Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011
Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje
»REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«
RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO ODPRTEM POSTOPKU
objavljenega na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) z dne 22.4.2011 pod zap. št. JN 4272/2011
Stran 1 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011
Predmet javnega naročila: »Redno letno vzdrţevanje in zimska sluţba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«.
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08-ZJN-2A, 19/10-ZJN-2B; v nadaljevanju ZJN-2).
1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe
3. Ponudba
4. Predračun
5. Vzorec pogodbe
6. Navedba vrste finančnih zavarovanj
7. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe
8. Tehnične specifikacije in splošni pogoji
Ţig Odgovorna oseba naročnika: Janez Pavlin, Ţupan
Stran 2 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-1
Predmet javnega naročila: »Redno letno vzdrţevanje in zimska sluţba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne __22.4.2011__ pod št. objave Ob. JN 4272/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je: Tatjana Dečman-Ţagar. tel.: 01/788 02 81 [email protected]
Naročnik je zahtevo za objavo javnega razpisa poslal na Portal javnih naročil dne 22.4.2011. Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 9.6.2011 do 11.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 9.6.2011 ob _12.00_uri v prostorih naročnika.
Ţig Odgovorna oseba naročnika: Janez Pavlin, ţupan
Stran 3 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-2
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen (splošne ugotovitve) V skladu s 25. členom ZJN-2, je naročnik na Portalu javnih naročil dne _22.4.2011 pod št. objave Ob. JN 4272/2011 objavil javni razpis po odprtem postopku. Predmet javnega razpisa je: »Redno letno vzdrţevanje in zimska sluţba na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedba ostalih gradbenih del na njih«. Navedeni predmet javnega razpisa obsega naslednja dela: - Opravljanje rednih, občasnih in izrednih pregledov lokalnih cest in izdelava poročil o stanju le-teh. Ogled mora biti opravljen 2x mesečno. - Redno vzdrţevanje prometnih površin. - Redno vzdrţevanje bankin, breţin in sistemov za odvodnjavanje. - Postavitev prometne signalizacije in redno vzdrţevanje prometnih znakov in opreme cest. - Redno vzdrţevanje vegetacije ob prometnih površinah, - Čiščenje cest. - Zimska sluţba. - Izdajanje predlogov za zmanjšanje osnih obremenitev ob izrednih razmerah in izvajanje morebitne kontrole osnih pritiskov. - Izdaja predloga za večja vzdrţevalna dela. - Izdelava predlogov za postavitev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. - Intervencijski ukrepi. - Vsa ostala dela, ki niso zajeta v gornjem popisu in so nujno potrebna za varen potek prometa po lokalnih cestah. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del oz. predračuna, vzorca pogodbe in tehnične specifikacije. Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Stran 4 od 69
Ponudba mora zajemati izvajanje razpisanih storitev/del v celoti. Izbor najugodnejšega ponudnika se bo opravil za celotno javno naročilo. Naročnik objavlja javno naročilo v svojem imenu in za svoj račun.
2. člen (pravne podlage) Javno naročilo se izvaja na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN-2, 16/08-ZJN-2A, 19/10-ZJN-2B, 18/11-ZJN-2C; v nadaljevanju ZJN-2), Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07-ZRPJN-UPB5) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila in je natančneje navedena v poglavju 8. Tehnične specifikacije in splošni pogoji.
3. člen (jezik v postopku) Gospodarski subjekt mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
4. člen (način oddaje javnega naročila) Naročnik bo na podlagi te razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o vzdrţevanju občinskih cest za obdobje od 2011 do 2014 (vključno z letom 2014), to je štirih (4) let od datuma podpisa pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do izbire novega ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu in na način, kot ga določa 29. člen ZJN-2, v kolikor naročnik ocenjuje, da so ponujene cene nad trţnimi cenami ali iz drugih razlogov po preudarku naročnika. Prav tako si naročnik pridrţuje pravico oddati dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v to naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo tega ter za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev v skladu in na način, kot to določa 6. odstavek 29. člena ZJN-2.
5. člen Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Dobrepolje: http://www.dobrepolje.si/.
6. člen (popolnost ponudbe) Za popolnost ponudbe mora prijavitelj predloţiti naslednjo dokumentacijo: 1. Povabilo k oddaji ponudbe (OBR -1); 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR -2); 3. Ponudbo (OBR-3 in OBR 3.1); 4. Predračun/vrednost razpisanih del in rekapitulacija ponudbe(OBR-4 in OBR-4.1); 5. Izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-5); Stran 5 od 69
6. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe(OBR-6); 7. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-7); 8. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz stečajnega vpisnika (OBR-8); 9. S.BON-1/P (OBR -9); 10. Izjava-1(OBR-10); 11. Izjava gospodarskega subjekta o referencah in podatki o referenčnem delu, (OBR-11); 12. Referenčna potrdila naročnika (OBR-12) - izpolnjena, podpisana in ţigosana s strani odgovorne osebe naročnika, ki potrjuje referenco; 13. Izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju razpisanih del po tehnični specifikaciji in o razpolaganju s potrebnimi tehničnimi sredstvi (OBR-13) in seznam razpoloţljive mehanizacije z izpisom iz osnovnih sredstev; 14. Izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju kadrovske sposobnosti – seznam strokovnega kadra (OBR-14, OBR-14.1); 15. Izjava gospodarskega subjekta o referencah predlaganega odgovornega vodje del (OBR-15) s priloţeno kopijo potrdila o vpisu v ustrezni imenik; 16. Referenčna potrdila naročnika (OBR-16)- izpolnjena, podpisana in ţigosana s strani odgovorne osebe naročnika, ki potrjuje referenco; 17. Izjava o operativnih sposobnostih ponudnika (OBR-17); 18. Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-18); 19. Soglasje podizvajalcev v skladu z 6. odstavkom 71. člena ZJN-2 (OBR-19); 20. Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja (1) (OBR-20) z vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-20.1); 21. Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja (2) (OBR-21) z vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-21.1); 22. Izjava o predloţitvi police o odgovornosti pred škodo (OBR-22); 23. Izjava o plačilnih pogojih (OBR-23); 24. Vzorec pogodbe(OBR-24); 25. Predračun s popisom del (OBR-25); 26. Tehnična specifikacija(OBR-26);
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
7. člen (pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije) Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno po faksu ali e- pošti od kontaktne osebe, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, informacije, kot na primer kraj oddaje prijave in podobne, pa lahko dobi telefonsko. Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je štiri dni pred rokom za oddajo prijave. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka tega člena. Kopije odgovorov bo posredovala vsem gospodarskim subjektom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta - ponudnika, navedeni v ponudbi. Stran 6 od 69
Sestanka s ponudniki ne bo.
8. člen (dodatna pojasnila) Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 4 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov veţejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. O podaljšanju roka za oddajo ponudb bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki so prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objavil na način kot je bil objavljen javni razpis. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo pri naročniku ali zahtevajo, da jim jo naročnik pošlje po pošti. Naročnik bo razpisno dokumentacijo poslal prijaviteljem najkasneje v šestih dneh po prejemu zahteve.
9. člen (način oddaje ponudbe) Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Dobrepolje Videm 35
1312 Videm-Dobrepolje
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega razpisa na Portalu JN z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. Nepravočasno predloţene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
10. člen (pogoji za prijavo na razpis) Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08-KZ-1): hudodelsko zdruţevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za Stran 7 od 69
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če drţava, v kateri ima prijavitelj svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko prijavitelj da zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta/prijavitelja; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem poloţaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt predloţi izjavo. (OBR-5)
B. Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti potrdilo. Če drţava, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v drţavi, v kateri imajo svoj sedeţ, opravljali storitev. Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloţi izjavo. (OBR-5)
8. Da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal s podizvajalci. Stran 8 od 69
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (OBR-5).
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
9. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5).
10. Da ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi letnega poročila za leto 2009 najmanj SB. Dokazilo: razvidno iz predloţenega obrazca S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji morajo predloţiti potrdilo, da niso imeli blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb (OBR-5). 11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po predloţitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika (OBR-23).
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:
12. Da ima gospodarski subjekt izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti predmet pogodbe, da bo najmanj 50% razpisanih del opravil z lastnimi delavci, da spoštujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-10).
13. Da je v zadnjih štirih letih (2007, 2008, 2009, 2010) pred objavo javnega naročila ţe izvajal vsaj šest primerljivih del ( 3 x letno vzdrţevanje prometne infrastrukture in 3 x zimsko sluţbo) v višini najmanj 50.000 € v posameznem letu za letno vzdrţevanje in 50.000 € v posameznem letu za zimsko vzdrţevanje cest. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta in potrdilo naročnika ( OBR-11 in OBR- 12).
14. Da prijavitelj razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo navedenega javnega naročila in to z najmanj tistim kadrom in opremo, ki je zahtevana v Tehničnih specifikacijah in splošnih pogojih rednega vzdrţevanja lokalnih cest in javnih prometnih površin v Občini Dobrepolje (OBR-26). Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-13) z lastnim seznamom razpoloţljive mehanizacije in Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o zagotavljanju kadrovske sposobnosti s seznamom kadrovske zasedbe (OBR-14, OBR-14.1).
15. Da ima odgovorni vodja del najmanj tri letne izkušnje z vodenjem del pri izvedbi vzdrţevanje prometne infrastrukture in zimske sluţbe, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva in je vpisan v ustrezni imenik. Stran 9 od 69
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o referencah odgovornega vodje del s priloţeno fotokopijo vpisa v ustrezni imenik in potrdilo naročnika (OBR-15 in OBR- 16).
16. Da izvajalec v času zimske akcije lahko v eni uri, z vozilom katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, doseţe najbolj oddaljene točke občinskih cest v občini. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-17). Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predloţili ustrezna dokazila.
