P e riódico Oficial
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Registrado como Artículo de segunda Clase de fecha 2 de Noviembre de 1927 Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.
Chihuahua, Chih., sábado 21 de septiembre del 2013. No. 76 GOBIERNO LOCAL PODER LEGISLATIVO DECRETO No. 1273/2013 II P.O., por medio del cual se expide la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua; se adiciona un párrafo segundo al artículo 5 Bis de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. (FOLLETO ANEXO) -0-
PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA IMPORTE de las participaciones del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización e Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diesel (IEPS), entregadas a cada municipio de esta Entidad Federativa durante el período comprendido de abril a junio de 2013. Pág. 4926 -0-
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA EDICTOS de Notificación relativos al Procedimiento de Revertimiento de diversos lotes ubicados en Ciudad Delicias, Chih. Pág. 4928 -0-
ORGANISMO DESCENTRALIZADO JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública No. 001-2013 de la Licitación No. 206-2013-EST-JCAS-PIEM, relativa al proyecto y construcción de planta potabilizadora con osmosis inversa para tratamiento de hasta 12 litros por segundo, en la localidad de Manuel Benavides, Municipio de Manuel Benavides, Chih. Pág. 4929 -0-
PODER JUDICIAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CIRCULAR 14/13 mediante la cual se decreta declarar con el carácter de inhábil las labores de los Tribunales y Oficinas Administrativas en H. del Parral, Chihuahua, por el día diecinueve de septiembre del dos mil trece, debido a las condiciones climatológicas adversas presentadas en esa Ciudad. Pág. 4930 -0-
CIRCULAR 15/13 mediante la cual se decreta declarar con el carácter de inhábil las labores de los Tribunales y Oficinas Administrativas en H. del Parral, Chihuahua, por el día veinte de septiembre del dos mil trece, debido a las condiciones climatológicas adversas presentadas en esa Ciudad. Pág. 4936 -0-
CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS. Pág. 4942 a la Pág. 4987 -0- 4926 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4927 4928 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN
ING. SERGIO ALBERTO BAEZA TERRAZAS DELEGADO REGIONAL EN CD. DELICIAS. Rúbrica Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4929 ORGANISMO DESCENTRALIZADO JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONVOCATORIA NACIONAL DE OBRA PUBLICA
No. 001-2013
El Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto del Organismo Público denominado Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, convoca a las personas físicas o morales que tengan interés en participar en la Licitación Pública para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, mismo que a continuación se señala y que se realizará en apego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua al amparo del Programa de Inversión Estado Municipio 2013, mediante oficio de Aprobación No. 2013-PIEM13-A-0188 de fecha de 04 de junio de 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda.
FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR No. DE LICITACIÓN NOMBRE DE LA OBRA TRABAJOS A EJECUTAR VISITA AL SITIO DE BASES DE LICITACIÓN EJECUCIÓN DE LA OBRA
206-2013-EST-JCAS-PIEM PROYECTO Y CONSTRUCCION RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. DE PLANTA POTABILIZADORA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE A LAS 10:30 HORAS. EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS CON OSMOSIS INVERSA PARA GEOTECNIA, ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA Y LICITACIONES DE LA JUNTA TRATAMIENTO DE HASTA 12 LITROS ESTUDIOS AMBIENTALES, PROYECTOS EJECUTIVOS, MUNICIPAL DE MANUEL BENAVIDES, CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO POR SEGUNDO, EN LA LOCALIDAD ANALISIS DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICAS DE UBICADA EN: CALLE PORVENIR DEL ESTADO DE MANUEL BENAVIDES, MUNICIPIO LAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO SELECCIONADAS, Y PROGRESO S/N, COL. CENTRO, DE MANUEL BENAVIDES, EN EL ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES A NIVEL C.P. 32980, EN LA LOCALIDAD DE ESTADO DE CHIHUAHUA ANTEPROYECTO, ELABORACION E INTEGRACION DE MANUEL BENAVIDES, MUNICIPIO INFORMES Y CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MECANICO DE MANUEL BENAVIDES, EN EL Y ELECTROMECANICO DE LA POTABILIZADORA DE ESTADO DE CHIHUAHUA 12 LPS EN EL QUE SE DEBE CONSIDERAR COMO . MINIMO LOS SIGUIENTRES SISTEMAS: FILTRACION, OSMOSIS INVERSA, REBOMBEO, DESINFECCION, CLORACION. DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, INTERCONEXIONES HIDRO MECANICAS, BASES DE CONCRETO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CASETA DE PROTECCION, SUBESTACION ELECTRICA, CERCA PERIMETRAL, PUESTA EN MARCHA Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA. Y/O LO QUE APLIQUE PARA CADA SISTEMA.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN JUNTA DE ACLARACIONES CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PROPOSICIONES LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 02 DE OCTUBRE DEL 2013 A LAS 21 DE OCTUBRE DEL 2013 72 DÍAS NATURALES A LAS 11:30 HORAS. $ 2`000,000.00 09:00 HORAS
