ELOKCÌUI.Q ORO »1 19901 2016 AYUNTAMIENTO 2018 Punss M4GIC8 * V ' "2018

ELOKCÌUI.Q ORO »1 19901 2016 AYUNTAMIENTO 2018 PUnSS M4GIC8 * V ' "2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

EL ORO, MÉXICO A 05 DE ABRIL DE 2018 ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES NO. 308, COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, TOLUCA, MÉX., C.P. 50180 PRESENTE

EL H. Ayuntamiento de El Oro, Estado de México, a través de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.21 frac. 1,12.33,12.34 fracción II del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y los artículo 69, 86 y 87 del Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de INVITACIÓN RESTRINGIDA, el cual se ejecutara con recursos del FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018.

OBRA LOCALIDAD NO. CONTRATO ACTOS FECHA HORA VISITA AL SITIO DE LA 13:00 10/04/2018 OBRA HRS. JUNTA DE 15:00 10/04/2018 ACLARACIONES HRS.

PRESENTACION Y PROGRAMA DE HAO/DOPYDU/FEFOM/IR- 16/04/2018 15:00 TODO EL MUNICIPIO APERTURA DE BACHEO HRS. 02/2018 PROPUESTA

DICTAMEN DE 19/04/2018 15:00 ADJUDICACIÓN HRS. 15:00 ACTO DE FALLO 20/04/2018 HRS.

Requisitos: El periodo de ejecución de dicho trabajo será de 90 días naturales, teniendo como fecha probable de inicio el 23 de abril de 2018 y termino el 21 de julio de 2018. La propuesta deberá presentarse en la fecha y hora del recuadro en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en Av. del Ferrocarril S/N, Planta Alta sección “A” del Mercado Municipal, Col. Centro, El Oro de Hidalgo, México. o Capital contable minimo requerido $ 800,000.00 o Modalidad de cotización: Precios Unitarios y Tiempo Determinado. o Manifestar por escrito la aceptación de participar en el proceso de Invitación Restringida o Las bases y anexos forman parte de la invitación , W > « 5 Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 2 d v 8 ATENTAMENTE

’SUS MORENO ROJAS DIRECfSR^ ’UBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx A 4 ELO R t i.' I I O ORO1) » TODOS EDOMÉX 2016 AYUNTAMIENTO 2018 XAoamnmmwi*. EL ORS punas M4G1C?

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

EL ORO, MÉXICO A 05 DE ABRIL DE 2018 C. RUBÉN GRANADOS CRUZ ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA REYMEM S.A. DE C.V. CARRETERA LOCAL DIRECCIÓN AL PANTEÓN S/N, AGUA ESCONDIDA, JILOTEPEC, EDO.MEX, C.P. 54270 PRESENTE

EL H. Ayuntamiento de El Oro, Estado de México, a través de la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.21 frac. I, 12.33, 12.34 fracción II del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y los articulo 69, 86 y 87 del Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de INVITACIÓN RESTRINGIDA, el cual se ejecutara con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2018. OBRA LOCALIDAD NO. CONTRATO ACTOS FECHA HORA VISITA AL SITIO DE LA 13:00 10/04/2018 OBRA HRS. JUNTA DE 15:00 10/04/2018 ACLARACIONES HRS.

PRESENTACION Y PROGRAMA DE HAO/DOPYDU/FEFOM/IR- 16/04/2018 15:00 TODO EL MUNICIPIO APERTURA DE HRS. BACHEO 02/2018 PROPUESTA

DICTAMEN DE 19/04/2018 15:00 ADJUDICACIÓN HRS. 15:00 ACTO DE FALLO 20/04/2018 HRS.

Requisitos: o El periodo de ejecución de dicho trabajo será de 90 dias naturales, teniendo como fecha probable de inicio el 23 de abril de 2018 y termino el 21 de julio de 2018. o La propuesta deberá presentarse en la fecha y hora del recuadro en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicada en Av. del Ferrocarril S/N, Planta Alta sección “A” del Mercado Municipal, Col. Centro, El Oro de Hidalgo, México, o Capital contable mínimo requerido $ 800,000.00 o Modalidad de cotización: Precios Unitarios y Tiempo Determinado, o Manifestar por escrito la aceptación de participar en el proceso de Invitación Restringida o Las bases y anexos forman parte de la invitación

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ING. S MORENO ROJAS DIRECTOR DE CAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx £wA A k EDOMÉX raP ELO K l i ' n i C I ORO D L I Q 1> O V 2016 AYUNTAMIENTO 2018 EJLORg purm e M4GJCS

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

EL ORO, MÉXICO A 05 DE ABRIL DE 2018 ING. ROGELIO LUIS ALONSO FLORES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V. CALLE AQUILES SERDÁN NO. 107 INT. 10 COL. CENTRO, TOLUCA, EDO.MEX. C.P. 50000 PRESENTE

OBRA LOCALIDAD NO. CONTRATO ACTOS FECHA HORA VISITA AL SITIO DE LA 13:00 10/04/2018 OBRA HRS. JUNTA DE 15:00 10/04/2018 ACLARACIONES HRS.

PRESENTACION Y PROGRAMA DE HAO/DOPYDU/FEFOM/IR- 16/04/2018 15:00 TODO EL MUNICIPIO APERTURA DE HRS. BACHEO 02/2018 PROPUESTA

DICTAMEN DE 19/04/2018 15:00 ADJUDICACIÓN HRS 15:00 ACTO DE FALLO 20/04/2018 HRS.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo L vk oí¡«°

TENTAMENTE 0 s / < n / & t &

MORENO ROJAS DIRECTOR D gO ftÜ r o PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx 1 5 5

f ( f ELORCULO ORO DE 10005 EDOMÉX EL 0 R 8 2016 AYUNTAMIENTO 2018 PUEHTfi M**QC5

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES OBRA: "PROGRAMA DE BACHEO"

EN LA LOCALIDAD DE: TODO EL MUNICIPIO

INSCRITA CON RECURSO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018.

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 42 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 15:00 HRS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 Y REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO UBICADAS EN AV. DEL FERROCARRIL S/N, PLANTA ALTA SECCIÓN “A” DEL MERCADO MUNICIPAL, COL. CENTRO, EL ORO DE HIDALGO, MÉXICO, PARA CELEBRAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA ADJUDICACION MENCIONADA ANTERIORMENTE, OBSERVANDOSE LO SIGUIENTE:

1. - PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASISTENTES, QUIENES SE IDENTIFICARAN Y MOSTRARAN, EN SU CASO, ACUSE DE RECEPCIÓN DE BASES. 2. - APERTURA DE LA SESIÓN DE ACLARACIONES. 3. - PLANTEAMIENTO DE DUDAS POR LOS INTERESADOS Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

DERIVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

I. ACREDITACION

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE HACE CONSTAR QUE AL INICIAR EL EVENTO SE VERIFICO LA ADQUISICION DE LAS BASES POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

SIENDO LOS LICITANTES DEBIDAMENTE ACREDITADOS LOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN Y QUE AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN.

1.- APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V.

