EDF Renouvelables Centre d'Ingénierie Hydraulique
NOTE TECHNIQUE
PROJET ESTERRE 2020 - REALISATIONS DE TRAVAUX SUR LES PE DE CABADUR, LAGUES, BOLOU, SUR L'USINE D'ESTERRE ET SUR L'ATTAQUE 13 DURANT L'INDISPONIBILITE DE 2020 Projet ESTERRE 2020
Référence H-30575713-2019-000142
Date 05/07/2019 Indice C 4 page(s) 4 annexe(s)
Résumé Ce document constitue le dossier d’exécution pour les travaux prévus sur l’aménagement d’Esterre. Cette note présente notamment les interventions sur les prises d’eau (PE) de Cabadur, de Lagues et de Bolou (dévalaison et modification de la restitution des Qr), les travaux sur le poste électrique et dans l’usine d’Esterre et les travaux au niveau de l’attaque 13 (remplacement d’une plateforme et de la vanne de chasse). Ces travaux seront réalisés entre janvier et décembre 2020. Une indisponibilité de l’ouvrage sera nécessaire. Elle est prévue entre le 29 juin 2020 et le 7 décembre 2020. Le document présente ces travaux, dresse un état initial de l’environnement et propose une analyse des incidences du projet ainsi que les mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre. Le document comporte également une analyse des incidences sur les sites NATURA 2000 concernés par les opérations. Unité propriétaire CIH
Sous-Unité GEH ADOUR ET GAVES
Site ESTERH \ ESTERRE
Entité rédactrice 30575713 - SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE
Auteur(s) EOTP Accessibilité Libre (Classification et règles de protection des informations Confidentiel (Lister nominativement en page 2 Diffusion : les personnes destinataires) d’EDF SA, DSIE-2017000046.) Restreint (périmètre restreint retenu : Projet, groupe de personnes, …) Indiquer explicitement en page 2 Diffusion : les destinataires (nom ou fonction) ou de manière implicite le Interne (Indiquer le périmètre d’accès retenu : EDF SA, Direction, Division, Entité, Projet, Liste de diffusion) Libre (Accessible à tout public interne ou externe EDF SA)
EDF CIH Savoie Technolac 73373 Le Bourget-du-Lac Cedex 552 081 317 R.C.S. Paris Téléphone : +33 4 79 60 60 60 Télécopie : +33 4 79 60 61 61 www.edf.com 1/3
H-30575713-2019-000142 C approuvé le 05/07/2019 CONSULTABLE EN GED
AMENAGEMENT D'ESTERRE - REALISATION DE TRAVAUX D'ENSEMBLE SUR DIFFERENTS OUVRAGES DURANT L'INDISPONIBILITE DE 2020 H-30575713-2019-000142 - Ind. C 05/07/2019
SIGNATURES Rédacteur(s) Vérificateur(s) Approbateur(s) Date Nom Visa Nom Visa Nom Visa
05/07/2019 Ing’Europ V. MATAIX C. DESCOURTIEUX
L. ZAMUNER L Z
LIEU DE CO NSERVATION
Original papier Original numérique ALX
DIFFUSION INTERNE AU CIH
Destinataire Département / Service Nb ex. Format Vincent MATAIX CIH 1 @ Laurent ZAMUNER CIH 1 @
DIFFUSION EXTERNE AU CIH
Destinataire Organisme Nb ex. Format Serge CRAMPE GET EC 1 @ Fabien LUC Ing’Europ 1 @
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Ind. Date Nature des évolutions A 01/04/2019 Création du document B 20/05/2019 Modification du document C 02/07/2019 Modification du document
Copyright EDF – 2016. Ce document est la propriété d’EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation
2/3
H-30575713-2019-000142 C approuvé le 05/07/2019 CONSULTABLE EN GED
AMENAGEMENT D'ESTERRE - REALISATION DE TRAVAUX D'ENSEMBLE SUR DIFFERENTS OUVRAGES DURANT L'INDISPONIBILITE DE 2019 H-30575713-2019-000142 - Ind. C 05/07/2019
Cf document en annexe : Projet ESTERRE 2020 Réalisation de travaux sur les PE de Cabadur, Laguès, Bolou, sur l’usine d’Esterre et sur l’attaque 13 durant l’indisponibilité de 2020
Copyright EDF – 2016. Ce document est la propriété d’EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation
3/3
H-30575713-2019-000142 C approuvé le 05/07/2019 CONSULTABLE EN GED
Page d'approbation
PROJET ESTERRE 2020 - REALISATIONS DE TRAVAUX SUR LES PE DE CABADUR, LAGUES, BOLOU, SUR L'USINE D'ESTERRE ET SUR L'ATTAQUE 13 DURANT L'INDISPONIBILITE DE 2020
Réf. : H-30575713-2019-000142 Indice : C Date : 05/07/2019 Accessibilité : Libre
Rédacteur(s) : ■ MATAIX Vincent - 05/07/2019
Vérificateur(s) : ■ MARTINEZ Alban pour le compte de MATAIX Vincent - 05/07/2019
Approbateur(s) : ■ ZAMUNER Laurent - 05/07/2019 ■ MARTINEZ Alban pour le compte de DOBY-DESCOURTIEUX Claire - 05/07/2019
© EDF -2019. Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation.
H-30575713-2019-000142 B approuvé le 05/07/2019 CONSULTABLE EN GED ing’europ SIEGE : 26, chemin de la forestière - 69130 ECULLY
DIRECTION ET TOUS COURRIERS : 14 rue Jean BERTIN, 26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 40 99 98 - Télécopie : 04 75 55 77 81 - E–mail : [email protected]
DOSSIER D’EXECUTION
NT ING-EDF-ENV-2017-NT-238 A CG ING-EDF-ENV-2017-CG-179 B Références Indice C ING’EUROP Objet de la révision - Pages 86 Annexes 3
Numéro IH H-30575713-2019-000142 Références EDF EOTP E112/AGGC11/IHESTER-DVLS
Projet ESTERRE 2020 Réalisation de travaux sur les PE de Cabadur, Laguès, Bolou, sur l’usine d’Esterre et sur l’attaque 13 durant l’indisponibilité de 2020
Résumé : Cette note est relative aux travaux prévus sur l’aménagement d’Esterre. Elle présente notamment les interventions sur les prises d’eau (PE) de Cabadur, de Laguès et de Bolou (dévalaison et modification de la restitution des Qr), les travaux sur le poste électrique et dans l’usine d’Esterre et les travaux au niveau de l’attaque 13 (remplacement d’une plateforme et de la vanne de chasse). Ces travaux seront réalisés entre janvier et décembre 2020. Une indisponibilité de l’ouvrage sera nécessaire. Elle est prévue entre le 29 juin 2020 et le 7 décembre 2020.
Le document présente ces travaux, dresse un état initial de l’environnement et propose une analyse des incidences du projet ainsi que les mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre. Le document comporte également une analyse des incidences sur les sites NATURA 2000 concernés par les opérations.
ING-EUROP S.A. capital de 3 000 000 € RCS LYON B 351 379 417 Siège Social : 26 chemin de la Forestière – 69 130 ECULLY
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DU GROUPE ING-EUROP. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS AUTORISATION (articles L122-4, L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle) THIS DOCUMENT BELONG TO INGEUROPS GROUP. NOT BE REPRODUCED. Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
VISA - REDACTION - VERIFICATION – APPROBATION
EVOLUTION DES INDICES
REDACTION VERIFICATION APPROBATION
IND NOM FONCTIO VISA/DATE NOM FONCTIO VISA/DATE NOM FON VISA/DATE N N CTIO N
CD F.AMICO A J.FONTS ING F.LUC ING M 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019
F.AMICO CD B J.FONTS ING F.LUC ING M 02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019
C M GANT L ZAMUNER
LISTE DE DIFFUSION INTERNE A ING’EUROP
DESTINATAIRE FONCTION
Frederic AMICO Chef de Mission (CDM)
Fabien LUC Ingénieur (ING)
LISTE DE DIFFUSION EXTERNE A ING’EUROP
DESTINATAIRE ORGANISME
Vincent MATAIX EDF CIH
Serge CRAMPE GETEC
Laurent ZAMUNER EDF CIH
EVOLUTION DES INDICES
INDICE LIBELLE DE LA MODIFICATION
A Création du document
B Reprise de la version A suite aux remarques d’EDF
C Reprise par M Gant et L Zamuner
PAGE : 2 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
SOMMAIRE
1. PREAMBULE ...... 8 2. OBJET DE LA DEMANDE ...... 9 3. DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT D’ESTERRE ...... 9
3.1 LOCALISATION DE L’AMENAGEMENT ET DES OUVRAGES CONCERNES ...... 9
3.2 LA CENTRALE D’ESTERRE ...... 11
3.3 LE BARRAGE / PRISE D’EAU DE CABADUR ...... 12
3.4 LA PRISE D’EAU DE LAGUES ...... 14
3.5 LA PRISE D’EAU DE BOLOU ...... 16
3.6 L’ATTAQUE 13 ...... 18 4. CONSISTANCE DES TRAVAUX ...... 19
4.1 TRAVAUX SUR LE POSTE 63 KV D’ESTERRE ...... 19
4.2 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE CABADUR ...... 21 4.2.1 Réalisation d’un ouvrage de dévalaison ...... 21 4.2.2 Modification de la restitution du débit réservé ...... 23 4.2.3 Travaux de génie civil et sur la vanne secteur ...... 23 4.2.4 Travaux d’amélioration du fonctionnement de la vanne de surface ...... 25
4.3 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE LAGUES ...... 26 4.3.1 Réalisation d’un ouvrage de dévalaison ...... 26 4.3.2 Modification de la restitution du débit réservé ...... 27 4.3.3 Travaux de génie civil ...... 28
4.4 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE BOLOU ...... 29 4.4.1 Réalisation d’un ouvrage de dévalaison ...... 29 4.4.2 Modification de la restitution du débit réservé ...... 30
4.5 TRAVAUX AU NIVEAU DE L’ATTAQUE 13 ...... 31
4.6 MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX ...... 32 4.6.1 Usine d’Esterre – modalités, accès et installations ...... 32 4.6.2 PE de Cabadur – modalités, accès et installations ...... 32 4.6.3 PE de Lagues – modalités, accès et installations ...... 36 4.6.4 PE de Bolou – modalités, accès et installations ...... 38 4.6.5 Attaque 13 – modalités, accès et installations ...... 39
4.7 PLANNING DES TRAVAUX ...... 41
4.8 MODALITES ET CONTRAINTES D’EXPLOITATION ...... 41
PAGE : 3 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
5. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE ...... 42 6. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ...... 44
6.1 CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL TERRESTRE ...... 44 6.1.1 Origine des données ...... 44 6.1.2 les zonages du milieu naturel ...... 44 6.1.3 Description du milieu terrestre ...... 47
6.2 CARACTERISTIQUES DU MILIEU AQUATIQUE ...... 55 6.2.1 Origine des données ...... 55 6.2.2 Caractéristiques générales des cours d’eau ...... 55 6.2.3 Fonctionnement de l’aménagement d’Esterre ...... 56 6.2.4 Données hydrologiques du TCC et des ruisseaux en question ...... 57 6.2.5 Zonage règlementaire et périmètres de gestion ...... 60 6.2.6 Qualité de l’eau ...... 62 6.2.7 Enjeux écologiques liés au TCC (gave du Bastan, Bastan de Sers et Bolou) ...... 63
6.3 LES PRINCIPAUX USAGES ...... 67
6.4 LES ENJEUX PAYSAGERS ...... 68 7. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES MISES EN PLACE ...... 69
7.1 INCIDENCES / MESURES LIEES A LA MISE EN INDISPONIBILITE ...... 69 7.1.1 Analyse au niveau de la PE de CABADUR ...... 69 7.1.2 Analyse au niveau de la PE de Laguès ...... 70 7.1.3 Analyse au niveau de la PE de Bolou ...... 71 7.1.4 Synthèse sur l’analyse des écoulements ...... 72
7.2 INCIDENCES / MESURES LIEES AUX DIFFERENTES PHASES DE CHANTIER ...... 73
7.3 MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE ...... 78
7.4 MESURES SPECIFIQUES DE GESTION ET DE PREVENTION ...... 78 7.4.1 Produits polluants ...... 78 7.4.2 Utilisation d’engins ...... 79 7.4.3 Installations de chantier ...... 80 7.4.4 Gestion des déchets ...... 80 8. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION ...... 80
8.1 SDAGE ADOUR GARONNE ...... 80 9. NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 ...... 81
9.1 INCIDENCE SUR LE SITE « LAC BLEU LEVISTE » ...... 81
9.2 INCIDENCE SUR LE SITE « BAREGE, AYRE, PIQUETTE » ...... 83
9.3 INCIDENCE SUR LE SITE « GAVE DE PAU ET DE CAUTERETS » ...... 83
PAGE : 4 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
10. ANNEXES ...... 84
10.1 ANNEXE N°1 : PLAN DE PROJET - CABADUR ...... 84
10.2 ANNEXE N°2 : PLAN DE PROJET - LAGUES ...... 85
10.3 ANNEXE N°3 : PLAN DE PROJET - BOLOU ...... 86
LISTE DES FIGURES Figure 1 : ouvrage d’Esterre et localisation des sites concernés par les travaux (en rouge) ...... 10 Figure 2 : profil en long et localisation des ouvrages concernés par les travaux ...... 10 Figure 3 : localisation de la centrale d’Esterre ...... 11 Figure 4 : poste électrique 63 KV de la centrale d’Esterre ...... 11 Figure 5 : localisation de la prise d’eau de Cabadur ...... 12 Figure 6 : vue en plan de la prise d’eau de Cabadur ...... 13 Figure 7 : vue de la prise d’eau de Cabadur depuis la rive gauche ...... 13 Figure 8 : localisation de la prise d’eau de Laguès ...... 14 Figure 9 : vue en plan de la prise d’eau de Laguès ...... 15 Figure 10 : vue de la prise d’eau de Laguès par l’amont (à gauche) et par l’aval (à droite) ...... 15 Figure 11 : entonnement par tôles perforées auto nettoyantes ...... 15 Figure 12 : localisation de la prise d’eau de Bolou ...... 16 Figure 13 : vue en plan de la prise d’eau de Bolou et de la chambre de départ ...... 17 Figure 14 : vue de la prise d’eau de Bolou par l’aval (à gauche) et par l’amont (à droite) ...... 17 Figure 15 : vue en plan de la chambre de mise en charge ...... 18 Figure 16 : différentes vues intérieures de la chambre de mise en charge ...... 18 Figure 17 : emplacement du nouveau poste électrique ...... 20 Figure 18 : principe de construction du nouveau poste ...... 20 Figure 19 : Vue du poste depuis un des monuments historiques protégés ...... 20 Figure 20 : principe d’insertion paysagère du nouveau poste ...... 21 Figure 21 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Cabadur ...... 22 Figure 22 : coupe transversale du nouvel ouvrage sur Cabadur ...... 22 Figure 23 : batardeau de protection aval (à gauche) et création d’une piste d’accès (à droite) ...... 23 Figure 24 : zone du radier aval à reprendre ...... 24 Figure 25 : illustrations de zones faisant l’objet de reprise GC ...... 25 Figure 26 : coupe transversale du nouvel ouvrage sur Laguès ...... 26 Figure 27 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Laguès ...... 27 Figure 28 : rehausse à réaliser au niveau de la PE ...... 28 Figure 29 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Bolou ...... 29
PAGE : 5 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 30 : vue en plan du nouvel ouvrage au niveau du BMC de Bolou ...... 30 Figure 31 : vue en plan des ouvrages à déposer ...... 31 Figure 32 : vue en plan de la nouvelle plateforme ...... 31 Figure 33 : accès et installations de chantier à l’usine d’Esterre...... 32 Figure 34 : principe de la dérivation du cours d’eau à Cabadur ...... 33 Figure 35 : Mise en place d’un merlon batardeau à Cabadur ...... 33 Figure 36 : vue générale des accès et des installations ...... 34 Figure 37 : vue des accès et des installations au niveau de la PE ...... 35 Figure 38 : emplacement prévus pour les bungalows de chantier ...... 35 Figure 39 : principe de dérivation du Bastan de Sers ...... 36 Figure 40 : DZ utilisée pour les chantiers de Laguès et Bolou ...... 37 Figure 41 : installations de chantier et accès ...... 37 Figure 42 : accès à la PE de Bolou ...... 38 Figure 43 : installations de chantier sur Bolou ...... 39 Figure 44 : aire d’étude prise en compte...... 43 Figure 45 : zonages de protection et d’inventaire du milieu naturel ...... 46 Figure 46 : milieux naturels présents au droit de la PE de Cabadur ...... 47 Figure 47 : zone d’accès à l’amont de la PE sur des pelouses rudérales ...... 48 Figure 48 : synthèse des habitats et enjeux au niveau de la PE de Cabadur...... 48 Figure 49 : accès à la prise d’eau depuis la RD 147 ...... 49 Figure 50 : pelouses entretenues aux abords de la PE ...... 49 Figure 51 : la PE au sein du boisement de la forêt de Capet ...... 50 Figure 52 : emplacement pour les installations de chantiers (à gauche) ...... 51 Figure 53 : pelouses entretenues aux abords de la PE ...... 51 Figure 54 : l’usine d’Esterre proche de milieux écologiques sans enjeu ...... 52 Figure 55 : fenêtre F5 où un bungalow sera installé ...... 53 Figure 56 : attaque 13 avec mise en place d’une plateforme...... 53 Figure 57 : les ZSM avifaune de la vallée du Bastan ...... 54 Figure 58 : contexte hydrologique de la vallée du gave du Bastan ...... 56 Figure 59 : la centrale d’Esterre sur le gave du Bastan et les TCC concernés ...... 57 Figure 60 : débits moyens journaliers à Cabadur ...... 58 Figure 61 : débits moyens journaliers à Laguès ...... 59 Figure 62 : débits moyens journaliers à Bolou ...... 59 Figure 63 : réservoir biologique et trame bleue ...... 61 Figure 64 : vues illustrant le TCC du gave du Bastan minéralisé ...... 63
PAGE : 6 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 65 : TCC du ruisseau de Bolou (à gauche) et du Bastan de Sers (à droite) ...... 64 Figure 66 : TCC situation géographique des stations inventoriées ...... 65 Figure 67 : densité et biomasses de truites sur le Bastan ...... 66 Figure 68 : densité et biomasses de truites sur le Bolou ...... 66 Figure 69 : carte de situation des périmètres de protection de monuments historiques...... 68
PAGE : 7 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
1. PREAMBULE
Dans le cadre de la maintenance et de la pérennisation de ses ouvrages, EDF souhaite réaliser des travaux sur les ouvrages composant l’aménagement d’Esterre, dans les Hautes Pyrénées (65). Ces derniers concernent notamment : - La rénovation du poste 63 kV d’Esterre ;
- La fiabilisation de la vanne de surface de Cabadur et du traitement des fuites ;
- Le remplacement des 3 transformateurs monophasés de l’usine par un triphasé ; - La dévalaison et la modification de la restitution du QR des PE de Cabadur, Laguès et Bolou ;
- Divers travaux de mise en sécurité et d’exploitation sur la galerie d’amenée.