11. člen (obrazci) Gospodarski subjekti morajo izjave predloţiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odraţati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 12. člen (cene) Cene morajo biti izraţene v EUR in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela/morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva/, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje) in morebitne popuste, vse stroške, davke, takse in ostale dajatve. Ponudnik mora ponudbeno specifikacijo izpolniti v skladu z navodili razpisne dokumentacije. Cene so fiksne za enoletno obdobje, računano od datuma sklenitve pogodbe. Od preteka enoletnega obdobja dalje, pa se bodo usklajevale z indeksom, ki ga izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - Gradbena dela, Ostala nizka gradnja. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik v OBRAZEC PONUDBE, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, vpiše vse zahtevane podatke. Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto in končno vrednost ponudbe. Sestavni del ponudbe je ponudbeni predračun oz. izpolnjen popis del z okvirnim enoletnim programom, iz katerega mora biti jasno razvidna končna vrednost ponudbe. Končno vrednost ponudbe se dobi tako, da se cene na enoto pomnoţi s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Ponudba se nanaša na 4 letno obdobje, zato se seštevek vrednosti del za posamezno leto pomnoţi s faktorjem 4. Skupni vrednosti obeh sklopov (A/ Letno vzdrţevanje, B/ Zimsko vzdrţevanje) za obdobje štirih let se na koncu ponudbe prepišeta v obrazec »Rekapitulacija ponudbe« . Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe ravnal po 49. členu ZJN-2.
13. člen (izvedba del) Gospodarski subjekt mora ponuditi vsa dela v specifikaciji naročnika (popisu del). Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku posredovati ponudbeni predračun tudi v elektronski obliki (.xlsx). Stran 10 od 69
14. člen (merila za izbor) Za izbor najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena merila navedena v javnem razpisu. Merila za ocenjevanje ponudb so naslednja: ponudbena cena = 75 točk reference = 25 točk
a) Ponujena cena se obračuna v točkah po naslednji formuli: Ponudba z najniţjo ponudbeno ceno prejme maksimalno 80 točk. Vsaka druga ponudba prejme maksimalno število točk, zmanjšano za odstotek, ki ga predstavlja posamezna ponudbena cena v primerjavi z najniţjo.
O.P. Cena se preračuna v točke na naslednji način: (najniţja cena/ponujena cena) x 75
b) Reference ponudnika se ovrednotijo s številom točk glede na višino triletne realizacije (izstavljenih situacij) za izvajanje vzdrţevanja in izvajanja zimske sluţbe v zadnjih treh letih.
- Osnovni pogoj do 300.000 € / triletno obdobje = 0 točk - Realizacija do 800.000 € / triletno obdobje = 5 točk - Realizacija do 1.500.000 € / triletno obdobje = 15 točk - Realizacija do 5.000.000 € / triletno obdobje = 25 točk
Po tem merilu dobijo ponudniki točke v skladu z zgornjo navedbo. K ponudbi mora biti priloţen seznam izvedenih del z izjavami investitorjev – naročnikov, o višini realizacije za posamezno leto v navedenem triletnem obdobju (OBR-12).
15. člen (finančna zavarovanja) Gospodarski subjekt mora naročniku za: - resnost ponudbe kot sestavni del ponudbene dokumentacije predloţiti bančno garancijo v višini 10% pogodbene obveznosti, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ponudnik predloţi k ponudbi, veljati pa mora za čas veljavnosti ponudbe. Če ponudnik ne predloţi bančne garancije za resnost ponudbe ali če predloţi drugo vrsto finančnega zavarovanja, se šteje njegova ponudba kor nepravilna in se izloči iz nadaljnjega postopka. - dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi le-te, izročiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti štiri (4) leta. Ponudnik v ponudbi predloţi originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku, če bo izbran izdala garancijo z zahtevano vsebino. - zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1. Višina letne premije zavarovalne vsote ne sme biti niţja od 50.000 €. Stran 11 od 69
16. člen (pogodba) Gospodarski subjekt mora parafirati in ţigosati predloţeni vzorec pogodbe (OBR-24). Izbrani gospodarski subjekt bo moral pogodbo podpisati najkasneje v desetih (10) dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri.
17. člen (ponudba skupine gospodarskih subjektov) Ponudbo lahko predloţi skupina prijaviteljev, ki morajo predloţiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih prijaviteljev za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino prijaviteljev v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina prijaviteljev izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina prijaviteljev predloţi skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 10. člena teh navodil A. in B. od 01. do 08. točke ugotavljal za vsakega prijavitelja posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse prijavitelje skupaj.
18. člen (ponudbena dokumentacija) Prijavitelj mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak prijavitelja. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
19. člen (variantne ponudbe) Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
20. člen (veljavnost ponudbe) Ponudba mora veljati do 5.11.2011 oz. 150 dni od roka za oddajo ponudb.
21. člen (odpiranje ponudb) Predstavniki naročnika se morajo na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Stran 12 od 69
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
22. člen (protikorupcijska določila) V času razpisa naročnik in prijavitelj ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
23. člen Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
24. člen Podatki, ki jih bo kot poslovno skrivnost določil ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, bodo med postopkom oddaje javnega naročila, varovani kot poslovna skrivnost. Javni podatek je cena iz ponudbe. Imena ponudnikov in predloţene ponudbe bo naročnik varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke ali drug zakon. Naročnik bo ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročil, ne veljajo. Naročnik bo omogočil ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, tako da bo imel moţnost varovati svoje interese.
25. člen Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.
Pravni pouk: Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07-ZRPJN-UPB5) vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaţe,da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj mora ob vloţitvi zahtevka vplačati takso na ţiro račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v znesku 5.000 €. Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloţi zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloţi v dveh Stran 13 od 69
izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Ţig Odgovorna oseba naročnika: Janez Pavlin, Ţupan
Stran 14 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011
OBR-3
Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje Ponudnik :
PONUDBA
A. PODATKI O PONUDNIKU
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil št.______z dne______, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu- ponudniku
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum: Ţig in podpis ponudnika:
Stran 15 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-3.1
B. PODATKI O PODIZVAJALCU
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil št.______z dne______, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu- podizvajalcu
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Opis del, ki jih bo izvajal podizvajalec: Opis del:
Deleţ vrednosti ponudbe, ki odpade na podizvajalca v % je ______.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora priloţiti izpolnjen obrazec. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec 3.1 je sestavni del obrazca 3.
Datum: Ţig in podpis ponudnika:
Stran 16 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-4
Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje Ponudnik :
Številka javnega naročila: ______Datum javnega naročila: ______
Ponudba je predloţena (obkroţite): samostojno s podizvajalci
Predmet naročila »Redno letno vzdrţevanje in zimska sluţba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«
Številka ponudbe: Datum ponudbe:
RAZPISANA DELA
Skupaj cena : (za obdobje štirih let) €
Skupaj cena z DDV: (za obdobje štirih let) €
Z besedo: (za obdobje štirih let) €
Veljavnost ponudbe: (najmanj ___ dni od odpiranja ponudb €
Plačilni pogoji: (ne manj kot 30 dni od potrjene zač. situacije) €
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 17 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-4.1
Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje Ponudnik :
Številka javnega naročila: ______Datum javnega naročila: ______
Ponudba je predloţena (obkroţite): samostojno s podizvajalci
Predmet naročila »Redno letno vzdrţevanje in zimska sluţba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«
REKAPITULACIJA PONUDBE
Postavka Cena brez DDV (v €) Cena z DDV (v €)
A) LETNO VZDRŢEVANJE CEST (za obdobje štirih let)
B) ZIMSKO VZDRŢEVANJE CEST (za obdobje štirih let)
SKUPAJ A+B (za obdobje štirih let)
POPUST
KONČNA CENA SKUPAJ VKLJUČNO S POPUSTOM (za obdobje štirih let)
Op.: V kolikor se ugotovi, da so v ponudbenem predračunu računske napake, bo investitor v analizi ponudbe upošteval enotno ceno, ki bo odgovarjala vrednosti ponudbenega predračuna.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 18 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-5
Ponudnik :
IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Izjavljamo:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08-KZ-1): hudodelsko zdruţevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem poloţaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer imamo sedeţ.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Stran 19 od 69
Ustrezno izpolnite in obkroţite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vloţno številko ______, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v ______, številka ______.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona______pridobili ustrezno dovoljenje, številka ______izdano pri _____ dne ______.
Smo člani naslednje organizacije: ______(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, zdruţenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo ţe na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu. (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: ______.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v drţavi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedeţ).
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 20 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011
OBR-6
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
(naziv pooblastitelja) dovoljujem in pooblaščam Občino Dobrepolje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedeţ podjetja:
Občina sedeţa podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):
Matična številka podjetja:
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 21 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-7
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani ______(ime in priimek) dovoljujem in pooblaščam Občino Dobrepolje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev/gradbenih del: »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Podatki o fizični osebi:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Drţava rojstva:
Naslov stalnega / začasnega bivališča: (ulica, hišna številka, pošta)
Drţavljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je glasil:
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 22 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-8
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ STEČAJNEGA VPISNIKA
Naziv pooblastitelja: dovoljujemo in pooblaščamo Občino Dobrepolje , da za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila storitev/del »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, pri pristojnem sodišču pridobi potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence o tem, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedeţ podjetja:
Občina sedeţa podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):
Matična številka podjetja:
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 23 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-9
S.BON – 1/P
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Ponudnik temu obrazcu prilaga S.BON – 1/P.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 24 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-10
IZJAVA-1
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, ima izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti predmet pogodbe.
Izjavljamo, da bomo najmanj 50% dela opravili z lastnimi delavci.
Izjavljamo, da zakon našemu podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
Izjavljamo, da spoštujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi in ustreznimi tehničnimi, finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmeta javnega naročila.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 25 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-11
PODATKI O REFERENČNEM DELU
Kot ponudnik dajemo naslednjo
IZJAVO O REFERENCAH
Izjavljamo, da smo v zadnjih štirih letih (2007, 2008, 2009 in 2010) sami ali s partnerji ţe izvajali vsaj šest primerljivih del ( 3x letno vzdrţevanje in 3x zimsko vzdrţevanje cest). Vrednost primerljivih del mora znašati v višini najmanj: - Letno vzdrţevanje: 50.000,00 € (brez DDV) pogodbenih del v posameznem letu za letno vzdrţevanje cest. - Zimsko vzdrţevanje: 50.000,00 € (brez DDV) pogodbenih del v posamezni sezoni za zimsko vzdrţevanje cest.
Zap. Naročnik Vrsta dela Čas Pogodbeni znesek Št. realizacije (brez DDV) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPOMBE: V primeru več referenc se obrazec fotokopira.
OBVEZNE PRILOGE: Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila (v originalu na priloţenem obrazcu OBR -12) ne bodo priloţena, se navedena investicija ne šteje.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 26 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-12
Naziv in naslov potrjevalca reference: ______
______
______
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druţba/oseba
______izvedlo ______
Po pogodbi št. ______, z dne ______, dela na objektu: ______obdobju od ______do ______. (mesec) (leto) (mesec) (leto)
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.