2.- CONSTRUCTORA REYMEM S.A. DE C.V. i 2.- ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Orto, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-db, Fax: (711) 12-5-01-91 h [email protected] www.elororliexico.Qob.mx 1 AV ELOkCtUO ORO DI I'DOi EDOMÉX 2UI6 AYUNTAMIENTO 2018 EL ORO PUEBT2 \«GJC9

II. APERTURA DE LA SESIÓN DE ACLARACIONES

SE DA POR INICIADA LA SESIÓN DE ACLARACIONES A LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA Y/O A LAS BASES.

11.1. ACLARACIONES

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

SE LES RECUERDA A LOS OFERENTES QUE PARA UN MEJOR CONTROL EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS IDENTIFICANDO CADA DOCUMENTO QUE SE SOLICITA EN LAS BASES Y CON SEPARADORES, DEBIDAMENTE FOLIADAS Y FIRMADAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.

III. PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS OFERENTES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE

NO HUBO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 15:45 HRS. DEL DlA 10 DE ABRIL DE 2018, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. á & r¿

POR LA CONVO

d i c c i ó n d i n t r u a •UIIICM Y0C5AKR0U.0 U#,1NG. FELIPE JESUS MORENO ROJAS DE OBRAS PÚBLICAS ESARROLLO URBANO

POR LASCONTRALORIA EW?Rf?§A§? R A Í

C. RUBEN GRANADOS CRUZ ING. MIGUarANGEL GARCIA ING. ROGELIO LUIS ALONSO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA ARlCÓYO FLORES EMPRESA ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA REYMEM S.A. DE • EMPRESA EMPRESA C.V. APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y ROA DESARROLLADORA DE CONSULTORlA S. A. DE C. V. INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE OE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA OBRA: PROGRAMA DE BACHEO

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.aob.mx 2 EDOMÉX ELU lC O ilOORO Di lÜ J U t EL ORO 2016 AYUNTAMIENTO 2018 MOttQNB NHMC». P l'fB Ifi M *3C5

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

INVITACIÓN RESTRINGIDA

CONTRATO No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 DICTAMEN DE ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.27 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN LA SECCION QUINTA “DEL FALLO Y LA ADJUDICACION", ARTICULO 62 FRACCIONES I A LA VIII DE SU REGLAMENTO, QUE PARA LLEVAR A CABO EL DICTAMEN PARA EL FALLO RELATIVO AL CONCURSO No.: HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PROGRAMA DE BACHEO, EN LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO CONSIDERADA EN EL PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018.

I LA RELACION SUCINTA Y CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

QUE MEDIANTE OFICIO DOPYDU/2430-A/2018 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2018 SE SOLICITÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL Y SE AUTORIZARON LOS RECURSOS CON CARGO AL PROGRAMA FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018. EL 05 DE ABRIL DE 2018, SE APROBÓ LA OBRA EN MENCIÓN EN ACTA NÚMERO 119 DE LA CENTESIMA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LA CUAL POR SU COSTO CORRESPONDE A REALIZAR UN PROCESO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA GENERANDO INVITACIÓN PARA EL PROCESO EL 05 DE ABRIL DE 2018, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

1. APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. 2. CONSTRUCTORA REYMEM S.A. DE C.V. 3. ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.

LA VISITA DE OBRA SE REALIZÓ EL 10 DE ABRIL DE 2018, A LAS 13:00 HRS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVO A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018, A LAS 15:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE “ LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO”. LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVÓ A CABO EL 16 DE ABRIL DE 2018 LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

II LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

EL CRITERIO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA PARTICIPANTE, ESTÁ BASADO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.26 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN LOS ARTICULOS 55. 56, 57, 58, 60 Y 61 DEL REGLAMENTO.

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México. C.P^ Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-0IV99, Fax: (711) 12-5-1 h [email protected] www.eloromexico.qob.mx )SZ

AV EDOMÉX

INVITACIÓN RESTRINGIDA

CONTRATO No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 DICTAMEN DE ADJUDICACION

III LA RAZON POR LA CUAL SE ACEPTA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE.

UNA VEZ HECHO EL ESTUDIO DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, LA “ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO” DETERMINA COMO EMPRESA SELECCIONADA A APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO-CONTRATO CON UN IMPORTE DE $1,787,452.63 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

EN VIRTUD DE QUE GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR LA “ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO” . SIENDO LA EMPRESA CON SUFICIENTE SOLVENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

IV LA FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN.

EL ORO, MEXICO; A 19 DE ABRIL DE 2018

V EL NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.

POR LA “ CONVOCANTE" DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Constitución No. 24 Col. Cei Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / )-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected]. m eloromexico.Qob.mx 2 Al ELO&CUllO ORO OL fOO-'J EPOMÉX 2016 AYUNTAMIENTO 2018 O0OMMMM MRMBa, EL OR® PUEWfl M K K Í

INVITACIÓN RESTRINGIDA

CONTRATO No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 DICTAMEN DE ADJUDICACION

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. OE C. V. ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO

CONSTRUCTORA REYMEM S.A. DE C.V. C. RUBÉN GRANADOS CRUZ

ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx 3 I € > fb >

1^ 1 f e

EL ORO F ■■ M É X 2016 a v i. n i a m i r; n t o 2018 EL OR? P l i n t i f i M f iG I f f i "W

"2018. Año dei Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 ACTA DE FALLO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA EL ACTA DE FALLO, PARA LLEVAR A CABO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE: PROGRAMA DE BACHEO, EN LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EL ORO, EDO. DE MÉXICO.

EN EL ORO DE HIDALGO, MÉXICO, SIENDO LAS 15:00 HRS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 , Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS A TRAVÉS DEL OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2018; LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES. REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO", QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA CONVOCANTE", UBICADO EN LA CALLE AV. DEL FERROCARRIL S/N, PLANTA ALTA DEL MERCADO MUNICIPAL, SECCIÓN “A", COL. CENTRO, EL ORO DE HIDALGO, MÉXICO; PARA DAR A CONOCER LA RESOLUCIÓN TOMADA POR “LA CONVOCANTE", CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ARRIBA MENCIONADO, EN APEGO AL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, LA CUAL SERÁ FINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA: FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2018.

ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR EL ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS “ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO"; C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ “ CONTRALOR MUNICIPAL” , LOS CUALES FIRMAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, QUIEN UNA VEZ COMPROBADA LA PRESENCIA DEL POSTOR QUE PARTICIPA EN EL EVENTO, SE LE HACE SABER EL FALLO DICTADO POR LA "CONVOCANTE" A LOS ASISTENTES COMO SIGUE:

UNA VEZ HECHO EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, “LA CONVOCANTE" DETERMINA A LA EMPRESA APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA, CON UN IMPORTE DE $1,787,452.63 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.). IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

EN VIRTUD DE QUE GARANTIZA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA CONVOCANTE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, YA QUE REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR "LA CONVOCANTE", SIENDO LA EMPRESA SELECCIONADA CON SUFICIENTE SOLVENCIA Y EN CONSECUENCIA RESUELVE ENCOMENDAR A DICHA EMPRESA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE LE ADJUDICAN.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE LLEVÓ A CABO CON SUJECIÓN D LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y SU REGLAMENTO.