Sur les 3 prises d’eau, les modifications effectuées liées à l’amélioration de la dévalaison pourront éventuellement permettre la modulation saisonnière du QR.
Ces travaux sont liés : - au renouvellement de la concession : la concession de l’aménagement d’Esterre a été renouvelée en décembre 2010 suite à une enquête publique. Lors du renouvellement du titre, la DREAL a demandé un certain nombre d’améliorations dont l’embellissement du poste 63kV du fait de la proximité d’un site classé et d’une zone urbaine et l’amélioration de la dévalaison piscicole ;
- à un objectif de performance : les 3 transformateurs de l’usine d’Esterre sont vieillissants et en fin de vie (1931). Sur avarie de l’un d’eux, aucun transformateur du parc EDF Hydro ne serait compatible ;
- La vanne de Cabadur doit faire l’objet d’une amélioration (sûreté) ;
Le Projet de rénovation des ouvrages d’Esterre nécessite une indisponibilité totale de l’aménagement. Elle est planifiée du 29 juin 2020 au 07 décembre 2020. Pendant cette période, le TCC [Tronçon Court Circuité] situé entre la prise d’eau de Cabadur et l’usine d’Esterre, sera réalimenté par le débit naturel du Bastan entre le 29 juin 2020 et le 30 octobre 2020 (au plus tard), débit dont la valeur est toujours supérieure à celle du débit réservé actuel (cf paragraphe 7.1.1).
Cette période d’indisponibilité, d’un peu plus de 5 mois, a été fixée en fonction de la durée nécessaire permettant de réaliser tous les travaux, notamment ceux au sein de l’usine, et placée de façon à limiter les coûts et les incidences environnementales. Certains des travaux présentés dans ce dossier sont néanmoins planifiés sur des périodes plus courtes, pour la plupart intégrées à cette période d’indisponibilité. Du point de vue environnemental, la réalisation de certains travaux ne présente aucune interaction avec le milieu extérieur. Il s’agit notamment des travaux sur les équipements de l’usine d’Esterre (remplacement des 3 transformateurs). Ces opérations ne feront donc pas l’objet d’une description détaillée dans ce document.
PAGE : 8 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Il est donc important de préciser que le présent document traitera des incidences des travaux prévus sur le poste 63 kV de l’usine d’Esterre (principalement pour sa composante paysagère) et sur les prises d’eau de Cabadur, Laguès et Boulou. Il traitera également de certaines interventions autour de la galerie d’amenée (attaque 13). La gestion des écoulements dans la rivière du Bastan pendant les 5 mois d’indisponibilité de la centrale d’Esterre sera également prise en compte.
2. OBJET DE LA DEMANDE
La présente étude constitue le projet d’exécution des ouvrages demandant autorisation des travaux sur l’aménagement d’Esterre (prises d’eau de Cabadur, Laguès, Bolou, usine d’Esterre et galerie d’amenée), projetés entre fin juin et début décembre 2020. Cette étude répond également aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral du 24 avril 2012 qui fixe la liste des travaux au niveau départemental (65) soumis à l’évaluation des incidences NATURA 2000. La présente notice a pour objectif de décrire les incidences environnementales de l’ensemble de ces travaux. Des mesures d’évitement et de réduction sont proposées afin de réduire l’incidence du projet sur l’environnement. Après l’application de ces mesures, une analyse des incidences résiduelles est réalisée.
3. DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT D’ESTERRE
3.1 LOCALISATION DE L’AMENAGEMENT ET DES OUVRAGES CONCERNES
L’aménagement d’Esterre est situé sur la commune d’Esterre dans les Hautes Pyrénées (65). Il est constitué d’un barrage principal (Cabadur) et de deux prises d’eau secondaires, Laguès et Bolou. Il dérive les eaux du Gave du Bastan (par la prise principale de Cabadur) et de ses affluents, le Bastan de Sers (ou encore Laguès) et le Bolou.
L’aménagement d’Esterre est un aménagement de moyenne chute (chute brute de 369,60 m) avec un fonctionnement de type fil de l’eau fortement influencé par la fonte nivale. Le débit est faible durant les mois d’hiver et augmente progressivement à partir du mois de mars avec les pluies du printemps et la fonte des neiges. Il décroit ensuite lentement avec l’amenuisement du stock nival jusqu’à fin aout-début septembre avant de remonter très sensiblement avec les pluies d’automne.
Le débit maximal dérivable est de 5,5 mᵌ/s pour l’ensemble des trois cours d’eau avec des limitations respectives par prise de 4,5 mᵌ/s pour Cabadur, 0,7 mᵌ/s pour Laguès et 0,8 mᵌ/s pour Bolou.
La centrale restitue ses eaux directement dans la prise d’eau de l’usine de St Sauveur ou dans le Bastan si cette dernière est indisponible.
L’usine est équipée de 3 groupes de type Pelton de 6MVA.
PAGE : 9 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 1 : ouvrage d’Esterre et localisation des sites concernés par les travaux (en rouge)
Figure 2 : profil en long et localisation des ouvrages concernés par les travaux
PAGE : 10 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
3.2 LA CENTRALE D’ESTERRE
CENTRALE D’ESTERRE
Figure 3 : localisation de la centrale d’Esterre
L’usine hydroélectrique d’Esterre se situe en bout de chaîne hydraulique, à l’amont du village de Luz Saint Sauveur. Positionnée en rive droite du gave du Bastan, elle collecte les eaux des PE de Cabadur, Laguès et Bolou, via une galerie d’amenée.
L’usine est équipée d’un poste électrique 63 KV. Ce dernier est positionné actuellement au sud de l’usine, entre le Bastan et cette dernière. Des travaux sont prévus à l’intérieur de l’usine (transformateurs), mais POSTE ELECTRIQUE les travaux qui intéressent le présent document portent sur ce poste électrique en extérieur, qui sera rénové et déplacé.
Figure 4 : poste électrique 63 KV de la centrale d’Esterre
PAGE : 11 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
3.3 LE BARRAGE / PRISE D’EAU DE CABADUR
CABADUR
Figure 5 : localisation de la prise d’eau de Cabadur
La prise d’eau de Cabadur est un barrage mobile prolongé en rive gauche d’une digue déversante d’environ 35 m de long et 5,6 m de haut par rapport au terrain naturel (couronnement à 1108,50 NGF). Il est équipé d’une vanne segment automatique, munie d’un contrepoids en béton et commandée par un système hydraulique à flotteurs. La prise d’eau est située en RD à l’amont immédiat et comporte : - Un plan de grosses grilles (15 m x 1,6 m) dont les barreaux sont espacés de 11,5 cm ;
- Un bassin de décantation avec deux fosses successives permettant d’alimenter la vanne de débit réservé, puis la vanne de dessablage ; - Un système de défeuillage automatique, constitué de tôles perforées et d’une brosse tournante ;
- Un canal d’amenée couvert (long de 36 m) et une première vanne d’entrée qui permet d’isoler le canal durant le nettoyage du bassin ;
- Un déversoir « latéral de sécurité » constitué par 6 pertuis sur une longueur d’environ 13,5 m. Une seconde vanne permet de fermer l’entrée de la galerie d’amenée.
Grandeurs caractéristiques de l’ouvrage :
- Module de la rivière 2,6 m³/s ; - Capacité de la retenue 1 000 mᵌ ;
- Débit maximal entonné par la prise d’eau 4,5 m³/s ;
- Cote à R.N 1 107 m NGF ;
PAGE : 12 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
- Cote minimale d’exploitation 1 106,64 m NGF. Description du dispositif de restitution du débit réservé existant :
Le débit réservé de 260 l/s est délivré d’une part, grâce à une conduite Ø 200 mm qui prend sa source sous les tôles perforées de la prise (en rive droite des bassins) et rejette dans le canal de défeuillage, et d’autre part, grâce à l’ouverture de la vanne Ø300 mm installée dans le bassin de décantation amont (appelée vanne de débit réservé).
Délivrance du Qr actuel Canal d’amenée
Déversoir latéral Bassin de décantation
Plan de grilles
Figure 6 : vue en plan de la prise d’eau de Cabadur
Figure 7 : vue de la prise d’eau de Cabadur depuis la rive gauche
PAGE : 13 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
3.4 LA PRISE D’EAU DE LAGUES
LAGUES
Figure 8 : localisation de la prise d’eau de Laguès
La prise d’eau de Laguès capte les eaux du Bastan de Sers. Elle est accessible en voiture, et se trouve en bordure de la RD147. Il s’agit d’un ouvrage à crête déversante d’environ 20 m de long et de 2,5 m de haut par rapport au terrain naturel. Elle est équipée d’une vanne de chasse (dimension 1,0 x 1,0 m, seuil à 1105,60 NGF) qui sert aussi de vanne de vidange pour la retenue.
La prise d’eau de type « par en-dessous » est située en rive droite du Bastan de Sers et comporte : - Un bassin de décantation muni d’un déversoir de 5 m de long ;
- Des tôles perforées auto-nettoyantes (diamètre des trous 20 mm) pour le défeuillage, sur lesquelles les eaux se déversent avant de rejoindre une galerie qui communique avec la galerie principale d’amenée de la chute. Une vanne d’entrée permet d’isoler la prise.
Grandeurs caractéristiques de l’ouvrage :
- Module de la rivière 0,55 m³/s ;
- Capacité de la retenue 100 mᵌ ;
- Débit maximal entonné par la prise d’eau 0,70 m³/s ; - Cote à R.N 1 107,43 m NGF (rehausse du barrage) ;
- Cote minimale d’exploitation 1 106,89 m NGF (arase du déversoir).
Description du dispositif de restitution du débit réservé existant :
Le débit réservé actuel de 55 l/s est délivré grâce à une conduite prenant sa source dans le bassin de décantation et rejetant le débit dans le canal de défeuillage.
PAGE : 14 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Délivrance du Qr actuel par une goulotte
Vanne de prise Bassin de décantation
Tôles perforées Barrage avec crête déversante
Vanne de chasse
Figure 9 : vue en plan de la prise d’eau de Laguès
Barrage avec Crête déversante Vanne de prise
Vanne de chasse
Figure 10 : vue de la prise d’eau de Laguès par l’amont (à gauche) et par l’aval (à droite)
Délivrance du Qr actuel
Figure 11 : entonnement par tôles perforées auto nettoyantes
PAGE : 15 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
3.5 LA PRISE D’EAU DE BOLOU
BOLOU
Figure 12 : localisation de la prise d’eau de Bolou
La prise d’eau est un ouvrage à crête déversante d’environ 12 m de long et de 1,7 m de haut par rapport au terrain naturel (couronnement à 1126,20 NGF). Il est équipé d’une vanne de purge (dimension 1,2 x 1,0 m) qui sert aussi de vanne de vidange pour la retenue. Cette vanne donne sur un canal de purge dont la largeur varie entre 1,25 m et 1,30 m. Ce canal mesure environ 5 m de long et est délimité par 2 murets en pierres. La prise d’eau est située en rive droite et comporte :
- Un plan de grosses grilles dont les barreaux sont espacés de 13 cm. Alimentation par déversement dès que la cote est supérieure à 1125,85 NGF (cote minimale d’exploitation) ; - Une vanne de prise qui alimente une conduite béton de diamètre 0,6 m et de 36 m de long jusqu’à la « chambre de départ » équipée d’un bassin de décantation, d’une vanne de purge, d’une vanne « départ siphon » et d’un reniflard.
PAGE : 16 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Grandeurs caractéristiques de l’ouvrage :
- Module de la rivière 0,69 m³/s ; - Capacité de la retenue 50 mᵌ ;
- Débit maximal entonné par la prise d’eau 0,80 m³/s ;
- Cote à R.N 1 126,20 m NGF ; - Cote minimale d’exploitation 1 125,85 m NGF.
Description du dispositif de restitution du débit réservé existant :
Le débit réservé de 69 l/s est délivré via un orifice sur la vanne de purge puis par le tuyau de purge du BMC.
Vanne de prise
Galerie
Bassin de décantation
Plan de grilles
Figure 13 : vue en plan de la prise d’eau de Bolou et de la chambre de départ
v Figure 14 : vue de la prise d’eau de Bolou par l’aval (à gauche) et par l’amont (à droite)
PAGE : 17 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
3.6 L’ATTAQUE 13
L’attaque 13 est constituée des ouvrages suivants : - Une chambre de mise en charge ;
- 2 siphons (débit total 5.5 mᵌ) ;
- Une vanne de purge (chasse) ; - Une plateforme métallique située à la cote 1102.15 NGF.
Figure 15 : vue en plan de la chambre de mise en charge
Figure 16 : différentes vues intérieures de la chambre de mise en charge
PAGE : 18 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020 4. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux, décrits dans les chapitres qui suivent, sont les suivants :
- La rénovation du poste 63 kV d’Esterre ;
- La fiabilisation de la vanne de surface de Cabadur et du traitement des fuites ; - La dévalaison et la modification de la restitution du Qr des PE de Cabadur, Laguès et Bolou ;
- Le remplacement de la plateforme et de la vanne de chasse de l’attaque 13.
NB : pour rappel, la réalisation de certains travaux ne présente aucune interaction avec le milieu extérieur. Il s’agit notamment des travaux sur les équipements de l’usine d’Esterre (remplacement des 3 transformateurs) ou sur la galerie d’amenée. Ces opérations ne feront donc pas l’objet d’une description détaillée dans ce document.
4.1 TRAVAUX SUR LE POSTE 63 KV D’ESTERRE
Ces travaux sont liés au renouvellement de la concession depuis décembre 2010. Lors du renouvellement du titre, la DREAL a demandé un certain nombre d’améliorations dont l’embellissement du poste 63kV du fait de la proximité avec des monuments historiques (classés et inscrits) et avec une zone urbaine.
Les travaux consistent à remplacer le poste existant par un nouveau poste HTB aérien, qui sera construit à proximité immédiate du poste actuel. L’actuel poste électrique, situé au sud de l’usine, sera déposé et le site sera remis à son état naturel. Le nouveau poste électrique sera réalisé contre l’usine, côté est, ce qui permettra de le « cacher » vis-à-vis des monuments historiques. Ce positionnement permettra une amélioration de l’ambiance paysagère depuis les cônes de visibilité des monuments en question (le château de Saint Marie et la Maison Druène).
Cône de visibilité depuis les MH Nouveau poste électrique
Ancien poste à déposer
PAGE : 19 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 17 : emplacement du nouveau poste électrique
Une plateforme sera réalisée pour accueillir le nouveau poste. L’objectif sera d’arriver à l’équilibre en terme de terrassement avec le principe REMBLAIS = DEBLAIS + FOUILLES ; ceci afin d’éviter le transport en décharge publique. Un Un gravillonnage sera également mis en place sur cette plateforme. La plateforme sera réalisée de manière à collecter et drainer les eaux pluviales. L’ensemble des eaux évacuées se fera via le canal de fuite de l’usine. Enfin, le poste sera clôturé et un portail sera installé à l’entrée.
Figure 18 : principe de construction du nouveau poste
Le nouveau poste électrique fera l’objet d’une intégration paysagère. Une bande enherbée sera réalisée côté est du poste. Elle sera plantée d’essences locales afin de limiter les visibilités du poste depuis les zones urbaines alentours. Les montages visuels ci-après permettent d’illustrer cette insertion paysagère.
Figure 19 : Vue du poste depuis un des monuments historiques protégés (Absence de visibilité)
PAGE : 20 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 20 : principe d’insertion paysagère du nouveau poste
Lors de la réalisation de ces travaux sur le poste 63 KV, des travaux de réhabilitation de la ligne 63 KV Esterre – la Glère seront également réalisés (non présentés dans ce document). La tête du support N°1 (au droit de l’usine) fera notamment l’objet d’un remplacement.
4.2 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE CABADUR
Sur la PE de Cabadur, un ouvrage de dévalaison piscicole sera installé. De plus, la restitution du débit réservé sera modifié (modification de l’ouvrage de restitution). Enfin, des travaux sont également prévus sur le Génie Civil de l’ouvrage et sur la vanne secteur afin d’améliorer son fonctionnement. Les travaux pourront permettre une modulation saisonnière du QR en cas de modification comme prévu dans le cahier des charges de la concession.
4.2.1 REALISATION D’UN OUVRAGE DE DEVALAISON
L’entrée de la dévalaison sera positionnée en rive gauche des tôles perforées. Une échancrure sera réalisée au droit du déversoir des tôles perforées. Une goulotte inox fera la liaison entre le bassin de décantation et le canal de défeuillage. La paroi rive droite de la goulotte sera rehaussée de 50 cm afin d’éviter les déversements latéraux.
Depuis l’exutoire du canal de défeuillage, la dévalaison se poursuivra via une goulotte inox posée sur des supports. Le porte-à-faux de l’extrémité aval de la goulotte sera repris par un profilé à forte inertie fixé au parement béton du massif support de la vanne segment. Un bassin de réception sera aménagé en rive droite de la rivière en aval du parement béton de la vanne segment.
Le débit transitant par la goulotte sera régulé par une vanne déversante, installée côté amont, motorisée et assujettie au niveau d’eau dans le bassin de décantation. La vanne déversante permettra de réguler le débit transitant par la goulotte et permettra ainsi de limiter les pertes économiques.
PAGE : 21 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 21 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Cabadur
Figure 22 : coupe transversale du nouvel ouvrage sur Cabadur
NB : pour plus de lisibilité, les plans au format d’origine sont fournis en annexe du document.
PAGE : 22 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.2.2 MODIFICATION DE LA RESTITUTION DU DEBIT RESERVE
A l’heure actuelle, le débit réservé de 260 l/s, est délivré d’une part, grâce à une conduite Ø 200 mm qui prend sa source sous les tôles perforées de la prise (en rive droite des bassins) et rejette dans le canal de défeuillage, et d’autre part, grâce à l’ouverture de la vanne Ø300 mm installée dans le bassin de décantation amont (appelée vanne de débit réservé). A l’issue des travaux, le Qr sera délivré d’une part par la dévalaison, d’autre part par le tuyau Ø 200 mm existant et situé en rive droite à l’amont des tôles perforées.
Le dispositif de lecture du Qr sera installé de façon à être visible depuis le parking en RG.
4.2.3 TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET SUR LA VANNE SECTEUR
Les travaux de réparation du GC de l’ouvrage correspondent à :
- La rénovation du coursier aval de la vanne secteur : il sera reconstruit à l’identique. Pour la réalisation de ces travaux, une rampe d’accès depuis l’aval de l’ouvrage sera nécessaire. L’abattage de 2 ou 3 arbres en rive gauche sera alors réalisé. Ces travaux nécessiteront également un batardeau à l’aval de la culée RD afin de contenir les flux de la dérivation provisoire (Cf. chapitre 4.6.2.1 page 32) ;
Figure 23 : batardeau de protection aval (à gauche) et création d’une piste d’accès (à droite)
Après assèchement de la zone, les matériaux présents dans l’affouillement seront évacués. Le radier sera repris à l’aide de bétons et de moellons en granite. Le béton sera mis en œuvre par pompage depuis le parking situé en RG.