OPOMBA: 1. Naročnik bo upošteval izključno ţe zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale. 3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.
Datum: ţig Naročnik oz. investitor (Podpis zakonitega zastopnika)
Stran 27 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-13
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU RAZPISANIH DEL PO TEHNIČNI SPECIFIKACIJI IN O RAZPOLAGANJU S POTREBNIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da zagotavljamo izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrţevanja občinskih cest na območju Občine Dobrepolje po tehnični specifikaciji, ki je priloga tega javnega naročila in da razpolagamo s potrebnimi tehničnimi sredstvi in stroji za izvajanje vzdrţevanja lokalnih cest v skladu z naročnikovo tehnično specifikacijo.
PRILOGA: Lastni seznam razpoloţljive mehanizacije.
Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in opremi ponudnik dokaţe z izpisom iz knjige osnovnih sredstev ali pogodbe o nakupu oziroma najemu za navedeno opremo.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 28 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-14
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KADROVSKE SPOSOBNOSTI
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da za izvajanje razpisnih del zimsko-letnega vzdrţevanja lokalnih cest v občini Dobrepolje zagotavljamo minimalne kadrovske sposobnosti, ki so skladne z zahtevami javnega razpisa. Prilagamo seznam kadrovske sestave za izvedbo predmetnega javnega naročila.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 29 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-14.1
SEZNAM KADROVSKE ZASEDBE
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
KADROVSKI SEZNAM MINIMALNA ZAHTEVA MINIMALNA ZAHTEVA (ime in priimek) Izobrazba Delovne izkušnje v letih
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 30 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-15
IZJAVA O REFERENCAH PREDLAGANEGA VODJE DEL
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Vodja del: Ime in priimek, naziv: Izobrazba:
Zap. Izvedena sorodna dela: Leto izvedbe: Vrednost del: št. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
V zgornjo tabelo se vnesejo podatki o izvedbenih letno zimskih vzdrţevalnih delih v obdobju pet let z navedbo naročnika. Odgovorni vodja del izpolnjevati pogoje iz 13. točke 10. člena teh navodil. OBVEZNE PRILOGE: - Fotokopija vpisa v ustrezni imenik (npr. stanovskega zdruţenja oz. zbornice) - Ocene storitev – priporočila s strani naročnikov, ki morajo vsebovati vsaj iste podatke, kot so navedeni v zgornji tabeli. V kolikor potrdila (v originalu na priloţenem obrazcu OBR -16) ne bodo priloţena, se navedena investicija ne šteje.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 31 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-16
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Naročnik______(navedite podatke referenčnega naročnika oziroma investitorja) izjavljam, da je v času od ______do ______(navedite datum izvedbe naročila) vodstveni delavec ______(navedite ime in priimek vodstvenega delavca, zaposlenega pri ponudniku) za nas izvedel ______(navedite dela, ki jih je opravljal vodstveni delavec za referenčnega naročnika oziroma investitorja) na delovnem mestu (navedite, za kateri kader gre) ______v vrednosti (brez DDV) ______EUR, (z besedo:______EUR) in da je bilo delo opravljeno kakovostno in v skladu s pogodbenimi obveznostmi.
Opomba: Pod točko delovno mesto vpišite, ali gre za odgovornega vodja del, odgovornega vodjo posameznih del ali odgovornega delovodjo.
V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.
OPOZORILO: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov oziroma investitorjev na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
Datum: ţig Naročnik oz. investitor (Podpis zakonitega zastopnika)
Stran 32 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-17
IZJAVA O OPERATIVNIH SPOSOBNOSTIH PONUDNIKA
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, lahko do najbolj oddaljene točke lokalnih cest v občini Dobrepolje, doseţemo v eni uri, v času zimske akcije z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 33 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-18
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Firma ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Zastopnik (prokurist) in podpisnik pogodbe:
S podpisom te izjave sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloţenih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 34 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-19
SOGLASJE PODIZVAJALCEV PO 6. ODSTAVKU 71. ČLENA ZJN-2
Podizvajalec:
Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila: »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« , plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Navodilo za izpolnjevanje obrazca:
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora priloţiti izpolnjen obrazec. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec 19 je potrebno obvezno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.
Datum: Ţig in podpis podizvajalca:
Stran 35 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-20
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA (1)
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da bomo v ponudbeni dokumentaciji za resnost ponudbe predloţili bančno garancijo v višini 10% končne ponudbene cene. Trajanje garancije je150 dni od dneva odpiranja ponudb.
Za to stranjo se priloţi: a) Garancija za resnost ponudbe
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 36 od 69
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv ponudnika: Sedež (naslov) ponudnika: Naziv izdajatelja: ______Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št: ______
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne ______, pod zap. št. ______»REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI« , za potrebe občine Dobrepolje (naročnik) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, preskrbeti naročniku finančno zavarovanje (garancijo) za resnost ponudbe v višini 10 % vrednosti končne ponudbene cene.
Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih: 1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
Zavezujemo se, da bomo v 15 (petnajstih) dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - original Garancije št. /
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja ______dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od naročnika ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ______, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj in datum: ______
Izdajatelj (Banka) žig in podpis
Stran 37 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-21
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA (2)
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloţili bančno garancijo v višini 10% pogodbene obveznosti ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 38 od 69
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv ponudnika: Sedež (naslov) ponudnika: Naziv izdajatelja: ______Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št: ______
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum) ______, sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ______in (naziv prodajalca oziroma izvajalca) ______za nakup (izdelavo, dobavo) ______
(predmet pogodbe), v vrednosti ______EUR, za »REDNO LETNO VZDRŽEVANJE IN ZIMSKA SLUŽBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, v skupni vrednosti ______EUR v roku______(datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka na transakcijski račun naročnika plačali ………………….. EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. ……………..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do vključno ………………………. (veljavnost dveh let). Po preteku navedena roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. banka/zavarovalnica (Žig, podpis)
Stran 39 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-22
IZJAVA O PREDLOŢITVI POLICE O ODGOVORNOSTI PRED ŠKODO
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
IZJAVA
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani na razpisu »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ______, dne ______, pred podpisom pogodbe predloţili kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti pred škodo.
Polico za zavarovanje odgovornosti pred škodo imamo sklenjeno pri zavarovalnici v višini ______EUR.
Opomba: Višina letne premije zavarovalne vsote ne sme biti niţja od 50.000 EUR.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 40 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-23
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Naziv ponudnika:
Sedeţ (naslov) ponudnika:
Izjavljamo, da nudimo _30_dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »REDNO LETNO VZDRŢEVANJE IN ZIMSKA SLUŢBA NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH, TER IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ______, dne ______.
Datum:______Ţig in podpis ponudnika:
Stran 41 od 69
VZOREC OBR-24
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje, ki jo zastopa ţupan Janez Pavlin (v nadaljnjem besedilu naročnik), davčna številka: 57506396, matična številka: 5886252, in
______, ki ga zastopa direktor ______(v nadaljnjem besedilu izvajalec), davčna številka: ______, matična številka ______,
sklepata naslednjo
POGODBO o izvajanju letnega vzdrţevanja in zimske sluţbe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbo ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da: - je naročnik upravljavec občinskih cest, ki izvaja naloge upravljanja (gradnjo, vzdrţevanje, varstvo, nadzor) v skladu z določili Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 45/08-ZJC-UPB1, 45/08- ZJC-C, 42/09- ZJC-D, 28/09- ZJC-E) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1) in Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09); - je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 -ZJN-2, 16/08-ZJN-2A), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ______, pod št. objave ______, z namenom sklenitve pogodbe za: »Izvajanje rednega letnega vzdrţevanja in zimske sluţbe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi«; - je bil na podlagi izvedenega postopka, navedenega v prejšnjem odstavku ter obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št. ______, z dne ______, izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje rednega letnega vzdrţevanja in zimske sluţbe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi in - sta ponudba izvajalca št. ______, z dne ______in razpisna dokumentacija v prilogi sestavna dela te pogodbe.
Stran 42 od 69
II. PREDMET POGODBE
2. člen Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je premet pogodbe »Izvajanje rednega letnega vzdrţevanja in zimske sluţbe na občinskih cestah in javnih površinah ter izvedbe ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi v obdobju 2011-2114«. S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del rednega vzdrţevanja, ki se izvajajo v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) in obsegajo: - opravljanje pregledniške sluţbe, - redno vzdrţevanje prometnih površin, - redno vzdrţevanje bankin, breţin in sistemov za odvodnjavanje, - postavitev prometne signalizacije in redno vzdrţevanje prometnih znakov in opreme cest, - redno vzdrţevanje vegetacije ob prometnih površinah, - čiščenje cest, - zimska sluţba, - redno vzdrţevanje cestnih objektov, - izvedba intervencijskih ukrepov, - vsa ostala dela, vključno s tistimi, ki so nujno potrebna za varen potek prometa po lokalnih cestah. Predmet javnega naročila je izvajanje del, ki jih naročnik po obsegu in časovno na more natančno določiti vnaprej, zato se bo dejanski obseg in pogostost del določal sproti v skladu z letnim in mesečnim planom, potrjenim s strani naročnika.
3. člen V primeru izvedbe dodatnih del, ostalih gradbenih del ali v primeru izjemnih okoliščin, mora izvajalec posredovati naročniku dodatni predračun. Cene dodatnega predračuna se oblikujejo na osnovi kalkulacijskih elementov iz ponudbenega (osnovnega) predračuna. Za izvedbo teh del na cestni infrastrukturi bosta pogodbeni stranki na podlagi ponudbe izvajalca sklenila dodatek k tej pogodbi.
4. člen Podrobnejši obseg del oz. delovnih postavk obsega ponudbeni predračun del, ki je sestavni del te pogodbe. Območje izvajanja del obsega vzdrţevanje občinskih cest na območju Občine Dobrepolje (v nadaljevanju občina), ki so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 64/00). Dejavnosti oz. dela iz ponudbenega predračuna oz. dela iz 2. člena te pogodbe se izvajajo izključno na občinskih cestah in javnih površinah na območju občine, ki so navedena v seznamu odsekov v poglavju Tehnična specifikacija in splošni pogoji. Vzdrţevanje občinskih cest se izvaja v skladu s predpisi navedenimi v 1. alineji 1. člena te pogodbe in ostalimi predpisi, ki urejajo področje cest, cestnega prometa, motornih vozil in v skladu s standardi s teh področij.
