REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI

Rep. Prov. n. 1174

CONTRATTO D'APPALTO

S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE. RIQUALIFICAZIONE DELLA

EX S.S. N. 11 “PADANA SUPERIORE” NEL TRATTO COMPRESO

TRA L’INTERSEZIONE CON LA S.P. N. 185 “RIVOLTANA” E

L’INTERSEZIONE CON LA EX S.S. N. 591 “CREMASCA” IN

DI . LAVORI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA PERIZIA DI VA-

RIANTE N.3 AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

2731 IN DATA 22.12.2017.

CODICE CUP E71B05000110001. CODICE CIG 300192313A .

Importo: € 40.046,72.=

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di marzo, in Ber- gamo, nel Palazzo della Provincia, in Via Torquato Tasso n. 8

A V A N T I a me Dr. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO, Segretario Generale

Reggente della Provincia (Decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Prot. n. 2018.0361 del 2.03.2018), Ufficiale Ro- gante ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dr. Ing. MASSIMILIANO RIZZI nato il 19 dicembre 1976 a

(BG) e domiciliato per la carica presso la Provincia di Bergamo, che in- terviene al presente atto in qualità di Incaricato di Posizione Organizzati- va del Settore “Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio” rela-

1 tivamente ai Servizi “Progettazione e Manutenzione Viabilità e Trasporti”

(atto datoriale protocollo n. 75571/04-05 del 28.12.2017) ed agisce e- sclusivamente in nome e per conto della PROVINCIA DI BERGAMO

(C.F. n.80004870160) indirizzo pec [email protected] che rappresenta, in forza dell'articolo 51 dello Statuto Provinciale, dell’articolo 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del provvedimento di delega protocollo n. 6337/04-02 del 01.02.2018 - da una parte;

2) Sig. SERGIO MILESI nato il 29 maggio 1946 a

(BG) e residente in (BG) Via Della Pace n.8 che in- terviene a questo atto nella sua qualità di Consigliere Delegato - Legale

Rappresentante della “IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l.” (C.F. n.

01393460165) con sede legale in (BG), Via Molinara n. 6

(C.A.P. 24060) indirizzo pec [email protected] iscritta alla

C.C.I.A.A. di Bergamo (R.E.A n. BG-202598) – Capogruppo della Asso- ciazione Temporanea di Impresa di tipo Verticale con “BIELLA SIRO E

FIGLI S.n.c.” (C.F. n. 02063810168) con sede legale in (BG),

Via Vezze n. 52/54 (C.A.P. 24050), indirizzo pec [email protected] iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo (R.E.A n. BG-259606) – Mandante, che le- galmente rappresenta in nome, per conto ed esclusivo interesse della quale agisce, dall'altra parte;

PREMESSO

CHE con contratto d’appalto sottoscritto in data 18.10.2012 iscritto al n.

401 di Repertorio Provinciale i lavori di riqualificazione della EX S.S. n.

11 “PADANA SUPERIORE” nel tratto compreso tra l’intersezione con la

2 S.P. n. 185 “RIVOLTANA” e l’intersezione con la EX S.S. n. 591 “CRE-

MASCA” in Comune di Mozzanica sono stati affidati alla impresa “PO-

LEDIL S.r.l.” con sede legale in (BG) Capogruppo della Associazione Temporanea di Impresa con “SALAMINA MARIO

S.r.l.”- Mandante - con sede legale in Azzano San Paolo (BG) per l’offerto ribasso del 42,153% da applicarsi sulla “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” pari ad un impor- to di € 1.613.953,99 comprensivo degli oneri per sicurezza;

CHE con contratto d’appalto sottoscritto in data 11.09.2013 iscritto al n.

530 di Repertorio Provinciale sono stati affidati i lavori complementari di adeguamento e spostamento della fognatura alla medesima impresa

“POLEDIL S.r.l.” con sede legale in Trescore Balneario (BG) Capogrup- po della Associazione Temporanea di Impresa con “SALAMINA MARIO

S.r.l.”- Mandante - con sede legale in Azzano San Paolo (BG) per un im- porto contrattuale di € 120.758,75;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2632 in data 03.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 degli interventi;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 3183 in data 31.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 degli interventi;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n. 3183 in data 31.12.2015, contestualmente sono stati affidati i lavori di cui alla Perizia di Variante n.