PAGE : 23 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 24 : zone du radier aval à reprendre
- Le renforcement de la passerelle située entre les culées de la vanne secteur : les bétons de parement de la passerelle seront repris depuis une plateforme en échafaudage. Les surfaces seront totalement repiquées jusqu’au support sain. Les armatures rencontrées seront dégagées en périphérie, elles seront décapées manuellement puis passivées. Dans le cas de pertes d’épaisseur, des aciers complémentaires seront mis en place. Après nettoyage et humidification des supports, les parements seront repris par application mécanique d’un mortier de réparation ;
- L’installation d’une vanne d’aide au dessablage et de gestion de pré-crue : lorsque l’exploitant souhaite dessabler le bassin de décantation de la prise d’eau, la vanne de purge est ouverte. Le courant créé par cette ouverture ne permet pas d’évacuer les dépôts de sable sur le tiers amont du bassin de décantation. En raison du remous important existant dans la décantation, les sables stockés sont petit à petit entrainés vers la galerie. Afin de créer un courant sur le tiers amont de la décantation et d’aider au dessablage, une vanne sera installée en rive droite du plan de grille. La vanne sera positionnée au droit de l’échancrure créée pour la déviation provisoire du Bastan (Cf. chapitre 4.6.2.1 page 32) ;
PAGE : 24 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 25 : illustrations de zones faisant l’objet de reprise GC
4.2.4 TRAVAUX D’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA VANNE DE SURFACE
Les travaux correspondent à :
- La motorisation de la vanne de dessablage : la vanne de dessablage complète sa fonction et devient aussi une vanne de régulation de niveau en pré-crue pour évacuer le débit pour des entrants jusqu’à 3.5 mᵌ/s en plus du débit entonné dans la galerie (débit entonné de 4,5 mᵌ/s) avec l’arasement du seuil des pré-grilles. Elle manœuvrera régulièrement pour des débits entrant compris entre 4,5 et 8 mᵌ/s et sera la vanne principale de régulation. La vanne actuelle sera donc déposée et remplacée par une vanne 1300 * 1300 mm ;
- L’abaissement du seuil des prégrilles : Du fait de la modification du mode de fonctionnement de la prise d’eau, l’abaissement altimétrique du seuil des prégrilles est nécessaire. Les différents calculs réalisés mettent en avant un abaissement définitif du seuil de l’ordre 9 cm ;
- Le renforcement du radier et des bajoyers aval de la vanne de dessablage : le fonctionnement de la nouvelle vanne de dessablage aura pour conséquence une ouverture plus fréquente de la vanne et donc va ainsi solliciter beaucoup plus fréquemment les parties d’ouvrages situés à l’aval. La forte pente du radier aval ainsi que le rétrécissement des bajoyers (culée RD et piédroit galerie) vont entraîner à moyen terme une accélération de l’usure du radier et des bajoyers à l’aval du coursier. Pour supprimer ce phénomène, deux types de renforcement seront a priori réalisés : renforcement des bajoyers par pose de tôles de blindage anti-abrasion, et renforcsuivi deement du radier par mise en œuvre de béton à hautes performances.
- La maintenance courante de la vanne à flotteur, au regard du nouveau fonctionnement de la vanne de dessablage, cette vanne fera l’objet d’une maintenance courante.
- Le remplacement de l’étanchéité du seuil et de sa pièce fixe vanne segment : afin de supprimer la fuite, EDF procèdera à la réfection du seuil. NB : en phase de pré-crue, la vanne de dessablage s’ouvrira avec un palier de 1 mᵌ/s minimum (15 cm d’ouverture). Dans les séquences d’ouverture de cette vanne, la non dangerosité pour le poisson de passer par la vanne de dessablage a été prise en compte.
PAGE : 25 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.3 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE LAGUES
Sur la PE de Laguès, un ouvrage de dévalaison piscicole sera installé. De plus, la restitution du débit réservé sera modifiée (modification de l’ouvrage de restitution). Enfin, des travaux sont également prévus sur le Génie Civil de l’ouvrage. Les travaux pourront permettre une modulation saisonnière du QR en cas de modification comme prévu dans le cahier des charges de la concession.
4.3.1 REALISATION D’UN OUVRAGE DE DEVALAISON
L’objectif est de modifier la prise d’eau en supprimant les tôles perforées par l’installation de grilles type Coanda. Les dimensions de la zone d’entonnement se prêtent parfaitement à l’installation de ce type de grilles. Les grilles Coanda seront constituées de 4 modules, un module de largeur 0.50 m et 3 modules de largeur 1.50 m.
Côté rive gauche du déversoir, la crête de la grille de 0.50 m de largeur sera positionnée 10 cm plus bas que les autres, créant ainsi une échancrure favorable à la dévalaison. Le déversoir sera également abaissé de 10 cm au droit de cette première grille.
La capacité d’entonnement des grilles Coanda pemettra d’entonner le débit maximum entonnablede la prise d’eau de 700 l/s. L’entrée de la prise d’eau sera modifiée en rajoutant une pré-grille verticale au droit de la vanne existante afin de stopper les flottants de gros diamètre.
Le caniveau situé en pied des grilles Coanda sera également repris afin d’optimiser la réception des poissons, cela permettra également d’évacuer plus facilement les dégrillats. Le caniveau sera alimenté par le débit réservé.
Figure 26 : coupe transversale du nouvel ouvrage sur Laguès
PAGE : 26 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 27 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Laguès NB : pour plus de lisibilité, les plans au format d’origine sont fournis en annexe du document.
4.3.2 MODIFICATION DE LA RESTITUTION DU DEBIT RESERVE
Le dispositif de délivrance du Qr sera modifié par la création d’un carottage dans le bajoyer rive gauche de la zone d’entonnement. Ce carottage de diamètre 250 mm sera muni côté aval d’une glissière dans laquelle sera inséré un diaphragme adapté permettant la délivrance du Qr de 55 l/s. Le débit réservé transitera ensuite dans une goulotte inox.
Il se déversera en rive droite du caniveau de défeuillage.
PAGE : 27 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.3.3 TRAVAUX DE GENIE CIVIL
Les travaux de réparation du GC de l’ouvrage correspondent à : - La reprise des ouvrages GC dégradés : o Au niveau du barrage de la PE : le parement amont sera terrassé jusqu’à sa fondation, le parement sera totalement repiqué puis repris en enduits au mortier. Dans l’hypothèse de profondes dégradations, le parement sera repris en béton projeté armé avec un enduit incorporé. La finition du parement sera lissée. La rehausse bois du barrage sera déposée puis remplacée par une rehausse réalisée en béton armé. Une deuxième rehausse sera également réalisée au-dessus du GC de la vanne de chasse afin de supprimer les déversements de la PE en dessous de la RN. Ces rehausses en béton viennent juste remplacer les rehausses bois existantes. Elle ne modifie donc pas la RN de la retenue. Enfin, l’affouillement situé en pied du barrage côté aval sera repris par terrassement et mise en œuvre de béton.
Figure 28 : rehausse à réaliser au niveau de la PE
o Au niveau des autres parties de la PE : Les dégradations des bétons des parties décantation et entonnement seront reprises par des procédés habituels de réparation d’ouvrage. Le coursier de la vanne de chasse, totalement érodé, sera repris par la mise en place d’un béton. Lors de ces reprises, des protections au sol en géotextile seront installées au droit des zones à reprendre. Des échafaudages seront également installés pour la réalisation des travaux.
PAGE : 28 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.4 TRAVAUX SUR L’OUVRAGE DE BOLOU
Sur la PE de Bolou, un ouvrage de dévalaison piscicole sera installé. De plus, la restitution du débit réservé sera modifiée (modification de l’ouvrage de restitution). Les travaux pourront permettre une modulation saisonnière du QR en cas de modification comme prévu dans le cahier des charges de la concession.
4.4.1 REALISATION D’UN OUVRAGE DE DEVALAISON
Du fait des difficultés présentes pour réaliser la dévalaison au droit de la prise d’eau, le projet prévoit la dévalaison des poissons via le bassin de mise en charge. Le nouveau dispositif est constitué d’une grille inclinée à 45% à l’intérieur du bassin de mise en charge et à l’aval du mur déversant. Afin d’obtenir un plan de grille suffisamment incliné, il est nécessaire de rehausser le mur déversant de 7 cm.
Le caniveau de défeuillage existant sera démoli et reconstruit à la nouvelle altitude du point bas des grilles. Le plan de grille sera réalisé avec des barreaux hydrodynamiques afin de limiter les pertes de charge, l’entrefer est fixé à 10 mm.
Cette mise en œuvre s’accompagnera d’un suivi du fonctionnement de la grille prévoyant à minima une visite hebdomadaire faisant l’objet d’une main courante accompagnée de photos le cas échéant (problème mortalité piscicole sur grille, colmatage, problème de gel…). Si le mauvais fonctionnement de la grille est avéré, notamment au regard des objectifs de production hydroélectrique, la DREAL pourra décider du retrait de celle-ci.
La dévalaison transitera par le déversoir, la grille inclinée à 45%, le caniveau de défeuillage, une goulotte acier recouverte de caillebotis puis enfin par un bassin à créer, situé à l’extrémité de la conduite. Ce bassin sera équipé d’une échancrure ainsi que d’un repère fixe indiquant le Qr.
Figure 29 : vue en plan du nouvel ouvrage sur Bolou
PAGE : 29 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 30 : vue en plan du nouvel ouvrage au niveau du BMC de Bolou
NB : pour plus de lisibilité, les plans au format d’origine sont fournis en annexe du document.
4.4.2 MODIFICATION DE LA RESTITUTION DU DEBIT RESERVE
Le dispositif de délivrance du débit réservé sera modifié, celui-ci sera délivré au moyen d’un tube acier D250 mm situé entre la partie décantation du bassin et le caniveau de défeuillage. L’extrémité amont sera équipée d’ajutages amovibles adaptés. L’extrémité aval sera équipée d’un coude à 90° dont l’exutoire sera positionné à l’amont du caniveau de défeuillage.
PAGE : 30 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.5 TRAVAUX AU NIVEAU DE L’ATTAQUE 13
Les travaux au niveau de cet ouvrage consistent à : - Remplacer la plateforme métallique intérieure du local de l’Attaque 13 : l’ancienne plateforme sera déposée morceaux par morceaux puis évacuée hors ouvrage. L’ensemble des composants seront héliportés et transportés en décharge agréée. La nouvelle plateforme sera ensuite reconstruite dans le même esprit que l’existante ;
Figure 31 : vue en plan des ouvrages à déposer
Figure 32 : vue en plan de la nouvelle plateforme
- Remplacer la vanne de chasse de l’Attaque 13 : la vanne de chasse existante au niveau du point bas de l’attaque 13 est à remplacer par une nouvelle en inox. La vanne, les glissières, la crémaillère et la boite à cric sont à déposer et à évacuer en décharge agréée ; - Evacuer des matériaux présents en galerie : les crues récentes ont entraîné des volumes importants de sable dans la galerie ainsi qu’au droit des points bas. Les matériaux présents en galerie seront évacués, stockés sur la plateforme de F5 puis mis en forme en fin de travaux. Les volumes estimés sont de l’ordre de 30 mᵌ.
PAGE : 31 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.6 MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX
4.6.1 USINE D’ESTERRE – MODALITES, ACCES ET INSTALLATIONS
L’accès à l’usine d’Esterre se fait de manière simple, depuis la RD 918 en utilisant la rue des Arailles. Toutes les installations de chantier seront implantées dans l’enceinte de l’usine.
Enceinte de l’usine pour les installations de chantier Accès à l’usine
Figure 33 : accès et installations de chantier à l’usine d’Esterre
4.6.2 PE DE CABADUR – MODALITES, ACCES ET INSTALLATIONS
4.6.2.1 Dérivation du cours d’eau
Les travaux portant sur la PE de Cabadur (installation d’un ouvrage de dévalaison, reprise GC, remplacement vanne secteur …) nécessitent de dériver provisoirement le gave du Bastan. Celui-ci sera dévié par la création d’un merlon positionné transversalement au cours d’eau et en amont de la vanne secteur. Une ouverture sera créée au droit du seuil des pré-grilles du bassin de décantation, le débit du Bastan transitera par ce bassin et sera rejeté directement à l’aval via la vanne de purge.
Le batardeau sera dimensionné pour un débit légèrement supérieur à 4 mᵌ/s.
Le batardeau sera principalement réalisé à l’aide de big-bags de 2 tonnes qui assureront sa stabilité (big-bags apporté sur site pré remplis posés et déposés par une pelle à chenille). L’étanchéité sera assurée par l’installation d’une membrane étanche côté amont et protégée par des matériaux du site. Les fuites et contournements seront collectés à l’aval du batardeau dans une fosse réalisée par surcreusement, puis rejetés à l’aval vers le bassin de décantation par pompage.
PAGE : 32 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 34 : principe de la dérivation du cours d’eau à Cabadur
Figure 35 : Mise en place d’un merlon batardeau à Cabadur
PAGE : 33 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.6.2.2 Accès et installations de chantier
La berge rive gauche de la prise d’eau de Cabadur est directement accessible en véhicule depuis la RD918. La partie concernée par les travaux est majoritairement située en rive gauche du Bastan et est accessible par la crête du barrage. Les éléments lourds nécessiteront d’être héliportés.
L’accès de la pelle aux engins pour la construction du batardeau se fera depuis une parcelle privée située en amont de la PE et en bordure de la route départementale. Une piste d’accès sera aménagée en RG du Bastan depuis cette parcelle jusqu’à la prise d’eau. Le stationnement des véhicules du chantier pourrait également être envisagé sur la parcelle en bordure de la RG.
Figure 36 : vue générale des accès et des installations
Les bungalows nécessaires au chantier seront installés en rive gauche du Bastan et en amont immédiat de l’accès à la PE, dans l’emprise des parcelles appartenant à la concession. Le parking situé en bordure des terrains de la prise d’eau est utilisé par les riverains et propriétaires de résidences secondaires.
Du fait du peu de place au droit du parking, des autorisations seront obtenues permettant à minima le retournement et le stationnement des véhicules lourds du chantier (chargement, déchargement, levage…).
Une rampe d’accès sera créée afin d’accéder à la zone située à l’aval du mur de fermeture en RG. Cette zone d’installation sera réservée aux installations techniques du chantier GC (stockage, fabrication…). Elle sera uniquement accessible par la pelle à chenille du chantier chargée des manutentions.
PAGE : 34 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 37 : vue des accès et des installations au niveau de la PE
Figure 38 : emplacement prévus pour les bungalows de chantier
PAGE : 35 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.6.3 PE DE LAGUES – MODALITES, ACCES ET INSTALLATIONS
4.6.3.1 Dérivation du cours d’eau
Les travaux portant sur la PE de Laguès (installation d’un ouvrage de dévalaison, reprise GC …) nécessitent de dériver provisoirement le Bastan de Sers. Une déviation provisoire du cours d’eau sera installée à l’amont immédiat de la PE, au droit de la déviation qui avait été utilisée lors de la construction de la prise d’eau (Cf. figure ci-dessous).
Le chenal existant à l’aval du barrage en rive gauche de la prise d’eau sera reprofilé afin de collecter les eaux de la dérivation. Le muret en béton situé à l’entrée sera démoli puis reconstruit en fin de chantier. Le batardeau sera réalisé avec des matériaux du site (prélevés dans la retenue), car du fait de la présence d’arbres, il est difficile de déposer des big-bags par héliportage au droit du batardeau.
Echancrure à créer Echancrure à créer Emplacement du batardeau
Figure 39 : principe de dérivation du Bastan de Sers
4.6.3.2 Accès et installations de chantier
La prise d’eau de Laguès est située à environ 100 m en bordure de la route d’accès au village de Sers. Les accès à la prise d’eau se feront uniquement à pied depuis les installations de chantier. Un stockage provisoire de matériel sera réalisé le long de ce chemin.
La totalité du matériel lourd (goulotte, grilles, béton…) sera héliporté. Il n’y aura pas de Drop Zone (DZ) sur site, les héliportages étant seulement utilisés pour la dépose du matériel. La DZ dans la vallée est située en contrebas du village de Sers, elle sera commune aux chantiers de Laguès et de Bolou.
PAGE : 36 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
Figure 40 : DZ utilisée pour les chantiers de Laguès et Bolou
Les installations de chantier seront positionnées à proximité du chantier en bordure de la route d’accès au village de Sers (Cf. figure en page suivante). Elle comprendra un bungalow, une zone de parking pour les véhicules, une zone de stockage de matériels et des WC chimiques pour les sanitaires.
Zone de travaux sur la prise d’eau
Accès piéton
Installations de chantier
Ba st an Village de Sers de Se rs
Figure 41 : installations de chantier et accès
PAGE : 37 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.6.4 PE DE BOLOU – MODALITES, ACCES ET INSTALLATIONS
4.6.4.1 Dérivation du cours d’eau
Pour permettre de réaliser les travaux à sec, la PE de Bolou sera effacée par ouverture de la vanne de chasse. Compte tenu des interventions sur cet ouvrage, il n’est pas nécessaire de réaliser de batardeau (dérivation du cours d’eau). Le bassin de réception de la dévalaison sera réalisé sans batardeau, la prise d’eau sera remise en service avec la vanne de purge du BMC ouverte.
4.6.4.2 Accès et installations de chantier
La PE de Bolou est accessible uniquement à pied depuis la vallée et le village de Betpouey. Un sentier communal depuis ce village permet l’accès à la PE en 20 à 30 min de marche.
Les installations de chantier seront positionnées sur des plateformes existantes situées sur deux parcelles privées jouxtant les parcelles EDF. Un léger débroussaillage de ces parcelles sera nécessaire. Il s’agit de parcelles déjà utilisées lors des travaux de réfection de la PE après la crue de juin 2013. Comme pour la PE de Laguès, la totalité du matériel lourd (goulotte, grilles, béton…) sera héliporté. Il n’y aura pas de Drop Zone (DZ) sur site, les héliportages étant seulement utilisés pour la dépose du matériel.
Accès à la PE
Figure 42 : accès à la PE de Bolou
PAGE : 38 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
PE de Bolou
Figure 43 : installations de chantier sur Bolou
4.6.5 ATTAQUE 13 – MODALITES, ACCES ET INSTALLATIONS
La galerie est accessible depuis plusieurs points, à savoir :
- Depuis la prise d’eau de Cabadur, l’accès se fait depuis une trappe positionnée en voûte de la galerie en rive droite. Cet accès permet uniquement l’accès du personnel avec éventuellement du petit matériel.
PAGE : 39 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
- Depuis la fenêtre 5, située sur la commune de Viey, accessible via un sentier (10 min de marche depuis le village de Sers). Une plateforme d’environ 200 m² nettoyée et reprofilée en 1999 permet d’accéder à cette fenêtre. Au niveau de cette fenêtre, un bungalow servant d’abri pour le personnel sera installé sur la plateforme ;
- Depuis l’attaque 13 (ancienne fenêtre 13), cet accès ne peut être utilisé que par du personnel. L’accès se fait depuis le village de Viey via un sentier (durée de marche 45 min). Le secteur est situé dans une zone à forte pente. Seule une plateforme de quelques m² est disponible à proximité de la zone de travaux. Un bungalow abri sera installé pour le personnel sur le site. Il sera positionné sur une plateforme en échafaudage, installée au-dessus de l’exutoire de la galerie. La plateforme aura une surface d’environ 25 m², elle permettra également de stocker le matériel nécessaire au chantier.