Stran 43 od 69
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
5. člen Izvajalec sme za izvajanje pogodbenih del angaţirati tudi podizvajalce, vendar samo v skladu s predloţeno ponudbo in razpisno dokumentacijo oz. v skladu z naročnikovim predhodnim dovoljenjem. Za ravnanja podizvajalcev je odgovoren izvajalec. Izvajalec bo dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. V primeru zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predloţiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Naročnik si pridrţuje pravico, da kadarkoli preveri delavce, kateregakoli podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolţni dati verodostojne podatke.
III. VREDNOST POGODBENIH DEL
6. člen Pogodba se sklepa za določen čas, za obdobje štirih (4) let od dneva podpisa pogodbe. Vrednost pogodbenih del za navedeno obdobje (4 let) znaša:
______€
(z besedo: ______/00 € z vključenim DDV).
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ______z dne ______v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki znaša vključno s popustom (z DDV) za eno (1) leto: ______€.
7. člen Vrednost del iz ponudbenega predračuna je fiksna za enoletno obdobje, računano od sklenitve pogodbe. Od poteka enoletnega obdobja dalje se vrednost del izvedenih v kasnejših letih, t.j. v delu leta 2012 in v letih 2013, 2014, usklajuje z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih izdaja GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala; A Gradbena dela, Ostala nizka gradnja. Korekcija oz. revalorizacija vrednosti del se lahko izvede izključno s soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi.
Stran 44 od 69
IV. NAČIN OBRAČUNA IN PLAČILO OPRAVLJENIH DEL
8. člen Naročnik bo glede na strukturo investicijskih sredstev, plačeval izvedena dela v potrjenih zneskih mesečnih situacij na transakcijski račun izvajalca št. ______. Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz pogodbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. K izdanemu računu morajo biti priloţena vsa dokazila (dobavnice, delovni nalogi, računi za prometno signalizacijo itd.), ki so predhodno podpisana s strani naročnika ali njegovega pooblaščenca. Pogodbene cene bodo na osnovi pogojev izvajalca podanih v osnovni ponudbi, določene in usklajene ob podpisu vsakega aneksa k pogodbi. Za preseţna, manjkajoča in nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih izhodišč, ki so sestavni del ponudbe.
9. člen Izvajalec je obvezen dostaviti začasne situacije v roku pet (5) dni po opravljenem delu na naslov naročnika. Naročnik je dolţan situacijo plačati v roku trideset (30) dni od njenega uradnega prejema, s tem, da jo je v roku osmih (8) dni od prejema dolţan potrditi. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku iz prejšnjega odstavka tega člena in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka. Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami (do 5 % zaračunane vrednosti) se ne popravljajo in zavračajo, saj se te korekture upoštevajo in poračunajo v naslednji situaciji. S podpisom te pogodbe daje izvajalec naročniku pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu v skladu s 3. členom Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07).
V. ČAS IZVAJANJA POGODBE
10. člen Pogodba se sklene za določen čas, to je za dobo štirih let (4) od dneva podpisa pogodbe oz. do izbire novega izvajalca del v letu 2015.
Stran 45 od 69
VI. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZDRŢEVALNIH DEL
11. člen Izvajalec izvaja dogovorjeni obseg vzdrţevalnih del pod naslednjimi pogoji, da: - zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje dejavnosti (vzdrţevanje občinskih cest in javnih prometnih površin), - pri opravljanju dejavnosti upošteva vse veljavne predpise s področja dejavnosti po tej pogodbi, upošteva tudi vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative, - opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih je ponudil v svoji ponudbi, - zagotovi vodenje ustreznih evidenc o poteku vzdrţevanja in stanja občinskih cest in javnih prometnih površin. Izvajalec mora ves čas izvajanja rednega letnega in zimskega vzdrţevanja ter varstva cest zagotavljati minimalne statusno-pravne, kadrovske, tehnične, organizacijske in ekonomske pogoje, ki jih je izpolnil v svoji ponudbi s katero se je prijavil na javni razpis. V nasprotnem primeru je to krivdni razlog zaradi katerega lahko naročnik odstopi od te pogodbe. Izvajalec se obvezuje v času izvajanja dejavnosti po tej pogodbi izpolnjevati vse pogoje, ki jih je izpolnjeval ob izboru.
VII. OBVEZNOSTI IN DOLŢNOSTI IZVAJALCA
12. člen Izvajalec je v skladu s to pogodbo dolţan: - pripraviti in predloţiti program dela za naslednje leto z razdelitvijo del po mesecih in s finančnim ovrednotenjem, v skladu z veljavnim proračunom za letno in zimsko vzdrţevane do najkasneje 15. oktobra vsakega leta, - predloţiti končno (letno) poročilo o opravljenih delih v preteklem letu do 31. januarja, - opravljati dela v skladu z letnim programom vzdrţevanja cest, - pri izvajanju vzdrţevanja upoštevati določila tehničnih specifikacij, ki so del te pogodbe, - zagotoviti strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo, - izvesti naročena manjša vzdrţevalna dela (krpanje udarnih jam) najkasneje v roku petih (5) delovnih dni in ostala vzdrţevalna dela v roku petnajstih (15) dni od prejete pisne ali telefonske potrditve naročila, - v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogroţala varnost prometa zagotoviti takojšnje ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest, ali za odstranitev poškodb ali ovir, - izdelati program zimske sluţbe v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in naslednje) ter Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09), - izvajati zimsko sluţbo po izvedbenem programu zimske sluţbe, za kar predloţi predlog izvedbenega programa za sledeče zimsko obdobje do roka navedenega v 1. alineji tega člena,
Stran 46 od 69
- izvesti intervencijske ukrepe in dela v okviru zimske sluţbe najkasneje v roku 1 ure od prejema pisne ali telefonske potrditve naročila, - naročnika pravočasno obvestiti o začetku in dokončanju del, najkasneje en (1) dan pred začetkom in tri (3) dni pred dokončanjem del, - opozarjati sosede ob občinski cesti na nepravilnosti ter o nepravilnostih obveščati pristojne organe in naročnika, - zavarovati odgovornost za škodo, - izpolnjevati in upoštevati določila o varnosti in zdravju pri delu in - izvajal druga dela v dogovoru z naročnikom.
13. člen Izvajalec mora naročniku posredovati informacije o poslovanju in dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem s to pogodbo dogovorjene dejavnosti. Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolţne podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno skrivnost.
14. člen Izvajalec se zavezuje, da bo po končanih delih odstranil ves odpadni material, embalaţo in drugo, kar bo ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih na opravi navedenega, lahko to opravi naročnik na stroške izvajalca.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
15. člen Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje petnajst (15) dni po prejetju izvajalčevega obvestila o dokončanju del. Datum prevzema naročnik sporoči izvajalcu, ta mora zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu del.
16. člen Pri izvedbi ostalih gradbenih del (investicijska vzdrţevanja, rekonstrukcije odsekov in novogradnje krajših odsekov cest) je naročnik dolţan pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu: - dva izvoda s strani naročnika potrjene projektne dokumentacije, - zemljišče, potrebno za izvedbo pogodbenih del, - izročiti izvajalcu pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. drug predpisan dokument.
17. člen Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.
Stran 47 od 69
IX. ODGOVORNOST IZVAJALCA
18. člen Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem rednega vzdrţevanja povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom javnih cest ali drugim osebam. Izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki jo je utrpel naročnik, če brez utemeljenega razloga preneha izvajati ali neredno izvaja redna letna in zimska vzdrţevanja ter preneha opravljati varstvo občinskih cest.
19. člen Izvajalec jamči in izrecno zagotavlja, da bo obvaroval naročnika škode in stroškov, ki bi nastali zaradi nevestnega ali drugače nekakovostnega opravljanja storitev po tej pogodbi. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec povzroči drugim osebam pri opravljanju dejavnosti. V primeru, da izvajalec povzroči materialno škodo, jo je dolţan povrniti oškodovancu v skladu z določili odškodninskega prava.
20. člen Izvajalec je dolţan urediti ustrezno zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročil pravnim ali fizičnim osebam pri izvajanju dejavnosti na premoţenju ali neposredno osebam, kar dokaţe s kopijo zavarovalne police, ki jo najkasneje v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe predloţi naročniku.
X. POGODBENA KAZEN
21. člen Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem pogodbenem ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolţan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.
XI. GARANCIJSKI ROK
22. člen Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 3 leta, za solidnost gradnje pa 10 let, v skladu z Obligacijskim zakonikom. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega kvalitativnega prevzema del, izvedenega takoj po izpolnitvi pogojev za uporabno dovoljenje, postavljenih izvajalcu ob tehničnem pregledu objekta.
Stran 48 od 69
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.
23. člen Ob kvalitativnem prevzemu je naročnik dolţan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
24. člen Izvajalec se obvezuje, na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.
XII. POIZVAJALCI (omenjeno poglavje se upošteva v primeru izvajanja del s podizvajalci)
25. člen Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
Naziv: Polni naslov: Matična številka: Davčna številka: Transakcijski račun: Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Predmet: Količina: Vrednost: Kraj izvedbe: Rok izvedbe:
V primeru, da se po izvedbi javnega naročila in sklenitvi pogodbe o izvajanju letnega vzdrţevanja in zimske sluţbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, se izvajalec zavezuje, da naročniku v petih (5) dneh po spremembi predloţi: Stran 49 od 69
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu (OBR-19 iz razpisne dokumentacije), - vso dokumentacijo za novega podizvajalca, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalca. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del po tej pogodbi, ne glede na število podizvajalcev. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so navedeni v tej pogodbi. V tem primeru, mora izvajalec računu oz. situaciji obvezno priloţiti potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev. Podizvajalci po tej pogodbi se zaveţejo, da v roku štirinajstih dni (14) po sklenitvi te pogodbe predloţijo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Za vrste del, ki jih po tej pogodbi opravijo podizvajalci, so po zakonu obvezna neposredna plačila podizvajalcem.
XIII. RAZDRTJE POGODBE
26. člen Naročnik sme razdreti pogodbo, če: - izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, - izvajalec najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku bančne garancije v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro in kvalitetno izvedbo pogodbenih del, - izvajalec kljub opozorilu naročnika dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke in - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali preteţnega dela podizvajalcem.
27. člen Izvajalec sme razdreti pogodbo: - če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi njegovimi vprašanji, ta pa so bistvena za izvedbo del, - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere z deli ne more nadaljevati.
28. člen Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolţan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.