1 per un importo di € 279.001,39 e di cui alla Perizia di Variante n. 2 per un importo di € 60.062,54 alla impresa aggiudicataria del contratto prin- cipale “POLEDIL S.r.l.” con sede legale in Trescore Balneario (BG) Ca- pogruppo della Associazione Temporanea di Impresa con “SALAMINA

3 MARIO S.r.l.”- Mandante - con sede legale in Azzano San Paolo (BG);

CHE per effetto dei lavori aggiuntivi di cui alla Perizia di Variante n. 1 ed alla Perizia di Variante n. 2 l’importo complessivo di contratto ammonta- va a complessivi € 339.063,93 (ribasso del 42,153% offerto dall’aggiudicataria di cui al contratto principale Rep. Prov.401/2012);

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1305 in data 05.07.2016 è stata approvata la richiesta di distinzione contabile presentata in data

07.04.2016 (Prot. Prov. n. 24528) dalle imprese “POLEDIL S.r.l.” Capo- gruppo della Associazione Temporanea di Impresa e “SALAMINA MA-

RIO S.r.l.”- Mandante, conservata agli atti della Amministrazione, con la quale veniva recepita la variazione delle previsioni contrattuali con riferi- mento alle modalità di fatturazione e di pagamento, da inserirsi nel con- tratto relativo ai lavori di cui alla Perizia di Variante n. 1 e Perizia di Va- riante n. 2 ;

CHE, successivamente; a seguito di attivazione da parte del Responsa- bile del Procedimento Arch. Daniele Sari della procedura amministrativa ex art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 di risoluzione dell’affidamento per i- nadempimento contrattuale dell’appaltatore, con Determinazione Diri- genziale n. 2024 in data 27.10.2016 i lavori di cui alla Perizia di Variante n. 1 e Perizia di Variante n. 2 sono stati aggiudicati alla seconda impresa in graduatoria dell’originaria gara “IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO

S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) – Capogruppo della Associazione

Temporanea di Impresa di tipo Verticale con “BIELLA SIRO E FIGLI

S.n.c.” con sede legale in Calcinate (BG) – Mandante;

CHE l’importo complessivo di cui alla Perizia di Variante n. 1 e Perizia di

4 Variante n. 2 ammontava ad € 339.063,93 in applicazione del ribasso del

42,153% offerto dall’originario aggiudicatario e di cui al contratto n.

401/2012 di Repertorio Provinciale, ed accettato dalla ”IMPRESA MILE-

SI GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) – Capogrup- po della Associazione Temporanea di Impresa di tipo Verticale con “BI-

ELLA SIRO E FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate (BG) – Mandan- te;

CHE con atto notarile del Dr. Alfredo Coppola Bottazzi Notaio in Berga- mo iscritto nel ruolo del Distretto di Bergamo, sottoscritto in data

22.11.2016 iscritto al n.66105 di Repertorio, registrato a Bergamo in data

06.12.2016 al n.44888 Serie 1T, è stata costituita la “ Associazione Tem- poranea di Impresa di tipo Verticale ” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, fi- nalizzata alla realizzazione dei lavori, con la quale la Capogruppo “IM-

PRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) si è impegnata allo svolgimento dei lavori relativi alla Categoria prevalen- te OG3 e l’impresa Mandante “BIELLA SIRO E FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate (BG) si è impegnata allo svolgimento dei lavori relativi alla Categoria scorporabile OG10, come da dichiarazione di impegno a costituire l’A.T.I. sottoscritta in data 29.08.2011 (atto notarile pervenuto alla Amministrazione in data 7.12.2016 Prot. Prov. 77906/I);

CHE, pertanto, a seguito di quanto sopra, la ”IMPRESA MILESI GEOM.

SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) – Capogruppo della As- sociazione Temporanea di Impresa di tipo Verticale con “BIELLA SIRO

E FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate (BG) – Mandante essendo tenuta allo svolgimento dei lavori di cui alla Perizia di Variante n. 1 e Pe-

5 rizia di Variante n. 2 per l’importo complessivo di € 339.063,93 in appli- cazione del ribasso del 42,153% ha sottoscritto il relativo contratto d’appalto in data 07.03.2017 iscritto al Repertorio Provinciale n. 1072;

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2731 in data

22.12.2017 è stata approvata la Perizia di Variante n. 3 dei lavori non comportante maggiore spesa rispetto al progetto esecutivo dell’opera di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 326 del 11.07.2011 e contestualmente sono stati affidati i lavori di perizia alla “IMPRESA MI-

LESI GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) Capo- gruppo della Associazione Temporanea di Impresa con “BIELLA SIRO E

FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate (BG) - Mandante per un im- porto complessivo di € 40.046,72;

CHE risultano acquisite agli atti della Amministrazione le conformi “Certi- ficazione D.U.R.C.” delle imprese in Associazione Temporanea di Im- presa emesse rispettivamente in data 19.02.2018 con scadenza validità alla data del 19.06.2018 per l’impresa Capogruppo “IMPRESA MILESI

GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago (BG) e in data

27.11.2017 con scadenza validità alla data del 27.03.2018 per l’impresa

Mandante “BIELLA SIRO E FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate

(BG);

CHE non necessita acquisire la “Comunicazione antimafia” in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divie- to indicate all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, rientrando la fattispecie tra quelle previste all’art. 83, comma 3 lett. e) del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011, in quanto l’importo del con-

6 tratto è inferiore ai limiti ivi fissati;

CHE la “IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in

Gorlago (BG) - Capogruppo dell’A.T.I. - risulta comunque iscritta dalla data del 30.03.2017 con scadenza al 30.03.2018 negli “Elenchi dei forni- tori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma da 52 a 57, della Legge n. 190/2012 –

D.P.C.M. 18.04.2013 (White List)” della Prefettura Ufficio Territoriale di

Governo di Bergamo – Area I – Ordine e Sicurezza pubblica – Ufficio

Antimafia – [email protected], in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011;

CIÒ PREMESSO essendo ora intenzione delle parti fare ciò constare e risultare da apposi- to contratto che regoli l'avvenuto appalto, si conviene e si stipula quanto segue.

1) CONFERMA DELLE PREMESSE

Le parti riconoscono, approvano e confermano le suesposte premesse.

2) AFFIDAMENTO

La PROVINCIA di BERGAMO, come sopra rappresentata, affida alla

“IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l.” con sede legale in Gorlago

(BG) – Capogruppo della Associazione Temporanea di Impresa di tipo

Verticale con “BIELLA SIRO E FIGLI S.n.c.” con sede legale in Calcinate

(BG) – Mandante per la quale accetta e assume il qui presente suo Con- sigliere Delegato - Legale Rappresentante, sopra generalizzato, l’esecuzione dei lavori relativi all’opera denominata “S.P. ex S.S. n. 11

7 “PADANA SUPERIORE”. Riqualificazione del tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. n. 185 “RIVOLTANA” e l’intersezione con la ex

S.S. n. 591 “CREMASCA” in Comune di Mozzanica” di cui alla Perizia di

Variante n. 3 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2731 in data

22.12.2017.

