Bulletin Municipal 2020

LA VIEILLE LOYE

BULLETIN Le coronavirus est l'intrus qui est venu faire prendre conscience à l'humanité de D’INFORMATIONS sa fragilité. Dona Maurice ZANNOU MUNICIPALES N°49

1 Décembre 2020

SOMMAIRE :

Éditorial /mot du maire/bilan et prospectives (pages 3 à 6). Réunions du Conseil (pages 7 à 17). Suivi d’exploitation de La Clairière de Chaux (page 18). État civil (page 19). Dons (page 20). Infos pratiques (pages 21 à 27). Vie associative (pages 28 à 36). Communauté de Communes du Val d’Amour (pages 37 à 39).

Vieilogiennes, Vieilogiens,

Je tiens à exprimer le profond sentiment de compassion que je ressens pour toutes les personnes malades et en situation d'anxiété : - Pour ceux qui vivent les confinements successifs dans des conditions très dif- ficiles, parce qu'ils sont seuls, ou bien trop nombreux dans un espace réduit. - Pour tous ceux qui continuent de travailler en s'exposant : les caissières, les éboueurs, les agents des forces de l'ordre, les pompiers, les agents des services publics... et bien sûr, les soignants. - Je ressens beaucoup de compassion pour celles et ceux qui souffrent de cette crise.

- Elections municipales : En vous déplaçant lors du scrutin du 15 mars (64.86 % des votants), malgré les risques liés au COVID 19, vous avez témoigné tout l'intérêt que vous portez à la vie de notre commune. Durant cette période exceptionnelle de confinement, déclarée au lendemain du premier tour des élections municipales, vous avez fait preuve d’un grand courage et d’un grand civisme pour respecter les valeurs de notre Démocratie.

Je remercie chaleureusement celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance, ce qui prouve que le travail accompli sur la commune porte ses fruits.

Le Conseil Municipal est au travail, les commissions sont formées, la nouvelle municipalité est au rendez-vous.

Notre Conseil Municipal s’attachera à demeurer réactif aux problèmes qui émaillent sa marche et à votre écoute dans la mesure du possible.

Comme précédemment, nous poursuivrons dans un climat de respect et de sérénité. La santé, l'environnement, la vie associative seront également au sujet de nos premières préoccupations. Je remercie chaleureusement : - Le personnel communal pour leur implication. - Les membres de l'équipe municipale dont le mandat a été prolongé. - Françoise MOUVIER et Éric BENETON pour leur collaboration lors des mandats précédents. - Valérie BARRET et Emilie GREFFIER pour avoir intégré notre équipe. Pendant ce temps nous avons dû faire face comme chacun d'entre nous, à la plus grave crise que notre pays a connue depuis la guerre. Régulièrement je contactais les Conseillers Municipaux par mail ou par téléphone pour prendre les décisions essentielles en matière de solidarité, d'environnement et d'organisation de nos services. Je contactais les personnes vulnérables. J’ai constaté une grande solidarité, envers elles, de la part de la population. J’adresse aussi de chaleureux remerciements aux associations locales et à toutes les initiatives particulières qui partici- pent à faire vivre et reconnaître notre collectivité. Je tiens à nouveau à remercier toutes celles et tous ceux qui nous apportent compétences et aides pour des actions ponctuelles et les imprévus.

Malheureusement, le contexte sanitaire lié à la résurgence de la Covid-19 reste préoccupant et continue de troubler une part de notre quotidien. Nous devons donc à tout moment veiller au respect des protocoles et des consignes sanitaires, c’est le travail de la col- lectivité mais c’est aussi une responsabilité individuelle. Ainsi, nos enfants ont pu réinvestir notre école en toute sécurité. Je veux ici saluer le travail des enseignantes, de tous les personnels.

- La Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA) est désormais installée. En tant que Vice-président, je suis en charge de la Transition numérique, Culture et animation du tissu associatif. Une bonne avancée démocratique, dorénavant, dans chacune des 10 commissions de la CCVA, il peut y avoir 1 représentant par commune. Soit 24 membres au maximum.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en cette année 2020 : - Joël GUYON, que certains ont connu. - Denis JEANNET, il a été mon adjoint. Nous nous souviendrons des bons moments que nous avons passés ensemble. - Pierre FRA, une figure locale qui disparait, un des derniers agriculteurs du village. - Claude TRECA, qui a travaillé de nombreuses années à l’ancienne fonderie de notre commune.

En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. Gardons l’espoir que cette pandémie se termine au plus vite.

Rendez-vous démocratiques 2021 : il semble que les élections Départementales et Régionales seront reportées.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants. Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021, à vous, à vos proches. Souhaitant de tout cœur qu’elle soit meilleure que 2020. Prenez soin de vous et des autres. "Je crois que notre seul espoir d'immortalité est dans nos actes, en ce que nous faisons aux autres, pour les autres, et en nos enfants. " Edmund Cooper

Alain BIGUEUR, Maire et son Conseil Municipal,

Le maire et les adjoints tiennent une permanence le jeudi de 17H30 à 18H30.

Si vous souhaitez recevoir l’information municipale, associative…, vous pouvez nous communiquer votre adresse mail à l’adresse suivante : [email protected] Communication municipale : 5 panneaux d’affichage, 180 adresses mails sur les 195 foyers de La Vieille Loye, bulletin d’informations municipales annuel. Bilan et perspectives lors des vœux de la municipalité. Site internet Clairière de Chaux : https://pagesperso-orange.fr/clairieredechaux/. 4

Bilan 2020 :  Clairière de Chaux : travaux terminés : chaufferie à granulés, escaliers en pierre, sol du couloir du 1er étage et sol de l’appartement.  Logement au-dessus de la mairie, une réfection partielle a été réalisée par Kevin, notre employé.  Les travaux eaux et assainissement compétences de la Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA) avancent. Merci de votre compréhension pendant ces travaux. Prospective 2021 :  En raison de la crise économique, aucuns travaux ne pourront se faire cette année. Nous nous attacherons à entretenir notre commune comme il se doit. Photos de nos réalisations : Clairière de Chaux : 1- Réfection des escaliers :

Début des Pendant les Fin des travaux travaux travaux

2- Installation de la chaudière à granulés :

Local nouvelle Ballons Porte chaufferie eau chaude coupe-feu

3- Réfection des sols du couloir et de l’appartement :

Logement Couloir avant Logement hôtel après travaux après travaux travaux

4 – Divers :

Destruction nids de guêpes

Pylône Orange :

Alimentation électrique et Elévation du Travaux fibre optique pylône terminés

Travaux eau et assainissement rue de la Verrerie et rue de la Motte par la CCVA :

Rue de la Rue de la Verrerie Motte

Cérémonie du 11 novembre 2020 :

Cérémonie du 11 novembre 2020 à La Vieille Loye, Montbarrey et Santans

Comptes-rendus réunions du Conseil Municipal :

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 février 2020 A 19H00 EN MAIRIE

1. Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07 novembre 2019.

2. Vote des Comptes Administratifs 2019 : Le doyen du Conseil Municipal présente et fait voter les Comptes Administratifs après que Monsieur le Maire soit sorti (selon la loi, le Maire ne pouvant ni présenter, ni participer au vote).

 COMMUNE : RESULTAT DE CLOTURE 2018 (pour mémoire) - RESULTAT DE CLOTURE 2019 - Fonctionnement : 68 098.57 € - Fonctionnement : 52 624.81 € - Investissement : 2 264.82 € - Investissement : 13 456.05 € Résultat de clôture global 2018 : 70 363.39 € Résultat de clôture global 2019 : 66 080.86 €

 CLAIRIERE DE CHAUX : RESULTAT DE CLOTURE 2018 (pour mémoire) - RESULTAT DE CLOTURE 2019 - Fonctionnement : 24 397.39 € - Fonctionnement : 25 404.20 € - Investissement : - 15 821.46 € - Investissement : 0.00 € Résultat de clôture global 2018 : 8 575.93 € Résultat de clôture global 2019 : 25 404.20 €

 FORET COMMUNALE : RESULTAT DE CLOTURE 2018 (pour mémoire) - RESULTAT DE CLOTURE 2019 - Fonctionnement : 24 016.16 € - Fonctionnement : 46 178.06 € - Investissement : 0 € - Investissement : - 2 757.21 € Résultat de clôture global 2018 : 24 016.16 € Résultat de clôture global 2019 : 43 420.85 €

Total résultat de clôture 2019 : 134 905.91 €

Comme le stipule la loi, Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et n’est pas présent lors de son déroulement. Les Comptes Administratifs présentés par le doyen du Conseil Municipal, Bernard COUTET sont adoptés à l’unanimité.

3. Votes des Comptes de Gestion 2019 : les résultats des Comptes de Gestion 2019 établis par Monsieur le Percepteur et Madame la Perceptrice sont identiques aux Comptes Administratifs.

Les Comptes de Gestion 2019 sont adoptés à l’unanimité.

4. Affectation des résultats 2019 :  Budget COMMUNE : intégration du budget Forêt Communale (dissous au 31/12/2019) - Report résultat à la section investissement (R001) : 10 698.84 € (13 456.06 € - 2 757.21 €) - Report résultat à la section recettes de fonctionnement (R002) : 98 802.87 € (52 624.81 € + 46 178.06 €)

 Budget CLAIRIERE DE CHAUX : - Report résultat à la section investissement (compte 1068) : 0 € - Report résultat à la section recettes de fonctionnement (R002) : 25 404.20 €

5. Vote des Budgets Primitifs 2020 : Commune, Clairière de Chaux :

COMMUNE : 363 793.00 € (dépenses fonctionnement et investissement), 363 793.00 € (recettes fonctionnement et investissement) répartis comme suit : - Fonctionnement dépenses : 303 038.00 € - Fonctionnement recettes : 303 038.00 € - Investissement dépenses : 60 755.00 € - Investissement recettes : 60 755.00 €

Dont 18 641.00 € d’excédent de recettes de fonctionnement reportés en section de recettes d’investissement.