Stran 50 od 69
XIV. POGODBENI ZASTOPNIKI
29. člen Naročnika in izvajalca predstavljata in zastopata zakonita zastopnika, ki določita vsak svojega pooblaščenca s pooblastili in odgovornostmi. Navedena sta neposredno odgovorna za izvajanje dejavnosti po tej pogodbi. Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Tatjana Dečman-Ţagar. Izvajalec pooblašča za zastopanje v obsegu pogodbenih določil: ______.
30. člen Izvajalec se zavezuje, da bo uporabljal za plačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga in podizvajalcem enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi med izvajalcem in naročnikoma.
XV. REŠEVANJE SPOROV
31. člen Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo moţno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproţi spor pri stvarno pristojnem sodišču.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen Ta pogodba zavezuje vse pravne naslednike pogodbenih strank nerazdelno, tudi v primeru statusnih sprememb.
33. člen Če izvajalec na zahtevo naročnika ne sklene te pogodbe, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe. V kolikor poplačilo iz bančne garancije ne zadošča za povrnitev škode, ima naročnik pravico do odškodnine, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve opustitve.
34. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem, ko izvajalec predloţi naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Stran 51 od 69
35. člen Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.
Št. pogodbe: 4302-1/2011 Št. pogodbe: Datum: Datum:
Naročnik: Izvajalec: Občina Dobrepolje
Ţupan: Janez Pavlin
Navodilo: Ponudnik izpolni obrazec pogodbe, ki mora biti na vsaki strani parafiran, na koncu datiran, ţigosan in podpisan (podpiše ga zakoniti zastopnik).
Datum:______Ţig Podpis: (zakonitega zastopnika)
Stran 52 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-25
Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Predračun - PRILOGA EXCELL TABELA (STR 1-15)
Kot v priloţenem dokumentu (PDF format ali MS-excell)!
Opozorilo: Ponudbene cene za enoto dela, kjer so dela povezana z materialom, morajo zajemati stroške nabave, nakladanja, prevoza in vgrajevanja materiala. Ponudbene cene za enoto dela, kjer se uporabljajo delovni stroji, morajo zajemati tudi stroške premikov strojev. Ponudbene cene na enoto za material morajo zajemati stroške nabave in prevoza ne glede na razdaljo. Ponudbene cene na enoto dela, kjer je potreben pomočnik (npr. posipavanje, nakladanje snega, odmet večjih predmetov iz cestne površine pri grederiranju ipd.) morajo zajemati tudi vse stroške pomočnika. Ponudbene cene na enoto dela, kjer je potrebno za vgradnjo materiala opraviti zemeljska dela (izkop, zasip) morajo zajemati tudi stroške teh del. Ponudbene cene na enoto dela, kjer je za vgradnjo materiala potrebna dodatna mehanizacija, morajo zajemati stroške dodatne mehanizacije. Ponudbene cene na enoto dela, kjer so potrebna pripravljalna dela (čiščenje, prometna signalizacija za moten promet, ureditev obvoza, ipd. ) morajo zajemati tudi stroške teh del. Ponudbene cene na enoto dela, kjer so potrebna zaključna dela (čiščenje, vzpostavitev v prvotno stanje, ipd. ) morajo zajemati tudi stroške teh del. Zniţana stopnja DDV -ja (8,5%) se uporablja pri delih, ki se uvrščajo med storitve javne higiene. NAVODILO: Ponudnik obrazec izpolni. Obrazec predračuna skupaj z izpolnjeno prilogo v MS-excellu mora biti na vsaki strani parafiran in na koncu datiran, ţigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika.
Datum: Ţig in podpis ponudnika:
Stran 53 od 69
Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Številka: 4302-1/2011 Datum: 28.03.2011 OBR-26
Naročnik : Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
Tehnična specifikacija in splošni pogoji rednega vzdrţevanja lokalnih cest in javnih prometnih površin v Občini Dobrepolje
Občina Dobrepolje razpisuje izvedbo vzdrţevalnih del in izvajanje zimske sluţbe na občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti) in javnih površinah na območju občine tako, da bo zagotovljena prevoznost cest, varnost prometa in varovanje cest v skladu s predpisi in standardi z navedenega področja. Poleg rednega vzdrţevanja in izvajanja zimske sluţbe je predmet razpisa tudi izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi in javnih površinah. Razpisana so naslednja dela: A) REDNO LETNO VZDRŢEVANJE CEST B) ZIMSKA SLUŢBA C) IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI PO VSAKOKRATNEM NAROČILU INVESTITORJA. Skupna dolţina občinskih cest v občini je 88,48 km, dolţina lokalnih cest je 48,24 km in javnih poti 40,24 km.
Redno vzdrţevanje občinskih cest na območju Občine Dobrepolje se izvaja v skladu z naslednjimi predpisi: - Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 45/08-ZJC-UPB1, 45/08- ZJC-C, 42/09- ZJC-D, 28/09- ZJC-E) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, - Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10-ZCes-1), - Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-ZVCP-UPB5, 58/09-ZVCP- 1F, 36/10- ZVCP- 1G) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, - Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10-ZMV), - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10-ZPrCP), - Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08- ZVO-1B, 108/09- ZVO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, - Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 126/07- ZGO-1B, 28/09-ZGO-1C) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, - Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09- ZPNačrt-A) in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, - Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -ZUP-UPB2, 126/07-ZUP-E, 65/08-ZUP-F, 8/10-ZUP-G), - Zakon o varnosti v ţelezniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 –ZVZelP-UPB1), Stran 54 od 69
- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-ZEKom-UPB1, 29/09- ZEKom-B), - Resolucija o Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, - Evropski akcijski program za varnost na cestah do leta 2010 (sprejela Evropska komisija COM (2003), - Zakonodaja iz področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev, - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08), - Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), - Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08), - Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 84/99, 112/05, 42/09), - Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS št. 64/00), Občinske ceste se morajo redno vzdrţevati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrţevanja omogočajo varno odvijanje prometa. Za izvajanje rednega vzdrţevanja občinskih cest je odgovoren izvajalec. Redno vzdrţevanje se izvaja v skladu z letnim planom vzdrţevanja občinskih cest in mora zagotavljati uporabo, varen promet ter ohranjati ali izboljševati obstoječe stanje na cestah. Izvajalec rednega vzdrţevanja občinskih cest je dolţan voditi točno evidenco, iz katere je razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, porabo materialov, uporabljeno delovno silo in mehanizacijo ter druge pomembne podatke o opravljenih delih na posamezni cesti. Redno vzdrţevanje občinskih cest obsega: nadzor nad prevoznostjo, redno vzdrţevanje vozišča, cestnih objektov in bankin, odvodnjavanje, vzdrţevanje breţin, postavljanje prometne signalizacije, odpravo poškodb in odstranitev ovir, zagotavljanje preglednosti, čiščenje površin in izvajanje zimske sluţbe, stalen nadzor oz. pregled cest (predvsem v času moţnih poledic). Izvajalec zimsko-letnega vzdrţevanja občinskih cest se obveţe vzdrţevati vse občinske ceste (SEZNAM CEST IN PRIORITENA RAZDELITEV) in vse javne površine po nalogu naročnika. Izvajalec zimsko-letnega vzdrţevanja občinskih cest mora zagotoviti ustrezno opremljeno cestno vzdrţevalno enoto (tehnična ali cestna baza), katera ne sme biti oddaljena več kot 10 km od sedeţa naročnika.
Zahtevana mehanizacija in oprema za izvajanje letnega in zimskega vzdrţevanja:
- 1 (en) merilec slanosti, - 1 (en) čelni odmetalec, - 1 (en) stranski odmetalec, - 1 (en) rezervoar za solnico z mešalno garnituro, - 1 (en) termokeson, - 1 (en) rezkar za asfalt , - 1 (en) kompresor, - 1 (eno) poltovorno vozilo s kabino za 5 oseb z vso opremo za bolj zahtevna dela, - 4 (štiri) tovorna vozila 9 - 12 ton nosilnosti, Stran 55 od 69
- 1 (en) univerzalno vozilo (Unimog) s priključki (kosilnica, krtača, metla, plug ter posipalec), - 1 (en) rovokopač, - 1 (en) finišer, - 1 (ena) selitvena prikolica nosilnosti do 24 (štiriindvajset) ton, - 1 (ena) selitvena prikolica nosilnosti do 3500 (tritisočpetsto) kg - 1(en) valjar teţe do 1000 do 2500 (tisočpetsto) kg, - 1 (en) valjar teţe do 2500 do 6000 (šesttisoč) kg, - 1 (eni) avtomatski roto posipalec za mokro soljenje, z merilcem dejanskega posipa - 1 (ena) mala motorna brizgalka emulzije, - 1 (en) stroj za rezanje asfalta, globine reza do 15 (petnajst) cm, - 2 (dve) vibracijski nabijali (ţaba ali plošča), - 1 (en) agregat za proizvodnjo električne energije, - 1 (eno) vrtalno kladivo, - 1 (en) hidravlično nabijalno kladivo (priključek), - 3 (tri) kosilnice nahrbtne, - 2 (dve) motorni ţagi, - 1 (en) muljčar, - 1 (eno) pregledniško vozilo s kabino za 5 (pet) oseb z vso opremo, ki je predpisana za opravljanje pregledniške sluţbe za najnujnejše vzdrţevalne ukrepe, - 4 (štiri) vlečni posipalci, - 6 (šest) sneţnih plugov, - 3 (tri) klinasti plugi. Razpoloţljivost zahtevane mehanizacija za izvajanje zimskega in letnega vzdrţevanja mora biti razvidna iz lastnega seznama mehanizacije, ki je priloga izjavi gospodarskega subjekta o zagotavljanju razpisanih del po tehnični specifikaciji in o razpolaganju s potrebnimi tehničnimi sredstvi (OBR-13). V kolikor izvajalec sam ne razpolaga z ustrezno mehanizacijo, mora predloţiti fotokopijo ustrezne pogodbe s podizvajalcem. Zahtevani kadri za opravljanje razpisanih del (minimalno zahtevano število in kvalifikacije): - 1 (en) odgovorni vodja del za katerega se zahteva: VII stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri (univ.dipl.inţ.grad.), ki ima 3 leta delovnih izkušenj na delih rednega letnega in zimskega vzdrţevanja, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva in je vpisan v ustrezni imenik poklicne zbornice. - 1 (en) koordinator- vodja del za katerega se zahteva: VI ali V stopnja strokovne izobrazbe gradbene smeri, ki ima 4 leta delovnih izkušenj na delih rednega letnega in zimskega vzdrţevanja, opravljen strokovni izpit iz gradbeništva - 1 (en) obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri - 6 (šest) voznikov z licenco, - 2 (dva) strojnika z opravljenim izpitom za gradbeno mehanizacijo, - 1 (en) zidar, IV. stopnja izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj na cestno vzdrţevalnih delih, - 1 (en) tesar, IV. stopnja izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj na cestno vzdrţevalnih delih, - 2 (dva) cestna preglednika III. stopnja izobrazbe in 3 (tri) leta delovnih izkušenj na delih vzdrţevanja cest.