Al contrato de obra pública derivado de las Licitaciones de referencia, se le otorgará por concepto de anticipo el treinta por ciento (30%) del importe del contrato para el presente ejercicio, para que los contratistas realicen en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. En las presentes Licitaciones no se podrá subcontratar de ningún modo, el total de la obra o partes de la misma. No podrán participar en la presentes Licitaciones, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del Artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. A).- Los Licitantes deberán presentar entre otros, los siguientes requisitos: I. Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones a la misma, para personas morales y acta de nacimiento e identificación oficial vigente, para personas físicas. II. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del Licitante misma que se requiere para participar en la presente Licitación, de acuerdo a las características y complejidad de la obra. III. Documentación que acredite el Capital Contable mínimo requerido. IV. Relación de la maquinaria y equipo propiedad de la empresa o persona física que se empleara en la obra indicando la disponibilidad de la misma, comprobación que deberá hacerse mediante la presentación de las facturas originales (que serán devueltas en el acto de presentación y apertura de proposiciones) y copia simple de las mismas. V. Relación de contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la administración pública, así como con los particulares, señalando el importe contratado, la fecha de terminación del contrato y el importe por ejercer, comprobando documentalmente que la ejecución de la obra correspondiente no presenta atraso con respecto al programa vigente.
Los puntos I, II y III antes señalados, se deberán acreditar mediante la presentación del registro vigente en el Padrón Único de Contratistas del Estado, en original y copia simple; deberán estar inscritos para estas licitaciones en la especialidad Nos. 310 y/o 311 y/o 312 y/o 313 y/o 480 y/o 614.
B).- Entrega de Documentos:
Las personas interesadas en la Licitación antes señalada, podrán revisar las Bases de Licitación previamente a su adquisición en el Departamento de Costos y Licitaciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, ubicado en Av. Teófilo Borunda No. 500, C.P. 31000, Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih. Las Bases de Licitación se entregarán a los interesados que efectúen ante la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, el pago no reembolsable de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) que es el costo de las mismas, y este se hará en efectivo ó con cheque certificado a favor de la Junta Central, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria y hasta la fecha límite para adquirir las Bases de Licitación, en el Departamento de Costos y Licitaciones de la Convocante en días hábiles en un horario de 9:00 a 15:00 horas. La lista de los Licitantes se integrará sin excepción alguna, con aquellos que hayan adquirido las Bases de Licitación desde la fecha de la publicación de la Convocatoria, hasta la fecha límite para adquirir las bases de licitación.
C).- Visita de Obra y Junta de Aclaraciones:
1. El punto de reunión para realizar la visita de obra la cual será optativa para los Licitantes se hará en la fecha, hora y lugar indicada en el cuadro de referencia, siendo atendidos por personal adscrito a la Dirección Técnica de la Convocante. 2. La Junta de Aclaraciones se efectuará en la en la Sala de Juntas “Río Conchos” de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, ubicado en Av. Teófilo Borunda No. 500, C.P. 31000, Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen
D).- Presentación de Proposiciones y Fallo:
3. La Presentación y Apertura de las Proposiciones, se efectuará en la fecha y hora indicada en el cuadro de referencia, en la Sala de Juntas “Río Conchos” de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, ubicado en Av. Teófilo Borunda No. 500, C.P. 31000, Col. Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih., al término de estos actos, se informará respecto al lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo correspondiente. 4. La Convocante rechazará las proposiciones que no reúnan los requerimientos y condiciones establecidas en las Bases de Licitación.