PAGE : 40 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020
4.7 PLANNING DES TRAVAUX
La plupart des travaux précédemment décrits sont planifiés au cours de la mise en indisponibilité de l’aménagement d’Esterre, soit entre le 29 juin et le 7 décembre. Des travaux préalables à la réalisation du nouveau poste seront réalisés dès début 2020, hors indisponibilité, et sans travaux en rivière. Seul le démantèlement de l’ancien poste et les nouveaux raccordements du poste avec les essais seront réalisés dans la phase d’indisponibilité de l’usine.
Pour les autres opérations : - Travaux sur la PE de CABADUR : les travaux sont planifiés entre la fin mai et la fin novembre. Néanmoins, les travaux en rivière auront lieu entre fin juin et fin octobre. En mai et juin seront réalisés les installations de chantier et les premiers travaux ne nécessitant pas d’effacement de la PE ; - Travaux sur la PE de LAGUES : durée de 6 semaines pour les travaux de dévalaison, modification de la restitution du Qr et reprise GC, prévus entre la mi-août et la fin octobre (travaux en rivière) ; - Travaux sur la PE de BOLOU : durée de 8 semaines pour les travaux de dévalaison, modification de la restitution du Qr, prévus entre la mi-août et la fin octobre (travaux en rivière) ; - Travaux au niveau de l’attaque 13 : durée de 9 semaines prévues entre la mi-août et la fin octobre.
4.8 MODALITES ET CONTRAINTES D’EXPLOITATION
Toutes les opérations précédemment décrites seront réalisées pendant la mise en indisponibilité de l’aménagement d’Esterre. Cette période d’indisponibilité est prévue du 29/06/2020 au 07/12/2020.
La mise en indisponibilité se fera selon des périodes distinctes : - Du 29 juin au 15 octobre, tous les ouvrages sont effacés (Cabadur, Laguès et Bolou). Les TCC recevront le débit naturel des cours d’eau pendant ces périodes ;
- Du 15 octobre au 30 octobre, seule la PE de Cabadur est effacée. Les PE de Laguès et Bolou sont remises en exploitation = fonctionnement normal pour ces TCC. Le TCC de Cabadur continuera de recevoir le débit naturel du Bastan.
- Du 30 octobre au plus tard au 17 novembre, la PE de Cabadur est remise en exploitation. Le débit réservé de la PE de Cabadur est dérivé juste en aval de la vanne secteur de façon à permettre les travaux sur le bassin de réception. Les TCC de Cabadur, Laguès et Bolou retrouvent donc un fonctionnement normal. La mise en indisponibilité sera réalisée par effacement des 3 prises d’eau : Cabadur, Laguès et Bolou. Lors de cette période, l’intégralité des débits entrants à ces prises d’eau seront restitués à l’aval, dans les TCC respectifs de ces cours d’eau : le gave du Bastan, le Bastan de Sers et le ruisseau de Bolou.
NB : une analyse précise des modalités de fonctionnement des ouvrages et des écoulements hydrologiques sur l’aménagement d’Esterre est réalisée au chapitre 7.1 page 69.
PAGE : 41 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : C
Projet Esterre 2020 5. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE
L’aire d’étude est délimitée sur la figure en page suivante. Elle a été définie au regard des différents travaux décrits précédemment, des zones d’intervention et des installations de chantier envisagées, décrites au chapitre 4.
Cette aire d’étude comporte 3 échelles de perception :
- Un périmètre d'étude proche et ses abords immédiats (en rouge). Ce périmètre a été défini pour chaque zone de travaux (prises d’eau de Cabadur, de Laguès et de Bolou, centrale d’Esterre, fenêtre F5 et attaque 13). Sur chaque site, il comprend les zones d’interventions et les zones d’installations de chantier (base vie, zones de stockage …) ; - Un périmètre d'étude lié à la mise en indisponibilité, correspondant à la zone d'influence du projet (en jaune). Il s’agit principalement des TCC du Bastan, du ruisseau de Laguès et du ruisseau de Bolou qui pourront être impactés par la gestion des ouvrages (rappelons qu’une indisponibilité sera nécessaire pour la réalisation des travaux).
- Une aire d’étude éloignée (non représentée sur la carte mais correspondant à la vallée du gave du Bastan) : elle permet la prise en compte des opérations d’héliportage et s’étend sur une superficie plus importante. Les incidences de l’héliportage portent principalement sur le dérangement de l’avifaune. Elles seront analysées en fonction des espèces concernées ;
PAGE : 42 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B Projet Esterre 2020
Figure 44 : aire d’étude prise en compte
PAGE : 43 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
6.1 CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL TERRESTRE
6.1.1 ORIGINE DES DONNEES
Les informations disponibles sur les différentes zones d’étude sont issues : - Des formulaires descriptifs des zonages naturels pris en compte. Ces derniers sont disponibles sur le site internet de la DREAL Occitanie ainsi que sur le site internet du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Cela concerne notamment :
o Les données bibliographiques du Parc naturel des Pyrénées ;
o Les fiches techniques des 3 ZNIEFF de type 1 et de la ZNIEFF de type 2, concernant la zone d’étude.
- De deux visites de sites réalisées en juin 2018.
6.1.2 LES ZONAGES DU MILIEU NATUREL
6.1.2.1 Les zones NATURA 2000
L’aire d’étude ne se situe pas dans un site NATURA 2000. Elle est toutefois située à proximité : - De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300931 « lac bleu Léviste ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 660 m au nord de la PE de Cabadur et 1 100 m au nord de la PE de Laguès. Ce site est la zone NATURA 2000 la plus proche des zones d’interventions ;
- De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300930 « Barège, Ayré, Piquette ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 2 300 m au sud de la PE de Cabadur et 2 500 m au sud-est de la PE de Bolou ;
- De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300922 « Gave de Pau et de Cauterets ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 1 300 m à l’ouest de l’usine hydroélectrique d’Esterre ;
Ces sites NATURA 2000 ne concernent donc pas directement les ouvrages et les zones de travaux du présent dossier. Toutefois, vous trouverez au chapitre 9, une description sommaire de ces sites, ainsi qu’une analyse des incidences des travaux vis-à-vis de ceux-ci.
Enfin, ces sites NATURA 2000 sont illustrés à la Figure 45.
PAGE : 44 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.1.2.2 Les autres zones de protection et d’inventaire du patrimoine naturel
Compte tenu de la localisation des travaux sur les différents ouvrages composant l’aménagement d’Esterre, plusieurs zonages de protection du milieu naturel sont présents. Le tableau ci-dessous présente ces derniers et précise notamment quels travaux sont concernés.
L’aire d’étude fait partie de l’aire d’adhésion du parc National des Pyrénées occidentales. Il se situe à plus de 5 km du cœur du parc National. Le rôle du Parc en zone périphérique est de favoriser des réalisations et améliorations d’ordre social, économique et culturel dans un souci de développement durable. Les vallées de la zone périphérique doivent rester des espaces de vie où tradition et modernité se côtoient, où les services aux populations sont globalement maintenus et où la production de richesses doit pouvoir s’appuyer sur la mise en valeur d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnellement préservé.
Zonage du patrimoine naturel Travaux concernées
Parc Naturel National (PNN)
Tous les ouvrages (Usine d’Esterre, PE de Parc naturel des Pyrénées Cabadur, Laguès et Bolou, fenêtre F5, attaque 13)
ZNIEFF de type 1*
PE de Laguès et de Cabadur (rive droite), « versant sud du Soum d’Arrouy, du gave au fenêtre F5 et attaque 13 – proximité avec pic de barbe » l’usine d’Esterre
PE de Bolou – proximité de la PE de « massif en rive gauche du Bastan » Cabadur
PE de Laguès, Cabadur et Bolou et « cours moyen du gave de Pau (gave de l’intégralité du TCC du gave du Bastan – Luz) et ruisseau de Bastan » proximité de l’usine d’Esterre
ZNIEFF de type 2*
Tous les ouvrages (Usine d’Esterre, PE de « vallée de Barèges et de Luz » Cabadur, Laguès et Bolou, fenêtre F5, attaque 13)
Les données existantes sur ces milieux ont été étudiées afin de caractériser les milieux naturels présents sur les différentes zones de travaux (fiches descriptives …).
Ces zones sont illustrées à la Figure 45 en page suivante.
PAGE : 45 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B Projet Esterre 2020
Figure 45 : zonages de protection et d’inventaire du milieu naturel
PAGE : 46 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.1.3 DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE
NB : cette description se base sur deux visites de terrain effectuées en juin 2018. Les milieux d’interventions étant très dégradés et anthropiques, il n’a pas été réalisé d’étude écologique spécifique sur ces zones de travaux.
6.1.3.1 Les enjeux liés au milieu naturel terrestre au niveau de la PE de Cabadur
La PE de Cabadur se situe au niveau du hameau du même nom, entre la station de Barèges et le village de Luz Saint Sauveur, dans des milieux anthropisés. En contrebas de la route d’accès principal (RD 918), les milieux naturels terrestres ne présentent pas de caractéristiques écologiques intéressantes.
Du point de vue des habitats et de la flore, les habitats sont fortement influencés par l’activité humaine. En rive gauche, la berge est caractérisée par des pelouses sans enjeu écologique car elles sont régulièrement fauchées dans le cadre de l’entretien de la PE ou de celui du petit hameau. Seul un petit boisement de saules et de frênes est présent sur la berge à l’aval rive gauche. Quelques opérations de coupes y seront réalisées (2 ou 3 arbres) pour pouvoir accéder à l’aval de l’ouvrage.
En berge rive droite, on retrouve également ce type de boisements sur de plus grandes surfaces. Les milieux sont plus préservés du fait de la difficulté d’accès à cette zone (de l’autre côté du gave du Bastan). Néanmoins, aucune intervention ne sera réalisée sur ces milieux, tous les travaux se faisant depuis la RG. A l’amont de la PE, un accès est également prévu en rive gauche depuis la RD918. Cet accès sera réalisé sur les berges du gave du Bastan, caractérisées également par des pelouses rudérales (voir la photo en page suivante). La nature des habitats, la présence de la voirie et de zones humaines (petit hameau de Cabadur) limitent la présence d’une faune remarquable. Des espèces communes peuvent fréquenter le site comme zone de passage (avifaune dans les boisements proches, reptiles sur les zones d’enrochements en berge …). Mais les habitats ne présentent pas de zones propices à la reproduction ou au gîte.
Pelouses rudérales Boisements rive droite entretenues
Boisements rive gauche
Pelouses rudérales entretenues
Figure 46 : milieux naturels présents au droit de la PE de Cabadur
PAGE : 47 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Pelouses rudérales entretenues
Figure 47 : zone d’accès à l’amont de la PE sur des pelouses rudérales
Boisements alluviaux Pelouses rudérales – – enjeu modéré enjeu faible
Zones urbaines et anthropiques – enjeu nul
Figure 48 : synthèse des habitats et enjeux au niveau de la PE de Cabadur
Etant donné les secteurs d’interventions (préservation notamment des habitats en rive droite), les enjeux écologiques du milieu naturel terrestre sont considérés comme faibles sur la PE de Cabadur.
PAGE : 48 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.1.3.2 Les enjeux liés au milieu naturel terrestre au niveau de la PE de Laguès
Les milieux naturels sur la PE de Laguès présentent peu de sensibilité. Les installations de chantier seront positionnées le long des voiries d’accès au site, sans emprise sur des milieux naturels. Les accès à la prise d’eau se feront à pied par un chemin d’environ 65 m de longueur. Le chemin longe le Bastan de Sers en rive droite, et circule entre des milieux rocheux (zone d’éboulis) et le massif forestier de la forêt domaniale de Capet.
Prise d’eau de Laguès
Figure 49 : accès à la prise d’eau depuis la RD 147
La végétation au bord du Bastan de Sers est représentée par un boisement continu et large. Ce dernier appartient à la forêt domaniale de Capet, principalement constitué de Frêne, de Sycomore, de l’Aulne blanc, de l’Aubépine, de l’Orme ainsi que de différents saules. Parmi les plantes herbacées, on rencontre une flore commune inféodée aux milieux frais, proche de cours d’eau.
La forêt domaniale du Capet est très riche et reconnue floristiquement : ses versants calcaires accueillent diverses espèces emblématiques et patrimoniales dont l'Iris des Pyrénées (Iris latifolia), la Fritillaire des Pyrénées (Fritillaria nigra) ou le Panicaut de Bourgat (Eryngium bourgatii).
Néanmoins, les milieux naturels proches de la prise d’eau sont des zones forestières denses ou vallons frais. Les caractéristiques de ces biotopes ne correspondent pas aux exigences écologiques des espèces citées précédemment (préférant les milieux ouverts tels que les prairies calcaires, couloir rocheux ou les bois clairs).
De plus, les pelouses aux abords de la PE font l’objet d’un entretien régulier ce qui diminue l’attrait de ces zones pour des espèces patrimoniales.
Figure 50 : pelouses entretenues aux abords de la PE
PAGE : 49 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Selon les données bibliographiques (fiches descriptives des ZNIEFF « versant sud du Soum d’Arrouy, du gave au pic de barbe » et « vallée de Barèges et de Luz »), les intérêts faunistiques des versants du gave du Bastan sont nombreux.
Des communautés de reptiles et d'amphibiens sont bien présentes, avec notamment le Lézard des Pyrénées de Bonnal (Iberolacerta bonnali). En ce qui concerne les insectes, les rhopalocères sont particulièrement bien représentés avec 17 taxons déterminants, à la fois de milieux secs et de milieux alpins. On peut citer par exemple les rares Agriades glandon et Polyommatus amandus, ou encore des taxons protégés au niveau national comme Pieris ergane, Parnassius apollo pyrenaica et Parnassius mnemosyne vernetanus. Certains coléoptères sont également présents, notamment la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), protégée nationalement.
De nombreuses espèces avifaunistiques fréquentent aussi la vallée du Bastan (Cf. point spécifique au chapitre 6.1.3.6 page 53)
Figure 51 : la PE au sein du boisement de la forêt de Capet
Toutefois, ces éléments sont à relativiser par rapport à la zone d’étude. En effet, la zone de la PE de Laguès ne dispose pas de l’intérêt faunistique propre aux parties hautes du massif en raison de l’urbanisation (village de Sers), des voies de communication et des aménagements présents. Si les espèces les plus courantes fréquentent le fond de la vallée, les espèces les plus sensibles que ce soit chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles ou les amphibiens ne sont pas présentes ou en tous cas pas inféodées aux milieux présents à cette altitude. Néanmoins, certaines espèces peuvent potentiellement être présentes dans les boisements alentours de la forêt du Capet (Rosalie des Alpes, chiroptères, pic à dos blanc, pic mar).
L’enjeu du point de vue de la flore et des habitats est considéré comme faible. L’enjeu du point de vue de la faune peut être considéré comme modéré, notamment sur le compartiment de l’avifaune en raison des héliportages (Cf. point spécifique au chapitre 6.1.3.6 page 53).
6.1.3.3 Les milieux naturels terrestres au niveau de la PE de Bolou
Les milieux naturels de la PE de Bolou sont assez similaires à ceux de la PE de Laguès, mais présentent des caractéristiques plus intéressantes. En effet, la PE est moins accessible que celle de Laguès et se retrouve plus isolée sur le versant RG du Bastan.
PAGE : 50 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
La PE s’insère dans le massif forestier de la commune de Betpouey, qui borde le ruisseau de part et d’autres. Seul un accès pédestre est possible. Les installations de chantier seront implantées sur deux plateformes, déjà utilisées en 2013 lors de précédents travaux. Elles se situent dans le massif forestier, où la végétation a repris ses droits depuis les précédents travaux (broussailles). Les habitats et la flore sont donc dominés par des espèces forestières similaires à celle de la forêt de Capet (Frêne, Sycomore, de l’Aulne blanc, de l’Aubépine, de l’Orme ainsi que de différents saules). Des boisements d’aulnes viennent également longer le chemin d’accès à la PE en formant une haie arborée.
Tout comme pour la PE de Laguès, on signalera que les pelouses aux abords de la PE font l’objet d’un entretien régulier ce qui diminue l’attrait de ces zones pour des espèces patrimoniales.
Figure 52 : emplacement pour les installations de chantiers (à gauche) et alignement le long du sentier d’accès (à droite)
Figure 53 : pelouses entretenues aux abords de la PE
PAGE : 51 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
En terme faunistique, on retrouvera des espèces similaires à celles fréquentant la rive droite du Bastan. Des reptiles et amphibiens (comme le crapaud accoucheur – source FSD de ZNIEFF) sont susceptibles d’utiliser les milieux forestiers et les bords du cours d’eau. En ce qui concerne les insectes, le groupe des coléoptères est bien présent compte tenu des milieux boisés. Les rhopalocères sont également bien représentés, à la fois de milieux secs et de milieux forestiers. De nombreuses espèces avifaunistiques fréquentent aussi la vallée du Bastan (Cf. point spécifique au chapitre 6.1.3.6 page 53) L’enjeu du point de vue de la flore et des habitats est considéré comme faible. L’enjeu du point de vue de la faune peut être considéré comme modéré, notamment sur le compartiment de l’avifaune en raison des héliportages (Cf. point spécifique au chapitre 6.1.3.6 page 53), mais également vis-à-vis des reptiles, amphibiens et insectes pouvant fréquenter les milieux boisés du versant de Betpouey.
6.1.3.4 Les milieux naturels terrestres au niveau de l’usine d’Esterre
Au niveau de l’usine, les milieux naturels sont dénués d’intérêts écologiques. En effet, les opérations interviennent dans l’enceinte de l’ouvrage, à savoir sur des parcelles totalement anthropisées. Il s’agit soit de zones bétonnées, soit de zones enherbées régulièrement entretenues. Les enjeux de cette zone sont donc nuls.
Figure 54 : l’usine d’Esterre proche de milieux écologiques sans enjeu
6.1.3.5 Les milieux naturels terrestres au niveau de la fenêtre F5 et de l’attaque 13
Les milieux terrestres sur ces deux fenêtres sont très peu concernés au regard des interventions envisagées. La majorité des opérations se passent en galerie. Seules les plateformes au droit de la fenêtre F5 et de l’attaque 13 seront utilisées pour l’installation de bungalow. Au niveau de l’attaque 13, ces installations seront d’ailleurs positionnées sur une plateforme réalisée sur pilotis étant donné la pente forte de la zone. Les emprises au sol sont très faibles.
PAGE : 52 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Les milieux sont caractérisés par des pelouses sèches ne présentant pas d’enjeu particulier. Ces deux fenêtres d’accès se situent à proximité de boisements composés d’essences variées dans lesquels aucune intervention ne sera réalisée.