Stran 56 od 69
A. REDNO LETNO VZDRŢEVANJE
Letno vzdrţevanje občinskih cest se začne po zaključku zimske sezone in obsega dela in ukrepe, s katerimi se zagotavlja normalna prevoznost cest in odpravljajo morebitne poškodbe, ovire in razmere, ki bi lahko ogrozili varnost vseh udeleţencev v prometu. V ta sklop sodijo tudi intervencijska dela in ukrepi v primeru naravnih ujm, ki lahko ogroţajo prevoznost cest in njihove uporabnike.
Redno letno vzdrţevanje cest zajema: - Vzdrţevanje asfaltnih površin na voziščih: čiščenje materiala z vozišč cest, ki lahko predstavlja oviro in poslabša vozne lastnosti na vozišču, dosutje in utrjevanje peščenih bankin, odstranitev odvečnega humoznega materiala ob zunanjih robovih peščenih bankin, sanacija večjih poškodb asfaltne površine in cestnega telesa, vroče zalivanje nastalih linijskih razpok, začasna sanacija udarnih jam s hladno asfaltno maso, sanacija poškodb na tamponu cestnega telesa, ipd. - Vzdrţevanje objektov za odvodnjavanje: čiščenje materiala iz usedalnikov in peskolovov, čiščenje iztočnih glav cevnih propustov, spiranje zamašenih cevnih propustov in meteorne kanalizacije, menjava poškodovanih pokrovov in rešetk na vtočnih jaških, popravilo in menjava poškodovanih cevnih propustov in ostalih objektov za odvodnjavanje. - Vzdrţevanje cestnih breţin in podpornih objektov: strojna košnja (mulčenje) trave na breţinah in cestnih robovih vsaj enkrat v sezoni, sečnja in krčitev grmičja, utrjevanje manjših zdrsov breţin in usadov z izvedbo podpornih konstrukcij (kamen beton, suhe kamnite zloţbe, lesene in betonske kašte, zabijanje pilotov ipd.) - Vzdrţevanje cestnih in mostnih ograj: demontaţa starih in montaţa novih ograj, pleskanje ograj.
Nujna intervencijska dela v primeru naravnih nesreč vključujejo interventno čiščenje zamašenih objektov za odvodnjavanje v primeru hudourniških nalivov in poplav, odstranjevanja materiala zaradi plazenja tal, začasna sanacija cestnih usadov za vzpostavitev prevoznosti cest, nekateri drugi posegi za odpravo negativnih posledic na prevoznost cest zaradi naravnih nesreč. Način intervencije in uporabe gradbene mehanizacije je odvisen od obsega in vrste naravne nesreče. Izvajalec je dolţan izvajati ukrepe v naslednjih primerih naravnih ujm: - hudourniški nalivi: strojna čiščenja zamašenih korit in strug vodotokov, ki ogroţajo cestno in ostalo infrastrukturo, ročno in strojno čiščenje zasutih peskolovov in usedalnikov, izvedba prekopov in nasipov za zaščito cest in druge infrastrukture pred vdorom hudourniških voda, ročno in strojno odstranjevanje naplavin z vozišč cest, intervencijsko spiranje zamašenih cevovodov meteorne kanalizacije, druga nujna intervencijska dela, - plazenje tal: odstranitev materiala zaradi plazenja z vozišč za vzpostavitev prevoznosti cest, najnujnejša sanacija cestnih usadov za zagotovitev prevoznosti, ureditev obvozov v primeru večjega zasutja ali vdorov vozišč cest. - močan veter: odstranjevanje podrtih dreves z vozišč cest, podiranje in odstranitev poškodovanega drevja, ki neposredno ogroţajo ceste in udeleţence v promet. -
Stran 57 od 69
Skica 1.: Občina Dobrepolje - karta cestnega omreţja (dostopna http://www.dobrepolje.si/ - PISO geoinformacijski sistem občine, zavihek Tematski sklopi)
LEGENDA
Drţavne ceste
Regionalna cesta
Občinske ceste
Lokalna cesta
Javna pot
Gozdne ceste
Stran 58 od 69
SEZNAM CEST VKLJUČENIH V REDNO LETNO VZDRŽEVANJE
Tabela 1.: Redno letno vzdrţevanje - lokalne ceste (LC)
Zap. Štev. ceste Potek ceste Dolţina št. ali odseka ceste (ods.) v občini (v m) 1. 454 110 Velike Lašče-Ponikve 1.915 2. 111 160 Priklj. na LC 111 010-Škocjan-Ponikve 2.090 3. 065 010 Predstruge-Zdenska vas-Hočevje-Krka 8.882 065 011 Predstruge-Zdenska vas 1.870 065 012 Zdenska vas-Hočevje–meja z Občino Ivančna Gorica 7.012 4. 065 020 Videm-Mala cesta-Cesta 1.311 5. 065 030 Videm-Mala vas-Zdenska vas 2.044 065 031 Videm h.š. 59-Mala vas-Zdenska vas h.š. 40 1.960 065 032 Mala vas (h.š. 20- h.š. 33) 84 6. 065 390 Mali Korinj-Zagorica-Podgorica-Videm h.š. 40 5.775 7. 065 040 Videm-Podpeška jama 1.150 8. 065 050 Podgorica-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje 3.307 065 051 Podgorica h.š. 21-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje h.š. 1b 2.742 065 052 Odcep-povezava med R 648 in LC 051 95 065 053 Bruhanja vas h.š. 20-lokacija ČN Dobrepolje 470 9. 065 060 Četeţ-Tisovec-Smrekovec 7.128 065 061 Četeţ h.š. 1-Tisovec-Smrekovec, priključek na LC 138 390 7.018 065 062 Četeţ (h.š. 8 – h.š. 6) 110 10. 065 070 Lipa-Trţič-Paka 1.520 11. 065 080 Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor h.š. 35 1.976 065 081 Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor h.š. 35 1.742 065 082 Podtabor (h.š. 7 – h.š. 14) 234 12. 065 090 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100 4.152 065 091 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100 3.965 065 092 Rapljevo(h.š. 7 – priklj. na LC 100) 173 065 093 Povezava med LC 091 in LC 092 14 13. 065 100 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Mala gora 7.028
Stran 59 od 69
Tabela 2.: Redno letno vzdrţevanje - javne poti (JP)
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Dolţina št. odseka ceste (ods.) v občini (v m) Ponikve 1. 565 010 Ponikve (h.š. 67- LC 454 110) 245 2. 565 020 Ponikve (h.š. 82- h.š. 45) 584 3. 565 030 Ponikve (h.š. 46- h.š. 7) 368 4. 565 040 Ponikve (R 647- h.š. 19) 90 5. 565 060 Ponikve (R 647- h.š. 2) 102 Vodice 6. 565 080 Vodice (R 647-znamenje na Vodicah) 3.444 7. 565 090 Vodice (kroţna pot od h.š. 12 do h.š. 1 z odcepi) 302 8. 565 100 Vodice (h.š. 18 do h.š. 25 ter odcep h.š. 20 do h.š. 28) 349 Predstruge 9. 565 110 Predstruge (h.š. 67- h.š. 75) 77 10. 565 120 Predstruge (h.š. 67- h.š. 71) 116 11. 565 130 Predstruge (h.š. 2- parc. št. 1226/3) 64 12. 565 140 Predstruge (h.š. 4- stan. hiša Mramor) 44 13. 565 150 Predstruge (R 647 ţel. prehod- h.š. 15) 243 14. 565 160 Predstruge (h.š. 16- priključek na JP 190) 965 15. 565 170 Predstruge (R 647- vhod v kamnolom) 103 16. 565 180 Predstruge (R 647- h.š. 23a) 155 Cesta 17. 565 190 Cesta (LC 010-h.š. 60 + 300m) 754 18. 565 200 Cesta (LC 020 pri h.š. 9- h.š. 55) 374 19. 565 210 Cesta (h.š. 35- h.š. 71) 226 20. 565 220 Cesta (h.š. 38a- h.š. 54) 397 21. 565 230 Cesta (h.š. 33- h.š. 38) 33 22. 565 240 Cesta (h.š. 30- h.š. 34) 62 23. 565 250 Cesta (h.š. 30 mimo h.š. 28 do konca gosp. poslopja) 58 Zdenska vas Zdenska vas (nadvoz nad ţel. Progo-cerkev Sv. 24. 565 260 360 Antona) Hočevje 25. 565 270 Hočevje (LC 010-zaselek Hrib) 1.076 26. 565 290 Hočevje (h.š. 81- h.š. 103) 170 Podpeč 27. 565 300 Podpeč (h.š. 25- h.š. 33) 270 28. 565 310 Podpeč (h.š. 13- Videm h.š. 2) 2.014 29. 565 320 Podpeč (h.š. 4a- cerkev Sv. Martina- h.š. 29) 566 30. 565 330 Podpeč (Podpeška kapelica-LC 052) 1.298 Videm 31. 565 340 Videm (h.š. 33-h.š. 19) 392
Stran 60 od 69