3) CONDIZIONI DELL'APPALTO

L’appalto è dato e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari con- dizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nel sottoin- dicato atto, parte integrante e sostanziale, redatto e sottoscritto dal Re- sponsabile del Procedimento Arch. Daniele Sari, dal Direttore dei Lavori

Dr. Ing. Massimiliano Rizzi e dal Legale Rappresentante dell’impresa

Capogruppo:

A. Atto di sottomissione n. 3;

Vengono altresì esplicitamente richiamati i seguenti atti facenti parte del progetto complessivo relativo all’opera da realizzare, materialmente non uniti ed esistenti agli atti del fascicolo:

A) Determinazione Dirigenziale n. 2731/2017 di approvazione della Pe- rizia di Variante n. 3;

B) Elenco prezzi Unitari;

C) Relazione Tecnico-Illustrativa;

D) Corografia;

E) Planimetria interventi;

F) Sezioni tipo;

G) Quadro economico;

H) Quadro comparativo di raffronto;

8 I) Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di cui al contratto d’appalto iscritto al Repertorio Provinciale n. 1072 in data

07.03.2017; nonché in conformità alle disposizioni dell’art. 32 del Decreto Legislativo

18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il ri- ordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a la- vori, servizi e forniture” ed agli ordini e istruzioni che, in sede esecutiva, riterrà di dover impartire la Direzione dei Lavori.

4) AMMONTARE DEI LAVORI

L’importo contrattuale per i lavori aggiuntivi di cui alla Perizia di Variante n. 3 ammonta ad € 40.046,72 (euro quarantamilaquarantasei/72 ).

Il corrispettivo si dichiara soggetto a liquidazione finale, in dipendenza di tutte le variazioni che, nell'interesse dell’ente appaltante, potranno esse- re autorizzate in sede di esecuzione del progetto e comunque nel rispet- to della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

5) CONDUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa affidataria dovrà condurre personalmente i lavori affidati. In caso contrario dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti richiesti dalla vigente normativa a mezzo di atto pub- blico da depositarsi presso la Provincia.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

9 6) PAGAMENTI

Il corrispettivo per i lavori aggiuntivi di cui alla Perizia di Variante n. 3 ver- rà pagato a mezzo di bonifico bancario, al netto delle prescritte ritenute di garanzia, secondo le modalità e nei tempi di cui al contratto d’appalto iscritto al Repertorio Provinciale n. 1072 in data 07.03.2017.

Il pagamento verrà effettuato attraverso la Tesoreria Prov.le attualmente gestita da Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Bergamo Via Gabriele Ca- mozzi n. 27. Conto: Amministrazione Provinciale di Bergamo IBAN IT37

C030 6911 1001 0000 0300 024, a valere sul conto bancario o postale dell’impresa, di cui il contraente comunicherà alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accen- sione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizza- zione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone dele- gate ad operare su di essi.

Il contraente provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai da- ti trasmessi.

7) CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA (Legge 13 agosto 2010, n. 136 – integrata e modificata dal Decreto legge 12.11.2010 n. 187 “Misure urgenti in mate- ria di sicurezza”)

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tra- mite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru-

10 menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera- zioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Provincia, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autori- tà di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (Società Poste Italiane

S.p.A.) ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabili- tà delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 relativamente al presente contratto (“Clausola risolu- tiva espressa” - art. 3, commi 8 – 9 – 9-bis della Legge n. 136/2010 co- me modificata ed integrata) obbligandosi ad introdurre nel proprio paga- mento relativo al lavoro oggetto del presente atto i codici identificativi del lavoro.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'ina- dempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finan- ziaria di cui al presente contratto ne dà immediata comunicazione alla

Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì agli eventuali subappalta- tori e viene fatto obbligo all’appaltatore di inserire tale clausola negli e- ventuali propri subcontratti.

11 L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, determinerà le sanzioni previste all’art. 6 della Legge n. 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010.

8) ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'impresa affidataria consegna l’Appendice n. 1 – Applicazione n. 00048 della polizza C.A.R. n. 1621.00.33.33022003 per l’importo di € 40.046,72 emessa in data 26.01.2018 dalla Società “SACE BT S.p.A.” Agenzia di

Milano – Collaboratore Cod. n. 1621, conforme agli schemi di polizza ti- po approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.

123 del 12/03/2004 - Scheda-tecnica n. 2.3, per l'assicurazione per e- ventuali danni verificabili nel corso dell’esecuzione dei lavori.

9) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L'impresa affidataria consegna l’Appendice n. 1 – Applicazione n. 00048 della polizza R.C.T., inclusa nella polizza C.A.R. n.