Figure 55 : fenêtre F5 où un bungalow sera installé
Figure 56 : attaque 13 avec mise en place d’une plateforme
6.1.3.6 Les enjeux sur l’avifaune - héliportages
Les intérêts avifaunistiques de la vallée du Bastan sont bien connus. Comme précisé dans la description des milieux de la PE de Laguès, de nombreuses espèces fréquentent et utilisent cette vallée, pour la nidification, la chasse et le transit.
PAGE : 53 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Le Grand Tétras est encore bien présent sur les massifs. Le Lagopède alpin et de nombreuses compagnies de Perdrix grise de montagne ont également été recensés, notamment aux alentours du Pène det Pouri (Versant sud de Soum Arrouy – sur les sommets du bassin versant du Bastan de Sers). De nombreuses espèces d'oiseaux rupestres sont nicheuses sur les vallées de Barèges et de Luz, dont des rapaces comme l'Aigle royal et le Faucon pèlerin, notamment sur le pic de Pène (Versant sud de Soum Arrouy – sur les sommets du bassin versant du Bastan de Sers).
Le Gypaète barbu, le Grand-duc d'Europe, le Circaète Jean-le-Blanc et le Tichodrome échelette sont également observables dans ces vallées. Les oiseaux forestiers sont également bien représentés avec des espèces comme le Pic à dos blanc et le Pic mar.
Les données relatives aux zones de sensibilités des oiseaux patrimoniaux font apparaître l’absence de ces zones sur les parties basses de la vallée du Bastan. Les enjeux se cantonnent sur la vallée du gave de Gavarnie, avec la présence de zones pour le Gypaète barbu (à l’amont de Luz) et pour le Vautour percnoptère (à l’aval de Luz). Sur les sommets de la rive droite du Bastan, des zones sont également présentes pour le Gypaète barbu, mais ces dernières semblent inactives pour le moment et leur statut sera actualisé en 2020 en lien avec le PNP et la LPO.
Zones inactives pour le gypaète barbu
Lagues Cabadur
Attaque 13 F5
Zones actives pour le vautour percnoptère Bolou Esterre
Zones actives pour le gypaète barbu
Figure 57 : les ZSM avifaune de la vallée du Bastan
PAGE : 54 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.2 CARACTERISTIQUES DU MILIEU AQUATIQUE
L’analyse du milieu aquatique porte sur le gave du Bastan entre la prise d’eau de Cabadur et l’usine d’Esterre, qui sera impacté par la mise en indisponibilité de l’aménagement d’Esterre. Le ruisseau de Laguès et celui de Bolou seront également pris en compte, du fait des travaux sur les 2 prises d’eau présentes sur ces cours d’eau.
6.2.1 ORIGINE DES DONNEES
Les informations disponibles sur le contexte hydraulique et les milieux aquatiques sont issues :
- des données de la banque Hydro et des données EDF (DTG) pour les données de débits et de régime hydraulique, et des données de l’exploitant (EDF – GU d’Esterre) pour le fonctionnement de l’ouvrage d’Esterre ;
- des informations issues de l’agence de l’Eau Adour Garonne ; - d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux routiers à réaliser sur le Gave du Bastan – commune de Betpouey, suite à la crue de 2013 – département des Hautes Pyrénées, 2017 ; - Etude de la recolonisation piscicole du Bastan et de ses affluents après la crue de juin 2013 – Résumé des campagnes 2013, 2014 et 2015 - Fédération des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
6.2.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES COURS D’EAU
Le Gave du Bastan, ou ruisseau d’Oncet, dans sa partie amont est un affluent rive droite du gave de Gavarnie dans le département des Hautes Pyrénées (65). La rivière prend sa source au sud- ouest du pic du midi de Bigorre vers 2 500 m d’altitude. Après un parcours de 17,2 km dans la vallée de Barèges la Mongie, il rejoint le gave de Gavarnie en rive droite à 658 mètres d'altitude, en limite des communes d'Esquièze-Sère et de Luz-Saint-Sauveur, face au village de Sassis.
Le tronçon qui nous intéresse entre la PE de Cabadur et l’usine d’Esterre se situe en partie basse du bassin versant du Bastan. Il mesure environ 5 km. Il y est rejoint en rive droite par le ruisseau du Bastan de Sers, l’Escalère et le ruisseau de Trabesse. En rive gauche, ce sont les ruisseaux du Pontis, de Bolou, de Betpouey et de Badoueil qui viennent rejoindre le Bastan.
Les 2 autres cours d’eau concernés sont :
- Le ruisseau du Bastan de Sers, où se situe la PE de Laguès : Il prend sa source dans la montagne de « Soum d’Arrouy », à plus de 2 200 m d’altitude. Il collecte les eaux de nombreux ravins et torrents des montagnes alentours, avant de se jeter dans le Bastan en rive droite, à la limite communale entre Sers et Betpouey, à environ 970 m d’altitude. ;
- Le ruisseau de Bolou, où se situe la PE de Bolou : il prend sa source à plus de 2 500 m d’altitude sur les flancs du Pic Prudent. Après un parcours de 9 km, il se jette dans le gave du Bastan en rive gauche, en face du Bastan de Sers ;
PAGE : 55 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Figure 58 : contexte hydrologique de la vallée du gave du Bastan
6.2.3 FONCTIONNEMENT DE L’AMENAGEMENT D’ESTERRE
L’ouvrage d’Esterre fait partie du groupement de Luz Pragnères dans le GEH Adour et Gaves.
Il est composé d’un premier ouvrage à Cabadur, qui entonne les eaux du gave par une prise d’eau en rive droite. Cet ouvrage forme une retenue d’environ 1 000 mᵌ. Il délivre actuellement un Qr de 260 l/s. Les eaux du gave cheminent ensuite dans une galerie longue de plus de 4 km, jusqu’à l’usine d’Esterre.
Cette dernière est également alimentée par les eaux du ruisseau des Laguès (rive droite) et du ruisseau de Bolou (rive gauche par le biais d’un siphon qui traverse la vallée du gave du Bastan). Deux prises d’eau équipent ces ruisseaux.
La prise d’eau de Laguès forme une petite retenue d’environ 100 mᵌ, et délivre un Qr de 55 l/s toute l’année. La prise d’eau de Bolou forme une petite retenue d’environ 50 mᵌ, et délivre un Qr de 69 l/s toute l’année également.
La gestion de ces ouvrages influence directement l’hydrologie du gave du Bastan.
PAGE : 56 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
CABADUR LAGUES
BOLOU
ESTERRE
Figure 59 : la centrale d’Esterre sur le gave du Bastan et les TCC concernés
6.2.4 DONNEES HYDROLOGIQUES DU TCC ET DES RUISSEAUX EN QUESTION
La banque de données HYDRO ne possède aucune station de mesure sur les 3 cours d’eau qui nous intéressent : le gave du Bastan, le ruisseau de Laguès et le ruisseau de Bolou. Les données hydrologiques qui suivent sont donc issues des données EDF – DTG. Les données fournissent les débits moyens journaliers naturels sur la période 2000 – 2010. Ces données sont issues des calculs de débits naturels sur l’ensemble du BV d’Esterre (Source : DTG), extrapolés à chacun des BV des PE.
6.2.4.1 Données hydrologiques sur la PE de Cabadur
Les données illustrées au graphique en page suivante montrent que : - Entre juillet et novembre, les débits moyens journaliers oscillent entre 4 200 l/s et 550 l/s ;
- Les débits sont les plus forts au mois de juillet, en raison de la fin de la période de fonte des neiges. Les débits diminuent rapidement pour passer à des valeurs en dessous 1 600 l/s ;
- Entre la fin juillet et le mois de novembre, les débits sont à l’étiage. Ils ne dépassent pas les 1 600 l/s et sont en moyenne de l’ordre de 1 000 l/s.
PAGE : 57 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Figure 60 : débits moyens journaliers à Cabadur
(Moyenne réalisée sur les mois de juillet à novembre entre 2000 et 2010)
6.2.4.2 Données hydrologiques sur la PE de Laguès
Les données illustrées au graphique en page suivante montrent que :
- Entre juillet et novembre, les débits moyens journaliers oscillent entre 900l /s et 100 l/s ; - Les débits sont les plus forts au mois de juillet, en raison de la fin de la période de fonte des neiges. Les débits diminuent rapidement pour passer à des valeurs en dessous 300 l/s ; - Entre la fin juillet et le mois de novembre, les débits sont à l’étiage. Ils ne dépassent pas les 300 l/s et sont en moyenne de l’ordre de 150 à 200 l/s.
6.2.4.3 Données hydrologiques sur la PE de Bolou
Les données illustrées au graphique en page suivante montrent que :
- Entre juillet et novembre, les débits moyens journaliers oscillent entre 1 100l /s et 150 l/s ; - Les débits sont les plus forts au mois de juillet, en raison de la fin de la période de fonte des neiges. Les débits diminuent rapidement pour passer à des valeurs en dessous 400 l/s ; - Entre la fin juillet et le mois de novembre, les débits sont à l’étiage. Ils ne dépassent pas les 400 l/s et sont en moyenne de l’ordre de 200 à 300 l/s.
PAGE : 58 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Figure 61 : débits moyens journaliers à Laguès (Moyenne réalisée sur les mois de juillet à novembre entre 2000 et 2010)
Figure 62 : débits moyens journaliers à Bolou (Moyenne réalisée sur les mois de juillet à novembre entre 2000 et 2010)
PAGE : 59 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.2.5 ZONAGE REGLEMENTAIRE ET PERIMETRES DE GESTION
SDAGE Adour Garonne : Le gave du Bastan et les ruisseaux du Bastan de Sers et de Bolou font partie du bassin du SDAGE Adour Garonne. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique et pour une période de 6 ans, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect de la loi sur l'eau. Il définit, les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Adour Garonne (AG). Le SDAGE Adour Garonne a été révisé et le nouveau SDAGE 2016 – 2021 est effectif depuis fin 2015.
Il est basé sur 4 orientations fondamentales. Elles intègrent les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au bassin Adour-Garonne. Elles prennent également en compte les dispositions des SDAGE de 1996 et 2009 qu’il est nécessaire de maintenir ou de renforcer pour atteindre les objectifs définis, prévenir la détérioration de l’état des eaux. Les orientations fondamentales du SDAGE sont :
- Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables ;
- Orientation B : réduire les pollutions ; - Orientation C : améliorer la gestion quantitative ;
- Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Le Programme de Mesures (PDM), établi pour la période 2016-2021, constitue le recueil des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les différents objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 en application de la DCE ou de son propre ressort.
Aucun SAGE ne concerne actuellement les rivières objet de la présente étude.
Réservoir biologique et trame bleue :
Les réservoirs biologiques, au sens de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
L’ensemble du Bastan et une partie de ses affluents directs sont classés comme « Réservoirs de biodiversité à remettre en bon état ». Le ruisseau de Bolou est classé en réservoir biologique de sa source à l’amont de la PE. Le Bastan de Sers est classé en réservoir biologique de la confluence avec le ruisseau d’Hourcade et d’Arbéouse, à la confluence avec le gave du Bastan.
PAGE : 60 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Figure 63 : réservoir biologique et trame bleue
(Source cartographique : DLE autorisation pour des travaux routiers sur le gave du Bastan – département des Hautes Pyrénées – 2017)
Classement du cours d’eau (liste 1 et 2) :
Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République Française le 9 novembre 2013.
Cette liste établit, parmi les cours d’eau, les portions de cours d’eau ou canaux :
- En très bon état écologique ;
- Nécessitant une protection vis-à-vis de l’enjeu poissons migrateurs ; - Ou identifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du Bon Etat écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
Le Gave du Bastan ne fait pas l’objet d’un classement sur l’aire d’étude. En revanche, le ruisseau de Bolou fait l’objet d’un classement en liste 1. Le Bastan de Sers fait également l’objet d’un classement en liste 1, mais jusqu’à sa confluence avec le ruisseau d’Hourcade et d’Arbéouse, bien en amont de la PE de Laguès.
PAGE : 61 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.2.6 QUALITE DE L’EAU
Sur l’aire d’étude, on relève de plusieurs masses d’eau au titre du SDAGE : - Le Bastan du confluent du Dets Coubous (inclus) au confluent du Gave de Pau (FRFR405) ;
- Le Bastan de Sers (FRFRR405_4) ; - Le ruisseau de Bolou (FRFRR405_5).
Qualité des eaux de la masse d’eau FRFR405 (données 2011 – 2012 – 2013) :
Qualité des eaux de la masse d’eau FRFRR405_4 (données 2011 – 2012 – 2013) :
Qualité des eaux de la masse d’eau FRFRR405_5 (données 2011 – 2012 – 2013) :
Selon les données du SDAGE, l’état chimique du Bastan de Sers est bon. Ceux du Gave du Bastan et du Bolou n’ont pas été classés, mais devraient être également bons. L’état écologique du Bastan de Sers est également bon. Celui du Bolou n’est pas classé et celui du Gave du Bastan est modéré.
Le SDAGE impose comme objectif de qualité une conservation du bon état écologique et chimique pour le Bastan de Sers et le ruisseau de Bolou. Pour le gave du Bastan, l’objectif d’état chimique est également de conserver la bonne qualité observée. Pour ce qui est de l’état écologique, l’objectif est d’atteindre un bon état d’ici 2021.
Objectif de qualité des eaux de la masse d’eau FRFRR405_5 et FRFRR405_4 :
PAGE : 62 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Objectif de qualité des eaux de la masse d’eau FRFR405 :
6.2.7 ENJEUX ECOLOGIQUES LIES AU TCC (GAVE DU BASTAN, BASTAN DE SERS ET BOLOU)
6.2.7.1 Description hydromorphologique des cours d’eau
Le cours d’eau du Bastan a connu en juin 2013, une crue exceptionnelle (centennale) qui a profondément marqué la vallée, avec en particulier une érosion massive des berges. Cette crue a détruit ou endommagé des infrastructures et des bâtiments, et a provoqué un dépôt de matériaux charriés qui a entraîné des débordements et augmenté l’ampleur des dommages. Du passage de cette crue, il en résulte un cours d’eau avec des berges aujourd’hui fortement érodées. La végétation rivulaire (ripisylve) est encore aujourd’hui absente le long de nombreux cours d’eau. C’est principalement le cas pour le gave du Bastan, où les berges restent très minérales. Ces dernières sont constituées uniquement de bancs alluvionnaires avec la présence de blocs charriés par la crue, de tailles diverses. Sur l’ensemble du TCC du gave du Bastan, la végétation peine à retrouver ses droits et reste encore absente.
Figure 64 : vues illustrant le TCC du gave du Bastan minéralisé
PAGE : 63 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Pour le ruisseau de Bolou et le Bastan de Sers, les dégradations provoquées par la crue de 2013 sont moins visibles. On retrouve sur ces 2 TCC des caractéristiques propres à des cours d’eau de montagne. Les milieux de ces 2 ruisseaux présentent des caractéristiques attractives et fonctionnelles pour certaines espèces de mammifères semi-aquatiques et pour certaines espèces piscicoles. La ripisylve occupe les deux rives de manière continue offrant de nombreux abris (chevelu racinaire, racines, abris sous berge) sur l’ensemble du linéaire.
Les 2 cours d’eau présentent néanmoins des pentes fortes à l’aval des ouvrages EDF. Certaines zones peuvent présenter notamment des obstacles notables à la continuité piscicole. Les faciès d’écoulement sont principalement rapides avec des hauteurs d’eau non négligeables.
Figure 65 : TCC du ruisseau de Bolou (à gauche) et du Bastan de Sers (à droite)
6.2.7.2 Données piscicoles sur ces cours d’eau
Les données bibliographiques indiquent que le Gave du Bastan et ses affluents sont des cours d’eau classés en première catégorie piscicole dont les peuplements sont composés essentiellement de Truite fario.
Les données sur le gave du Bastan sont issues d’études sur la recolonisation des milieux, menées les années suivant la crue de 2013. Les données indiquent la présence d’une seule espèce sur ce cours d’eau : la Truite fario (Salmo trutta fario).
PAGE : 64 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
La Fédération des Hautes-Pyrénées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, dans son rapport « Etude de la recolonisation piscicole du Bastan et de ses affluents après la crue de juin 2013 – Résumé des campagnes 2013, 2014 et 2015 », indique que « Les crues exceptionnelles survenues en juin 2013 ont provoqué des dommages très importants, notamment sur les populations piscicoles des cours d’eau qui les ont subies.
« Le Bastan, affluent du Gave de Pau, a été le cours d’eau le plus impacté. Le peuplement piscicole du cours d’eau a été quasi totalement anéanti par cet évènement et les travaux d’urgence de réparation qui ont suivis. Le Bastan et plusieurs de ses affluents étaient des milieux d’une grande richesse piscicole, particulièrement bien peuplés en truites communes avant la crue.
Si les affluents ont également été impactés par la crue de juin 2013, les dommages y ont été moins importants que dans le Bastan lui-même. Ces affluents constituent des réservoirs biologiques potentiels pour la recolonisation du Bastan ».
Dans le cadre du suivi de recolonisation mené par la Fédération de pêche, plusieurs stations ont été inventoriées au cours des années qui ont suivi la crue :
Figure 66 : TCC situation géographique des stations inventoriées
Les conclusions de cette étude démontrent que les populations des affluents du Bastan sont assez dynamiques et globalement en augmentation. Néanmoins, les populations présentent des niveaux d’abondance qui restent encore bien en deçà de ce qu’ils étaient avant la crue de 2013. Ces populations participent activement à la recolonisation du Bastan à travers des phénomènes de dévalaison qui sont clairement mis en évidence par les analyses génétiques des truites capturées dans le Bastan. La recolonisation du Bastan suit une bonne dynamique, puisque les inventaires de 2015 ont révélé la présence de truites dans toutes les stations inventoriées et notamment dans celles qui n’étaient pas peuplées auparavant. Si les abondances restent encore faibles, elles sont en augmentation par rapport à 2014. Mais la population est d’autant plus fragile que les effectifs sont encore modestes.
PAGE : 65 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Les graphiques ci-dessous illustrent les densités de population de truites sur le Bastan en 2014 (en bleu, indice station – 2014) et 2015 (en bleu, indice station – 2015), en comparaison avec les densités en 2004 (en marron) :
Figure 67 : densité et biomasses de truites sur le Bastan
Les mêmes données sont disponibles sur le ruisseau de Bolou avec une station amont et aval. Le Bastan de Sers n’a pas été inventorié :
Figure 68 : densité et biomasses de truites sur le Bolou
6.2.7.3 Espèces patrimoniales et endémiques
Les données bibliographiques indiquent la présence du Desman de Pyrénées, du Calotriton des Pyrénées, de la Crossope aquatique et de la Loutre d’Europe sur les cours d’eau de la vallée (gave du Bastan et ses affluents).
PAGE : 66 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Le Desman des Pyrénées1, mammifère nocturne, insectivore et endémique, se rencontre le long des cours d’eau pyrénéens. Il affectionne les eaux oligotrophes des cours d’eau de basse, moyenne et haute altitude, riches en invertébrés aquatiques inféodés aux eaux de très bonne qualité. Il est associé à la zone à Truite. Il s’abrite dans des gîtes en berge, entre des blocs, des racines voire dans les murs. L’atlas de répartition du Desman dans le Parc des Pyrénées fait état d’observations sans qu’il soit possible de les rattacher directement au Bastan sur la zone d’étude. A l’occasion de reconnaissances réalisées sur les cours d’eau dans le cadre de la demande de nouvelle concession d’Esterre en 2006, des fèces caractéristiques de Desman ont été observés le long du Bastan, entre le barrage de Cabadur et le pont de la RD 147. Aucune observation n’a été faite sur le Bastan de Sers.