 CLAIRIERE DE CHAUX : 68 905.00 € (dépenses fonctionnement et investissement), 89 810.00 € (recettes fonctionnement et investissement répartis comme suit : - Fonctionnement dépenses : 53 905.00 € - Fonctionnement recettes : 53 905.00 € - Investissement dépenses : 15 000.00 € - Investissement recettes : 35 905.00 €

Dont 35 905.00 € d’excédent de recettes de fonctionnement reportés en section de recettes d’investissement.

Les budgets sont adoptés à l’unanimité.

6. Vote des taxes locales pour 2020 : Taxe d’habitation : 6.43 % - Taxe Foncière Bâti : 17.77 % - Taxe Foncière Non Bâti : 26.11 %.

La Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA) compensant en partie la perte de dotations de l’Etat, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter la fiscalité.

7. Subventions 2020 : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les subventions suivantes :  Association Aide aux Personnes Mont Sous Vaudrey : 200.00 €  Amicale des Donneurs de Sang et sa Région : 40.00 €  Association Parents d’Elèves La Vieille Loye/Montbarrey : 130.00 €  CCSVA (Centre Culturel et Sportif du Val d’Amour) : 1 700.00 €  Souvenir Français Canton Montbarrey : 60.00 €  Tennis Club du Val d’Amour : 50.00 €  Association Sportive Montbarrey (football) : 180.00 €  Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : 40 €  Jeunes sapeurs-pompiers volontaires : 50 €

8. Etablissement La Clairière de Chaux Hôtel : Suite à une réforme de l’Etat, il n’est plus possible de régler en espèces. La dégradation des services publics continue. Un avenant à la régie (encaissement par cartes bancaires) est validé par le Conseil Municipal (pas le choix). Un moyen de paiement carte bancaire sera installé prochainement.

9. Chaufferie Clairière de Chaux : Attribution d’une subvention de 17 050 € du Conseil Régional. Nous arrivons donc à 80 % de subvention (Etat, Département, Région, ADEME). Pour un montant de travaux de 34 100 €, €. A noter que la CCVA participera à hauteur de 15.25 %. Reste à la charge de la commune - de 6 820 €. 10. Demande d’occupation de voirie, camion pizza : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. Il sera stationné sur la place communale et pas le même jour que celui qui vient à Montbarrey. Mars et avril le 3ème lundi du mois, ensuite le dernier lundi de chaque mois. Une communication sera faite prochainement (horaires...). 11. Urbanisme : Demande par Mr Alexis Vermot pour la construction d’une plateforme de transformation de bois rue de La Verrerie (à côté du chemin de desserte dans les prés). Le Maire a demandé la marche à suivre à l’équipement (DDT) et à la Communauté de Communes du Val d’Amour CCVA). Une demande d’autorisation de travaux doit être déposée, le maire en a informé Alexis Vermot.

12. Dons à la commune : Don d’un tableau de Thierry Gasser. Il est installé à l’Agence Postale Communale. Merci pour son geste. Mme Bonvalot Micheline : 40 €, Mr Bourgeois Charles : 20 €, Mme Sire Lucie : 20 €, Mr Dejeux Paul : 20 €, Mme Camelot Christine : 20 €, Mr Vacheret Charles : 20 €, Mme Laporte Odette : 20 €, Mr Verdu Jean-Claude : 20 €, Mr et Mme Hunkeler Gilles et Nicole : 20 €, Mme Lefort Marguerite : 20 €, Mr Landry Roger : 25 €, Association des Anciens Combattants de Montbarrey (suite à dissolution de l’association) : 1 300 €, Famille Godebert/Signorini : 70.90 €, pour un total : 1 615.90 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL REMERCIE LES GÉNÉREUX DONATEURS Remboursement suite à des dégradations par des jeunes extérieurs : 675.00 €.

13. ELECTIONS MUNICIPALES :

Tenue du bureau de vote pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 :

8H00 à 11H15 : Emilie Greffier, Marina Jahier, Stéphanie Sommet, Jean-François Corsini.

11H15 à 14H30 : Valérie Barret, Françoise Mouvier, Bernard Coutet, André Fra.

14H30 à 18H00 : Eric Beneton, Thierry Besia, Christian Marchal, Didier Voitey,

Président du bureau de vote : Alain Bigueur.

14. Questions diverses : - Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA) : gros travaux d’eau et d’assainissement de mai à septembre rue de La Verrerie et rue de la Motte. Il y aura une réunion publique organisée par la CCVA. Tous les agriculteurs seront prévenus (de LVL et des autres communes). Bilan d’activité : le maire l’a transmis par mail à tous les conseillers.

- Le Maire donne lecture des cartes de vœux qu’il a reçues.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 mai 2020 A 11H00 à l’établissement Communal « La Clairière de Chaux »

Rappel de la loi :  Recommandation de l’État en raison de la crise sanitaire : alternativement, il est toujours possible de recourir au mécanisme du huis-clos suivant les dispositions de l’article L. 2121-18 du CGCT avec cette fois un vote du conseil municipal en début de séance (avec une demande en ce sens, par préférence, de trois conseillers nouvelle- ment élus qui présentent cette demande au doyen d’âge). Dans ce cas la séance n’est pas publique et n’a donc pas à être retransmise en direct au public de manière électronique.  Présidence de la séance : Le Maire sortant ouvre la séance, il fait l’appel et déclare installés dans leurs fonctions les nouveaux Conseillers Municipaux. La présidence de la séance est ensuite assurée par le doyen d’âge (art.L.2122- 8 du CGCT) Bernard COUTET qui détient l’ordre du jour du Conseil Municipal jusqu’à l’élection du nouveau Maire. Une fois le nouveau Maire élu, il assure la présidence de la séance (art. L.2121-14 du CGCT). Dès son élection, le Maire devient maître de l’ordre du jour et met aux voix, selon la convocation, la fixation du nombre d’adjoints, l’élection des adjoints (au scrutin secret de liste et majoritaire) et la lecture de la charte de l’élu local. 9

1. Vote du huis-clos de la séance (recommandation de l’État (covid-19) : Bernard COUTET doyen d’âge met aux voix la proposition de la séance à huis-clos. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette demande.

2. Election du Maire : Vote à bulletins secrets. Monsieur Alain BIGUEUR est élu MAIRE au premier tour de scrutin par 11 voix. Il remercie chaleureusement tous les Conseillers. Il remercie Françoise MOUVIER et Eric BENETON qui après 19 années Conseillers Municipaux n'ont pas souhaité se représenter.

3. Délibération fixant le nombre d’adjoints : Le Maire propose de fixer le nombre d’adjoints à 2 comme pour le mandat précédent (le nombre d’adjoints maximum étant de 3 pour les communes de - de 500 habitants). Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.

4. Election des Adjoints : Vote à bulletins secrets.

1er ADJOINT : Monsieur Thierry BÉSIA est élu au premier tour de scrutin par 11 voix.

2ième ADJOINT : Monsieur Didier VOITEY est élu au premier tour de scrutin par 11 voix.

5. Lecture de la charte de l’élu local : Le Maire procède à la lecture de la charte.

6. Indemnités Maire et Adjoints :

Maire 1er Adjoint 2ième Adjoint Indemnité du Maire : Identique mandat précédent : Identique mandat précédent : Net mensuel : 857.91 € Net mensuel : 222.02 €. Net mensuel : 188.38 €.

Compensation annuelle de l’Etat : 4 545 €.

7. Délégations du Conseil Municipal au Maire et du Maire aux adjoints : Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, délègue au Maire les attributions mentionnées à l’article L2122-22 du CGCT paragraphes 4 à 11, à savoir :

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget, - De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans, - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre s’y afférentes, - De créer des règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, - De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. - De recruter un (des) agent(s) contractuel(s) pour absence, indisponibilités, congés annuels, arrêts de maladie, accroissement temporaire de l’activité

Monsieur le Maire est chargé du recrutement du (des) agent(s) sur la base des conditions précitées, et est habilité à ce titre à conclure le(s) contrat(s) d’engagement correspondant(s).

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du (des) contrat(s) d’engagement. 10

Délégations du maire aux adjoints

Le Maire prendra les arrêtés municipaux nécessaires pour donner la délégation aux adjoints en cas d’absence ou d’indisponibilité.

8. Commissions Intercommunales et communales :

A. COMMISSIONS INTERCOMMUNALES :

SIVOM DU VAL D'AMOUR (gymnase Mont sous Vaudrey) : 2 délégués titulaires : Alain BIGUEUR, Emilie GREFFIER.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AMOUR (CCVA) : 2 délégués titulaires : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA.

SIVU (salle Gavand) : 4 délégués titulaires : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Valérie BARRET, Christian MARCHAL.

SIDEC (Syndicat d’Energie, d’Equipement et de E-Communication du Jura) : 1 délégué titulaire : Bernard COUTET.

B. COMMISSIONS COMMUNALES :

Membres de droit, le Maire et les Adjoints.

BATIMENTS, CIMETIERE, EGLISE, GROTTE : 6 membres : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Valérie BARRET, Bernard COUTET, André FRA.

VOIRIE, ACCOTEMENT : 5 membres : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Jean-François CORSINI, André FRA.

FLEURISSEMENT, EMBELLISEMENT : 7 membres : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Valérie BARRET, Marina JAHIER, Stéphanie SOMMET, Christian MARCHAL.

BOIS : 7 membres : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Christian MARCHAL, Jean-François CORSINI + volontaires non élus.

ECOLE : 4 membres : Alain BIGUEUR, Valérie BARRET, Emilie GREFFIER, André FRA.

PERSONNEL suivi, conseils... (Clairière de Chaux, école, mairie) : 5 membres Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Valérie BARRET, Stéphanie SOMMET.