5. La Convocante efectuará el análisis detallado de las proposiciones admitidas y turnará al Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Poder Ejecutivo y sus Organismos el resultado del mismo, para que éste último emita el Dictamen en que se fundamentará el Fallo de Licitación correspondiente, mediante el cual, el Contrato se asignará a la persona física o moral que, de entre los Licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados los criterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos y, por lo tanto, son solventes, el Contrato se asignará a quien presente la propuesta económica más baja. Contra esta resolución, no procederá recurso alguno.
6. La fecha estimada de inicio de los trabajos será la que se indica en el cuadro de referencia.
7. El plazo de ejecución para la construcción de la obra de referencia, será el que se indica en el cuadro de referencia.
CHIHUAHUA, CHIH., A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
______LIC. SERGIO ENRIQUE MEDRANO MURILLO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Rúbrica 4930 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. PODER JUDICIAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4931 4932 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4933 4934 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4935 4936 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4937 4938 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4939 4940 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4941 4942 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013. CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
MONICA AMALIA VAZQUEZ LOPEZ 3578-72-74-76 -0-
SALVADOR ALBERTO ROBLES ARREDONDO 3681-74-76 GILBERTO ARMENDARIZ GOMEZ 3683-74-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4943
RUBÉN HERNÁNDEZ
MA. CONCEPCION CEDILLO VALENZUELA 3673-74-76 -0-
BUENAVENTURA ANDAZOLA ANDAZOLA 3675-74-76 -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH.
ARACELY ROMERO RAIGOZA 3694-74-76 KATHARINA HIEBERT HEINRICHS 3684-74-76 -0- -0- 4944 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
ELVA VAZQUEZ VALENZUELA 3609-72-74-76 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4945
EDGAR RENE GARCIA ARRIOLA 3687-74-76-78 -0- 4946 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
JESUS FEDERICO MARTINEZ ROCHA 3682-74-76 PEDRO RAMON VILLALOBOS VILLALOBOS 3680-74-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4947
CRISTINA PATRICIA BETANCOURT 3679-74-76-78 -0- 4948 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
ALBERTO JOSE GONZALEZ QUIROZ 3670-74-76 EMILIO GUILLEN ANGUIANO 3668-74-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4949
WILBERT NICOLAS MONTALVO 3667-74-76 VICTORIA EUGENIA LOZANO GUTIERREZ 3669-74-76 -0- -0- 4950 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
BLANCA SONIA MINJARES 3678-74-76-78 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4951
LUIS MENDOZA DOMINGUEZ 3676-74-76 -0-
JOSE ESCOBAR ACOSTA 3674-74-76 -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH.
OTONIEL ESTANISLAO CHAVEZ BALDERRAMA 3692-74-76 LEONEL LOYA RODARTE 3672-74-76 -0- -0- 4952 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH. SANTA ISABEL, CHIH.
JOSE CARLOS JAQUEZ JAQUEZ 3695-74-76 AMERICA LOYA ARMENDARIZ 3696-74-76 -0- -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH.
WENDY ORTEGA ACEVEDO 3697-74-76 ADELA TENA MANRIQUEZ 3698-74-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4953
SOFIA TORRES DURAN 3710-74-76 -0-
GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3704-74-76 -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH.
MARIA BECERRA OLIVAS 3703-74-76 JUAN CARLOS ARRIETA RIOS 3708-74-76 -0- -0- 4954 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
al juicio Lic. ROBERTO DEL FONDO
que a
MANUEL REYES 3707-74-76 -0-
BAUDELIO MANUEL CASILLAS ACOSTA 3706-74-76 ROMAN SOTO CARNERO 3721-74-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4955
JUAN DE DIOS MARTINEZ BENAVIDES 3712-74-76 -0-
JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA 3711-74-76 -0-
CARMEN FELIX HERNANDEZ VAZQUEZ 3713-74-76 -0- 4956 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
NICANDRA BARRIENTOS ALVARADO 3715-74-76 -0-
ANTONIO GUERRERO CONTRERAS 3718-74-76 -0-
ARTURO RUIZ BARRANCO 3705-74-76 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4957
BLANCA ESTELA CARRILLO SALAS 3716-74-76 -0-
JUANA RAMOS GUZMAN 3714-74-76 -0-
2013
JULIO CESAR APARICIO REVELES 3717-74-76 -0- 4958 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CARMONA 3722-74-76 -0-
PATRICIA RAMIREZ ORONA 3719-74-76 -0-
ROSA AMELIA BAUTISTA CAMPA DE M. 3723-74-76 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4959
MANUEL MENDOZA RAMOS 3725-74-76 -0-
FRANCISCO RAMIREZ HERNANDEZ 3720-74-76 -0-
LUIS LUCIO FIERRO HERMOSILLO 3724-74-76 -0- 4960 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
ROGELIO ITURRALDE SANTOYO 3709-74-76 -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA ISABEL, CHIH.