1621.00.33.33022003 per l’importo di € 500.000,00 emessa in data

26.01.2018 dalla Società “SACE BT S.p.A.” Agenzia di Milano – Collabo- ratore Cod. n. 1621, conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del

12/03/2004 - Scheda-tecnica n. 2.3, per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

L’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ha provveduto a costituire la cauzione definitiva, intestata alla Associa- zione Temporanea di Impresa, di importo pari ad € 12.876,22 (euro do- dicimilaottocentosettantasei/22 centesimi), ridotta nel valore al cinquanta

12 per cento in quanto in possesso di certificazione europea di qualità, me- diante garanzia fideiussoria assicurativa n. 00101/34/46413524 rilasciata da “HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA” –

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Via G.B. Cassinis n. 21

– 20139 Milano - Scheda-tecnica n.1.2 emessa in data 10.01.2018 e conservata agli atti .

Detta cauzione verrà definitivamente svincolata ad intervenuto collaudo .

11) DURATA DEI LAVORI

I lavori aggiuntivi di cui alla Perizia di Variante n. 3 dovranno essere svol- ti entro il periodo di giorni 30 (trenta ) a decorrere dalla data di consegna dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 3 dell’Atto di Sottomissione.

12) PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale dell’importo di € 1.000,00 (euro mille/00 ), secondo quanto previ- sto all’art. 3 dell’Atto di Sottomissione.

13) CONTO FINALE – COLLAUDO

Per il conto finale e il collaudo dei lavori aggiuntivi di cui alla Perizia di

Variante n. 3 si richiamano le disposizioni previste all’art. 4 dell’Atto di

Sottomissione (60 giorni per la compilazione del verbale di ultimazione lavori e 180 giorni per la redazione del certificato di collaudo).

14) RECESSO DELLA PROVINCIA

La Provincia di Bergamo ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

15) RECESSO

13 L’impresa affidataria mediante atto notificato alla Provincia di Bergamo può recedere dal contratto secondo le modalità di cui al D.Lgs.

18.04.2016, n. 50.

16) PIANO DI SICUREZZA

Il Piano di sicurezza parte integrante e sostanziale al contratto, anche se materialmente non unito ed esistente agli atti, è stato predisposto dall’Impresa per quanto attiene le proprie scelte autonome ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 per il contratto d’appalto iscritto al Repertorio Provin- ciale n. 1072 in data 07.03.2017 e per i lavori di cui alla Perizia n. 3 si in- tende integralmente richiamato.

17) CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Si richiamano espressamente le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro così come previsto dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

18) DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti e per la durata del presente contratto, l'Impresa aggiudi- cataria dichiara di eleggere e mantenere il domicilio in Bergamo presso la Provincia.

19) ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese di atto e di registro sono, senza diritto di rivalsa, a totale carico dell’Impresa aggiudicataria (spese di bollo, copia del contratto, documenti allegati, disegni di progetto, oneri tributari).

20) CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del presente contratto di appalto vengono deferite, ai sensi dell’art. 20 del

14 Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo ove viene stipulato il con- tratto.

21) OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti fanno richiamo e riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vi- genti in materia di appalti di lavori pubblici.

E richiesto io, Segretario Generale Reggente ho ricevuto questo atto, che consta di numero quattordici facciate intere e di numero sette righe intere, fin qui, dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Dell'atto - che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - non è soggetto a control- lo in quanto trattasi di mera esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa, già esecutivi a norma di legge - ho dato lettura alle parti, le quali, trovandolo conforme alla loro volontà, lo hanno sottoscritto in mia presenza con firma digitale.

L’Incaricato di Posizione Organizzativa

Dr. Ing. Massimiliano Rizzi

Impresa Capogruppo “IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l.”

Il Consigliere Delegato - Legale Rappresentante

Sig. Sergio Milesi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, L. 221 del 2012 e integrazioni e norme collegate, il quale sostituisce il testo car- taceo e la firma autografa.

15