SECURITE ROUTIERE : 1 délégué titulaire : Alain BIGUEUR.

INFORMATIQUE, COMMUNICATION (bulletin d’informations municipales...): 7 membres : Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY, Marina JAHIER, Emile GREFFIER, Stéphanie SOMMET, Christian MARCHAL.

CORRESPONDANT DEFENSE : Valérie BARRET.

COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES : (Membres désignés pour 3 ans par le Préfet) : arrêté de nomination du 24/04/2019) : Christian MARCHAL. Régine LESCALIER. Cécile VERNIER-DUVAL. Alain BIGUEUR, Thierry BESIA, Didier VOITEY.

IMPOTS DIRECTS : 6 titulaires, 6 suppléants, proposition d'une liste de 24 noms par le Conseil Municipal aux impôts :

Commissaires titulaires Mr Christophe BOILLEY, Mr Alain BIGUEUR, Mr Thierry BESIA, Mr Didier VOITEY, Mme Emilie GREFFIER, Mr André FRA, Mme Stéphanie SOMMET, Mr Christian MARCHAL, Mme Marina JAHIER, Mme Yoko LACRESSONNIERE, Mr Jean-François CORSINI, Mme Valérie BARRET

Commissaires suppléants : Mr Dominique DEBARALLE, Mr Robert TUBEUF, Mr Bernard COUTET, Mr Eric BENETON, Mr Jean DUBUC, Mr Christian ABRIEL, Mme Françoise MOUVIER, Mr Stéphane MAURY, Mr Paul LOYE, Mr Denis PRUDENT, Mr Charles VACHERET, Mme Régine LESCALIER.

9. Contrat de travail, agent d’entretien (CDD, pérennisation du contrat aidé) : Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’embauche de Kévin GASSER en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de 1 an à compter du 1er juin 2020, à raison de 20 heures/semaine et autorise le Maire à renouveler le contrat (sans dépasser une durée de 1 an à chaque renouvellement).

10. Renouvellement des baux communaux Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le renouvellement des baux pour : - La Côte des Blonds (41a 13ca) : du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, loyer annuel : 42.20 € à Thierry BESIA (Thierry BESIA a quitté la salle lors du vote). - Le Pré Quinard (38a 15ca), le Champ de la Motte (37a 88ca) et le Pré de la Motte 9a 43ca (contenance totale : 85a 46ca) : du 25 mars 2020 au 24 mars 2023, loyer annuel : 86.43 € au GAEC VERMOT. - Association Communale de Chasse Agréée : du 19 juin 2020 au 18 juin 2021, loyer annuel : 1 000 €.

11. Questions et informations diverses :  Don de 50 € d’Andrée et de Bernard COUTET pour le fleurissement. Le Conseil Municipal remercie les généreux donateurs.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 juillet 2020 A 19H00 à l’établissement Communal « La Clairière de Chaux »

1. Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 mai 2020.

2. Délégations du Conseil Municipal au Maire : modification de la délibération du 23 mai 2020 concernant le recrutement des agents contractuels pour absence, indisponibilité, congés annuels, arrête de maladie, accroissement temporaire de l’activité et de conclure les contrats d’engagement correspondants ainsi que leurs renou- vellements éventuels. Cette autorisation au Maire se fait par une délibération spécifique. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette modification et adopte la délibération adéquate pour le personnel.

3. Proposition règlement intérieur du Conseil Municipal : dans les 6 mois qui suivent l'installation des conseils municipaux un règlement intérieur doit obligatoirement être adopté dans les communes de plus de 1000 habitants ainsi que dans les syndicats regroupant plus de 1000 habitants. Dans les communes de moins de 1000 habitants, pour lesquelles l'adoption d'un règlement intérieur n'est pas obligatoire, une délibération spéci- fique doit néanmoins être prise pour fixer les conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales. Un modèle de règlement intérieur proposé par l’Association des Maires du Jura en 40 articles sera aussi utile aux élus des communes de moins de 1000 habitants. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les recommandations pour les communes de moins de 1000 habitants.

4. Point sur le SIVOM (gymnase Mont sous Vaudrey) : le SIVOM a facturé la somme au trimestre alors que c’est par semestre ! Nous avons adressé une réclamation au SIVOM, restée sans réponse malgré notre relance. Nous avons également informé le Trésor Public.

5. Indemnités 2020 pour le gardiennage de l’église : l’Etat fixe cette indemnité annuelle à 120.97 €.

6. Comité de défense des hôpitaux de DOLE : le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la délibération pour le maintien d’une offre de santé de qualité sur le bassin Dolois.

7. Clairière de Chaux : - Le Trésor Public n’acceptant plus de dépôt en espèces lors des locations de La Clairière de Chaux, pour la vente de gaz..., un avenant à la décision de création de la régie (encaissement des recettes par carte bancaire) est proposé. Du fait du coût de location et par opération bancaire d’un terminal de paiement électronique, le Maire propose de privilégier le paiement par chèque ou en ligne. - Suite à l’installation de la nouvelle chaufferie, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la vente du stock de bois. - Avancement des travaux de la chaufferie : les travaux seront terminés vers la fin juillet. - Bilan d’exploitation : Pertes par rapport au Budget Primitif 2020 = 12 613 € dus à la crise sanitaire et sous condition que la crise sanitaire ne se détériore pas.

8. Ecole : - Evolution du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) La Vieille Loye/Montbarrey : le Conseil Municipal de Santans a validé l’intégration à notre RPI. Rappel, cette proposition restée sans réponse avait été faite au Maire de Santans il y a bientôt 3 ans. - Plan informatique : le Conseil Municipal à l’unanimité valide la demande de subvention d’Audrey MERGEY nouvelle directrice de La Vieille Loye (achat d’ordinateurs, vidéo projecteur, tableau blanc...). Subvention attendue à hauteur de 50 %, soit à la charge de la commune 2 000 € maximum. - Peinture cour école (côté maternelle) proposée par David LORENZATI, le Conseil Municipal en concertation avec Audrey MERGEY ne valide pas cette proposition.

9. Logements communaux : Logement au-dessus de la mairie/école : le Maire a mis fin au bail pour le 4 août 2020. Logement Clairière de Chaux : les locataires envisagent de déménager.

10. Pylône Orange : mis en service en principe en août semaine 34.

11. Remboursement achat des masques par l’Etat : l’Etat a pris en charge 50% des dépenses.

12. Communauté de Communes du Val d’Amour : - Rapport d’activité 2019, il a été envoyé par mail aux conseillers bien avant la réunion du Conseil Municipal. Pas de remarque du Conseil Municipal. 13

- Travaux eau et assainissement rue de la Verrerie et rue de la Motte, début des travaux en août. Un diagnostic de raccordements sera réalisé chez tous les propriétaires concernés. Une réunion publique est prévue fin août. - Informations diverses. - Constitution des 8 commissions : le Maire propose aux Conseillers Municipaux de s’inscrire dans les différentes commissions (24 communes dans le Val d’Amour = 24 membres maxi par commission) : 1. Accompagnement du tissu économique, emploi et transition énergétique. 2. Transition numérique, culture et animation du tissu associatif. 3. Enfance, jeunesse. 4. Finances et budget. 5. Services à la population et mobilités. 6. Eau, Assainissement et environnement. 7. Développement touristique et soutien aux acteurs du tourisme. 8. Patrimoine communautaire et logement.

13. Questions et informations diverses : - Don de 20 € de Monsieur et Madame Maréchal Alain. - Le Conseil Départemental du Jura nous a attribué une subvention, suite à notre demande, d’un montant de 2 350 € pour la restauration des escaliers extérieurs de la Clairière de Chaux (somme non prévue au budget 2020).

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020 A 19H00 à l’établissement Communal « La Clairière de Chaux ».

1. Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 juillet 2020.

2. Bilan financier commune, Clairière de Chaux (prévisionnel au 31/12/2020) : Commune : projection fin 2020, résultat de clôture = + 28 085.40 €. Clairière de Chaux : perte à ce jour en recettes d’exploitation = - 18 586.52 € par rapport à 2019 (conséquences de la crise sanitaire). Monsieur le Maire a demandé au Député Jean-Marie SERMIER d’intervenir auprès du gouvernement afin d’obtenir une compensation financière. Proposition refusée par l’Assemblée Nationale.

3. Bilan des travaux Clairière de Chaux : - Travaux de la chaufferie à granulés terminés : montant des travaux = 35 489.81 € TTC, subventions obtenues = 28 391.84 €. 80 % de subventions obtenues, reste à la charge de la commune 7 097.96 € - Travaux réfection des escaliers et pose garde-corps face principale terminés : montant des travaux = 14 090,46 € TTC, subventions obtenues = 2 350 €. 20 % de subventions obtenues + récupération de la TVA. - Travaux réfection du sol du couloir 1er étage : montant des travaux = 2 593.68 € TTC. - Travaux réfection des sols de l’appartement T2 : montant des travaux = 4 663.26 € TTC, subvention en attente.

4. Tarifs 2021 location Clairière de Chaux : comme les années précédentes, une augmentation de 2 % a été ap- pliquée.

5. Point location des logements : 3 logements ont été libérés en quelques semaines, les 3 sont à nouveau loués.

6. Problème d’empiètement de haies, d’arbres et de ronces : des haies, des arbres, des ronces empiètent l’emprise des routes communales et départementales, en travers La Clauge et la Tanche et sous les réseaux élec- triques et téléphoniques… Le Maire a pris un arrêté municipal lui donnant le droit de se substituer aux proprié- taires récalcitrants, de faire faire les travaux et de les facturer aux propriétaires. Il serait fort dommage d’en arriver là.

7. Demande de subvention association « les Dragons de Chaux » : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’attribuer une subvention de 100 € pour le remplacement de la cuve de refroidissement de l’alambic.