PÚBLICO
MANUEL VILLALBA NEVAREZ 3693-74-76 ROSARIO RUBIO ARZATE 3685-73-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4961
REFACCIONARIA AGRICOLA WOLF SA DE CV 3483-70-73-76 -0-
EMMA JORGE SANCHEZ 3688-74-76 OSCAR TENA MARQUEZ 3689-74-76 -0- -0- 4962 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
RAUL CASTILLO ARMENDARIZ 3691-74-76 URRUTIA. -0-
MA. DEL ROSARIO CHAVEZ 3779-76-78 -0-
CARLOS MARIO CARREON 3777-76-78 CORNELIUS BERG 3780-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4963
CHIHUAHUA LA SECRETARIA
MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ 3776-76-78 ROSARIO CORONEL ANCHONDO 3775-76-78 -0- -0- 4964 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
PÚBLICO EN GENERAL
SEPTIEMBRE DEL 2013 PTIEMBRE DEL 2013
ÁREZ. WONG Secretario de Acuerdos
ELSA RAMIREZ OLIVAS 3778-76-78 BLANCA ESTELA MARQUEZ 3781-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4965
JOSE LUIS GAONA SANCHEZ 3782-76-78-80 -0-
quedando copias de traslado
ARMANDO NATIVIDAD PAYAN 3727-76-80 -0- 4966 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA 3786-76 GAS COMERCIAL DE LA LAGUNA 3788-76 -0- -0-
CORPORACION ATLAS 3787-76 GRUPO ZETA DE MEXICO 3789-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4967
GRUPO ZETA INTERNACIONAL 3790-76 INMOBILIARIA LA PAZ DEL OCCIDENTE 3792-76 -0- -0-
INMOBILIARIA ATLAS DE MAZATLAN 3791-76 INMOBILIARIA SIJ 3793-76 -0- -0- 4968 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
INMOBILIARIA ZETA DEL CARIBE 3794-76 SERVICIOS AERONAUTICOS Z 3796-76 -0- -0-
INMOBILIARIA ZETA PENINSULAR 3795-76 ZETA GAS DE CIUDAD JUAREZ 3797-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4969
LUBRICANTES ZETA 3798-76 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DEL BRAVO 3800-76 -0- -0-
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ATLAS 3799-76 TRANSPORTADORA CENTRAL DE GAS 3802-76 -0- -0- 4970 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
INDUSTRIAS ZARAGOZA DIV GAB MET 3803-76 IMPRESOS RIO BRAVO 3805-76 -0- -0-
MUEBLES ZETA DE CHIHUAHUA 3804-76 INMOBILIARIA Z DE HERMOSILLO 3806-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4971
INMOBILIARIA ZETA DE CIUDAD JUAREZ 3807-76 INMOBILIARIA ZETA DE LA FRONTERA 3809-76 -0- -0-
INMOBILIARIA ZARAGOZA DE LA FRONTERA 3808-76 PROMOTORA SONORENSE 3810-76 -0- -0- 4972 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
INMOBILIARIA ZETA DEL NOROESTE 3811-76 CENTRO INMOBILIARIO PANAMERICANO 3813-76 -0- -0-
CENTRO INMOBILIARIO LAGUNERO 3812-76 CONSTRUCTORA ZETA DE BAJA CALIFORNIA 3814-76 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4973
CORPORACIÓN RÍO BRAVO 3815-76 GAS CONTINENTAL DEL PACÍFICO 3817-76 -0- -0-
INMOBILIARIA Z DE BAJA CALIFORNIA 3816-76 TANQUES DE ACERO DEL BRAVO 3818-76 -0- -0- 4974 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
C. C. JEANETTE ESPINOZA: En el
HIDRO GAS DE JUAREZ 3819-76 -0-
LOS EFECTOS LEGALES TIEMBRE DEL 2013.
SEPTIEMBRE DEL 2013.
GUERRERO MARTINEZ. DEZ CARO.
ALFREDO PERRUSQUIA FRIAS 3820-76-78 JEANETTE REYES BELMONTE 3821-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4975
ordenamiento,
LOS EFECTOS LEGALES
EMBRE DEL 2013.