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de lWékico, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-99, Fax: (7110 12^5-01-91 [email protected]}rjix www.eloromexico.aob^nx Ira ELV . . ORO Pt TOPo EDOMÉX 2016 AVINÏAMIEN T O 2018 EL ORg piiiMS ivrJcics

INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 ACTA DE FALLO

PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA EMPRESA SELECCIONADA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD JURIDICA Y/O DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EN LA FECHA PROPUESTA PARA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018.

SE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ORDEN RESPECTIVA PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROPUESTA PARA EL DlA 23 DE ABRIL DE 2018, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES.

LA EMPRESA SELECCIONADA TOMA CONOCIMIENTO QUE DEBERÁ ENTREGAR LAS FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO.

POR LA “ CONVOCANTE”

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 ♦ a A a *

EL ORO EOOMÉX 2016 A > UNTAMIENTO 2018 m > w

INVITACIÓN RESTRINGIDA

OBRA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 ACTA DE FALLO

POR LAS EMPRESAS

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CONSULTORÍA S. A. DE C. V. ARROYO

CONSTRUCTORA REYMEM S.A. C. RUBÉN GRANADOS CRUZ DE C.V.

ROA DESARROLLADORA DE ING. ROGELIO LUIS ALONSO INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. FLORES V.

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro. Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.Qob.mx 3 i cbcÓ

ELt, U llU ORO Di T O D O 2016 AYUNTAMIKNTO 201S

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante" CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “ EL AYUNTAMIENTO” , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNÁNDEZ , PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ASISTIDO POR EL P. L.D. J. REFUGIO GUTIÉRREZ BARTOLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y EL ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; Y POR OTRA PARTE, EL ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARROYO, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. EN LO SUCESIVO “ LA CONTRATISTA” , QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

POR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA OBRA, ACORDE CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 12.38, 12.42, FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL ARTICULO 104 DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) EJERCICIO FISCAL 2018. “ EL AYUNTAMIENTO” A TRAVÉS DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA, ELABORA EL CONTRATO No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “PROGRAMA DE BACHEO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, RESULTANDO FAVORECIDA “LA CONTRATISTA”, AL HABER PRESENTADO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS, PARA LA CONSTRUCCION DE LA REFERIDA OBRA.

DECLARACIONES

I.- DECLARA “ EL AYUNTAMIENTO” :

1.1.- EL MUNICIPIO UBRE ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, INTEGRADO POR UNA COMUNIDAD ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO, CON UN GOBIERNO AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA PÚBLICA, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y 1o DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5060I Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx EDOMÉX ELO u i. i) L L OORO ; I TODO* 2()I6 AYUNTAMIENTO 2018 EL ORS PUCHIJD M4CKTI

I.2.- QUE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN PERSONIFICACIÓN DEL MISMO, CORRESPONDE A SU PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNÁNDEZ, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

1.3.» QUE LA PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES, CORRESPONDE A SU SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. ERIK IVÁN REYES TORRES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

QUE LA VALIDACION DE DOCUMENTOS OFICIALES EMANADOS DEL MISMO, CORRESPONDE A SU SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO L.D. J. REFUGIO GUTIÉRREZ BARTOLO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

1.4.1 QUE EN EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES, SE AUXILIARÁ CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, POR LO QUE CORRESPONDE AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, EL ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS. ENTRE OTRAS, SUPERVISAR Y EJECUTAR PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, A FIN DE VERIFICAR QUE TODAS LAS OBRAS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTIVAS, PARA QUE EL MISMO CUMPLE CON SUS FINES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN III, IV, V, VI, VII, VIII, DEL BANDO MUNICIPAL DE EL ORO DE HIDALGO, MÉXICO.

1.5.» QUE TIENE SU DOMICILIO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 24, COL. CENTRO, EL ORO DE HIDALGO, MÉXICO, C.P. 50600 Y QUE CUENTA CON R.F.C. MOR 850101CH4.

DECLARA “ LA CONTRATISTA"

II.1.- QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6,709, VOLUMEN 195, DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO JAVIER GARDUÑO PEREZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 123, DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CON FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 50061 - 17, QUEDO DEBIDAMENTE CONSTITUIDA LA EMPRESA DENOMINADA: APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V. ASÍ MISMO SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO: ACC100608BN3; REGISTRO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE ENCUENTRA VIGENTE.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. H AO/DOP Y D U/F E FOM/IR-02/2018,

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5CÍT00 Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx EL• Lili, ORO n i iodo»

11.2- QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 6,709 VOLUMEN 195, DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO JAVIER GARDUÑO PEREZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 123, DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SE ACREDITO LA CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO; MISMO NOMBRAMIENTO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HE SIDO REVOCADO EN FORMA ALGUNA, QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR 5665085394052.

H.3.- QUE TIENE RECONOCIDA EXPERIENCIA TÉCNICA Y CUENTA CON MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO, ASÍ COMO PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA INSTALACION Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SIMILARES A LA QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO.

H.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A DESARROLLAR LAS CUALES FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA A EJECUTAR, LOS PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE REPRODUCEN COMO SI SE INSERTARAN A LA LETRA.

H.5.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES NO. 308, COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, TOLUCA, MÉX., C.P. 50180. Y LO ACREDITA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACC100608BN3 MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO. PARA EFECTOS DE CAMBIO DE DOMICILIO “LA CONTRATISTA", SE OBLIGA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO", EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL MISMO, ACOMPAÑANDO EL DOCUMENTO OFICIAL QUE ACREDITE EL MISMO.

H.6.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA BAJO LOS SUPUESTOS DEL ART. 12.48 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASI COMO SU REGLAMENTO.

11.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIÑ SEGUNDO DEL CODIGO ADMINITRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO; EL CONTENIDO DE LC_ , / PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS ; 7 MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES; NORMAS DE SERVICOS TÉCNICOS VIGENTES; TERMINOS DE REFERENCIA; CATALOGO DE CONCEPTOS; CANTIDADES DE TRABAJO; UNIDADES DE MEDIDA; PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS E IMPORTES GENE------— LA PROPOSICIÓN, ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DE TRABAJO, RELACION DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁI LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, PROPORCIONE LA CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZAC COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANC EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS

3 CONTRATO DE OBRí No.HAO/DOPYDU/FEI

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5 Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx I

/é>l

EDOMÉX EL-. * • I OORO o i TO DO* 2016 AYUNTAMIENTO 2018 EL ORg

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN POR LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO. CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- “ OBJETO DEL CONTRATO” . “ EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA “ EL AYUNTAMIENTO” , HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, LA OBRA DENOMINADA “PROGRAMA DE BACHEO” CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA LAJA DE 20 CM DE ESPESOR, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, EMPEDRADO A BASE DE ADOQUÍN DE DIMENSIONES 20X40X15 CM DE ESPESOR Y DE 40X40X15 CM DE ESPESOR, RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL DE POLIURETANO, ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.70 X 0.60 MTS DE CONCRETO, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO E-2K EN PROPORCIÓN DE 1/2 LT/M2, CORTE DEMOLICIÓN DE ARISTAS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y COMPACTACIÓN NIVELADO Y AFINE DE TERRENO. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS Y PROGRAMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- “ PLAZO DE EJECUCIÓN” . “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 Y TERMINARLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DEL DIA 21 DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ENVÍA AL APÉNDICE DE ESTE CONTRATO.