8. Bulletin Municipal 2020 et vœux 2021 : du fait du contexte sanitaire, qui entraine une crise financière et par respect environnemental, le Conseil Municipal à l’unanimité décide que le bulletin sera envoyé en version nu- mérique. Pour les personnes n’ayant pas Internet (environ 30 foyers), une version papier sera possible. Une lettre d’informations municipales sera distribuée dans tous les foyers (format A3). La commission communication se réunira prochainement.

9. Vœux 2021 à la population : du fait de la crise sanitaire, il n’y aura sans doute pas de cérémonie (en attente des décisions du gouvernement).

10. Colis de fin d’année de nos aînés : afin de respecter le protocole sanitaire, les colis seront distribués à la porte de nos aînés.

11. Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA) : un point est fait sur les dossiers de la CCVA : modification des statuts, validation des attributions de compensations (délibérations à prendre), RPQS 2019 eau potable et assainissement, transfert des pouvoirs de police spéciale (voirie, assainissement, stationnement des gens du voyage, habitat, ordures ménagères). Commissions CCVA. Projet de mutualisation du personnel avec la CCVA, la décision sera prise lorsque nous aurons tous les éléments de réponses.

12. Point sur les travaux eau et assainissement rue de la Verrerie et rue de la Motte (communauté de Com- munes du Val d’Amour (CCVA) : les travaux se déroulent bien, entreprise sérieuse. Réunion de chantier tous les mardis en présence de l’entreprise, de Guillaume BROCHET (responsable eau et assainissement à la CCVA), du responsable de la société fermière SUEZ et du Maire. A noter que Guillaume BROCHET avait or- ganisé une réunion publique à La Clairière de Chaux + visite individuelle avec tous les propriétaires concernés par les travaux (travail très professionnel de Guillaume BROCHET). Le Maire a modifié la déviation du départ vers la Clairière de Chaux, fait enlever les affiches « sauf riverains » et fait mettre des panneaux aux colonnes afin de limiter la traversée du village pour le transit.

13. Remplacement de poteaux d’incendie, traversées de route (eau pluviale) : en complément des travaux eau et assainissement, le Maire propose que les poteaux d’incendie hors normes soient changés au fur et à mesure de l’avancement des travaux, de même des traversées de route en mauvaise état (compétences de la commune). Une subvention a été demandée au Conseil Départemental (accord de principe du Président du Conseil Dépar- temental suite à la demande du Maire). Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord.

14. Subventions école Noël 2020 : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une subvention aux coo- pératives scolaires à hauteur de 20 € par élèves habitant La Vieille Loye.

15. Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), gymnase, vente de chaleur, équipements sportifs) : nouveau Président Alain BIGUEUR, 1er Vice-président Laurent SCHOUWEY, 2ème Vice-président Gé- rard COUTROT.

16. Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU salle Gavand) : Président Christian MARCHAL, Vice- présidente Valérie BARRET. 17. Cérémonies patriotiques groupées : le nombre d’anciens combattants diminue, les associations patriotiques également, il est proposé en concertation avec Guy PONCET Président de l’association patriotique de Mont sous Vaudrey d’organiser des cérémonies tournantes (Montbarrey/Santans/La Vieille Loye). Les enfants du nouveau RPI seront conviés, de même que la population des 3 communes. Un dépôt de gerbe individuel serait fait à chaque monument. Le Maire de La Vieille Loye a contacté les Maires de Montbarrey et de Santans, ils sont favorables à cette proposition. Si l’évolution sanitaire le permet, la première cérémonie regroupée sera à La Vieille Loye (11 novembre). Les Conseils Municipaux de Montbarrey, de Santans et de La Vieille Loye sont favorables. 15

18. Comptes-rendus des réunions des commissions de la CCVA : la parole est donnée aux membres des commissions. Commission Enfance /Jeunesse du 1/10/20 : Un état des lieux des structures existantes sur le Val d’Amour est présenté ainsi que le personnel correspondant : La micro crèche de La Loye, le CLSH de Mont sous Vaudrey, le relais assistantes maternelles, le secteur jeunes, les relais périscolaires… Une prochaine commission sera prévue pour réunir les « référents adolescents » nommés par les conseils municipaux afin de relancer la mise en place de la commission jeunes du Val d’Amour. (Cette commission, bien que déjà formée, s’est peu à peu délitée et il nous faut remobiliser les jeunes de chaque commune). 19. Questions et informations diverses : - Compensation Natura 2000, relance, pas de changement ! - Subvention aux communes sinistrées des Alpes Maritimes : une subvention sera versée (1 € par habitant) par l’intermédiaire de l’Association des Maires de France. - Pour information, la Région arrêterait d’assurer tous les transports scolaires méridiens à compter de la rentrée de septembre à priori !!! - Pose des compteurs Linky, l’entreprise SCOPELEC mandatée par ENEDIS a commencé de prendre des rendez-vous par téléphone pour le changement des compteurs. - Bernard COUTET propose un arrêt minute devant la nouvelle chaufferie pour les clients de l’Agence Postale. Cette proposition sera étudiée dans le cadre de la sécurité routière. - Du fait de la crise sanitaire, l’Association de parents et amis de personnes handicapées mentales d’Arbois et sa région l’APEI est dans l’obligation d’annuler « l’opération brioches » de 2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE Département du Jura ARRETE RELATIF A L’ELAGAGE, Canton de Mont Sous Vaudrey A L’ABATTAGE DES PLANTATIONS LE LONG COMMUNE DE LA VIEILLE LOYE DES VOIES COMMUNALES

Le Maire de LA VIEILLE LOYE

Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code de la voirie routière, et notamment son article R.116-2, Vu le Code Rural et de la pêche maritime, Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordure des voies communales et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens, Considérant qu’il est nécessaire de règlementer l’abattage des arbres et branches morts pour assurer la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 mètres. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux. Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public ou de téléphone installés sur le domaine communal. 16

ARTICLE 2 : Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins.

ARTICLE 3 : Les opérations d’élagage et d’abattage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants. Elles ont lieu chaque année, en dehors des périodes de montées de sève et doivent être terminées au plus tard mi-mars.

ARTICLE 4 : En bordure des voies communales et des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage et d’abattage prévues aux articles 1 et 3, peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet.

ARTICLE 5 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.

ARTICE 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur

ARTICLE 7 : M. le Maire de la Commune de LA VIEILLE LOYE est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.

ARTICLE 8 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

La Clairière de Chaux

Suivi d’exploitation de La Clairière de Chaux :

Hôtel Lits Bancs année Chambres Salle complet Groupes Repas superposés Chevaux tables Total

2010 6 051,20 1 384,50 3 475,50 2 810,00 1 164,00 2 599,50 44,00 132,00 17 660,70

2011 5 073,00 2 325,00 5 951,50 892,00 828,00 4 024,00 12,00 100,00 19 205,50

2012 3 842,90 2 377,90 8 812,40 1 278,20 2 064,00 4 780,80 8,00 72,00 23 236,20

2013 5 638,00 1 626,50 11 431,00 1 259,60 1 560,00 2 524,40 68,00 135,50 24 243,00

2014 7 071,20 3 241,20 10 301,20 1 389,00 3 960,00 5 554,00 16,00 96,50 31 629,10

2015 7 023,50 2 953,00 10 892,60 315,70 2 821,00 3 999,00 172,00 140,50 28 317,30

2016 5 555,10 3 018,50 12 986,60 2 045,90 3 887,00 3 655,40 12,00 140,50 31 301,00

2017 4011.11 2 401,00 12 773,01 1 449,09 2 418,00 3 894,23 171,00 27 117.44

2018 6 293,68 2 115,26 12 260,10 5 266,32 1 586,00 3 118,92 292,00 110,00 31 042,28

2019 6 706,73 2 892,00 16 548,14 5 079,52 1 282,50 1 559,14 60,00 108,50 34 236,53

2020 4 099,88 1 387,00 3 461,53 4 200.00 882,00 1 037,88 1 381 15 206,29

Comme vous pouvez le constater, le suivi d’exploitation 2020 de La Clairière de Chaux n’est pas brillant du fait de la crise sanitaire, nous espérons des jours meilleurs !

Merci à Pierre Rollet pour la gestion du site Internet de La Clairière de Chaux.

ÉTAT CIVIL :

Naissances :

Le 12 juin 2020 : Nolan de Clara GAUTHIER et Jason MARTIN Le 26 juin 2020 : Léa de Jessica MAIRET et Victorien MILLAN Le 11 septembre 2020 : Maélia de Gaëlle et Anthony CONSCIENCE

Baptêmes civils :

Le 16 août 2020 : Eléa CARLES de Lisa et Corentin CARLES

Pacs : Le 30 janvier 2020 : Nancy COSNUAU et Stéphane MAURY Le 1er octobre 2020 : Clara GAUTHIER et Jason MARTIN

Mariages :

Le 18 janvier 2020 : Anna SIGNORINI et Bruce GODEBERT

Décès :

Le 10 janvier 2020 : Joël GUYON Le 11 août 2020 : Denis JEANNET Le 09 octobre 2020 : Pierre FRA Le 16 novembre 2020 : Claude TRECA

LE CONSEIL MUNICIPAL REMERCIE LES GÉNÉREUX DONATEURS :

Dons 2020

Association des Anciens Combattants Canton MONTBARREY (suite à la dissolution de l’association) 1 300 €