SUÁREZ Secretario de Acuerdos JOSE CRUZ CABRAL GARCIA 3823-76-78 -0-
SEXTO DE LO
ELISEO SANCHEZ OLIVAS 3822-76-78 EVA IRENE BARRI 3844-76-78 -0- -0- 4976 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
DEL 2013.
FRANCISCO JAVIER BENITEZ 3824-76-78-80 -0-
SERVICIOS DE PROTECCION ATLAS 3801-76 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4977
EVA ELIZABETH LUJAN 3826-76-78 -0-
LIC. SEGUNDA SECRET SECRETARIA DE JUZGADO DISTRITO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ 3825-76-78-80 JOSE LUIS CAMACHO CHAVEZ 3829-76-80 -0- -0- 4978 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
MARIA LUISA MARQUEZ 3834-76-78-80
-0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4979
DEL 2013.
DEL 2013.
BUSTAMANTE. MARTINEZ. JUANA PALMA ESCAMILLA 3840-76-78 -0- TOMASA ANAYA LOPEZ 3843-76-78 -0-
QUINCE
JOSE SOCORRO GRANILLO 3830-76-78 CAROLINA CASTILLO GONZALEZ 3827-76-78 -0- -0- 4980 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
DOLORES CHAIREZ ALDAZ 3833-76-78 -0-
BLANCA ESTELA CARRIZALES 3847-76-78 -0-
QUINCE
ADOLFO VALENZUELA OLIVAS 3828-76-78 CARLOS HERRERA ENRIQUEZ 3832-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4981
MARIA EUGENIA ZUÑIGA HERNANDEZ 3838-76-78-80 -0-
MARIA DE LOURDES TERRAZAS PADILLA 3849-76-78 -0- 4982 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
RODOLFO CAMPOS TORRES 3836-76-78 -0-
ANA MARIA GUTIERREZ MURILLO 3835-76-78 FRANCISCA ELIZALDE BELLO 3845-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4983
RUBEN ISRAEL CHAVA IGLESIAS 3841-76-77-78 -0-
JOSE MANUEL ORTIZ CORONEL 3842-76-78 -0- 4984 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
GUILLERMO TERRAZAS LERMA 3846-76-78 -0-
CESAR GERARDO BUSTILLOS MARTINEZ 3839-76-78 -0-
DEL 2013
LOURDES FLORES SALAMANCA 3837-76-78 -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4985
GLORIA ARMIDA VALENZUELA LOPEZ 3831-76-78 -0- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 5 CHIHUAHUA, CHIH.
BARBARA REYES MOGOLLON 3858-76-78 -0-
CAROLINA BAEZA LOPEZ 3848-76-78 ROBERTO IBUADO ANCHONDO 3640-72-76 -0- -0- 4986 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
JESUS MANUEL DELGADO JUAREZ 3874-76-77-78 -0- PRESIDENCIA MUNICIPAL CASAS GRANDES, CHIH.
JOSE MARTINEZ MARIN 3873-76-77-78 JESUS ADRIAN BECERRA PORTILLO 3765-76-78 -0- -0- Sábado 21 de septiembre d e l 2 0 1 3 . PERIODICO OFICIAL 4987 SENTENCIA Juzgado Cuarto Familiar Distrito Bravos Cd. Juárez, Chih.
CIUDAD JUÁREZ, A DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. VISTOS, para RESOLVER EN DEFINITIVA, los autos que integran el Juicio especial de DIVORCIO CONTENCIOSO, promovido por el señor JESUS CELAYA JIMENEZ, en contra de la señora MARIA DE LOS ANGELES CIGARROA DE HARO, según el expediente número 703/2007 y;
RESULTANDO CONSIDERANDO RESUELVE
PRIMERO.- Ha procedido la vía especial de DIVORCIO CONTENCIOSO, en la que los cónyuges celebraron un convenio para que el trámite de Divorcio se continuara por la vía Voluntaria; en consecuencia.
SEGUNDO.- Se declara disuelto con todas sus consecuencias legales, el matrimonio contraído por el señor JESUS CELAYA JIMENEZ y la señora MARIA DE LOS ANGELES CIGARROA DE HARO, celebrado el día seis de diciembre del año de mil novecientos ochenta y seis, bajo el régimen de sociedad conyugal, en torreón, Coahuila.