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Dolţina št. odseka ceste (ods.) v občini (v m) 32. 565 350 Videm (h.š. 31d-h.š. 6) 978 33. 565 360 Videm (h.š. 36a-h.š. 32f) 34 Videm 34. 565 370 Videm (h.š. 39-h.š. 59) 226 35. 565 380 Videm (h.š. 45-h.š. 39b) 133 36. 565 390 Videm (h.š. 70-Podgoriška kapelica) 545 37. 565 400 Videm h.š. 76-Podgorica h.š. 2a 479 38. 565 510 Videm (h.š. 61a-mrliška veţica) 62 Mala vas 39. 565 410 Mala vas h.š. 6-Zagorica h.š. 31 1.100 Podgorica 40. 565 420 Podgorica (h.š. 16- h.š. 29) 497 41. 565 430 Podgorica (h.š. 9- h.š. 7) 114 42. 565 440 Podgorica (h.š. 13- TP Podgorica) 410 Zagorica 43. 565 450 Zagorica (h.š. 16- h.š. 29) 99 44. 565 460 Zagorica (h.š. 56- h.š. 62) 158 45. 565 470 Zagorica h.š. 2a-Bruhanja vas h.š. 1 730 Bruhanja v. 46. 565 480 Bruhanja vas (vodnjak-priklj. Na R 648) 124 Podgora 47. 565 490 Podgora (h.š. 12- h.š. 4) 81 48. 565 500 Podgora (h.š. 30- h.š. 35) 130 49. 565 520 Podgora (h.š. 33- h.š. 34) 130 Kompolje 50. 565 530 Kompolje (h.š. 23-h.š. 97) 1.427 51. 565 540 Kompolje (h.š. 124-R 648-h.š. 52) 226 52. 565 550 Kompolje (h.š. 60-h.š. 42) 394 53. 565 560 Kompolje (h.š. 59-h.š. 86) 900 54. 565 570 Kompolje (priključek na R 64-h.š. 90) 793 55. 565 580 Kompolje (h.š. 87- h.š. 131) 948 Četeţ 56. 565 590 Četeţ (gasilska shramba-h.š. 6a) 147 57. 565 600 Četeţ (»Andrejčkov« kozolec-h.š. 1b) 110 58. 565 610 Četeţ h.š. 6-Potiskavec-Trţič h.š. 5 2.008 Tisovec 59. 565 620 Tisovec (h.š. 1a v dolţini 110m) 110 60. 565 630 Tisovec (h.š. 6-Kal pri Ambrusu) 860 61. 565 740 Tisovec (priklj. Na LC 060-h.š. 11) 160 62. 565 050 Tisovec (h.š. 15-posestna meja s parc. št.*126)) 25 Potiskavec 63. 565 640 Potiskavec (kapelica-h.š. 13) 1.198
Stran 61 od 69
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Dolţina št. odseka ceste (ods.) v občini (v m) Kolenča vas 64. 565 650 Priključek na JP 610-R 648-Lipa h.š. 14a 1.741 65. 565 660 Kolenča vas h.š. 6-Lipa h.š. 3 501 Lipa 66. 565 400 Lipa (h.š. 4-h.š. 11a) 242 67. 565 510 Lipa (h.š. 13- h.š. 15) 214 Trţič 68. 565 690 Trţič h.š. 11-priklj. Na JP 773 pri Rekarici 223 Paka 69. 565 700 Paka (kapelica-h.š. 3) 112 70. 565 710 Paka (kapelica-h.š. 6) 204 Pri Cerkvi 71. 565 720 Pri Cerkvi-Struge (h.š. 1-h.š. 13) 248 72. 565 730 Pri Cerkvi-Struge (priklj. na R 648-h.š. 13a) 40 73. 565 750 Pri Cerkvi-Struge (stan.h. Gregorič-h.š. 25) 221 Podtabor 74. 565 770 Podtabor (h.š. 33-LC 080-h.š. 22) 1.124 75. 565 780 Podtabor (odcep »Pri rupi« -LC 080-parc. št.845) 440 76. 565 790 Podtabor (odcep »Pri rupi« -Rekarjev ţleb) 359 77. 565 800 Podtabor (h.š. 7-h.š. 25) 72 78. 565 810 Podtabor (h.š. 2-h.š. 20) 426 79. 565 070 Podtabor (priklj. na LC 090-stan.h. Bunček) 76 80. 565 280 Podtabor (priklj. na LC 090-h.š. 36) 90 Rapljevo 81. 565 820 Rapljevo (priklj. na LC 090-h.š. 24) 125 Kukovo 82. 565 830 Kukovo (priklj. na LC 100; stac. km 4.880-parc.št. 1.920 2673/6)
Stran 62 od 69
B. ZIMSKA SLUŢBA
Zimsko sluţbo izvaja izvajalec po izvedbenem programu zimske sluţbe. Predlog izvedbenega programa pripravi in predloţi izvajalec v potrditev naročniku, najkasneje do 15. oktobra za sledečo zimsko obdobje. V letu 2011 pripravi in predloţi izvajalec program v potrditev najkasneje do 15. 11. 2011 za prihajajoče zimsko obdobje. Zimska sluţba v Občini Dobrepolje se izvaja na lokalnih cestah in javnih prometnih površinah v Občini Dobrepolje, ki so izrecno navedene v tej tehnični specifikaciji in so predmet predmetnega javnega razpisa.
Tabela 3.: Zimska služba - razvrstitve cest po prednostnih razredih
Pred. Vrsta ceste Prevoznosti Sneţenje Močno sneţenje razred ceste
II. Ceste s PLDP>4000, Od 5. do 22. Zagotoviti prevoznosti; Zagotoviti prevoznosti (pri ure moţni zastoji do 2 ur več pasovnicah glavne ceste, med 22. in 5. uro prevoznost vsaj enega glavne mestne voznega pasu), ceste, moţni zastoji do 2 ur, pomembnejše predvsem med 22. in 5. regionalne ceste uro
III. Ostale regionalne Od 5. do 20. Zagotoviti prevoznost; Zagotoviti prevoznost (pri ceste, ure moţni zastoji do 2 ur več pasovnicah vsaj pomembnejše med 20. in 5. uro enega voznega pasu) lokalne ceste, moţni zastoji do 2 ur med zbirne mestne 22. in 5. uro in krajevne ceste
IV. Ostale lokalne od 7. do 20. Zagotoviti prevoznost; Zagotoviti prevoznost; ceste, mestne in ure moţni krajši zastoji moţni zastoji do enega krajevne ceste upoštevati dne krajevne potrebe
V. Javne poti, Upoštevati Zagotoviti prevoznost; Zagotoviti prevoznost; parkirišča, krajevne moţni zastoji do enega moţni večdnevni zastoji kolesarske potrebe dne povezave
VI. Ceste, ki se v zimskih razmerah zapro
Izvajanje zimske sluţbe se prične 15. novembra tekočega leta in traja do 15. marca naslednjega leta.
Stran 63 od 69
Izvajanje zimske sluţbe je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so razvrščene občinske ceste in druge javne prometne površine glede na kategorijo, gostoto prometa, klimatske razmere, krajevne in druge potrebe.
SEZNAM CEST VKLJUČENIH V REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE IN PRIORITETNA PORAZDELITEV
Tabela 4.: Zimska sluţba – Prednostni razredi za lokalne ceste (LC)
Zap. Štev. ceste Potek ceste Prednostni št. ali odseka razredi 1. 454 110 Velike Lašče-Ponikve VI. 2. 111 160 Priklj. na LC 111 010-Škocjan-Ponikve VI. 3. 065 010 Predstruge-Zdenska vas-Hočevje-Krka 065 011 Predstruge-Zdenska vas III. 065 012 Zdenska vas-Hočevje–meja z Občino Ivančna Gorica III. 4. 065 020 Videm-Mala cesta-Cesta IV. 5. 065 030 Videm-Mala vas-Zdenska vas 065 031 Videm h.š. 59-Mala vas-Zdenska vas h.š. 40 - del V. 065 032 Mala vas (h.š. 20- h.š. 33) IV. 6. 065 390 Mali Korinj-Zagorica-Podgorica-Videm h.š. 40 - del IV./VI. 7. 065 040 Videm-Podpeška jama IV. 8. 065 050 Podgorica-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje 065 051 Podgorica h.š. 21-Bruhanja vas-Podgora-Kompolje h.š. 1b IV. 065 052 Odcep-povezava med R 648 in LC 051 IV. 065 053 Bruhanja vas h.š. 20-lokacija ČN Dobrepolje IV. 9. 065 060 Četeţ-Tisovec-Smrekovec 065 061 Četeţ h.š. 1-Tisovec-Smrekovec, priključek na LC 138 390 III./VI. 065 062 Četeţ (h.š. 8 – h.š. 6) III. 10. 065 070 Lipa-Trţič-Paka IV. 11. 065 080 Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor h.š. 35 065 081 Pri Cerkvi –Struge h.š. 6-Podtabor h.š. 35 IV. 065 082 Podtabor (h.š. 7 – h.š. 14) IV. 12. 065 090 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100 065 091 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Podtabor-Rapljevo-priklj. na LC 100 IV. 065 092 Rapljevo(h.š. 7 – priklj. na LC 100) IV. 065 093 Povezava med LC 091 in LC 092 IV. 13. 065 100 Pri Cerkvi–Struge h.š. 7-Mala gora IV.
Stran 64 od 69
Tabela 5.: Zimska sluţba – Prednostni razredi za javne poti (JP)
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Prednostni št. odseka razredi Ponikve 1. 565 010 Ponikve (h.š. 67- LC 454 110) V. 2. 565 020 Ponikve (h.š. 82- h.š. 45) V. 3. 565 030 Ponikve (h.š. 46- h.š. 7) V. 4. 565 040 Ponikve (R 647- h.š. 19) V. 5. 565 060 Ponikve (R 647- h.š. 2) V. Vodice 6. 565 080 Vodice (R 647-znamenje na Vodicah) III. 7. 565 090 Vodice (kroţna pot od h.š. 12 do h.š. 1 z odcepi) V. 8. 565 100 Vodice (h.š. 18 do h.š. 25 ter odcep h.š. 20 do h.š. 28) V. Predstruge 9. 565 110 Predstruge (h.š. 67- h.š. 75) V. 10. 565 120 Predstruge (h.š. 67- h.š. 71) V. 11. 565 130 Predstruge (h.š. 2- parc. št. 1226/3) V. 12. 565 140 Predstruge (h.š. 4- stan. hiša Mramor) V. 13. 565 150 Predstruge (R 647 ţel. prehod- h.š. 15) V. 14. 565 160 Predstruge (h.š. 16- priključek na JP 190) V. 15. 565 170 Predstruge (R 647- vhod v kamnolom) V. 16. 565 180 Predstruge (R 647- h.š. 23a) V. Cesta 17. 565 190 Cesta (LC 010-h.š. 60 + 300m) V. 18. 565 200 Cesta (LC 020 pri h.š. 9- h.š. 55) V. 19. 565 210 Cesta (h.š. 35- h.š. 71) V. 20. 565 220 Cesta (h.š. 38a- h.š. 54) V. 21. 565 230 Cesta (h.š. 33- h.š. 38) V. 22. 565 240 Cesta (h.š. 30- h.š. 34) V. 23. 565 250 Cesta (h.š. 30 mimo h.š. 28 do konca gosp. poslopja) V. Zdenska vas Zdenska vas (nadvoz nad ţel. Progo-cerkev Sv. 24. 565 260 IV. Antona) Hočevje 25. 565 270 Hočevje (LC 010-zaselek Hrib) IV. 26. 565 290 Hočevje (h.š. 81- h.š. 103) VI. Podpeč 27. 565 300 Podpeč (h.š. 25- h.š. 33) V. 28. 565 310 Podpeč (h.š. 13- Videm h.š. 2) VI. 29. 565 320 Podpeč (h.š. 4a- cerkev Sv. Martina- h.š. 29) VI. 30. 565 330 Podpeč (Podpeška kapelica-LC 052) VI. Videm 31. 565 340 Videm (h.š. 33-h.š. 19) V. 32. 565 350 Videm (h.š. 31d-h.š. 6) V. 33. 565 360 Videm (h.š. 36a-h.š. 32f) V.