Famille GODEBERT/SIGNORINI 70.90 €

Monsieur et Madame Bernard COUTET 50 €

Monsieur et Madame Denis PRUDENT 6 €

Monsieur et Madame Alain MARECHAL 20 €

Madame Micheline BONVALOT 40 €

Monsieur Charles BOURGEOIS 20 €

Madame Lucie SIRE 20 €

Monsieur Paul DEJEUX 20 €

Madame Christine CAMELOT 20 €

Monsieur Charles VACHERET 20 €

Madame Odette LAPORTE 20 €

Monsieur Jean-Claude VERDU 20 €

Monsieur et Madame Gilles HUNKELER 20 €

Madame Marguerite LEFORT 20 €

Monsieur Roger LANDRY 25€

Monsieur et Madame Daniel COUTET 30 €

TOTAL : 1 721.90 €

Remboursement sous forme de don suite à des dégradations par des jeunes extérieurs : 675 €

INFOS PRATIQUES

Horaires du secrétariat de mairie Mardi de 10H00 à 12H00 Jeudi de 17H30 à 18H30

Permanence du Maire et des adjoints Tous les jeudis 17H30 à 18H30 et sur rendez-vous

 Téléphone de la mairie 03-84-71-74-38  Téléphone de l’école 09-75-66-89-73 [email protected]

Horaires Agence Postale  Lundi de 10H30 à 11H30-16H30 à 18H30  Mardi de 10H30 à 11H30-16H30 à 18H30  Mercredi de 10H00 à 11H30  Jeudi de 10H30 à 11H30-16H30 à 18H30  Vendredi de 10H30 à 11H30-16H30 à 18H30  Samedi de 09H30 à 11H30

La Clairière de Chaux (hôtel, salle de convivialité, Agence Postale Communale, Centre de Loisirs) : 03.84.80.02.06 mail : [email protected] – site internet (tarifs, réservation en ligne, convention de location…) : https://pagesperso-orange.fr/clairieredechaux/

Mr BILLOTTET, ferrailleur, récupérateur Passe le 20 de chaque mois, objets et divers à mettre à disposition la veille.

Mme Christiane TOURNIER, conciliateur de justice 03-39-04-07-29 Permanence au Tribunal d’Instance de DOLE, 13-15 cours Clémenceau

Horaires et jours de chasse Pour la partie domaniale : ouverture à partir du 2ième week-end d’octobre. Pour la partie communale : la chasse à l’approche est ouverte du 1er juin au 12 septembre soit une heure avant le lever du soleil jusqu’à 10 h et de 19 h jusqu’à une heure après le coucher du soleil. Les battues sont organisées les samedi et dimanche du 12 septembre à fin février.

MÉDIATHÈQUE HORAIRES :

Mont-sous-Vaudrey :

MARDI 15h / 18h MERCREDI 10 h / 12 h 14h / 18h VENDREDI 15h / 19h SAMEDI 10 h - 16 h non-stop

Bel Air:

MARDI 15h / 18h MERCREDI 10 h / 12 h 14h / 18h VENDREDI 15h / 19h SAMEDI 10 h / 12 h 14h / 18h

DÉCHETTERIE :

Située au 18 route de Dole à Mont Sous Vaudrey, la déchetterie vous accueille durant les horaires ci-dessous. (03 84 81 57 22). Vous pouvez également vous rendre dans toutes les déchetteries du SICTOM zone de Dole.

Horaires Matin Après-midi Matin Après-midi Été/hiver

Lundi fermé fermé fermé fermé Mardi fermé 13h30 17h45 fermé 13h30 16h45

Mercredi 9h 11h45 fermé 9h30 11h45 fermé Jeudi fermé 13h30 17h45 fermé 13h30 16h45 Vendredi 9h 11h45 13h30 17h45 fermé 13h30 16h45 Samedi 9h 11h45 13h30 17h45 9h30 11h45 13h30 16h45

Le SICTOM nous a informé que ces horaires étaient susceptibles de changer ! Badges et containers : Les badges restent attitrés à l’habitation ainsi que les 2 containers. Il est conseillé que les partants ainsi que les entrants préviennent le SICTOM et la commune. Les badges d’accès à la déchetterie sont à votre disposition à l’Agence Postale Communale aux heures d’ouverture.

Urbanisme 2020

Il est bon de rappeler que tout ce qui concerne l’urbanisme est transmis à la Direction Départementale des Territoires, il est donc nécessaire que tous les documents soient remplis et détaillés correctement au risque qu’ils vous soient retournés. Année 2020 : - Certificats d’urbanisme : 2 - Permis de construire : 2 - Déclarations préalables de travaux : 6 22

La Carte Avantage Jeunes offerte par votre commune

Dans le cadre des politiques en faveur des jeunes, la mairie souhaite faciliter l’accès aux loisirs. Pour qui?

- Pour l’enfant scolarisé à partir de la 1ière année de maternelle jusqu'à leur majorité. Quoi? - Chaque enfant reçoit une carte Avantage Jeune avec 6 €uros de bons valable en librairie.

- Elle contient des avantages permanents valables sur présentation de la carte ou sous forme de coupons détachables.

- Des réductions sur les trains régionaux

- Un forfait de ski alpin à Métabief ainsi qu’une place pour encourager le FC Sochaux Montbéliard, club de ligue 2

- Un abonnement gratuit à la bibliothèque et d’autres services…. Où ? - Auprès du secrétariat de la Mairie de La Vieille Loye

Modalités : - Venir s’inscrire avant le 1er juin 2021 afin de pouvoir en bénéficier à partir du mois de septembre 2021, le formulaire sera rempli en Mairie

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE :

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Soyez en règle au regard du service national !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, effectuez ces démarches sans tarder ! Calendrier de vos démarches

Entre 16 ans Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et 16 ans et 3 mois (*) et du livret de famille.

Dès réception d’un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre A 16 ans ½ (*) convocation.

A 17 ans (*) Vous êtes convoqué à la Journée défense et citoyenneté.

Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux examens (CAP, Entre 17 et 25 ans BEP, baccalauréat), concours (grandes écoles, fonction publique) et permis de conduire.

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?

Pour les moins de 18 ans Pour les 18-25 ans Le certificat individuel de participation à la JDC L'attestation de recensement ou l'attestation individuelle d'exemption médicale

QUELLES MODALITES SONT MISES EN PLACE PENDANT LA CRISE SANITAIRE ?

Une JDC Ne pas s'y d'une durée rendre si de 3h30 fièvre ou autre symptôme Se munir d'un stylo (à Emmener ne pas son masque prêter)

Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ?

 Pour changer la date et le lieu

de votre JDC ;  Pour recevoir une convocation dématérialisée ;

 Pour géo-localiser le site JDC ;  Pour retrouver votre attestation de participation.

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : Depuis le 22 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité, comme les demandes de passeport, sont à déposer auprès des communes équipées d’un dispositif de recueil quelle que soit la commune de résidence du demandeur. Il suffit de faire une pré-demande en ligne sur le site https://ants.gouv.fr, ensuite se rendre soit à la Mairie de DOLE ou CHAUSSIN (il est préférable de téléphoner avant de se déplacer). La remise de la carte s’effectue auprès de la Mairie de dépôt de la demande. Nous sommes bien désolés de ne plus pouvoir les instruire.

PACS : Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des Pactes Civils de Solidarité est une nouvelle compétence des officiers d’État Civil des communes. À noter que les notaires qui pouvaient exercer également cette mission, la conserve. Elle est souvent utilisée par les contractants d’un Pacs lorsque ceux-ci disposent d’un certain patrimoine. Les différents Cerfa relatifs au Pacs sont disponibles sur le site https://Service-Public/fr /Famille/Couple/Pacs.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : L’inscription sur les listes électorales est désormais possible au plus tard le 6e vendredi précédent le scrutin. La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. Pour l’inscription, il suffit de compléter le cerfa n° 12669*02 (disponible en ligne à l’adresse https://www.service- public.fr/particuliers/vosdroits ou dans votre mairie) le déposer à la mairie de votre domicile accompagné d’une copie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité ainsi que d’un justificatif de domicile (facture électricité, gaz ou téléphone fixe) daté de moins de 3 mois. La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement à l’adresse : https://www.service- public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

LES TRANSPORTS SCOLAIRES :

(Informations valables pour l’année scolaire 2020/2021)

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bourgogne-Franche- Comté est compétente en matière de transports scolaires. Elle assume donc l’intégralité de cette compétence pour 7 départements dont celui du Jura. La gratuité des transports est désormais généralisée sur l’ensemble des départements. Pour cette rentrée, la Région a décidé de déployer une nouvelle billettique scolaire sur l’ensemble de son périmètre. Ce choix implique que tous les élèves, de la classe maternelle à terminale, bénéficient d’une carte sans contact à la rentrée qu’ils devront présenter devant le valideur à chaque montée dans le car. La carte papier est supprimée et la photo de l’élève sera à apposer sur la carte sans contact, soit au moment de l’inscription de l’élève sur internet, soit à la réception de la carte. L’élève devra conserver cette carte qui sera valable pour son cycle de scolarité. Cette carte sans contact remplace donc l’ancienne carte Jurago actuellement en possession des collégiens et lycéens et la carte papier des élèves maternelles et primaires. Par ailleurs, les cartes ne seront plus envoyées en mairie mais au domicile des parents. L’ensemble des informations relatives à la procédure d’inscription est disponible sur le site internet de la Région www.bourgognefranchecomte.fr/transports scolaires. En cas de perte ou de vol de la carte Une demande de duplicata payant doit être réalisée en ligne, via la rubrique « inscriptions, suivi de dossier en ligne et carte perdue » ou par papier en téléchargeant le formulaire disponible dans la rubrique téléchargements.