La crue de 2013 et les caractéristiques actuelles du lit mineur (Cf description hydromorphologique au chapitre 6.2.7.1 page 63) limitent la potentialité de présence de cette espèce. Les berges sont très dégradées et ne présentent pas un milieu très attractif pour l’espèce. Cette espèce se trouve néanmoins dans la zone de prise en compte obligatoire pour tous projets d’aménagements, du CEN Midi Pyrénées. Elle sera donc considérée comme potentiellement présente sur la zone d’étude et prise en compte dans la suite de l’analyse du document. La présence du Calotriton, de la Crossope aquatique et de la Loutre d’Europe est également peu probable le long des berges du gave du Bastan au regard de l’état de dégradation de ces dernières. En revanche, les milieux associés au ruisseau de Bolou et au Bastan de Sers sont plus favorables à ces espèces. Elles seront également considérées comme potentielles sur les cours d’eau et seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse du document.
6.3 LES PRINCIPAUX USAGES
La vallée du gave du Bastan est une zone touristique importante. On y recense les usages suivants : - La pratique de la pêche : elle est gérée par l’AAPPMA les Pêcheurs Barégeois. C’est une activité très pratiquée sur le Bastan et ses affluents. Plus de 500 pêcheurs s’acquittent annuellement des taxes leur permettant de pratiquer ce loisir ; - Le tourisme : l’activité touristique est bien présente sur la zone. La vallée de Barèges, le col du Tourmalet et la station de la Mongie attirent de nombreux touristes chaque année, notamment pour la pratique de la randonnée. La vallée est un des principal accès au pic du midi, haut lieu du tourisme régional.
On précisera également la présence d’habitations et de zones habitées autour de certaines zones de travaux. La PE de Laguès se situe à proximité du village de Sers. Les installations de chantier vont notamment occuper une partie de la voirie d’accès au village et à certaines habitations.
Au niveau de la PE de Cabadur, la RG est occupée par un lotissement utilisé en période estivale (résidence de vacances). Les installations de chantier et le passage des engins utiliseront la zone de parking au droit de ces habitations.
1 Espèce protégée : arrêté 81/21 du 17 avril 1981 et Directive CEE 92/43 du 21 mai 1992.
PAGE : 67 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
6.4 LES ENJEUX PAYSAGERS
Les différentes aires d’étude ne sont pas concernées par la présence d’un site classé ou inscrit. En revanche, certains ouvrages sont concernés par un périmètre de protection de monuments historiques. Il s’agit notamment de :
- L’usine d’Esterre qui se trouve concernée par plusieurs monuments du fait de sa proximité avec le village de Luz Saint Sauveur. Le château de Saint Marie et la Maison Druène, deux monuments inscrits au titre de la protection du patrimoine, sont les 2 sites en question ;
- La PE de Laguès et la fenêtre F5, qui se trouvent dans le périmètre de l’église de Sers, monuments inscrits au titre de la protection du patrimoine. On notera cependant que la situation de la PE et de la fenêtre, dans des vallons encaissés, implique l’absence de co- visibilité entre l’église et les ouvrages.
CABADUR
LAGUES Û
F5 Attaque 13
USINE Û BOLOU
Û
Figure 69 : carte de situation des périmètres de protection de monuments historiques.
PAGE : 68 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
7. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES MISES EN PLACE
7.1 INCIDENCES / MESURES LIEES A LA MISE EN INDISPONIBILITE
Pour le besoin des travaux, l’ensemble de l’aménagement d’Esterre sera mis en indisponibilité, entre le 29 juin et le 7 décembre selon des périodes distinctes : - Du 29 juin et au 15 octobre, tous les ouvrages sont effacés (Cabadur, Laguès et Bolou). Les TCC recevront le débit naturel des cours d’eau pendant ces périodes ;
- Du 15 octobre au 30 octobre, seule la PE de Cabadur est effacée. Les PE de Laguès et Bolou sont remises en exploitation = fonctionnement normal pour ces TCC. Le TCC de Cabadur continuera de recevoir le débit naturel du Bastan.
- Du 30 octobre au plus tard au 17 novembre, la PE de Cabadur est remise en exploitation. Le débit réservé de la PE de Cabadur est dérivé juste en aval de la vanne secteur de façon à permettre les travaux sur le bassin de réception. Les TCC de Cabadur, Laguès et Bolou retrouvent donc un fonctionnement normal. Pour analyser les incidences de cette indisponibilité sur chacun des cours d’eau, les débits moyens journaliers naturels sur la période 2000 – 2010 (les 10 dernières années disponibles) ont été analysés. Ces données sont issues des calculs de débits naturels sur l’ensemble du BV d’Esterre (Source : DTG), extrapolés à chacun des BV des PE.
7.1.1 ANALYSE AU NIVEAU DE LA PE DE CABADUR
Sur cette PE, l’effacement sera le plus long (entre le 29 juin et le 30 octobre). En période normale de fonctionnement, sans déversement, le TCC reçoit habituellement un débit réservé de 260 l/s. Les calculs du débit naturel démontrent que sur la période du 29 juin au 30 octobre, les débits moyens journaliers oscillent entre 4 250 l/s à 610 l/s. Le TCC pourrait donc recevoir plus de 15 fois le Qr.
Débit moyen journalier sur la période 2000 – 2010 à Cabadur et débit réservé (en rouge)
PAGE : 69 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Néanmoins, il faut relativiser ces données et analyser 2 périodes distinctes : - Sur le mois de juillet, la période de fonte est encore importante et les débits naturels restent élevés avec une diminution progressive pour revenir au débit d’étiage. C’est lors de cette période que les débits seront les plus importants, avec des débits compris entre 4 mᵌ/s et 1,2 mᵌ/s. Lors de cette période, la PE surverse fréquemment et le TCC reçoit donc plus que son Qr. Le cours d’eau aval est donc habitué à recevoir des variations de débits importantes. Il faut ajouter à cela que le gave du Bastan est dégradé depuis les crues de 2013. Il est peu favorable au développement de certaines espèces (Desman ou Calotriton), au regard de l’état de ses berges très érodées. Enfin, pour les espèces piscicoles, la période de juillet est moins sensible (hors période de frai) ;
- Sur le reste de la période (août – octobre), les débits, bien que supérieurs au Qr, restent faibles avec des valeurs oscillant entre 600 et 1 600 l/s. Cela pourrait représenter jusqu’à 5 fois le Qr, mais là encore, la valeur absolue de ce débit reste faible. Au regard des caractéristiques du Bastan, l’incidence de l’effacement de la PE reste limitée.
7.1.2 ANALYSE AU NIVEAU DE LA PE DE LAGUES
Sur cette PE, c’est le même constat : en période normale de fonctionnement, sans déversement, le TCC reçoit habituellement un débit réservé de 55 l/s. Les calculs du débit naturel démontrent que sur la période du 29 juin au 15 octobre, les débits moyens journaliers oscillent entre 890 l/s à 110 l/s. Le TCC pourrait donc recevoir plus de 15 fois le Qr.
Débit moyen journalier sur la période 2000 – 2010 à Lagues et débit réservé (en rouge)
PAGE : 70 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Là encore, il faut relativiser ces données et analyser 2 périodes distinctes :
- Sur le mois de juillet, la période de fonte est encore importante et les débits naturels restent élevés avec une diminution progressive pour revenir au débit d’étiage. Lors de cette période, la PE surverse fréquemment et le TCC reçoit donc plus que son Qr. Le cours d’eau est habitué à recevoir des variations de débits importantes ; - Sur le reste de la période (août – octobre), les débits, bien que supérieurs au Qr, restent faibles avec des valeurs ne dépassant pas 200 l/s. Ces faibles débits ne seront pas de nature à modifier de manière conséquente le régime hydrologique du Bastan de Sers et donc de modifier les conditions de vie des espèces utilisant le TCC.
7.1.3 ANALYSE AU NIVEAU DE LA PE DE BOLOU
Sur cette PE, c’est le même constat : en période normale de fonctionnement, sans déversement, le TCC reçoit habituellement un débit réservé de 69 l/s. Les calculs du débit naturel démontrent que sur la période du 29 juin au 15 octobre, les débits moyens journaliers oscillent entre 1130 l/s à 170 l/s. Le TCC pourrait donc recevoir plus de 15 fois le Qr.
Débit moyen journalier sur la période 2000 – 2010 à Bolou et débit réservé (en rouge)
Là encore, il faut relativiser ces données et analyser 2 périodes distinctes :
- Sur le mois de juillet, la période de fonte est encore importante et les débits naturels restent élevés avec une diminution progressive pour revenir au débit d’étiage. Lors de cette période, la PE surverse fréquemment et le TCC reçoit donc plus que son Qr. Le cours d’eau est habitué à recevoir des variations de débits importantes ;
PAGE : 71 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
- Sur le reste de la période (août – octobre), les débits, bien que supérieurs au Qr, restent faibles avec des valeurs ne dépassant pas 300 l/s. Ces faibles débits ne seront pas de nature à modifier de manière conséquente le régime hydrologique du Bolou et donc de modifier les conditions de vie des espèces utilisant le TCC.
7.1.4 SYNTHESE SUR L’ANALYSE DES ECOULEMENTS
L’effacement de l’aménagement d’Esterre entre juillet et octobre aura une incidence limitée sur les conditions hydrologiques des TCC concernés. La période d’effacement est favorable car située hors des périodes de sensibilités des espèces associées au milieu aquatique (notamment période de frai).
Qui plus est, la gestion courante des ouvrages de Cabadur, Laguès et Bolou (déversements fréquents, manœuvre de chasse régulière …) implique que les TCC sont habitués à recevoir des variations de débits importantes. L’effacement de l’aménagement d’Esterre ne viendra donc pas modifier les cycles de vie des espèces potentiellement présentes sur les TCC.
En revanche, les usagers et acteurs locaux devront être informés de cette modification du mode d’exploitation des ouvrages entre juillet et octobre. Cela concerne notamment les acteurs de la pêche, utilisant les cours d’eau pour leur pratique. Une large concertation sera donc menée.
PAGE : 72 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
7.2 INCIDENCES / MESURES LIEES AUX DIFFERENTES PHASES DE CHANTIER
Incidence Suivi de chantier Incidence Compartiment Nature de l’incidence Description de l’incidence et justification initial Mesures éventuelles résiduelle
Travaux Qr et mise Augmentation de La mise en place d’ouvrages de dévalaison sur toutes les prises d’eau est positive en ce qui en place d’ouvrages l’attractivité du cours POSITIVE concerne la continuité écologique de ce cours d’eau. Les opérations vont rendre les milieux plus Sans objet POSITIVE de dévalaison d’eau pour les attractifs pour les espèces piscicoles. piscicole espèces piscicoles
Les travaux n’auront aucune incidence sur les milieux naturels. Ces derniers ne présentent aucun Incidence des travaux NULLE enjeu (zones bétonnées ou sur des pelouses entretenues) aussi bien au niveau des habitats, que Sans objet NULLE sur les milieux naturels de la flore et de la faune (espèces très communes). Incidence des travaux sur l’usine Les travaux sur l’usine auront une incidence paysagère temporaire du fait de la présence d’engins d’Esterre Incidence paysagère de chantiers dans le périmètre de protection des monuments historiques. Néanmoins, à terme, le des travaux à l’usine FORT projet sera bénéfique pour le contexte paysager local. En effet, le déplacement du poste électrique Sans objet POSITIVE d’Esterre d’Esterre va permettre de « cacher » cette installation derrière l’usine. Le projet a été étudié pour être intégré au mieux dans son environnement, avec la réalisation d’aménagements paysagers.
Toutes les installations de chantier seront situées en RG du gave du Bastan. Les milieux présents en RD seront donc préservés. Différentes parcelles en bord de cours d’eau seront utilisées. Que ce Mise en place des soit du point de vue des habitats ou de la flore, les zones d’interventions ne présentent aucun enjeu installations de (surface bétonnée, zone enherbée entretenue). Le risque vis-à-vis de la destruction d’habitats chantier – dégradation ou d’espèces végétales à enjeu est donc nul. FAIBLE Sans objet FAIBLE des habitats naturels Le projet n’engendrera pas de destruction de milieu naturel ou de diminution de la ressource et perturbation des alimentaire des espèces animales. L’impact sera donc minime sur les espèces et leurs habitats. Les espèces animales différents groupes faunistiques (entomofaune, reptiles, amphibiens, avifaune, mammifères) préfèrent utiliser d’autres secteurs (notamment la RD qui sera évitée). Lors des travaux, une fuite Incidence des des espèces vers ces habitats pourra être observée. travaux sur la PE de Cabadur Réalisation d’une piste La piste en berge RG sera réalisée sur des pelouses rudérales entretenues, coincées entre le cours d’accès en berge RG MESURE N°8 : se reporter aux mesures de d’eau et la voirie. Cette zone ne présente aucun enjeu du point de vue des habitats. Seule la depuis la RD 918 - FAIBLE gestion de chantier décrites au chapitre 7.4.1 FAIBLE survenue d’une pollution accidentelle (hydrocarbures) vis-à-vis du cours d’eau présente un risque. dégradation des après le tableau. Ce dernier est traité par ailleurs avec des mesures de gestion de ce risque. habitats naturels
Réalisation d’un accès La réalisation d’une piste à l’aval nécessite de couper 2 ou 3 arbres présents en berges. Les par l’aval – abattage FAIBLE individus sont des espèces communes. Cette opération n’est pas d’une envergure à venir impacter Sans objet FAIBLE de quelques arbres fortement les boisements rivulaires présents de part et d’autre de la rivière.
PAGE : 73 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Incidence Suivi de chantier Incidence Compartiment Nature de l’incidence Description de l’incidence et justification initial Mesures éventuelles résiduelle
La mise en place d’un ouvrage de dérivation nécessitera des interventions dans le lit du cours MESURE N°1 (réduction) : Les d’eau. Le dispositif (merlon constitué de big-bag + membrane étanche recouverts par des matériaux interventions dans le lit mineur seront du site) permettra le transfert des débits du gave en rive droite. Ces opérations représentent une limitées au strict minimum. Pour exemple, les Dérivation du cours phase critique pouvant être à l’origine d’émission de MES. Il en est de même pour la réalisation interventions d’une pelle dans le cours d’eau d’eau par un ouvrage d’un accès à l’aval de l’ouvrage (depuis la berge RG). sont limitées par la réalisation des ouvrages provisoire + réalisation FORT à l’avancement depuis la berge. FAIBLE d’un accès par l’aval – Les interventions seront limitées dans le temps (quelques jours seulement). La mise en place se incidence sur les fera également à l’avancement depuis la berge RG, afin de limiter la présence d’une pelle dans le MESURE N°2 (réduction) : lors des phases milieux aquatiques cours d’eau. Pour surveiller les incidences de la remise en suspension de matériaux, et afin de les plus sensibles (réalisation du merlon et limiter ces dernières, des mesures seront mises en place. de la piste d’accès), un suivi de la qualité physico-chimique sera mis en place (Cf. ►► MESURE N°1 et N°2 (réduction) chapitre 7.3. après le tableau).
Dérivation du cours Cette phase risque d’être à l’origine d’un piégeage des poissons présents dans la retenue, en MESURE N°3 : avant la mise en place de la d’eau par un ouvrage Incidence des MODERE fonction des zones d’eaux résiduelles restantes. Une mesure doit donc être mise en place. dérivation du Gave du Bastan, une pêche de FAIBLE travaux sur la PE de provisoire – Risque de ►► MESURE N°3 (gestion du risque de piégeage de poissons) sauvegarde éventuelle sera mise en place. Cabadur piégeage de poissons
Travaux portant sur le Les travaux qui porteront sur le GC de l’ouvrage seront réalisés soit sur des zones à terres (certains GC de l’ouvrage – parement en RG), soit sur des zones à secs (radier aval, passerelle) du fait de la mise en place FAIBLE Sans objet FAIBLE risque de pollutions d’une dérivation. Le risque de pollution lié aux laitances béton est donc négligeable, car les (laitance béton) opérations seront situées à distance du gave du Bastan.
MESURE N°4 (réduction) : les zones de travaux devront être totalement sécurisées En RG de la PE de Cabadur, un lotissement est présent avec des résidences secondaires. Le (signalisation de chantier, zones bien Interactions entre le déroulement des travaux à proximité, le stationnement des véhicules et l’utilisation de certaines chantier et les usagers délimitées) afin d’éviter toutes interactions. FORT zones pour les installations de chantier entraîneront un risque quant aux interactions entre les FAIBLE du lotissement en RG différents usagers. Des mesures sécuritaires devront être mises en place. MESURE N°5 (réduction) : une concertation de Cabadur sera réalisée au préalable auprès des ►► MESURE N°4 et MESURE N°5 (sécurité du site de Cabadur) riverains et de la mairie pour les informer du déroulement des travaux.
Les habitats concernés par les installations de chantier (base vie et zone de stockage) ne représentent pas d’enjeu du point de vue des milieux naturels. Elles seront installées le long de la Mise en place des voirie d’accès au village de Sers (zones anthropiques). Le risque vis-à-vis de la destruction installations de d’habitats ou d’espèces végétales à enjeu est donc nul. Incidence des chantier – dégradation travaux sur la PE de FAIBLE Le projet n’engendrera pas de destruction de milieu naturel ou de diminution de la ressource Sans objet FAIBLE des habitats naturels Laguès alimentaire des espèces animales. L’impact sera donc minime sur les espèces et leurs habitats. Les et perturbation des différents groupes faunistiques (entomofaune, reptiles, amphibiens, avifaune, mammifères) espèces animales préfèrent utiliser d’autres secteurs (principalement le boisement de Capet qui sera évitée – aucune coupe d’arbres ou d’interventions ne sera réalisée dans ce boisement). Lors des travaux, une fuite des espèces vers ces habitats pourra être observée.