Stran 65 od 69
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Prednostni št. odseka razredi Videm 34. 565 370 Videm (h.š. 39-h.š. 59) V. 35. 565 380 Videm (h.š. 45-h.š. 39b) V. 36. 565 390 Videm (h.š. 70-Podgoriška kapelica) V. 37. 565 400 Videm h.š. 76-Podgorica h.š. 2a V. 38. 565 510 Videm (h.š. 61a-mrliška veţica) V. Mala vas 39. 565 410 Mala vas h.š. 6-Zagorica h.š. 31 V. Podgorica 40. 565 420 Podgorica (h.š. 16- h.š. 29) V. 41. 565 430 Podgorica (h.š. 9- h.š. 7) V. 42. 565 440 Podgorica (h.š. 13- TP Podgorica) VI. Zagorica 43. 565 450 Zagorica (h.š. 16- h.š. 29) V. 44. 565 460 Zagorica (h.š. 56- h.š. 62) V. 45. 565 470 Zagorica h.š. 2a-Bruhanja vas h.š. 1 V. Bruhanja v. 46. 565 480 Bruhanja vas (vodnjak-priklj. na R 648) V. Podgora 47. 565 490 Podgora (h.š. 12- h.š. 4) V. 48. 565 500 Podgora (h.š. 30- h.š. 35) V. 49. 565 520 Podgora (h.š. 33- h.š. 34) VI. Kompolje 50. 565 530 Kompolje (h.š. 23-h.š. 97) V./VI. 51. 565 540 Kompolje (h.š. 124-R 648-h.š. 52) V. 52. 565 550 Kompolje (h.š. 60-h.š. 42) V. 53. 565 560 Kompolje (h.š. 59-h.š. 86) V. 54. 565 570 Kompolje (priključek na R 64-h.š. 90) V. 55. 565 580 Kompolje (h.š. 87- h.š. 131) V. Četeţ 56. 565 590 Četeţ (gasilska shramba-h.š. 6a) V. 57. 565 600 Četeţ (»Andrejčkov« kozolec-h.š. 1b) V. 58. 565 610 Četeţ h.š. 6-Potiskavec-Trţič h.š. 5 VI. Tisovec 59. 565 620 Tisovec (h.š. 1a v dolţini 110m) V. 60. 565 630 Tisovec (h.š. 6-Kal pri Ambrusu) V. 61. 565 740 Tisovec (priklj. Na LC 060-h.š. 11) V. 62. 565 050 Tisovec (h.š. 15-posestna meja s parc. št.*126)) V. Potiskavec 63. 565 640 Potiskavec (kapelica-h.š. 13) V. Kolenča vas 64. 565 650 Priključek na JP 610-R 648-Lipa h.š. 14a V. 65. 565 660 Kolenča vas h.š. 6-Lipa h.š. 3 V./VI. Lipa 66. 565 400 Lipa (h.š. 4-h.š. 11a) VI. 67. 565 510 Lipa (h.š. 13- h.š. 15) V.
Stran 66 od 69
Zap. Štev. ceste ali Potek ceste Dolţina št. odseka ceste (ods.) v občini (v m) Trţič 68. 565 690 Trţič h.š. 11-priklj. Na JP 773 pri Rekarici V. Paka 69. 565 700 Paka (kapelica-h.š. 3) V. 70. 565 710 Paka (kapelica-h.š. 6) V. Pri Cerkvi 71. 565 720 Pri Cerkvi-Struge (h.š. 1-h.š. 13) V. 72. 565 730 Pri Cerkvi-Struge (priklj. na R 648-h.š. 13a) V. 73. 565 750 Pri Cerkvi-Struge (stan.h. Gregorič-h.š. 25) V. Podtabor 74. 565 770 Podtabor (h.š. 33-LC 080-h.š. 22) V./VI. 75. 565 780 Podtabor (odcep »Pri rupi« -LC 080-parc. št.845) V./VI. 76. 565 790 Podtabor (odcep »Pri rupi« -Rekarjev ţleb) V./VI. 77. 565 800 Podtabor (h.š. 7-h.š. 25) VI. 78. 565 810 Podtabor (h.š. 2-h.š. 20) V. 79. 565 070 Podtabor (priklj. na LC 090-stan.h. Bunček) V. 80. 565 280 Podtabor (priklj. na LC 090-h.š. 36) V. Rapljevo 81. 565 820 Rapljevo (priklj. na LC 090-h.š. 24) V. Kukovo 82. 565 830 Kukovo (priklj. na LC 100; stac. km 4.880-parc.št. VI. 2673/6)
Naročnik do 1. oktobra tekočega leta predloţi izvajalcu dopolnjen in spremenjen seznam cest/površin in njihovo uvrstitev v prednostni razred. Izvajalec mora biti v obdobju, ko se izvaja zimska sluţba stalno dosegljiv na predhodno dogovorjen način deţurnemu delavcu zimske sluţbe naročnika. Izvajalec mora izvajati redne preglede cest in preverjati stanje na cestah ter pravočasno ukrepati (izvesti posip cest, čiščenje cestišča ob odjugah ipd.). O tem nemudoma obvesti naročnika. Izvajalec mora pričeti izvajati dela / storitev takoj, ko so za to dani pogoji, kot to določa Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), oziroma takoj po prejemu obvestila/naročila naročnika. Izvajalec si mora delo organizirati tako, da ga zaključi najkasneje v spodaj določenem času glede na obseg in vrsto del: - pluţenje snega: po razredih pluţenja - odvoz snega po predhodnem naročilu naročnika v času 8 ur do največ 10 ur po končanem sneţenju, - posip cest in javnih površin: takoj, ko izvajalec sam z rednimi pregledi ugotovi, da obstaja potreba oz. takoj po naročilu naročnika. Po končanem delu je izvajalec dolţan obvestiti deţurnega delavca naročnika, od katerega je prejel obvestilo za začetek izvajanja del. V občini znaša povprečni normativ za eno pluţenje 2 km/uro, ne glede na teţo snega. Normativ je opredeljen po posameznih cestah glede na ekstremne razmere Stran 67 od 69
(proti vzponu, širina, večja obračališča,...); Zameti, ki nastanejo po pluţenju se priznavajo posebej. Osnova je dolţina zametanega odseka. Zameti, ki nastajajo ob sneţenju so vključeni v normativ za osnovno pluţenje. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Obračuna se očiščen kilometer lokalnih cest. Odvoz snega izvajalec opravlja izključno po predhodnem naročilu naročnika. Izvajalec izvaja posipavanje z ustreznim materialom, ki si ga na lastne stroške pripelje na deponijo v ali zunaj območja Občine Dobrepolje .
Tabela 6.: Postavitev zimske prometne signalizacije v času zimske sluţbe
Prometni znak Šifra prometnega znaka Skupaj na I-11 I-32 II-10 II-39 IV-2 IV-5 IV-7 drogu kom kom kom kom kom kom kom (kom) - za nevarnost 5 5 - za izrecne odredbe 3 2 5 - dopolnilne table SKUPAJ 5 3 2 10
V zimsko sluţbo sodi tudi čiščenje hodnikov za pešce (pločnikov). Izvajalec je dolţan pred začetkom sezone pregledati trase in stanje pločnikov. Za njihovo čiščenje mora izvajalec uporabljati tako mehanizacijo, ki ne bo povzročala poškodb na pločnikih oz. njihovih elementih kot npr. vrtnih, cestnih robnikih in asfaltnih površinah. Izvajalec lahko sneg s pločnikov na mestih, kjer je to mogoče, odrine na površine ob pločniku, na ostalih deli pa je potrebno sneg odvaţati na deponijo. Izvajalec mora čistiti pločnike tako, da ne poškoduje objektov ob njih (vrtnih ograj, opornih zidov, ţivih mej …). Poleg navedenega sodi v opravljanje zimske sluţbe tudi čiščenje javnih površin – avtobusnih postajališč, parkirišč in ostalih javnih površin, na katerih se je običajno opravljala zimska sluţba. Dela se obračunajo na osnovi ponudbe, naročnik pa ima moţnost spremeniti način obračunavanja glede na enoto mere (iz m2/uro ali obratno).
C. IZVEDBA OSTALIH GRADBENIH DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI PO VSAKOKRATNEM NAROČILU INVESTITORJA
Ostala gradbena dela, ki se opravljajo po vsakokratnem naročilu so navedena v popisu. Na zahtevo naročnika mora izvajalec izvesti tudi ostala manjša zemeljska in gradbena dela, ki jih je potrebno izvesti za to, da se omogoči normalno funkcioniranje ostale komunalne in tudi prometne infrastrukture. Omenjena dela se obračunajo na osnovi ustreznih postavk in cen iz ponudbenega predračuna. Izvajalec pripravi dodatni predračun naročenih del na osnovi kalkulacijskih elementov iz ponudbenega predračuna. Potem, ko naročnik potrdi predračun, se Stran 68 od 69
za navedena dela sklene dodatek k osnovni pogodbi.
D. OBRAČUN PODRAŢITEV
Za posamezno leto izvajanja pogodbenih obveznosti bo sklenjen dodatek k osnovni pogodbi, v katerem bo določen obseg del in faktor podraţitev. Cene po enoti iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje enega (1) leta in se povečajo v skladu z indeksom GZS, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, A Gradbena dela, ostala nizka gradnja. Izhodiščni indeks je indeks na dan 31.8.2011.
Pripravila: T. Dečman-Ţagar
Ţig Odgovorna oseba naročnika: Janez Pavlin, Ţupan
Stran 69 od 69