Quelques horaires depuis la gare de Montbarrey - Année 2021

MONTBARREY -> DOLE

Lundi à Vendredi Lundi à Samedi Tous les jours Tous les jours Montbarrey 7h01 ou 02 8h36* 12h34 19h31 Dole 7h10 ou 12 8h45 12h45 ou 44 19h40 7h45 ou 8h22 9h02 20h34** Dim 19h45 Dijon 8h15 ou 8h50 Dim 20h15 9h01 21h26 Paris 10h38 11h04 22h38 Dim 23h04 *En période de vacances scolaires, le train de 8h36 est remplacé (sauf samedi inchangé) par un car qui part à 8h18 (Arrivée Dole 8h51) ** Pas de correspondance pour Paris le samedi. 26

DOLE -> MONTBARREY

Lundi à Samedi Tous les jours Tous les jours Tous les jours Vendredi Paris 7h56 15h22 Dijon 16h57 17h09 Dole 9h57 17h37 6h14 Sam 6h13 10h14 11h14 18h14 Montbarrey 6h22 Sam 6h23 10h24 11h24 18h25

MONTBARREY -> BESANCON

Lundi à Lundi à Lundi à Tous les Lundi à Samedi et Tous les Tous les Samedi Samedi Vendredi Samedi jours Vendredi Dimanche jours jours sauf Samedi Montbarrey 6h23 7h01 8h36 11h25 12h34 12h34 18h26 19h31 19h30 ou 02 (sauf vac scolaires) Arc-et- 6h30 11h32 18h34 Senans 6h36 11h45 18h48 Dole 7h10 8h45 12h45 12h45 19h40 19h40 ou 12 9h39 13h49 14h22 20h22 20h39 7h40 Besançon 7h10 8h14 10h05 12h09 14h05 14h55 19h09 20h55 21h05

BESANCON -> MONTBARREY

Lundi à Lundi à Lundi à Samedi et Lundi à Tous les Lundi à Tous les Tous les Vendredi Vendredi Vendredi Dimanche Vendredi jours Samedi jours jours Besançon 5h33 6h01 7h28 8h56 9h12 9h56 10h51 17h16 18h17 Arc-et- 6h35 7h56 11h13 18h51 Senans 6h54 8h27 12h26 19h23 (Sauf vac scolaires) Dole 5h55 9h20 9h43 10h20 17h47 6h14 10h14 10h14 11h14 18h14 Montbarrey 6h22 7h01 8h35 10h24 10h24 11h24 12h33 18h25 19h30

La gare est à 10-15mn à pied de l'église de La Vieille Loye. Abri, Petit parking, Abri vélos. Attention : On ne peut plus prendre son billet dans le train. La durée de validité du billet TER n’est que d’un jour. NB : Il existe de nombreuses cartes permettant d’avoir un tarif réduit. Par ex : le carte « 26+ » (20 euros/an) donne des réductions de 60% pour le week-end et les périodes de vacances, et de 30% les autres jours. Cela marche sur les TER jusqu’à Paris (un aller Montbarrey-Paris coûte 14 euros le w-end). En période de crise (confinement, grève…) les horaires sont disponibles sur internet la veille à partir de 17h.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS :

Dans notre secteur l’association ADMR de Parcey-Le-Deschaux est formidablement active. Depuis 71 années, au quotidien en relation avec les partenaires et acteurs locaux, ses bénévoles et ses salariés sont très engagés pour mettre en œuvre les services à domicile les plus adaptés et contribuer à la vie économique et sociale du canton. L’Association locale ADMR de Parcey-Le-Deschaux intervient sur 21 communes. Elle propose diverses activités : ménage et repassage, garde d’enfants, aide à la personne et téléassistance. L’association locale ADMR de Parcey-Le-Deschaux réalise 13 500 heures d’intervention annuellement, au domicile de 134 bénéficiaires. 16 salariés travaillent pour cette association tous les jours, weekends et jours fériés inclus. Les actions de l’ADMR reposent sur des valeurs fortes : o Universalité o Réciprocité

o Proximité

o Respect de la personne

o Solidarité

Horaires de permanence : du lundi au vendredi de 8h00 à12h00

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE PARCEY LE DESCHAUX

1 rue d’Aval 39100 Parcey

Tél. : 03 84 71 03 01. Fax : 03 84 71 02 68. Mail : [email protected] L’ADMR du Jura est sur

AS MONTBARREY :

Depuis début septembre, le club de l’AS Montbarrey continue son évolution. En effet, une deuxième équipe U7 est venue renforcer notre effectif. Nous comptons à présent 10 petits champions de 5 à 7 ans.

A ce jour, nous évoluons toujours avec une équipe féminine séniors jouant à 8 au niveau district et deux équipes séniors masculines respectivement en 3ème et 4ème division.

L’ASM ne cesse de grandir car nous avons enregistré plus de 70 licences en ce début de saison.

Chaque weekend, plusieurs matchs se déroulent au stade municipal de Montbarrey où vous pourrez venir supporter ces 5 équipes. Tous les licenciés seraient ravis de voir arriver de nouveaux joueurs/ joueuses durant cette nouvelle saison 2020/2021, alors n’hésitez pas !

Suite au contexte sanitaire actuel, l’équipe de bénévole de l’ASM ne peut se projeter dans les différents événements que nous vous proposons habituellement. N’hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook : AS Montbarrey afin d’être au courant des dernières actualités.

Un grand merci à nos fidèles supporters toujours présents.

L’ensemble des diablesses et diables rouges vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.

Le Président de l’ASM, Loïc GALLI

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU VAL D’AMOUR

Que dire de la saison 2019-2020 ? C’est une saison désolante pour ne pas dire plus en ce qui concerne l’associatif : - Arrêt de toutes les activités et compétitions le 14 mars. - Reprise des activités, pour certaines sections, en juin avec parcimonie. Des groupes de 10 personnes au maximum. - Pas de représentation théâtrale. - Pas de tournoi de foot. - Pas de gala de danse. - Pas de gala de twirling bâton. - Pas de 14 juillet. Etc…. en 3 mots : ‘’ pas de convivialité ’’. Et pour couronner le tout, certains adhérents qui réclament un remboursement des cotisations avant même que nous ayons pu estimer les conséquences finan- cières de cet arrêt. Quelques points positifs : - La mise en place des aides de l’état : - Indemnités de chômage partiel pour nos salariés. - Droit au fond de solidarité pour une partie des manques de recette dus à l’annulation des manifestations. - Les subventions des communes et du département maintenues voire augmentées. - La large participation financière des artisans et commerçants locaux, via le règlement de la facture concernant les panneaux publicitaires installés au stade, malgré une activité très incertaine. - Les résultats comptables positifs que nous avons présentés à l’Assemblée Générale. A ce sujet, sachez que lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 octobre, nous avons regardé les résultats section par section et avons décidé que chaque section décidera la façon dont elle fera profiter ses adhérents de son résultat. - La montée de l’équipe A de foot en Régionale 2 avec 12 victoires et 1 nul. Niveau jamais atteint par le club.

Lors de la saison 2019-2020, le CCSVA comptait 662 licenciés dans les diverses sections dont 30 participants à 2, 3 ou 4 activités, soit 627 personnes. Cela représente une hausse de 35 personnes par rapport à la saison 2018-2019.

Pour la saison 2020-2021 qui a repris en septembre (août pour le foot), le COVID est toujours là. Toutes les activités sont reparties (sauf le théâtre) mais il faut redoubler de précaution : - Lavages des mains pour les plus petits. - Désinfection des mains et des pieds pour fouler les tatamis. - Désinfection de tout le matériel qui va être utilisé pendant les activités. - Désinfection des sols, des portes et tout ce qui peut avoir été touché par les adhérents après l’utilisation des locaux. - Port du masque en tout lieu lorsqu’on ne pratique pas une activité. Seuls les pratiquants peuvent entrer au gymnase. Etc…. C’est très compliqué de faire admettre toutes ces contraintes, mais cela se fait tant bien que mal, même si dans certaines sections, nos bénévoles aimeraient bien être aidés par les adhérents ou leurs parents lorsqu’il s’agit des plus petits.

Mais voici le 28 octobre, le Président MACRON s’exprime et tout s’arrête à nouveau. Nous n’avons pas le choix. Il ne faut plus de brassage de population. Chacun doit rester chez soi. Protégeons-nous. Nous espérons qu’au 1er décembre les activités pourront reprendre mais sous quelles conditions ???? Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les responsables de section.

CCSVA 13 rue Jules Grévy 39380 MONT SOUS VAUDREY Mail : [email protected] Téléphone : 03 84 80 02 98 Site Internet : www.ccsva.fr SECTIONS RESPONSABLES CONTACTS BABY GYM Anne Sophie MONNOT 06 87 59 52 77 DANSE MODERNE * DANSE AFRI- Anne FONDARD 06 82 83 09 34 CAINE FOOTBALL Laurent ROY 03 84 81 58 81 GYM ACTIVE * PILATES * GYM TO- Anne FONDARD 06 82 23 09 34 NIQUE STEP/CHORÉ-BAGUETTES Anne FONDARD 06 82 23 09 34 JUDO Catherine BAS 06 84 17 46 00 MARCHE RANDONNÉE Charline GINDRE 06 60 99 52 47 TENNIS DE TABLE Laurent CARTAUX 06 62 09 67 73 THÉATRE Denis PETITGUYOT 06 76 73 59 57 TRAVAIL MANUEL Véronique PIQUET 06 63 17 35 56 TWIRLING BÂTON Coralie DAVID 06 85 29 26 81

Contrairement aux années passées, le CCSVA ne diffusera pas sa GAZETTE en début d’année. En effet, vous compren- drez aisément que l’arrêt des activités en mars conjugué à ce nouvel arrêt ne nous permettent pas de relater nos différents parcours sportifs ou activités diverses. De plus l’organisation de manifestation devenant très aléatoire, il nous semble inutile d’en faire l’annonce. Néanmoins, les membres du Conseil d’Administration et les dirigeants de toutes les sections du CCSVA se joignent à moi pour vous adresser leurs vœux les plus sincères pour 2021.