TERCERA.- “ DEL IMPORTE DE LA OBRA” . EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ES DE $ 1,787,452.63 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO. 4 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 506: Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx \G0

EDOMÉX ELo k c u i 1 0ORO i roño* 2016 AYUNTAMIENTO 2018 EL ORS p u n u s m g c ic s

CUARTA.- “ANTICIPOS”. “ EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “LA CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 536,235.79 (QUINIENTOS TR EINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TR EIN TA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.) CON IVA. INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARA INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “ EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DESIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 178,745.26 (CIENTO SETEN TA Y OCHO MIL SETECIEN TO S CUARENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO Y “ LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN EL PAGO DE MANO DE OBRA.

ADEMÁS DEL ANTICIPO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR “ EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ UN 20 % (VEINTE POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE NECESARIA QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 357,490.53 (TR ESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL C U ATR O CIEN TO S NOVENTA PESOS 53/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO “LA CONTRATISTA” APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, LA PARTE PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN TOTAL DE LOS ANTICIPOS SE SUJETAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

QUINTA.- “ AJUSTE DE COSTOS” LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

A) CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO Qi DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS Al NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. EL AUMENTO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SOLICITARSE POR ESCRITO.

B) CUANDO SURJAN INCREMENTOS EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO EN RELACION A LAS PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

C) MODIFICACION AL PROYECTO INICIAL DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx EDOMÉX EL

D) LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO NO INCLUIDOS EN EL CATALOGO ORIGINAL.

ESTOS AJUSTES SE REALIZARAN EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR A LA FECHA EN QUE OCURRAN LAS VARIACIONES MENCIONADAS Y SERAN PROCEDENTES SI “LA CONTRATISTA” SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS EN TIEMPO EL PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS. LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME LA LEY DE LA MATERIA. PUDIEREN ESTAR SUJETAS A LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” NO PODRÁ RECLAMAR PAGO ALGUNO SI NO HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 256 Y 257 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

SEXTA.- “ MODIFICACIÓN AL CONTRATO” . SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTIERA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS “ EL AYUNTAMIENTO” CELEBRARA EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON “LA CONTRATISTA" DEBIENDO EL SUPERVISOR DE OBRA JUSTIFICAR TECNICAMENTE LOS MOTIVOS Y/O LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN; OBLIGANDOSE “LA CONTRATISTA” A MANTENER ACTUALIZADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

SEPTIMA.- “ AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS” . “LA CONTRATISTA” , TIENE LA OBLIGACION DE PONER A CONSIDERACION DE “ EL AYUNTAMIENTO” LOS CONCEPTOS DE LA OBRA A EJECUTAR, CON LA FINALIDAD DE SEÑALAR LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO QUE NO ESTEN INCLUIDOS Y QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA; POR CONSECUENCIA SE AUTORIZARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.

LAS NUEVAS CONDICIONES QUE ESTABLEZCAN LOS CONVENIOS ADICIONALES, NO PODRÁN POR NINGUN MOTIVO CAMBIAR LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESCENCIALES DE LA OBRA Y DEL PROPIO CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN FORMA ALGUNA EL CUMPLIMIENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO Y SU REGLAMENTO.

OCTAVA.- “ DEL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO” . CUANDO SE DEN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA QUINTA SE PODRÁ CELEBRAR EL NUMERO DE CONVENIOS, POR EL MONTO QUE SE REQUIERA SIEMPRE QUE EL IMPORTE DE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx EL^ ¿ K. i> 1 i oORO n r o o o v EDOMÉX i ( C' VKKm r. mWW« EL ORO 2016 AYUNTAMIENTO 2018 «■rtukTAOO« * j» hm w w p f l p muA> i*unBi vwcico CONJUNTA O SEPARADAMENTE EL 25 % DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL; CUANDO LAS MODIFICACIONES EXCEDAN DEL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ PROCEDER EN TÉRMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE MODIFIQUEN LOS CONTRATOS EN EL MONTO, LAS PARTES REALIZARAN LO SIGUIENTE:

A). DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. UTILIZANDO LOS PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO, CONSIDERANDO EN SU CASO, EL O LOS AJUSTES A LOS COSTOS OCURRIDOS. 2. PARA CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL LOS PRECIOS SE DETERMINARAN CON LA MISMA ESTRUCTURA DE LOS ORIGINALES Y SE UTILIZARAN LOS DATOS EXISTENTES DE COSTOS BÁSICOS DE LOS INSUMOS, ASÍ COMO LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, UTILIDAD Y COSTOS ADICIONALES DE LOS PRECIOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

3. PARA CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y CUANDO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO NO EXISTAN DATOS DE COSTOS BÁSICOS APLICABLES A LOS INSUMOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES, “LA CONTRATISTA” PRESENTARA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, LA PROPOSICIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS ACOMPAÑADA DE SU RESPECTIVO ANÁLISIS, LOS CUALES DEBERÁN SER DETERMINADOS CON LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL PARA TALES EFECTOS “ EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN POR “ LA CONTRATISTA” .

B) DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS. APLICANDO A LAS CANTIDADES DE TRABAJO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS LOS PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS CONFORME AL DEL INCISO ANTERIOR, QUE CORRESPONDA.

C) ELABORAR EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN, EL CUAL PODRÁ, SEGÚN EL CASO. AFECTAR AL PROGRAMA ORIGINAL DEL CONTRATO.

AUNADO A LAS ACCIONES ANTERIORES, DEBERÁN SUJETARSE A LO DISPUESTO POR EL LIBRO DECIMO SEGUNDO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO CONTRACTUAL, “ LA CONTRATISTA" LO SOLICITARA POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO” INDICANDO LAS RAZONES POR LA CUAL SE DIFIERE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. POR SU PARTE EL "EL AYUNTAMIENTO“ VALORARA LA SOLICITUD DENTRO DE LOS TERMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, EL SUPERVISOR DE LA OBRA ELABORARA LA JUSTIFICACION TECNICA PARA DIFERIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx íes

r e O O lv ic X ELCRCUUti ORO 0 £ Tono* ELORg 20 i 6 A Y U N TAMIF.NTO 2018 omimcmm PUEBlJß MflGTCG

NOVENA.- “FORMA DE PAGO”. “LA CONTRATISTA”. RECIBIRÁ DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO PAGO TOTAL LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDAD DE OBRA REALIZADA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES.