PAGE : 74 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Incidence Suivi de chantier Incidence Compartiment Nature de l’incidence Description de l’incidence et justification initial Mesures éventuelles résiduelle
La mise en place d’un ouvrage de dérivation nécessitera des interventions dans le lit du cours d’eau. Le dispositif (merlon constitué de matériaux du site et échancrure dans le parement du MESURE N°1 (réduction) : Les Dérivation du cours barrage de la PE) permettra le transfert des débits du Bastan de Sers en rive gauche. Ces interventions dans le lit mineur seront d’eau par un ouvrage opérations représentent une phase critique pouvant être à l’origine d’émission de MES. limitées au strict minimum. Pour exemple, les interventions d’une pelle dans le cours d’eau provisoire – incidence FORT Les interventions seront limitées dans le temps (quelques jours, le temps de la mise en place du FAIBLE sont limitées par la réalisation de l’ouvrage sur les milieux système). La mise en place se fera également depuis la berge RG sans intervention dans le cours depuis la berge. aquatiques d’eau, afin de limiter la présence d’une pelle dans le ruisseau. Pour surveiller les incidences de la remise en suspension de matériaux, et afin de limiter ces dernières, des mesures seront mises en place. ►► MESURE N°1 (réduction)
Dérivation du cours Cette phase risque d’être à l’origine d’un piégeage des poissons présents dans la retenue, en MESURE N°2 : avant la mise en place de la d’eau par un ouvrage MODERE fonction des zones d’eaux résiduelles restantes. Une mesure doit donc être mise en place. dérivation du Bastan de Sers, une pêche de FAIBLE provisoire – Risque de sauvegarde éventuelle sera mise en place. piégeage de poissons ►► MESURE N°2 (gestion du risque de piégeage de poissons)
Travaux portant sur le Incidence des Les travaux qui porteront sur le GC de l’ouvrage seront réalisés sur des zones à secs (barrage de la GC de l’ouvrage – travaux sur la PE de FAIBLE PE, …) du fait de la mise en place d’une dérivation. Le risque de pollution lié aux laitances bétons Sans objet FAIBLE risque de pollutions Laguès est donc négligeable, car les opérations seront situées à distance du Bastan de Sers. (laitance béton)
MESURE N°3 (réduction) : les zones de travaux devront être totalement sécurisées Les installations de chantier auront une emprise sur la voirie d’accès au village de Sers. Interactions entre le (signalisation de chantier, zones bien Néanmoins, elles seront positionnées de manière à ne pas entraver l’accès au village. Les risques chantier et les délimitées) afin d’éviter toutes interactions. riverains du village de MODERE d’accidents liés à l’interaction entre le personnel de chantier et les véhicules utilisant cette voirie ne FAIBLE Sers (accès) à la PE sont pas négligeables. Des mesures sécuritaires devront être mises en place. MESURE N°4 (réduction) : une concertation sera réalisée au préalable auprès des de Laguès ►► MESURE N°3 et MESURE N°4 (sécurité du site de Laguès) riverains du village de Sers (mairie) pour les informer du déroulement des travaux.
Incidence paysagère Les travaux sur la fenêtre F5 et sur la PE de Laguès seront sans incidence sur le contexte des travaux sur la NULLE paysager. En effet, ces 2 zones se situent dans des vallons encaissés, ce qui implique l’absence de Sans objet NULLE fenêtre F5 et à la PE co-visibilité entre l’église et les ouvrages. de Laguès
Les habitats concernés par les installations de chantier (base vie et zone de stockage) ne Mise en place des représentent pas d’enjeu du point de vue des milieux naturels. Elles seront installées sur des installations de milieux en friches, déjà utilisés lors de précédents travaux. Le risque vis-à-vis de la destruction Incidence des chantier – dégradation d’habitats ou d’espèces végétales à enjeu est donc faible. travaux sur la PE de FAIBLE Sans objet FAIBLE des habitats naturels Bolou Le projet n’engendrera pas de destruction de milieu naturel ou de diminution de la ressource et perturbation des alimentaire des espèces animales. L’impact sera donc minime sur les espèces et leurs habitats. Les espèces animales différents groupes faunistiques (entomofaune, reptiles, amphibiens, avifaune, mammifères) pourront aisément se reporter sur d’autres zones attractives aux alentours (nombreux boisements).
PAGE : 75 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Incidence Suivi de chantier Incidence Compartiment Nature de l’incidence Description de l’incidence et justification initial Mesures éventuelles résiduelle
Les travaux vont nécessiter de réaliser des tranchées pour mettre en place les conduites et Réalisation de ouvrages de dévalaison. Ces dernières seront réalisées sur des pelouses régulièrement tranchée – incidence FAIBLE entretenues ne présentant pas d’enjeu particulier. Une haie d’aulnes devra être coupée (quelques Sans objet FAIBLE sur les milieux naturels individus seulement). Cette opération n’est pas d’une envergure à venir impacter fortement les boisements présents et à modifier les corridors écologiques
MESURE N°6 (réduction) : les zones de travaux devront être totalement sécurisées Interactions entre le Les travaux vont nécessiter des coupures du sentier de randonnée présent à proximité de la PE (et (signalisation de chantier, zones bien Incidence des chantier et les usagers servant également d’accès). Ces coupures seront très ponctuelles. Des mesures doivent être mises délimitées) afin d’éviter toutes interactions MODERE FAIBLE travaux sur la PE de du sentier d’accès en place afin de s’assurer de la libre circulation des randonneurs. entre les randonneurs et les travaux. Bolou (randonneur) ►► MESURE N°6 et MESURE N°7 (sécurité du chemin d’accès) MESURE N°7 (réduction) : une dérivation du chemin devra être mise en place avant toute coupure de ce dernier.
Réalisation d’une Une fosse de réception doit être réalisée en berge RD du ruisseau de Bolou. Elle servira de bassin fosse de réception en de réception de la dévalaison. L’implantation de ce dernier se situe sur une berge enrochée ne berge RD – incidence FAIBLE présentant pas de caractéristiques propices au cycle de vie des espèces semi-aquatiques Sans objet FAIBLE sur les espèces (Desman, Calotriton …). L’incidence de la réalisation de ce bassin sera donc faible sur ces inféodées au milieu espèces. aquatique
Les travaux sur l’attaque 13 se dérouleront dans la chambre de mise en charge en souterrain. Ils seront donc sans incidences sur les milieux naturels terrestres. Au niveau des installations de Incidence des Incidence sur les chantier, ces dernières auront une incidence faible sur les milieux terrestres. La plateforme au travaux sur milieux naturels FAIBLE Sans objet FAIBLE niveau de l’attaque 13 sera réalisée sur pilotis. Les emprises au sol seront donc négligeables. Un l’attaque 13 terrestres seul bungalow sera posé sur des pelouses présentes au droit de la fenêtre F5. Les incidences sont faibles.
Mise en Pendant les travaux, toutes les prises d’eau seront effacées et certains ouvrages de dérivation Restitution du Qr aux indisponibilité des FAIBLE seront mis en place (Cabadur, Laguès). Les débits entrants seront donc intégralement restitués à Sans objet FAIBLE différents ouvrages ouvrages l’aval. Le Qr sera donc restitué pendant toute la durée des travaux.
Comme pour toutes activités liées à un chantier, des risques de pollutions accidentelles existent. Ensembles des Risque de pollution Ces risques sont d’autant plus importants que la majeure partie des travaux se fera à proximité des MESURE N°8 : se reporter aux mesures de opérations (Cabadur, accidentelle – FORT cours d’eau (le gave du Bastan, le Bastan de Sers et le ruisseau de Bolou). Afin de réduire le risque gestion de chantier décrites au chapitre 7.4.1 FAIBLE Laguès, Bolou, incidence sur le milieu de survenue d’une pollution accidentelle, des mesures seront mises en place. après le tableau. Usine, Attaque 13) naturel. ►► MESURE N°8 (gestion du risque pollution)
Il n'y a pas de restrictions particulières à l'utilisation de l'hélicoptère dans cette zone. Aucune zone Héliportage – de sensibilité majeure n’a été inventoriée sur les zones d’interventions. Un plan de vol sera établi en perturbation sur le Héliportage FAIBLE rive droite du Bastan afin d’éviter le survol de la route et des habitations. Le GU d’Esterre est en Sans objet FAIBLE milieu naturel et étroite relation avec les autorités locales sur ces sensibilités. Des plans de vols seront établis avant l’avifaune le démarrage des chantiers pour éviter le dérangement des zones sensibles à proximité.
PAGE : 76 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Incidence Suivi de chantier Incidence Compartiment Nature de l’incidence Description de l’incidence et justification initial Mesures éventuelles résiduelle
L’activité touristique est bien présente sur la zone. La vallée de Barèges, le col du Tourmalet et la station de la Mongie attirent de nombreux touristes chaque année, notamment pour la pratique de MESURE N°9 (réduction) : une signalisation Usages et ensembles Tourisme et la randonnée. La vallée est un des principal accès au pic du midi, haut lieu du tourisme régional. de chantier claire et adaptée devra être des opérations interactions entre les installée à proximité des zones d’accès, (Cabadur, Laguès, MODERE Le déroulement des travaux impliquera l’utilisation des voiries d’accès pour les véhicules de FAIBLE travaux et les usagers principalement au niveau de la RD 918. Elle Bolou, Usine, chantier. Les interfaces accès / voiries routières devront faire l’objet de mesures afin d’informer les des voiries permettra d’informer sur la présence de Attaque 13) usagers du déroulement des travaux. travaux à proximité. ►► MESURE N°9 (sécurité des accès routiers)
PAGE : 77 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
7.3 MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE
Certaines opérations décrites dans le présent document sont susceptibles de générer un départ de MES en aval. Il s’agit principalement de l’opération de dérivation du cours d’eau à Cabadur (réalisation de merlons amont), ainsi que certaines phases de travaux à Cabadur (réalisation d’une piste d’accès à l’aval et à l’amont). Cette incidence sera toutefois temporaire et limitée à la durée des opérations (quelques heures à quelques jours).
La réalisation de ces opérations nécessite la mise en place de moyens de surveillance. Aussi, un suivi physico-chimique sera mis en place. Les modalités sont proposées ci-après. Le mode opératoire pourra faire l’objet d’adaptation, en concertation avec les services de l’état. Ce mode opératoire se base sur d’autres opérations similaires, notamment les opérations sur la PE de Gèdre et sur le secteur de Pont de la Reine, travaux réalisés en 2019 dans le même secteur. Une station témoin sera positionnée en amont proche de l’ouvrage. Une à deux mesures témoin sera réalisée. Une station de suivi sera positionnée à l’aval proche de l’ouvrage de Cabadur. Les mesures seront réalisées sur un pas de temps défini en concertation avec les services de l’état. Les valeurs d’alerte pour les MES sont établies sur les plages d’alertes suivantes :
. Au-delà de 1 g/l, des mesures doivent être prises par l’exploitant pour que le taux de MES soit ramené à une valeur inférieure, dans les deux heures qui suivent ;
. Au-delà de 3 g/l, si une variation brutale intervenait, d’autres mesures doivent permettre de ramener le taux de MES en dessous de cette valeur dans l’heure qui suit ;
. Au-delà de 4 g/l, seuil d’arrêt, l’opération devra être arrêtée si le taux de MES ne peut être ramené en-dessous de cette valeur dans la demi-heure qui suit.
Le suivi physico-chimique sera mis en place uniquement lors des phases sensibles vis-à-vis du cours d’eau : réalisation de merlons amont sur Cabadur, création d’une piste d’accès aval et amont à Cabadur.
7.4 MESURES SPECIFIQUES DE GESTION ET DE PREVENTION
Afin de préserver le contexte environnemental du site, et prévenir tout risque de pollution, qu’elle soit chronique ou accidentelle, l’entreprise en charge des travaux s’assurera du respect des règles énoncées ci-dessous.
7.4.1 PRODUITS POLLUANTS
Le chantier nécessitera l’utilisation de produit polluants (hydrocarbures, peintures, solvants …). Les mesures suivantes seront appliquées : - Tous les produits dangereux disposeront de leurs fiches de sécurité sur site. L’étiquetage de tous les produits dangereux est obligatoire. Lors du stockage des produits dangereux, leur compatibilité sera vérifiée et des lieux de stockage différents seront mis en place si nécessaire ; - Tous les produits dangereux liquides seront stockés sur des bacs de rétention capables d’absorber 100 % du plus gros volume stocké. Une alternative au stockage sur bac de rétention est le stockage en cuve à double parois. C’est d’ailleurs une obligation pour le stockage de carburant ;
PAGE : 78 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
- Le stockage des huiles et carburants, avec des parois double enveloppe, se fera uniquement sur des emplacements réservés et les plus éloignés possibles des cours d’eau ;
- L’entreprise titulaire du marché portera une attention particulière au conditionnement des produits dangereux lors de leur manipulation. Le Titulaire limitera la contenance de sorte à réduire les pollutions en cas de déversement ;
- Tout produit dangereux sera stocké et manipulé dans des pots neufs d’origine ;
- Les quantités stockées sur place seront limitées au strict nécessaire.
En cas de situation d’urgence :
- L’entreprise titulaire du marché disposera d’absorbants à proximité immédiate des zones de risque de déversement de produits ;
- Les absorbants seront adaptés aux produits manipulés ;
- L’entreprise titulaire du marché sera munie d’un kit d’urgence.
En cas de déversement de produits dangereux lors de phase de transport, hors site EDF notamment, le Titulaire avertira les pompiers, la gendarmerie et EDF-Groupement d’usine. Tout produit inflammable, et par voie de conséquence de nature à générer une pollution atmosphérique sera accompagné de moyens adaptés de lutte contre l’incendie. Un extincteur sera disponible à proximité des opérations générant de la chaleur.
7.4.2 UTILISATION D’ENGINS
L’utilisation des engins respectera les consignes suivantes : - Mettre en place des confinements et bacs de rétention sous le matériel susceptible d’engendrer une pollution accidentelle (compresseurs, groupes électrogènes, cuves de rétention, abrasif, résidus de décapage, stockage de produits, zone de mélange de produits…) ;
- Kit anti-pollution sur site (barrages flottants, produits absorbants) ;
- Mettre en place des extincteurs (certificat valide) pour pallier aux situations d’urgence ; - Assurer l’entretien régulier de l’ensemble du matériel présent sur le chantier afin d’éviter des fuites d’huile, d’hydrocarbure, etc... Une partie des opérations se déroulant dans le lit mineur des cours d’eau (Bastan de Sers, gave du Bastan et ruisseau de Bolou), il sera nécessaire de veiller au respect strict de ces mesures. Les opérations de vidange, de nettoyage ou d’entretien devront être réalisées à une distance de sécurité du cours d’eau ;
- Utiliser des matériels à émission sonore conforme à la réglementation ; - Les conducteurs d’engins seront titulaires d’un CACES en cour de validité.
PAGE : 79 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
7.4.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER
La propreté des chantiers et des accès, y compris des zones réservées aux installations de chantier et au stockage des matériels et matériaux, sera surveillée pendant toute la durée des travaux. Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé. De ce fait les déchets seront évacués régulièrement. Dans tous les cas, la remise en état des lieux, à l’issue des travaux, sera conforme à l’état initial.
7.4.4 GESTION DES DECHETS
Les principaux déchets sont issus de l’activité propre aux travaux, qui appartiennent au Prestataire : ordures ménagères, déchets inertes, emballages, déchets industriels banals (DIB), déchets dangereux (huiles, gasoil, y compris tout élément souillé, etc..). Tous les déchets du chantier seront récupérés et stockés provisoirement sur des zones de stockage temporaire réalisées à proximité des zones de travail.
Pour les déchets provenant du fonctionnement ou de l’activité du Prestataire, il est demandé au Prestataire de s’engager à les faire éliminer au sein de filières agréées et avec des prestataires autorisés.
Enfin, une remise en état des sites sera réalisée à la fin des chantiers, notamment aux abords proches des aménagements, avec l’évacuation de tous les stocks et déchets selon les filières appropriées.
8. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION
8.1 SDAGE ADOUR GARONNE
Le gave du Bastan, Bastan de Sers et Bolou font partie du bassin du SDAGE Adour Garonne. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales pour une période de 6 ans d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect de la loi sur l'eau. Il définit, les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Adour Garonne (AG). Le SDAGE Adour Garonne a été révisé et le nouveau SDAGE 2016 – 2021 est effectif depuis fin 2015.
Il est basé sur 4 orientations fondamentales. Elles intègrent les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au bassin Adour-Garonne. Elles prennent également en compte les dispositions des SDAGE de 1996 et 2009 qu’il est nécessaire de maintenir ou de renforcer pour atteindre les objectifs définis, prévenir la détérioration de l’état des eaux. Les orientations fondamentales du SDAGE sont :
- Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables ; - Orientation B : réduire les pollutions ;
- Orientation C : améliorer la gestion quantitative ;
PAGE : 80 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
- Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques. Le Programme de Mesures (PDM), établi pour la période 2016-2021, constitue le recueil des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les différents objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 en application de la DCE ou de son propre ressort.
D’une manière globale, le projet est compatible avec le SDAGE Adour Garonne et n'entraînera pas de risque de non-atteinte du bon état pour l'application de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau. Des mesures sont mises en place afin de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau à l’aval des ouvrages (suivi MES, précautions quant au risque de pollutions accidentelles et aux laitances béton …).
9. NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000
Tout plan ou projet susceptible d’affecter de manière significative une zone NATURA 2000, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée en application de l’article 6 de la Directive Habitats (transposé au code de l’environnement – article L414-4).
L’aire d’étude ne se situe pas dans une zone NATURA 2000. Elle est toutefois située à proximité : - De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300931 « lac bleu Léviste ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 660 m au Nord de la PE de Cabadur et 1 100 m au Nord de la PE de Laguès. Ce site est la zone NATURA 2000 la plus proche des zones d’interventions ;
- De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300930 « Barège, Ayré, Piquette ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 2 300 m au Sud de la PE de Cabadur et 2 500 m au Sud Est de la PE de Bolou ;
- De La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) N°FR7300922 « Gave de Pau et de Cauterets ». Ce site NATURA 2000 est situé au plus proche à 1 300 m à l’Ouest de l’usine hydroélectrique d’Esterre.
9.1 INCIDENCE SUR LE SITE « LAC BLEU LEVISTE »
Le site NATURA 2000 « Lac bleu Léviste » se situe dans le département des Hautes Pyrénées (région Occitanie) entre 1 100 et 2 643 m d’altitude. Il a une superficie de 7 377 ha et se trouve dans une zone biogéographique de type alpine. Cette ZSC est situé au plus proche à 660 m au nord de la PE de Cabadur et 1 100 m au nord de la PE de Laguès.
Selon la fiche de renseignements du site, les espèces protégées suivantes ont permis la désignation du site en NATURA 2000 :
Nom vernaculaire Nom scientifique Evaluation globale
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale / Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus B Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros B
PAGE : 81 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
Nom vernaculaire Nom scientifique Evaluation globale
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum B Petit Murin Myotis blythii B Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus B Murin de Schreiber Miniopterus schreibersii B Grand Murin Myotis myotis B Androsace des Pyrénées Androsace pyrenaica B Lézard des Pyrénées Iberolacerta bonnali B
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative»
Ce Site NATURA 2000 montre que les habitats communautaires les mieux représentés appartiennent tous aux étages subalpin et alpin qui s’étagent bien au-delà des zones concernées par les travaux. De plus, parmi les habitats cités ceux qui sont liés aux milieux aquatiques concernent principalement des zones « humides » : tourbières, mégaphorbiaies qui peuvent se développer à l’occasion de replats ou de dépressions. Un seul concerne les eaux courantes : Rivières alpine avec végétation ripicole herbacée. La délimitation de ces habitats met en évidence que s’ils interfèrent avec le bassin versant du Bastan, aucun ne concerne directement ou indirectement les zones de travaux.