Le Président du CCSVA, François FRAICHARD

Association Communale de Chasse Agréée : r

Baraque de chasse

ACCA La Vieille Loye Notre Société, actuellement composée de 23 membres, s’est réjouie cette année de l’arrivée de 3 nouveaux adhérents(e) « jeunes permis », c’est pour nous une excellente nouvelle qui prouve que l’intérêt pour notre activité est toujours présent. Il nous faut pérenniser cette tendance qui semble s’amorcer. Vous êtes jeunes ou moins jeunes, homme ou femme, vous aimez la nature, la convivialité… Venez, nous vous ferons partager, de l’intérieur, notre passion et vous ferons découvrir des moments que vous ne connaissez peut-être pas. Pour cela me contacter (SMS au 06 18 02 53 33).

Si vous désirez rejoindre notre équipe pour vivre encore plus concrètement notre activité cynégétique, il vous restera une formalité à accomplir « passer le permis ». Cet examen, accessible pour tous à partir de 15 ans, se déroule en général durant le premier semestre de l’année avec une partie théorie et une partie pratique. Une formation spécifique est assurée par la Fédération des Chasseurs du Jura. Si vous le souhaitez, je peux vous renseigner quant aux démarches à entreprendre. Nous vous attendons.

En 2020 réalisations de l’ACCA Comme pour les saisons précédentes nous avons assuré, en partenariat avec le monde paysan, la protection des cultures par la mise en place et la surveillance de clôtures électrifiées. De même, pour la commune, nous avons effectué l’entretien des lignes de la forêt et avons procédé à l’enlèvement d’une clôture grillagée coupe n°13. De plus, nous avons réalisé cette année l’agrandissement et le réaménagement de notre baraque de chasse ce qui nous permet de recevoir plus confortablement l’ensemble de nos adhérents. Nous remercions particulièrement la municipalité pour son soutien actif ainsi que les entrepreneurs qui nous ont prêté la main, notamment l’Entreprise TERRIER de Chatelay pour la partie maçonnerie, la SARL VERMOT Travaux Services de Tassenières pour la fourniture de matériaux, la Société ALUFERM d’Ounans pour le don d’une fenêtre PVC, ainsi que Messieurs VERMOT Alexis et Mickaël pour des travaux de terrassement. Compte tenu du contexte sanitaire, les manifestations que nous avions prévues pour cette année n’ont pu être programmées. Nous établirons un nouveau calendrier dès que cela sera envisageable.

En attendant, tous les membres de l’association et moi-même vous souhaitent, dans le respect des consignes sanitaires, d’excellentes Fêtes de fin d’Année et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2021. Restez vigilants…

Le Président de l’ACCA, Vincent GERVASONI

ASSOCIATION DES VILLAGES DE LA FORET DE CHAUX : 2020, une année blanche ! Tout avait pourtant si bien commencé ! Au mois de décembre 2019, le Sous-Préfet en visite aux baraques du 14 avait été enthousiasmé par ce que nous avions réalisé mais surtout par le programme de restauration et d’animation présenté. Rien ne laissait prévoir ce qui allait suivre…confinement, limitations de sorties, distanciations physiques, etc… Réuni le vendredi 15 mai, le bureau élargi de l’association prenait la décision cruelle mais nécessaire de ne pas ouvrir les baraques au public au vu des conditions drastiques imposées dans les sites touristiques et afin, et surtout, de ne pas exposer le personnel d’accueil à cette maladie d’impact mondial. Néanmoins, nous avons profité de la trêve estivale pour travailler sur le site afin d’assurer une présence et une réponse à un public désolé, encore plus nombreux certains jours qu’à l’accoutumée, ce qui nous a fait regretter par moments notre décision de fermeture. Deux chantiers importants sont à signaler :

L’installation du nouvel arbre d’Or Le 29 août, soit un an jour pour jour après la destruction de l’arbre d’Or précédent, un nouvel arbre était installé. Cet arbre d’acier recouvert d’une peinture dorée est l’œuvre du ferronnier d’art Bernard Huguenet aidé par le stagiaire Nicolas Duriez. Habitant le village de Chissey sur Loue, Bernard est bien connu dans la région pour ses créations de girouettes entre autres. Placé sur un socle en béton et relié au réseau électrique, il peut être éclairé la nuit, ce qui donne à l’œuvre un aspect irréel. Une première inauguration a eu lieu en septembre en présence de l’artiste et du maire de La Vieille Loye. Une deuxième inauguration, plus officielle, est programmée en juin 2021 en présence des autorités locales en même temps que sera lancé l’Explor’game mis en place par la communauté de communes et l’exposition photographique des « Gueules de Bois » du photographe professionnel Jean Pierre Amet. Une réflexion est lancée pour organiser des rendez-vous au cours de l’été 2021 afin de présenter au public l’arbre d’Or éclairé. Nous pourrons également prévoir prochainement, en accord avec la municipalité, un rendez-vous spécial au profit des Vieilogiens. Le montage des briques sur les murs de la grange Du 23 juillet au 24 octobre, en sept séances de construction, 2700 briques de terre crue ont été posées par 23 bénévoles de l’association. Malheureusement, alors qu’il ne restait que le pignon nord à remplir, le deuxième confinement imposé a mis prématurément fin aux travaux. A l’heure où ces lignes sont écrites, nous gardons l’espoir que nous pourrons terminer ce chantier avant la fin de l’année si la météorologie et les conditions sanitaires le permettent. D’autres travaux plus discrets ont été également réalisés : pose des grilles de sécurité dans la quatrième baraque et mise en place de spots afin d’en éclairer la façade, multiples travaux d’entretien… Plusieurs chantiers sont en préparation : fléchage directionnel de tous les points d’intérêt, réfection des Wood mégaphones, reconstruction de la porte de Vitruve, rafraichissement des barrières du jardin, mise en place de spots sur toutes les façades…travaux qui seront réalisés prochainement si les conditions sanitaires à venir le permettent. Malgré les difficultés actuelles, malgré la baisse des recettes destinées à la rénovation du site, l’association des villages poursuit son action. Elle a besoin aujourd’hui plus encore de votre soutien, de votre présence, de vos bras et de votre courage. N’hésitez pas à venir grossir ses rangs. Elle vous souhaite une année 2021 la meilleure possible avec des conditions de vie plus favorables. Le Président de l’AVFC, Alain GOY

L’arbre d’Or 33

Remplissage des murs de la grange

Les Amis de la Clairière de Chaux :

Une année vraiment pas comme les autres !

Peu de manifestations cette année si particulière.

31 janvier 2020 : Café-philo : Le pouvoir de la parole avec Stéphane Haslé

22 février 2020 : L'association franco-japonaise Ayumi et sa présidente bien connue au village nous propose de découvrir le Rakugo un des arts traditionnels japonais. Le spectacle de Cyrille a plu au plus grand nombre. Le ramen servi juste après a été apprécié de tous !

Le bar a ouvert ses portes normalement le premier vendredi des mois de janvier, février et mars ; la suite vous la connaissez tous avec un confinement dû à la situation sanitaire engendrée par la pandémie du covid 19. L'ouverture du bar le 3 juillet a attiré une grande affluence. Mais la difficulté pour respecter les règles sanitaires nous a contraint de renoncer les deux mois suivants. Nous avons essayé une nouvelle fois début octobre avec des règles strictes mais le public n'a pas vraiment adhéré ce que nous pouvons tout à fait comprendre... Les manifestations que nous avions projetées ont toutes été reportées (festival, café philo, soirées littéraires, spectacles musicaux et théâtraux repas à thème et autres).

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont adhéré à notre association pour nous soutenir. Leur cotisation couvrira également l'année 2021.

Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent au sein de notre association et au nombreux public qui répond à nos propositions.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.

Nous nous retrouverons très vite mais il est difficile de donner une date précise.

Le Président de l’association Les Amis de la Clairière de Chaux, Jean-François CORSINI

2 Rue Jules Grévy 39380 MONT SOUS VAUDREY Tél : 03 84 80 00 86 Courriel : aap.msv@free.

L'association d'aide à domicile est une organisation qui vient en aide aux personnes âgées pour diverses tâches que ce soit la préparation et/ou l’aide à la prise des repas, le ménage, les courses, tenir compagnie et jouer avec les personnes mais pas que...

Nous pouvons assister les familles que ce soit pour le ménage, la garde d'enfant ou la préparation des repas.

Nous intervenons à votre domicile sans limite d'âge ou de situation. Nous vous proposons également notre service de repassage.

Nous sommes conventionnés avec la plupart des mutuelles et nous vous assistons dans le montage de vos dossiers administratifs relatifs à votre prise en charge.

Notre structure est une association locale et nous voulons défendre un état d'esprit convivial en plaçant le relationnel et le bien-être au centre de nos priorités aussi bien pour vous que pour nos salariés…convivialité et rigueur sont de mise au sein de notre association.

Vous pouvez contacter notre secrétariat au 03.84.80.00.86 ou par mail [email protected] pour tous renseignements.

La secrétaire du Conseil d'administration de l'AAP, Séverine Deshayes

APE La Vielle Loye Montbarrey Santans.