“EL AYUNTAMIENTO” PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRAN AL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HUBIERE ACEPTADO Y FIRMADO LA ESTIMACIÓN POR LAS PARTES, FECHA QUE SE HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA Y EN LA PROPIA ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES SE FORMULARAN POR LAS PARTES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DIAS HÁBILES, LA ESTIMACIÓN DEBE COMPRENDER EL PAGO DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE SE ENCUENTREN EJECUTADOS A LA FECHA CONFORME AL PROYECTO Y EL PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD Y LAS ORDENES DE “EL AYUNTAMIENTO”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

DÉCIMA.- “GARANTÍAS” PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA CONTRATISTA” FIRMA EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ LA FIANZA RESPECTIVA A “EL AYUNTAMIENTO”, POR EL IMPORTE TOTAL DE LOS ANTICIPOS INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE; OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL ORO, CONTRA LA ENTREGA DE LA PÓLIZA DE FIANZA POR PARTE DEL “LA CONTRATISTA” SE INICIARA DE INMEDIATO EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS SE CANCELARÁ CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO DEVUELVA EL SALDO DE LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL REQUERIMIENTO POR ESCRITO QUE SE LE HAGA A “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.44 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDOGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD AL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y A SU REGLAMENTO, “LA CONTRATISTA” CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y ESPECIALMENTE LOS

8 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5060» Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx IQE> M EDOMÉX EL• s u a o ORO • t o o « O t« - - -r.» u • EL OR? 2016 AYUNTAMIFNTO 2018 Mi- ’ • « PUEHIJf M flC lO

DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL FRENTE A CONDUCTORES Y PEATONES SE LLEGUEN A CAUSAR A TERCEROS O “ EL AYUNTAMIENTO”, “ LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR ANTE “ EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO; LA PÓLIZA DE FIANZA QUE NO PODRÁ SER MENOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUYENDO I.V.A., ESTA FIANZA SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA “ EL AYUNTAMIENTO” .

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12.58 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ESTABLECE QUE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” CONSTITUIRÁ FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUYENDO I.V.A., ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA POR UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA FORMAL DE LA OBRA, A SATISFACCIÓN DE “ EL AYUNTAMIENTO” Y SOLAMENTE PODRÁ SER CANCELADA POR AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE ÚLTIMO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, CUANDO “LA CONTRATISTA” SOLICITE PRORROGA O ESPERA A “ EL AYUNTAMIENTO” , “ LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR FIANZA EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE DOS DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE HABER SIDO NOTIFICADO LA ACEPTACIÓN DE LA PRÓRROGA O ESPERA, FIANZA MEDIANTE LA CUAL LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DA SU CONSENTIMIENTO POR EL MISMO PLAZO DE PRORROGA O ESPERA Y EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA FIANZA QUE SE DESCRIBE EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO ANTERIOR PARA EFECTO DE QUE QUEDE GARANTIZADO EL PLAZO SOLICITADO POR “ LA CONTRATISTA” .

DECIMA “ SUPERVISIÓN DE LA OBRA". PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” NOMBRA COMO SUPERVISOR DE LA OBRA AL P. EN ARQ. OMAR NUÑEZ GARCIA, QUIEN TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE SUPERVISAR LA OBRA Y DAR A “ LA CONTRATISTA” POR ESCRITO, MEDIANTE LA BITÁCORA DE OBRA, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, CON EL FIN DE QUE SE AJUSTEN AL PROYECTO Y EN SU CASO, A LAS MODIFICACIONES QUE HAGA “ EL AYUNTAMIENTO".

“ PROGRAMA”. LA OBRA DEBERÁ SER EJECUTADA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DECIMA TRABAJO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANE SEGUNDA.- “A”; “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE TRABAJO Y PARA TAL EFECTO, DARÁ AVISO CON OPORTUNIDAD A “LA CONTRATISTA” DE LAS MODIFICACIONES Y ESTE ULTIMO SE OBLIGA A CUMPLIRLAS; LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” SERÁ OBJETO DE LAS SANCIONES QUE CONVENGAN EN EL PRESENTE Y DEMÁS QUE

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5060 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx EL-'t-LUl'O ORO J> f 7 o r>o > EDOMÉX 2(JI6 AYUNTAMIENTO 201S EL ORS P t™ fi MfiCKfi

PROCEDAN LEGALMENTE.

DECIMA “ RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS” . TERCERA.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO, BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS A SATISFACCIÓN DEL MISMO.

“ EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA “ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA” . CUARTA.- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. UN REPRESENTANTE QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI MISMO EL REPRESENTANTE COMISIONADO QUE PARA TAL FIN TENDRA LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN EN LA CUAL “EL AYUNTAMIENTO", REALICE LAS OBSERVACIONES A “LA CONTRATISTA” QUE EN CAMPO SE LLEGUEN A DETERMINAR CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS OBRAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

“ EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA “ RELACIONES LABORALES”. QUINTA.- “ LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE, “ LA CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “ EL AYUNTAMIENTO” , EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMA “ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA” . SEXTA.- “ LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES. DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “ EL AYUNTAMIENTO” ; ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA; Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “ EL AYUNTAMIENTO” O A

10 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax; (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx 163 AA EDOMÉX EL« - -, i o ORO in lortü' n w n n EL OR? 2016 A Y V NTAMIfiNTO 2018 i . - '«flOtM NTtà VWWW « p u r a í m î c k i TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER INDOLE QUE RESULTEN.

DECIMA “ SUBROGACIÓN DEL CONTRATO". SEPTIMA.- IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” , A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, Y SUS ANEXOS. ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS, QUE AMPARA ESTE CONTRATO. SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “ EL AYUNTAMIENTO” EN LOS TÉRMINOS DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES RELATIVOS Y APLICABLES.

DECIMA “ SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA” OCTAVA.- A FIN DE VERIFICAR SI “LA CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LAS OBRAS MATERIA DE ÉSTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADOS, “EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE E IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL LLEVARSE A CABO LA COMPARACIÓN, SE DETECTA QUE LA OBRA ESTÁ MAL EJECUTADA, LA MISMA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA NO EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA, RESULTA MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “ EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ HASTA UN 5% (CINCO POR CIENTO), DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE SEMANAS TRASCURRIDAS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADAS HASTA LA FECHA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO SE EFECTUARÁ SEMANALMENTE LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN DE LA ÚLTIMA SEMANA DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SE APLICARÁ SU IMPORTE EN BENEFICIO DE “ EL AYUNTAMIENTO” A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “ LA CONTRATISTA” , SI ÉSTE NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA.

SI "LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA, COMO P£NA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “ EL AYUNTAMIENTO” , POR CADA DIA RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR POR EL SALDO POR EJERCER DEL IMPORTE DEL CONTRATO.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE “ EL AYUNTAMIENTO” , EFECTÚE POR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁ CON CARGO A “LA CONTRATISTA” , Y SU IMPORTE SERÁ

11 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 h_ayuntam¡[email protected] www.eloromexlco.gob.mx O

J l&

a a A l l i l EDOMÉX ELO K U I L O ORO D t [ O f)OA DeCWONWI fwmss. EL ORg 2016 AYUNTAMIENTO 2018 M I W 4 p u k r u > v r t c n «

DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “ EL AYUNTAMIENTO” DEBA HACER A “LA CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESPECIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES “ EL AYUNTAMIENTO” , PODRÁ OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTIPULADA, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS, MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “ LA CONTRATISTA” , Y EN TAL CASO “ EL AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

PARA EL CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” CON APOYO EN LO ESTABLECIDO POR EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS OPTARE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” , PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA EN TANTO SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE EN EL CASO PUDIERAN EXISTIR.