TERCERO.- Se aprueba en todos sus términos el convenio que celebraron las personas citadas, y que aparece reproducido en la parte considerativa de esta sentencia, por lo que se les ordena que lo cumplan íntegramente.
CUARTO.- Quedan los solicitantes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero la mujer no podrá hacerlo sino hasta que hayan transcurridos trescientos días de que se haya separado físicamente de quien fue su marido o mediare el requisito previsto por el artículo 257 del Código Civil.
QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, envíese copia de la misma al C. Director del Periódico Oficial del Estado para sus publicaciones de ley y gírese atento oficio tanto al C. Oficial del Registro Civil para que proceda a levantar el acta de divorcio así como al C. Jefe del Archivo Central del Registro Civil del Estado para que ordene a quien corresponda hacer las anotaciones correspondientes en al acta de matrimonio número 00935, del libro número 4, tomo 5, en la hoja número135, levantada el día seis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, con número de control 1877542 en Torreón, Coahuila.
SEXTO.- Expídaseles a su costa a los promoventes, copias certificadas de la presente resolución.
NOTIFIQUESE.- Así, lo resolvió en definitiva y firma la C. Licenciada PATRICIA MARTINEZ TELLEZ, Juez Titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, quien actúa con su C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA NORMA LETICIA NORES GARCIA que da fe.- DOY FE.
Ciudad Juárez, Chihuahua, a ocho de enero del año dos mil ocho.
La que suscribe C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA NORMA LETICIA NORES GARCIA, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, hace constar y certifica: que la resolución dictada con fecha diez de diciembre del año dos mil siete, no fue recurrida por ninguna de las partes. Haciéndose constar para los fines legales a que haya lugar. CONSTE.
Ciudad Juárez, Chihuahua, a ocho de enero del año dos mil ocho.
Vista, la constancia que antecede y como se desprende de la misma, la anterior resolución no fue impugnada dentro del término legal por ninguna de las partes, se declara que la misma ha causado ejecutoria, previas las anotaciones que se hagan en el libro de Gobierno, archívese el asunto como totalmente concluido, hágase devolución de los documentos agregados al expediente, y expídase copia certificada de la sentencia ejecutoria.
NOTIFIQUESE.- Así, lo acordó y firma la LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ TELLEZ, Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos LICENCIADA NORMA LETICIA NORES GARCIA, con quien actúa y da fe. Doy fe.
MARIA DE LOS ANGELES CIGARROA DE HARO
-0- 4988 PERIODICO OFICIAL Sábado 21 de septiembre del 2013.
Periódico Oficial PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Calle 4ª. No. 3013, C.P. 31050 Teléfonos 429-33-00 Ext. 15823 Chihuahua, Chih.
Costo del Ejemplar $ 31.13 AVISO Costo de la Suscripción anual $1,877.97 IMPORTANTE (Del 1ro. de enero al 31 de diciembre) Al público en general. Costo de la Suscripción semestral $938.98 (Del 1ro. de enero al 30 de junio) Se les informa que la recepción de edictos a publicar es de la siguiente (Del 1ro. de julio al 31 de diciembre) manera:
Publicación de otras resoluciones o $6.16 Para publicar el miércoles se recibirán edictos hasta el jueves de la documentos conforme a la Ley, por semana anterior a la publicación. renglón. Para publicar el sábado se recibirán edictos hasta el martes de la Anexo que exceda de 96 páginas $31.30 misma semana.
Balances, cortes de caja y demás El horario de oficina es de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. publicaciones similares. El pago de publicaciones debe realizarse en cualquiera de las oficinas Página completa $766.09 de Recaudación de Rentas en el Estado.
Media página $383.04 Se les informa lo anterior para los efectos consiguientes.
Periódico Oficial y Anexo en formato $22.82 digital c/ejemplar ING. ARTURO DELGADO NEVÁREZ Todo mas un 4% universitario ENCARGADO Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 15:00 hrs.
* Edición electrónica con carácter oficial. (a partir del 30 de junio del 2013)
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE ESTA EDICION: LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
EDITADO EN LOS TALLERES GRAFICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ING. ARTURO DELGADO NEVÁREZ ENCARGADO
Calle 4ª. No. 3013, C.P. 31050, Col. Santa Rosa Teléfonos (614) 429-33-00 Ext. 15823
VIA ELECTRONICA: PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA www.chihuahua.gob.mx