Nouvelle Année, Nouveau RPI, Nouvelle équipe … toujours le même objectif : participer activement à l’épanouisse- ment et aux activités scolaires de nos enfants et permettre aux équipes enseignantes de proposer des activités variées et de qualité. Depuis 1986, L’Association de Parents D’élèves organise diverses actions, manifestations, animations, dans le but de récolter quelques fonds qui sont ensuite distribués aux écoles et participe au financement des sorties, animations cultu- relles, socio-éducatives et autres. En 2019/2020 nous avons proposé :  Une vente de sapins de Noël  Une vente de calendriers personnalisés avec des photos de classe de nos enfants  Un marché de Noël  Une vente de galettes  Et une vente de chocolats pour Pâques Comme toute association « la petite bête qui monte, qui monte… » nous a obligés à annuler les moments de convivia- lité envisagés en fin d’année. Nous avons pu participer à hauteur de 50€ environ par enfants aux différents projets menés par les équipes éducatives. L’année 2020/2021 reste incertaine sur les possibilités d’organiser des manifestations. Dès que la situation le permet- tra, nous relancerons des animations « vivantes ». Notre moteur est aussi de créer des temps de rencontres, d’échanges, de partages entre parents, enfants, familles des trois villages de notre RPI En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook : APE la vieille loye - montbarrey – santans. Et nous contacter par mail : [email protected] Vos idées et envies seront les bienvenues. Nous remercions l’ensemble des parents d’élèves qui se sont rendus disponibles, les équipes enseignantes, les maires et municipalités pour leur soutien et leur engagement. La nouvelle équipe tient aussi à remercier tous les adhérents, membres des bureaux de ces 35 dernières années. Sans vous, l’APE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Nous ferons en sorte de la faire vivre et de la transmettre à notre tour. A très bientôt. Le Président de l’APE, Benoît GRELOT

L’année 2020 de la communauté de communes du Val d’Amour :

La crise sanitaire de l’année 2020 a profondément impacté les services de la communauté de communes du Val d’Amour. Si l’ensemble des services ont été assurés, ils ont nécessairement dû être adaptés afin de répondre à la fois aux exigences sanitaires et aux besoins de la population. Des projets décalés ou reportés : Deux projets ont principalement été décalés du fait de la crise sanitaire

- Le groupe scolaire de Chamblay : il devait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre. Les entreprises interve- nantes, à quelques exceptions près, ont stoppé leur activité dès le 16 mars, mettant un coup d’arrêt au chantier. La reprise progressive du chantier s’est étalée sur les mois de mai et juin, mais les retards pris n’ont pas permis de respecter la date de livraison du bâtiment. Le groupe scolaire va finalement ouvrir ses portes à la rentrée de janvier.

- L’Explor Games®, jeu d’aventure et d’exploration scénarisé, guidé par une application mobile sur le site des Ba- raques du 14 a lui aussi été retardé. Son développement, prévu pour la saison estivale, s’est finalisé dans le courant de l’été. Il a pu être testé par les enfants des accueils de loisirs cet été, et il sera proposé aux habitants et aux touristes pour l’été 2021. Le service enfance et jeunesse : Dès le 16 mars dernier, l’organisation du service enfance jeunesse a été totalement modifiée afin d’assurer l’accueil des enfants des soignants. Cette mission de service public, essentielle pour que les intervenants dans les services de soin puis- sent se rendre à leur travail a été proposée aux familles concernées, totalement prise en charge par la collectivité. Trois sites ont accueilli durant toute la première phase du confinement entre 10 et 15 enfants. Une vingtaine d’enfants ont bénéficié des services d’accueil organisés sur trois sites (La-Loye, Mont-sous-Vaudrey et Mouchard) durant toute la pre- mière phase du confinement. L’annonce du confinement et la généralisation du télétravail ont impacté la micro-crèche, les familles n’avaient plus de besoin en mode d’accueil. La micro-crèche a donc fermé ses portes jusqu’à l’annonce du déconfinement. Le Pôle Enfance de La Loye En mai, au moment du déconfinement, les services micro crèche et accueils de loisirs ont réouverts de manière classique pour les familles. Un service d’accueil à la journée a cependant été maintenu sur les 3 sites jusqu’au retour en classe de tous les élèves (le 22 juin). Les structures d’accueils suivent un protocole sanitaire renforcé qui perdure encore à ce jour, y compris bien évidemment depuis le début du second confinement en octobre Le Relais assistantes maternelles a continué de répondre aux sollicitations des familles et des professionnels par télé- phone et par mail afin de les accompagner dans la relation contractuelle. A l’heure du second confinement, les assistantes maternelles peuvent continuer à fréquenter les différents temps de jeux, dans le respect des mesures sanitaires. Contact micro crèche Delphine Tschanz : [email protected] Contact Accueils de loisirs Carole Serrurot : [email protected]

Le renforcement de la politique en matière économique :

 Le tiers lieu de Chamblay

Le tiers lieu de Chamblay a lui aussi fermé temporairement ses portes durant le premier confinement. A l’issue, il a connu un regain d’intérêt de la part des professions libérales et des télétravailleurs locaux qui occupent aujourd’hui les anciens locaux de la communauté de communes à 70%. Une dizaine de locataires, avocats, ingénieurs, naturopathe, formateur ou encore webmaster, occupent les locaux et bénéficient des services du tiers lieu qui répond de fait à un réel besoin sur le territoire.

L’accueil au tiers lieu de Chamblay

 Renforcer le lien aux entreprises

Durant le confinement, la chargée de mission en développe- ment économique s’est mise en relation avec les entreprises locales afin de recenser leurs besoins. Depuis les contacts sont nombreux et réguliers : accompagnement sur les projets d’investissement, aides à l’immobilier, aide à la mobilisation des aides de l’État, etc...

Contact développement économique Noémie Poncet : [email protected]

Assainissement et eau potable L’année écoulée a été fortement perturbée par la crise sanitaire et le confinement qui a demandé une nouvelle organisation de travail dans les équipes d’exploitation et les services. Les installations ont bien évidemment été maintenues en service pour garantir à tous la distribution d’une eau de qualité et assurer le traitement des eaux usées. Pour cela un Plan de Continuité d’Activité (PAC) a été déclenché le 19 Mars 2020 par nos exploitants privés en collaboration avec la Communauté de communes, ceci afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements. Les services clientèles et toutes les interventions non essentielles ont été suspendues en Mars et une reprise progressive, dans le respect des règles sanitaires, s’est mise en marche au moment du déconfinement. L’interruption de ces services a provoqué un retard considérable dans bien des domaines, ce qui a perturbé plusieurs mois durant les centres d’appels, la gestion des demandes par courrier, la relève des compteurs et les interventions de terrain. Malgré l’annonce d’un second confinement, les services en question se sont maintenant adaptés pour répondre aux besoins des abonnés. En ce qui concerne les travaux, le programme initialement prévu a été mis en œuvre sur 2020 malgré un léger déca- lage dû à la crise sanitaire. En fin d’année, l’ensemble des chantiers prévus sera engagé. Ces investissements bien que lourds, restent nécessaires au bon fonctionnement des installations et répondent aux exigences de l’état. Des travaux de réhabilitation, de renouvellement de réseaux et de remplacement d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement ont été réalisés ou sont en cours sur plusieurs communes : Chissey sur Loue, La Vieille Loye, Mont sous Vaudrey, Santans, La Loye, Mouchard, Cramans, Port Lesney, etc... Le projet de construction d’une station d‘épuration à Montbarrey avance et la consultation des entreprises sera réalisée prochainement, pour un démarrage des travaux en 2021. La consultation des entreprises pour la reconstruction du réservoir d’eau potable à Vaudrey a eu lieu en septembre, et les travaux démarreront début 2021 pour un montant d‘environ 1 million d’euros. 38

Voies cyclables :

Voie des Salines : En 2020, les travaux pour la voie verte dite « des Salines », qui reliera à terme Salins les Bains et Arc et Senans en pas- sant par le Val d‘Amour, ont été réalisés sur la commune de Pagnoz. Une antenne reliant la voie verte depuis le rond- point de Bel Air à la Gare de Mouchard est en cours. L’ensemble sera terminé en fin d’année 2020. Il restera uniquement à réaliser la jonction entre Pagnoz et Marnoz sur le territoire de la communauté de communes voisine pour que le chantier soit terminé.

Voie Grévy : Les travaux sur la voie Grévy, initialement prévus au printemps, ont pris du retard du fait d’autorisations administratives manquantes. La situation est aujourd’hui régularisée, et les premiers travaux de débroussaillage vont démarrer en dé- cembre 2020. L’opération s’élève à 600 000 €, financés à hauteur d’un peu plus de 70% par la Région, l’Etat et le Dépar- tement du Jura.

Du côté de la culture : La programmation culturelle :

La situation sanitaire a fortement impacté le service culturel en 2020, et a provoqué l’annulation de nombre de manifestations. Une exposition dédiée aux talents locaux ainsi que des ateliers animés par les artistes ont pu être maintenu pendant la période d’accalmie estivale. Un spectacle de théâtre de rue a pu être proposé à la rentrée sur la commune de Cramans, en partenariat avec « Les 2 Scènes » de Besançon qui a financé l’opération. 150 personnes ont répondu à l’invitation. Les spectateurs ont salué l’initiative d’une part du fait de la qualité du spectacle proposé, mais aussi (voire surtout) de l’impérieuse nécessité de sortir et se retrouver pour profiter collectivement d’un temps après les périodes d’isolement qui ont été, pour beaucoup, compliquées à traver- ser. Hansel et Gretel avec les 2 scènes Avec le nouveau confinement de fin octobre, la programmation culturelle a de nouveau subi un coup d’arrêt. La saison 2021 se prépare néan- moins, et nous espérons vivement vous rencontrer à l’occasion du festival de théâtre en juin et des autres manifestations qui seront proposées.

Les médiathèques :

Le confinement a été l’occasion de mettre sur le devant de la scène les ressources numériques gratuites dont peuvent bé- néficier l’ensemble des adhérents des médiathèques : des livres pour adultes et enfants, plus de 6000 films, documentaires ou séries, de la musique en streaming et des tutoriels de formations sont accessibles via la plateforme JUMEL sur www.jumel39.fr. Ces ressources ont permis aux adhérents de continuer à bénéficier d’un service à défaut de pouvoir se déplacer. En 2020, les médiathèques se sont dotées de fonds spécialisés pour les publics empêchés, personnes porteuses de handi- caps visuels, auditifs, cognitifs. Ce nouveau service a fait l’objet d’une communication spécifique afin de sensibiliser l’ensemble de la population du Val d’Amour.

Malgré le contexte sanitaire,

bonnes fêtes de fin d'année et

meilleurs vœux pour 2021