NO PODRÁN CONSIDERARSE COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. LOS RETARDOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS ORIGINADAS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA.

DECIMA “ DERECHOS DE RECEPCIÓN DE OBRA” . NOVENA.- NI LA ESTIMACIÓN, NI LA LIQUIDACION, AUN CUANDO HAYAN SIDO PAGADAS. SE CONSIDERAN COMO ACEPTACION DEFINITIVA DE LA OBRA, PUES “ EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, POR PAGO DE LO INDEBIDO, POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EN QUE HUBIERA INCURRIDO “ LA CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.

“ SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO” . VIGESIMA. “ EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS1 LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

VIGESIMA “ DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA”. PRIMERA.- "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A RETIRAR DEL LUGAR DE LA OBRA, Y A LA TERMINACIÓN DE ESTA TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES Y DEMAS

12 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 506 Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx ile

9 % f C EOOMÊX ELO U U U ) OROOI TO' EL ORÇ 2016 AY UNTAMI F. NTO 2018 PUEHIÍ M^GK? - m m ? IMPLEMENTOS QUE HAYA UTILIZADO DURANTE SU EJECUCIÓN, EN CASO DE QUE “ LA CONTRATISTA” NO DE CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN “ EL AYUNTAMIENTO” LE REQUERIRA PARA ELLO, OBLIGÁNDOSE A CUBRIR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE “EL AYUNTAMIENTO” CONTRATE CON PERSONA DISTINTA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN “ EL AYUNTAMIENTO” RETENDRA LA PARTE DEL ULTIMO PAGO O FINIQUITO QUE CONSIDERE SUFICIENTE PARA SUFRAGAR DICHO GASTO Y REINTEGRARA EL SALDO RESULTANTE A “ LA CONTRATISTA” UNA VEZ CUMPLIDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

VIGÉSIMA "RESCISIÓN DEL CONTRATO". SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE DEN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN:

I.- “ EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL CUANDO:

A) “ LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LAS FIANZAS EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS. B) “ LA CONTRATISTA" INICIE LOS TRABAJOS FUERA DE LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO. C) “ LA CONTRATISTA” EJECUTE LOS TRABAJOS SIN AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y NO ACATE LAS ORDENES ESCRITAS DE “ EL AYUNTAMIENTO”. D) “LA CONTRATISTA” INCUMPLA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “ EL AYUNTAMIENTO” , EL ATRASO IMPIDA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA. E) “ LA CONTRATISTA” INCUMPLA O SUSPENDA LOS TRABAJOS POR CONFLICTOS LABORALES, O POR FALTA DE MATERIALES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O POR OTRA CAUSA IMPUTABLE AL MISMO. F) “ LA CONTRATISTA” SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADOS POR DEFECTOS. G) “ LA CONTRATISTA” SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS. H) “ LA CONTRATISTA” SUBCONTRATE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA PREVIA DEL “ EL AYUNTAMIENTO” . I) EN GENERAL, POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DE “ LA CONTRATISTA".

VIGESIMA “ DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION” TERCERA.- CUANDO “ EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CONTRAVENCIÓN A “ LA CONTRATISTA” DEBERA:

A) PROCEDER DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LO CONDUCENTE, POR EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

B) VALUAR CON O SIN PRESENCIA DE “LA CONTRATISTA” LOS CARGOS A FAVOR O EN CONTRA POR CONCEPTO DE TRABAJOS TERMINADOS Y EN PROCESO, ASI COMO LOS

13 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 5060' Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx AA

EDOMÉX ELO Ü C U U OORO Oí T O D O 1' Dtt&UfSQftMEa riw**:*, EL OR6 2016 AYUNTAMIENTO 2018 «0MA7AO«« l'WW«» punarsMflco * W * MATERIALES Y EQUIPOS COLOCADOS O QUE SE ENTREGUEN EN EL MOMENTO DE LA RESCISION.

C) LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA, CON O SIN LA PRESENCIA DE “ LA CONTRATISTA” .

D) HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y. EN SU CASO, LA DEL ANTICIPO POR EL IMPORTE FALTANTE POR AMORTIZAR.

E) REALIZAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DE RESCISION ADMINISTRATIVA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”.

“DE LOS SEÑALAMIENTOS” VIGÉSIMA “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN EL LUGAR DE LA OBRA A CUARTA.- EJECUTARSE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE SEÑALAMIENTOS CONFORME LO ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL CASO, PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE PUDIERA SUCEDER, DICHOS SEÑALAMIENTOS DEBEN SER DE CALIDAD ÓPTIMA Y VISIBLES A LOS TRANSEÚNTES Y A LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.

VIGESIMA “OBLIGACIONES CONTRACTUALES”. QUINTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DECIMO SEGUNDO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA “ DE LAS DEDUCCIONES” SEXTA.- “ LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRA, SE LE HAGA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: SE RETIENE EL 2% PARA SERVICIOS DE CONTROL, 0.2% PARA EL INSTITUTO DE LA CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL 0.5 PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES. LAS CANTIDADES QUE “LA CONTRATISTA” ADEUDE AL “AYUNTAMIENTO”, POR VENTA DE MATERIALES EXCEDENTES DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INDICADA, ALQUILER O FALTANTE DE EQUIPO, SERVICIOS, SANCIONES, RESPONSABILIDADES O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO; LOS DESCUENTOS SERÁN LOS QUE MARCA LA LEY Y LOS QUE RESULTEN APLICABLES CONTRACTUALMENTE.

“ACUERDO DE LAS PARTES” . VIGESIMA EL PRESEN'E CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN SEPTIMA.- RELACION CON EL OBJETO DEL MISMO, SIN QUE EN EL PRESENTE EXISTA ERROR, VICIO, DOLO, MALA FE QUE LO LLEGARE A NULIFICAR.

14 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

VIGESIMA “ JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA” . PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO OCTAVA.- PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES EN LA MATERIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER I OTRA CAUSA.

VIGESIM “ DIFUSION” .

EL "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DIFUNDIR LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE LA NOVENA. COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO, QUE LE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO”, I EN LOS CUALES DEBERÁN CONSIGNAR LOS SIGUIENTES:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

o H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO; o NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA; o MONTO DE LA INVERSIÓN; o TIPO DE FONDO Y AÑO; Y o POBLACIÓN BENEFICIADA

EL LETRERO INFORMATIVO ES A BASE DE PTR DE 2", ANGULO DE 1 1/2” Y LAMINA LISA CAL 20. COLOCANDO CALCOMANIA CON LOS DATOS ANTES MENCIONADOS, CON DIMENSIONES DE 1.5 X 2.5 M. Al EDOMÉX ELORGULLO ORO t TOOOS 2016 AYUNTAMIENTO 2018 n ro y » w w w m m . EL OR6 PVFH9 M S C K T !

ING. M IG UEpO tóEt: GARCÍA ARROYO ADMINISXRADÜR'ÚfílCO DE LA EMPRESA APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S. A. DE C. V.