Dans le cadre des travaux, l’emprise des chantiers ne concerne pas directement la zone NATURA 2000. Les zones d’accès, les installations de chantier et les travaux se situent sur des zones déjà anthropisées, ou faisant l’objet d’un entretien régulier. Il n’y aura pas de destruction d’habitat d’intérêt communautaire. L’intégrité du site NATURA 2000 ne sera pas remise en cause.
Les travaux n’auront pas non plus d’incidence sur les espèces protégées présentes sur le site ou aux alentours. La majorité des espèces est absente des zones d’étude (Agrion de mercure, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Petit Murin, Barbastelle d’Europe, Murin de Schreiber, Androsace des Pyrénées, Lézard des Pyrénées), les milieux n’étant pas propices à ces dernières.
Pour ce qui est du Desman des Pyrénées, l’analyse rédigée au chapitre 7.1 page 69 démontre que la mise en indisponibilité de l’ouvrage d’Esterre ne modifiera pas de manière conséquente les conditions de vie dans les TCC concernés. Les travaux n’auront pas non plus d’incidence sur les berges des cours d’eau propices au cycle de vie de l’espèce. Les travaux ne sont pas de nature à modifier l’exploitation future. On peut donc considérer qu’il n’y a aucune incidence à long terme pour le milieu suite à ces chantiers, sinon une amélioration de la dévalaison des truites.
En conclusion, les travaux ne sont donc pas de nature à venir remettre en question les habitats naturels du site NATURA 2000 du lac bleu Léviste. Ils ne viendront pas non plus remettre en cause les populations d’espèces protégées présentes sur le site NATURA 2000 et dans les TCC des cours d’eau concernés.
PAGE : 82 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
9.2 INCIDENCE SUR LE SITE « BAREGE, AYRE, PIQUETTE »
Le site NATURA 2000 « Barège, Ayré, Piquette » se situe dans le département des Hautes Pyrénées (région Occitanie). Le site a un relief caractéristique de la haute chaîne primaire des Pyrénées. Il est composé de vallées encaissées, dont les sommets alimentent sous l'effet de l'érosion de grandes zones d'éboulis situées à mi-pente. Il a une superficie de 1 448 ha et se trouve dans une zone biogéographique de type alpine. Cette ZSC est située au plus proche à 2 300 m au sud de la PE de Cabadur et 2 500 m au sud est de la PE de Bolou.
Le site est donc relativement éloigné des zones de travaux. Selon la fiche de renseignements du site, les espèces protégées suivantes ont permis la désignation du site en NATURA 2000 :
Nom vernaculaire Nom scientifique Evaluation globale
Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus B Lézard des Pyrénées Iberolacerta bonnali B
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative»
La démonstration de l’incidence des travaux vis-à-vis de ce site est la même que celle pour celui du lac Bleu Léviste. Les travaux ne sont donc pas de nature à venir remettre en question les habitats naturels du site NATURA 2000de Barège, Ayré, Piquette. Ils ne viendront pas non plus remettre en cause les populations d’espèces protégées présentes sur le site NATURA 2000 et dans les TCC des cours d’eau concernés.
9.3 INCIDENCE SUR LE SITE « GAVE DE PAU ET DE CAUTERETS »
Le site FR 7300922 « Gave de Pau et de Cauterets (et gorges de Cauterets) » s’étend sur 26 communes du département des Hautes-Pyrénées.
La superficie totale du site est de 357 ha, pour un linéaire de cours d’eau d’environ 60 km. Le périmètre de la ZSC concerne le lit mineur du gave de Pau de la limite départementale (St-Pé de Bigorre) à la confluence avec le Bastan (Sassis) et du gave de Cauterets sur tout son linéaire ainsi que trois secteurs de gorges au niveau de Cauterets.
Cette zone NATURA 2000 ne sera pas impactée par la réalisation des travaux. Elle se situe au plus proche à 1 300 m à l’aval de l’usine hydroélectrique d’Esterre, en dehors du TCC qui sera impacté par la mise en indisponibilité de l’aménagement d’Esterre. Les conditions hydrologiques de la zone NATURA 2000 seront donc inchangées.
PAGE : 83 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
10. ANNEXES
10.1 ANNEXE N°1 : PLAN DE PROJET - CABADUR
PAGE : 84 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
10.2 ANNEXE N°2 : PLAN DE PROJET - LAGUES
PAGE : 85 / 86 Ing’europ EDF Hydro SO – Aménagement d’Esterre – Dossier d’Exécution INDICE : B
Projet Esterre 2020
10.3 ANNEXE N°3 : PLAN DE PROJET - BOLOU
PAGE : 86 / 86 0 CIH TOULOUSE
ESTERRE PE DE CABADUR DCE - PLANS GUIDES MODIFICATION DEBIT RESERVE ET DEVALAISON VUE EN PLAN
Ech. : 1/25-1/125 Dessinateur: L.C Planche : 1/2 Avril 2019 0 CIH TOULOUSE
ESTERRE PE DE CABADUR DCE - PLANS GUIDES MODIFICATION DEBIT RESERVE ET DEVALAISON COUPES A-A ET B-B
Ech. : 1/75 -1/125 Dessinateur: L.C Planche : 2/2 Avril 2019 VUE EN PLAN Ech : 1/50
Passerelle métallique .69
1107.85 A Vanne de prise 2.00 B Crépine Décantation B 1.20 4.99
Obstacle bois Déversoir 1106.89 .40 1107.14 .17
1108.12 Barrage Entonnement Tôle perforée ≈8.77 1.70 1107.85
3.00 1107.43 Rehausse en bois Vers canal d'amenée
Vanne de chasse 1105.42 .28 4.99 .70 1.08 .55 C
C Caniveau .62 Exutoire (800x500) .70 1108.15 ≈1.50 Portière métallique .90 Garde-corps
Var. Var.
1106.98
Escalier béton
A 0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU DE LAGUES PLANS DE L'EXISTANT VUE EN PLAN Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 1/6 Dessiné par : N.L COUPE A-A Ech : 1/50
B C Vanne de prise Passerelle métallique
1108.15
1107.85 1107.85 TN Déversoir .50 .17
Seuil en bois 1106.89 AMONT 1106.60 AVAL 2.90
1.70 .28 .72 .30
var. 1.54
Tôle perforée 1105.42
Caniveau .50 var. B
≈.70 1.80 .40 1.70 .28 .72 .60 ≈2.32 Roche C
COUPE B-B Ech : 1/50 Garde-corps
Vanne de prise 1107.85 1108.12 TN A
Seuil en bois : 1106.60 Déversoir : 1106.89 1.23 .96 Béton Crépine
.50 0 EDF-CIH DE TOULOUSE
15% CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE 1.00 PRISE D'EAU DE LAGUES Béton .70 4.99 PLANS DE L'EXISTANT COUPE A-A & B-B Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 A Plan: 2/6 Dessiné par : N.L COUPE C-C Ech : 1/50 A Garde-corps
1108.15 1108.12 Roches Rehausse bois Crête du barrage .72 .60 1.03 .70 ≈1.43
1107.43 .87 4.99
1107.14 .29 3.04 3.33
≈1.65 Exutoire (800x500)
4.00
∅100 7% Vanne de chasse Béton
A 0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU DE LAGUES PLANS DE L'EXISTANT COUPE C-C Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 3/6 Dessiné par : N.L VUE EN PLAN Ech : 1/50 .69
1107.85 A Nouvelle grille d'entrée, e=100mm AMONT B 1 Bois à remplacer 2.00 B Echancrure 1106.79 4.99 Engravure 0.05
.50 Déversoir 1106.89 1107.14 1108.12 Grille COANDA type AB
1.22 Barrage ≈8.77 1107.85 1107.43 3.00 1.50 1.50 1.50 .50 5.04
1.02 Caniveau, p. 7% Diaphragme pour régulation Qr .15 Goulotte Inox 300x300 C
C .15 Carottage ∅250 - Axe 1106.53 .21
1.08
.90 4.09 .70 .55 .70
Bavette caoutchouc, ép. 10mm .90 ≈1.50 Commande de vanne fixée au génie-civil par platine
Vanne déversante
Caniveau, p. 5% (Détail A) Var. Var.
1106.98 Vanne de chasse
DÉTAIL A CANIVEAU VANNE DÉVERSANTE Ech : 1/10 1104.57 0 EDF-CIH DE TOULOUSE 1 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU DE LAGUES .20
Fruit: 0.42 PLANS GUIDE DCE A VUE EN PLAN
.20 Ech.: 1/10-1/50 Date : Avril 2019 Plan: 4/6 Dessiné par : N.L COUPE A-A Ech : 1/50 B C Vanne de prise Garde-corps Commande de vanne
1108.15 .15 TN 1107.85 1107.85 Diaphragme pour régulation Qr Grille COANDA type AB .50 1.22
CME 1106.89 Carottage ∅250 AMONT Existant 1106.79 AVAL 1106.53
Goulotte inox 3.06
1.27 300x300 .76 var.
Vanne déversante
Existant .28 Trace de l'existant Nouvelle grille d'entrée, e=10cm Adaptation du GC Fruit: 0.42 Caniveau (Détail A) .93 1104.80 .20 B 1104.75 1104.57 TN Existant 1.12 .58 .54 .15 .21 .40 ≈.70 1.80 .40 1.70 .76 Pente 5% p. 7% C
COUPE B-B Garde-corps Ech : 1/50
Vanne de prise
1108.12 1107.85 A Roche 1.23 Nouvelle grille d'entrée, e=100mm Déversoir 1106.89 Déversoir 1106.79 Existant 0 EDF-CIH DE TOULOUSE .50 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE Bois à remplacer 15% PRISE D'EAU DE LAGUES Existant PLANS GUIDE DCE .70 4.99 COUPE A-A & B-B Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 A Plan: 5/6 Dessiné par : N.L COUPE C-C Ech : 1/50 A Commande de vanne Garde-corps
1108.15 1108.12
1107.85 TN Rehausse bois .72 .60 1.03 .70 4.99 ≈1.43 Crête du barrage 1107.43 .87 Diaphragme pour régulation Qr
1107.14 .29
.24 CME 1106.89
1106.53 Goulotte Inox Qr 300x300 Existant .60
≈1.65 Carottage ∅250 .15 .45
Existant Bavette caoutchouc, ép. 10mm fixée au génie-civil par platine Vanne déversante Caniveau .45 7% 7% Vanne de chasse 1104.80 Existant
.59 .80 Caniveau aval (Détail A)
A
COUPE 1-1 SUIVANT FIL D'EAU Ech : 1/50 DÉTAIL A CANIVEAU VANNE DÉVERSANTE Ech : 1/10
Déversoire: 1106.89
.50 1.22 .76 3.42 3.66 AMONT .20
Fruit: 0.42
.20
Grille COANDA type AB Vanne déversante 0 EDF-CIH DE TOULOUSE Trace de l'existant Caniveau (Détail A) CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE 7% 1104.75 PRISE D'EAU DE LAGUES 1104.57 TN PLANS GUIDE DCE Pente 5% COUPE C-C & 1-1 Ech.: 1/10 - 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 6/6 Dessiné par : N.L VUE EN PLAN Ech : 1/50
A
4.39 .55 3.26 .58 .60
$POEVJUCUPO« BSSJWFEFQVJT1&#PMPV 1.40
.23 1125.56 %DBOUBUJPO
Vanne 650x650 1.42 6.606.60 1127.33 %WFSTPJS Canal de purge (600x600) 7BOOFEQBSU Y 4JQIPOȾ .90 L=12.00 m Reniflard 1.00 Entonnement .12
.30 Vanne 300x300 B B Portail .63.63
CHEMIN DE BOLOU
A
0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS DE L'EXISTANT VUE EN PLAN Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 1/11 %FTTJOQBS$- COUPE A-A Ech : 1/50
B
6.60 .60 5.37 .63 $M§UVSF
Garde-corps
1127.33
1125.56 3.00 3.293.29
%WFSTPJS Vanne 300x300 5.40 2.65
.12 .30 .42 1.41 2.40 Entonnement
.98 .90 1.00
1.40 .23 1.42 B 3.05 Vanne de purge 650x650 0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS DE L'EXISTANT COUPE A-A Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 2/11 %FTTJOQBS$- COUPE B-B Ech : 1/50 A
4.39 .55 3.26 .58 $M§UVSF
Garde-corps
1127.33 2.70 1125.56
%WFSTPJS Vanne 300x300
Fe: 1122.63 %QBSUTJQIPO
7BOOFEFEQBSUY 1%
Vanne de purge 650x650
A 0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS DE L'EXISTANT COUPE B-B Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 Plan: 3/11 %FTTJOQBS$- VUE EN PLAN Ech : 1/50 C A
4.39 .55 3.26 .58 .60
1.40 1127.33
.23 1125.56 %DBOUBUJPO 1.42 Passerelle en caillebotis
6.60 .40 2.86
%WFSTPJS .30 .90
.15 3FDPOTUJUVUJPOEFTNVSTEFTPVUOFNFOUFOHBCJPOT (SJMMFCBSSFBVEBHFIZESPEZOBNJRVF e.=10mm 1.00
.14 $BOJWFBVEGFVJMMBHF .27 B Portail
.64 5VZBV«
CHEMIN DE BOLOU C A
0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY PRISE D'EAU BOLOU (PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF PLANS GUIDE DCE VUE EN PLAN Ech.: 1/50 Date : Avril 2019 B Plan: 4/11 %FTTJOQBS$- COUPE A-A Ech : 1/50 Ech : 1/25 B
6.60 .60 5.37 .63 1PSUBJMNUBMMJRVF $M§UVSF .45 Garde-corps 7BSEF Var. de V V V V V V V V V V V
1127.33 V V V V V V V V V V V V V V V V
V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
.14 .28 .42 $POEVJUFCUPO« 2.44 1125.56 Garde-corps 3.00 Passerelle en caillebotis .70 TN %WFSTPJS Ech : 1/10 .50 .30 5.40 %WFSTPJSQSPKFU .35 2.65 1.76 2.40 .35 2.11
%WFSTPJSFYJTUBOU
.98 .90 1.00 .42
V V V V V V V V V V V V V V V V
.30 1.40 .23 1.42 3.05 B
Ech : 1/2 0 EDF-CIH DE TOULOUSE 10 10 10 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU
50 PLANS GUIDE DCE COUPE A-A
Ech.: 1/2-1/10-1/25-1/50 Date : Avril 2019 Plan: 6/11 %FTTJOQBS$- 4JQIPO« Reniflard Fe: 1122.63 $M§UVSF 1123.215 .55 C C Garde-corps .15
.30 %WFSTPJS COUPE B-B Garde-corps Nouvelle passerelle Ech : 1/50 A A 3.26 3.26 4.39 1127.33 1% 1123.05 1123.63
.58 «WFST1& Q 5.00 Fe 1122.71 Fe 1122.65 3FHBSE« 5SPVEIPNNF« $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY (PVMPUUFEWBMBJTPOFOBDJFS QNN QFOUF Plan: 7/11 Ech.: 1/25-1/50 0 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE Ech : 1/25 EDF-CIH DE TOULOUSE PRISE D'EAU BOLOU PLANS GUIDE DCE %FTTJOQBS$- Date : Avril 2019 COUPE B-B .40 .21
.51 COUPE C-C Ech : 1/50
B Ech : 1/25 6.60 .60 5.37 .63 1PSUBJMNUBMMJRVF $M§UVSF
Garde-corps .45 7BSEF Var. de
1127.33 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V $POEVJUFCUPO« V V
V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
2.44 .14 .28 1125.56 Garde-corps .42 3.00 Passerelle en caillebotis
.70 TN
.50 Ech : 1/10 5.40 .30 %WFSTPJSQSPKFU .35 2.65
.30 .27 .70 1.76 2.40 .35 .71
1.41 %WFSTPJSFYJTUBOU
.98 .90 1.00 .42
V V V V V V V V V V V V V V V V
1.40 .23 1.42 .30 3.05 B
Ech : 1/2 0 EDF-CIH DE TOULOUSE 10 10 10 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU
50 PLANS GUIDE DCE COUPE C-C
Ech.: 1/2-1/10-1/25-1/50 Date : Avril 2019 Plan: 8/11 %FTTJOQBS$- Ech : 1/10 Ech : 1/25 %WFSTPJSQSPKFU .45 .35
%WFSTPJSFYJTUBOU
V V V V V V V V 7BSEF V V V V V V V V Var. de .30 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
.14 .28 .42
Ech : 1/2 Ech : 1/25 10 10 10
50 $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY
.40 .50 .51
0 EDF-CIH DE TOULOUSE .21 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS GUIDE DCE 1-"/4%&%5"*-4 Ech.: 1/2-1/10-1/25 Date : Avril 2019 Plan: 8/11 %FTTJOQBS$- 3&("3%%&7*4*5& COUPE 1-1 COUPE 2-2 Ech : 1/25 Ech : 1/25 2 1 5SPVEIPNNF« 5SPVEIPNNF« 3FHBSE« 3FHBSE« TN TN
Bord arrondi Bord arrondi $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY 3 (PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF 3 3 Goulotte 3 vers PE Bolou «EFQVJT#.$ Q
Fe 1122.71 Fe 1122.65 Fe 1122.65
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V
2 1
COUPE 3-3 Ech : 1/25 Ech : 1/25
$BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY 2 .40 .51
5VZBV« .21 1 $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY (PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF 0 EDF-CIH DE TOULOUSE
2 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS GUIDE DCE 1 %&5"*-3&("3%« Ech.: 1/25 Date : Avril 2019 Plan: 9/11 %FTTJOQBS$- Ech : 1/25 Ech : 1/25
$BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY (PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF Fe: 1122.05 .40 .20 .50 .10 .28 BASSIN : 0.80m3 .18 .50 .65 1.90 .50 .85
(PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF .20
$BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY .50
.20 1.50 .20 1.90 .20
.20 1.50 .20 1.90
Ech : 1/25
(PVMPUUFBDJFSQNN QFOUF Ech : 1/25 $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY
.40 Fe: 1122.05 "SSUFTBSSPOEJFT .10 .28
Niveau d'eau aval .51 .45 .35 .10 .65 .27 .20
.57 .21 .20
.20 1.50 .20 0 EDF-CIH DE TOULOUSE 1.90 CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS GUIDE DCE DETAIL BASSIN Ech.: 1/25 Date : Avril 2019 Plan: 10/11 %FTTJOQBS$- BMC DU BOLOU $POEVJUCUPOEBNFOF«
$IFNJOF 3FDPOTUJUVUJPOEFTNVSTEFTPVUOFNFOUFOHBCJPOT
%WBMBJTPOFU2S UVCF1F« Q "NOBHFNFOUEVOSFHBSE« %DBOUBUJPO 4PVUOFNFOUFOHBCJMMPOT
%WBMBJTPOFU2S (PVMPUUF Q $BJMMFCPUJTMFDUSPGPSH NBJMMFY
CHEMIN DE BOLOU Volume bassin: 0.80m3
PE DU BOLOU
0 EDF-CIH DE TOULOUSE CENTRALE HYDRAULIQUE D'ESTERRE PRISE D'EAU BOLOU PLANS GUIDE DCE PLAN DE MASSE Ech.: 1/125 Date : Avril 2019 Plan: 11/11 %FTTJOQBS$-