16 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 /12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx I - Factura - VERSIÓN 3.3

Sü B 54 No. de serie del CSD del emisor U£tfEBH 00001000000406360598 f i £ 5 Fecha y Hora de emisión JLWA*** 2018*10*12 T1 1:09:56 MEI Folio Fiscal Construcción y Consultorio S.A. DE C.V. 4320A2C1-CE39-11E8-861C-0015SD014407

Lugar de expedición: 50180 Tipo de Cam bio: 0.00 E m i s o r I RFC ACC100608BN3 W Fecha y hora de N o . d e s e rie del CSD del SAT Forma de Pago ^ Razón Social APAGMEX CONSTRUCCIÓN Y CONSUtTORlA S.A. OE C.V. ■ certificación

99 - Por dtftfllr J I ^ RoQimon Fiscal. 601 - General de Ley Personas Morales J ' l 2018*10*12X11:09:56 00001000000403557578

Receptor

RFC MOR850101CH4 Uso de CFDI: 101 - Construcciones ^ Razón Social: MUNICIPIO DE EL ORO ------“ 1 [ Cantidad Clave Unidad Descripción Valor Unitario Im porte RECIBI DEL MUNICIPIO DE EL ORO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION, FINANZAS, Y/O TESORERIA MUNICIPAL. LA CANTIDAD DE $ 360,292.63 (TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO PARA LA » EJECUCION DE LA OBRA: PROGRAMA DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EL ORO. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018 DEL PROGRAMA E48 - Unidad de FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.E.F.O.M.) EJERCICIO FISCAL 1.000000 317,998 790000 317.998.790000 servicio 2018 F00 124 020201010302 260101

ClaveProdServ - 72141003 - Servicio de mantenimiento de calles y carreteras No. ID-

Impuestos Traslados: 002 IVA Base - $317.998.790000 Tasa - 0.160000 Importe - $50,879.806400

Sublotal 317,998 79 MXN IVAT 0.160000 50,879.806400 MXN R E TE N C IO N 2% PARA S E R V IC IO S DE CONTROL 6,359 98 MXN 2.00 R E TE N C IO N DEL 0.2% PARA 636.00 MXN I.C.I.C 0.20 R E TE N C IO N DEL 0.5% PARA 1.589.99 MXN TOTAL EN LETRA; TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA V DOS PESOS 631100 MXN C.M.I.C. 0.50 Método de Pago. PPD * Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago. Total 360.292.63 MXN Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4320A2C1*CE39-I1E8-861C*001S5D014407|2«18-10- l2T11:O9:5&|rBNO4O&09RKA|s2xEcQbt4J*JOV8nrKFOhx*4bhK£vO1wMX?EHqwYkb1íOgGG«W2io«RP8aK?sa?OtEpMS»jbnveAKN/SM+aDY6KJ UyUKfSVm4xaFHcGW4a2ouXbSuNrOoF4JtTbHlAHXSMRylpCtxM/SsyOzdUAnoh8uolXNsXhVZvW1iHOxfqNeu»3VsP/YNUGM«wwTK8Q43Ld frFOMZGte48M82A»grKWdVRfSOrYZPCcOm7lpC3kBUUnUpB1*SZOXJOSqeS$g

Sello digital del emisor

ftZKEMtotSl*JOV8nrKFQBxe4bhKEv0lwfdX7EH<|WYIib1/OgGC*W2toaRP8aK7s«ZOfEpfMS«jfrnvcAKN/&M*>xOY6KtL3yUKfSWY04xxFHzGWM2 ouXbSoNrOoF4{«TbHLAKXSMRylpCtE/n/8syQBdUAftoh8uolXNsXt)VZvVtixHOxf(|Ncu«3VsP/'YNUGM*wwTKaQ43LdsFO/NZG9xd8M8ZAsgrKWd VRf$OrYEPCcOm7JpC3fc8Utfc7TUpB1>32OX')0SdgSb9+fcqTYdAdH«[Z7«ynbJ9nhCCMLtfng/ftJLO*MnE4w13ORfqXCNEtwX4QDo1dJ«0ceQtX0CF y ______uLOZg7Fw— ______>

Sello digital del SAT

•'J«'ngFOXgXM*t>

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA \ DESCRIPCION DE LA OBRA: PROGRAMA DE BACHEO

w ______) COMUNIDAD: TODO EL MUNICIPIO I [programa: FEFOM ' MUNICIPIO DE EL ORO ) ( C O N T R A T IS T A ) ( C O N T R A T O )( ESTIMACION c------/ DOMICILIO FISCAL NOMBRE APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA NUMERO HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-O2>2018 NUMERO. 02 IDOS) FINIQUITO Av. CONSTITUCION No. 24 S A . D E C .V.______FECHA- 20 D E A BR IL 0 E 2018 MONTO DE ESTIMACION. s 368,878.60 COL CENTRO R F C; ACC100608BN3 LUGAR DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO ESTIMADO ANTERIOR s 1,418,674.03 EL ORO OE HIDALGO REGISTRO IVA ______PARTIDA PPTAL FEF O M (2018) TOTAL ESTIMADO: ! 1,787,452.63 DE Victos OCULTOS Na 1943100 ESTADO DE MEXICO REGISTRO C.M.IC 108041 NO. FIAN2AIS): MONTO DEL CONTRATO $ 1.787,452.63 DE VICIOS OCULTOS: Ít07-»1é CP. 50600 REGISTROS PP ______FECHA FIANZA(S). SALDO DEL CONTRATO’ $ OOMICIOC FISCAL PRCPROGRAMA OE EJECUCION PERíOCO DE EJECUCION DE ESTA ESTIMACION- CALLE. AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES No. 30Í. COL. LAZARO 23ABRIU2018 A L 21/JULIO/2018 l 22/JUNIO/2018 AL 21/JULIO/2018 ^ CARDENAS AMPLIACIÓN, MEXICO C.P S01S0.______v _ _

( RESUMEN POR PARTIDAS l

í PARTIDA I DESCRIPCION r ~ IMPORTE f PARTIDA I DESCRIPCION IMPORTE 'S PROGRAMA DE BACHEO s 150.372.97 AMORTIZACION DE ANTICIPO VOLUMEN ADICIONAL $ 12,393.82

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO $ 155,232.00

TOTAL DE ESTIMACION $ 317,998.79

V T O T A L = $ 317,998.79^ V I.V A 16% $ 50,879.8V f 1 TOTAL s 368.878.60,

RETENCION DEL2.00 % PARA SERVICIOS DE CONTROL S 6,359.98 RETENCION DEL 0.2 % PARA I.C.I.C. S 636.00 \ RETENCION DEL 0.5 % PARA C.M.I.C. s 1.589.99

TOTAL CON LETRA - (TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.) 360,292.63 J

^ r

SUS MORENO RO.IAS l.A CRÜTfßA SABINA CRL-¿ HERNANDEZ ■CAR V DESARROLLO URBANO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTíTLICIONAL HbZ EL»> « C U I I OORO D f Ti» ! O « •)16 AYUNTAMIENTO 2018 EL OR? KBMkKfBttKSMXSRW. injKHI.O MdGIC«

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA EL NIGROMANTE. " — ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

NO. DE CONTROL: 2018 /FEFOM/17 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO (INVITACION RESTINGIDA)

I.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: PROGRAMA DE BACHEO. EN TODO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MEXICO; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2018, • SE REUNIERON EN EL SITIO DONDE SE UBICA LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO CC. L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ING. FELIPE DE JESÚS MORENO ROJAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ, CONTRALOR MUNICIPAL; P. EN ARQ. OMAR NUÑEZ GARCIA, SUPERVISOR DE LA OBRA; ING. MIGUEL ANGEL GARCIA ARROYO, APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. POR PARTE DE LA EMPRESA; POR EL COCICOVI LOS CC. LETICIA NUÑEZ AGUILAR, CONTRALOR SOCIAL A; MITZI ANGELICA ROMERO VALENCIA, CONTRALOR SOCIAL B; EMELIA GUADARRAMA ROSAS, CONTRALOR SOCIAL C Y POR LA COMUNIDAD L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 113 D, FRACCION Vil DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Y ARTICULO 269 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, AL MANUAL DÉ OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A TRAVES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR LA TERMINACIÓN, DE LA OBRA DENOMINADA: PROGRAMA DE BACHEO , REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2018. /

^ II.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: /

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA LAJA DE 20 CM, DE ESPESOR, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, EMPEDRADO A BASE DE ADOÓUIN DE DIMENCIONES 20 X 40 X 15 CM, DE ESPESOR Y DE 40X40X15 CM. DE ESPESOR, RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL DE POLIURETANO, ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REPOSICION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.70 X 0.60 MTS. DE CONCRETO, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR, EMULCION ASFALTICA TIPO E-210EN PROPORCION DE ’/* LT/M2, CORTE, DEMOLICION DE ARISTAS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIA! PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y COM^ACTACION NIVELADO Y AFINE DE TERRENO.

¿onstitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexicOigoBTnx t¿M jUA a A

• EL i'IC lll 1 0»ORO t» i T . r O i '••»16 AH'NTAMIIiNTO 2018 EDOMÉX Cf.Wft3fBit$.R£W.mPv«ÌK p u n u . e m a g i c o

"2BÍ8. AÑO DEL BICENTENARIO OEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA. EL NIGROMANTE."

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

i METAS PR DGRAMADAS METAS REALES AMPLIACION DE METAS 1 CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD ¡ 1,671.55 M2 1,758.58 M2 87.03 M2

III.- PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 16 DE ABRIL DE 2018 14 DE JULIO DE 2018 REAL: 23 DE ABRIL DE 2018 21 DE JULIO DE 2018

IV.- CONTRATISTA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A DE C.V. NUMERO ÓE CONTRATO: HAO/DOPYDU/FEFOM/IR-02/2018 REPRESENTANTE LEGAL: ING. MIGUEL ANGEL GARCIA ARROYO MONTO CONTRATADO CON IVA: $1,787,452.63 MONTO DE ANTICIPO CON IVA: —

V.- INVERSIÓh| AUTORIZADA Y EJERCIDA: , u- A).- EL FINANCIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE REALIZO EN BASE A LA AUTO RIZACIó/ DEL ACTA DE CABILDO DE FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

No. DE APORTACION FECHA TOTAL FISM MUNICIPAL ACTA BENEF 05 DE ABRIL DE 119 201Í $ 1,787,452.63 $ 1,7^7,452.63

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 4 Tels: (711)12-5-00-36 / 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx ■ u A * A + A *h

ELo n u u i**ORO •>. r o c. • < fÇ J 6 a A U NTAMI r: i\ T O 2018 EL ORg «mef»Mi«9.W0CSRÎfnB PUTOIS M ÌC I«

W 8 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CA12A0A EL NIGROMANTE *

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

B).- RELACION PE GASTOS APROBADOS:

ESTIMA IMPORTE AVANCE POR PERIODO DE IMPORTE AMORTIZA RETENCIO CION IMPORTE POR FISICO COBRAR EJECUCION ACUMULADO CION NES 1 NO. AMORTIZAR % /EJECUTAR W 23/04/2018: AL 01 (UNO) $1,418,574.03 $1,418,574.03 $0.00 $0.00 79.00 $368,878.60 21/06/2018 $33,018.53 02 (DOS) 22/O6/2OI81AL $368,878.60 $ 1,787,452.63 $0.00 $ 8,585.97 $0.00 19.00 $0.00 FINIQUITO 21/07/2018 TOTALES $1,787,452.63 $ 1,787,452.63 $0.00 $41,604.50 $0.00 100.00 $0.00

1 I C).-SALDOS:

MONTO AUTORIZADO: $ 1,787,452.63 ¡MONTO EJERCIDO: $ 1,787,452.63 SALDO: $0.00

VI.- RELACION DE GARANTIAS:

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 \ Tels: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx H3 ' » ELO KC V 1 l OORO t> f TOPOS 2016 AYUNTAMIENTO 2018 EDOMÉX EL ORg Ce5S»3f»K,ftW.KXiSRt1?E PU K BIÜ AtéGlCQ

"2018. AÑO DEL BIEENTENARID DEL ÑATAUOLO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA EL NIGROMANTE." ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

V.- TERMINOS EN LOS QUE SE LLEVA A CABO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL £ PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE, ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y QUE LA COMUNIDAD SE COMPROMETE A CONSERVARLA Y BRINDARLE EL MANTENIMIENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE, LA OBRA EJECUTADA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA PARRAFO UNICO DEL CONTRATO QUE SE FIRMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. :

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGAN ^Vg>v .

"2018. AÑO DEL 8ICENTENARI0 DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA. EL NIGROMANTE." ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA /• FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

EZ GARCIA SUPERVISOR^ LA OBRA

“POR EL CONTRATISTA”

ING. MIGUELrAÑGÉL GARCIA ARROYO ^CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S A DE C.V.

RECIBEN R LA COMgNiPAD

SECRETA^d I^Ó IOíg UTIRREÍBARTOLO ayuntaiviieSI^BEtario del ayuntamiento POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROl/Y.VIGILANCIA

C. L AGUILAR C. MITZI ANGELICA ROMERO VALENCIA CONTRALOR SOCIAL A CONTRALOR SOCIAL B

C. EMELIA GUADARRAMA ROSAS CONTRALOR SOCIAL C

NO. OE CONTROL: 2018/FEFOW17

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Te'ls: (711)12-5-00-36/12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx ELOK i lieORO l)r TOKOS 2(116 A V U N T A M I i: N T O 2 0 1 8 ED0MÈX ELORQ KO^SWGimBXSRïSfë PUFJHS M toce

“2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA. EL NIGROMANTE."

, ------s ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2018

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA, ANOTAR: NOMBRE:

Av. Constitución No. 24 Col. Centro El Oro, Estado de México, C.P. 50600 Tels: (711)12-5-00-36/ 12-5-00-99, Fax: (711) 12-5-01-91 [email protected] www.eloromexico.gob.mx