Syndicat Intercommunal à vocations scolaire,

transport scolaire et périscolaire de

Hartmannswiller, , Rimb ach,

Rimbach - Zell et

Projet de construction d’un bâtiment

périscolaire à Wuenheim

Mission de maîtrise d’œuvre

Règlement de la consultation (RC)

Procédure adaptée (MAPA )

Date limite de remise des candidatures : Le 9 avril 2018 à 12 h eures - Sous forme papier : à adresser à ADAUHR - ATD - Dématérialisé : site https://marchespublics - amhr.omnikles.com

Mars 2018

Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut - Rhin Agence Technique Départementale Adauhr : 16a avenue de la Liberté • BP 60467 • 68020 cedex tél. 03 89 30 13 30 • fax. 03 89 30 13 31 • www.adauhr.fr • [email protected]

Sommaire

1. Maître d'ouvrage et organisateur de la sélection 3 1.1. Maître d’ouvrage ...... 3 1.2. Pouvoir adjudicateur ...... 3 1.3. Assistant au Maître d’Ouvrage ...... 3

2. Objet et type de sélect ion 3 2.1. Objet du marché ...... 3 2.2. Marchés complémentaires ou de réalisation de prestations similaires 4 2.3. Type de sélection ...... 4 2.4. Mission du maître d’œuvre ...... 5 2.5. Type de co - contractants ...... 5 2.6. Délai de validité des offres ...... 5 2.7. Nature des offres ...... 5 2.8. Varia ntes ...... 5 2.9. Options ...... 5 2.10. Modalités de financement et de règlement ...... 6

3. Candidats à la sélection 6 3.1. Conditions requises pour faire acte de candidature ...... 6 3.2. Modalités de remise du dossier de consultation ...... 6 3.3. Clauses d’exclusion ...... 6

4. Organisation générale de la sélection 6 4.1. Consultation publique ...... 6 4.1.1. Mode de consultation ...... 6 4.1.2. Date d’envoi à la publication ...... 7 4.2. R e mi s e d e s d o ss i e r s d e c a n d i d a t u r e sous forme papier : ...... 7 4.3. R e mi s e d e s d o ss i e r s d e c a n d i d a t u r e par voie électronique ...... 8

5. Organisation de la consultation 9 5.1. Remise des candidatures ...... 9 5.2. Pièces à fo urnir (articles 44, 45 et 50 à 54 du décret) ...... 10 5.2.1. Compétences ...... 10 5.2.2. Le d o ss ier de ca ndid a t u r e c o mp r end r a les piè c es s u iva n t es : ... 10 5.3. Analyse administrative ...... 11 5.4. Sélection des candidats admis à remettre une offre et à négocier (1 er tour) 12 5.5. Remise des offres (2 ème tour) ...... 12 5.6. Composition des offres ...... 12 5.7. A nalyse des offres ...... 13

6. Composition et rôle de la commission de sélection – Critères de sélection 13 6.1. Commission de sélection ...... 13 6.2. Critères de sélection ...... 13 6.3. Audition des candidats - négociation ...... 14

7. Suites données à la consultation de maîtrise d’œuvre 15 7.1. Mission de base ...... 15 7.2. Mis sions complémentaires (loi M OP) ...... 16 SIVOS de , Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 1 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

7.3. Autres Missions complémentaires ...... 16 7.4. Mise au point ...... 16

8. Pièces fournies aux concurrents 17

9. Enveloppe financière 17

10. Renseignements complémentaires 17 10.1. Arrêt exceptionnel de la procédure ...... 17 10.2. Renseignements complémentaires administratifs ...... 18 10.3. Renseignements complémentaires techniques ...... 18 10.4. Assurance et frais de transport ...... 18

11. Dispositions d’ordre généra l 18

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 2 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

Règlement de consultation (RC)

Cette procédure est lancée dans le cadre de la procédure dite « adaptée » en application de l’ordonnance n° 2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2 016 - 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1. Maître d'ouvrage et organisateur de la sélection

1.1. Maître d’ouvrage La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par l e Syndicat Intercommunal à Vocations Scolaire, Transport scolaire et périscolaire de Hartmannswiller, Jungholtz, Rimbach, Rimbach - Zell et Wuenheim (SIVOS) Mairie de Jungholtz – 17 rue de Rimbach – 68500 Jungholtz Tél : 03 89 62 22 11 E - mail : [email protected] Profil d’acheteur : https://marchespublics - amhr.omnikles.com

1.2. Pouvoir adjudicateur Le représentant du pouvoir adjudicateur est M. Olivier TERNISIEN – Président du SIVOS. 1.3. Assistant au Maître d’Ouvrage Le maître d'ouvrage a confié à l’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut - Rhin - Agence Technique Départementale (ADAUHR - ATD ) une mission d'assistance à Maître d'Ouvrage pour la collaboration dans la rédaction du programme technique détaillé et des documents du dossier de consultation et l'assistance à l'o rganisation de la sélection des maîtres d’œuvre , ainsi que l’assistance au suivi des études de conception. ADAUHR - ATD 16a, avenue de la Liberté - BP 60467 - 68020 COLMAR Cedex Tél : 03 89 30 13 30 – Fax : 03 89 30 13 31 Email : [email protected]

2. Objet et type de sélection

2.1. Objet du marché L'opération consistera en :

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 3 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

. la construction à Wuenheim d’un périscolaire permettant d’accueillir 60 enfants , et évolutif à 80 enfants, d’une surface d’environ 240 m ² , comprenant un hall, des sanitaires adultes, un bureau, une salle de propreté, la salle de restauration (restauration réalisée en deux services), l’office traiteur en télérestaur ation, les salles d’activités, les locaux techniques (local poubelle, stockage, chauffer ie, CTA, ménage…) .

. L’aménagement des espaces extérieurs : cour, terrasse, de stationnements PMR et traiteur, rangements, espaces verts, ... d’une surface de 625 m ² sur une emprise d’as siette foncière d’environ 900 m² .

Elle pourra bénéficier d’une option consistant à : . La mise en place de panneaux solaires pour un montant estimé à 20 000 € HT. L’opération sera réalisée en une seule tranche de travaux.

Le montant estimatif global des travaux est de : 607 500 € HT (valeur janvier 2018 )

Option BEPOS (non totalisé) : + 20 000 € HT

Démarrage prévisionnel de la phase « études » : Ju in 2018 Préparation du chantier - Démarrage des travaux : Décembre 2018 Durée des travaux : 1 1 mois Réception des travaux : Février 2020 (Les travaux de VRD / terrassement n’étant pas soumis à permis de construire, ils pourront être anticipés : démarrage imposé en 2018)

2.2. Marchés complémentaires ou de réalisation de prestations similaires E n application du décret n° 2016 - 360 du 25 mars 2016 et selon l’article 30 - 7, les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires (marchés complémentaires ou avenants) . Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront précisées au CCAP.

2.3. Type de sélection

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 4 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

La procédure retenue pour sélection ner le maître d’œuvre est une "Procéd ure a daptée" , en application des articles 27 et 34 du décret relatif aux marchés p ublics . Le présent règlement a pour objet d’en définir les modalités.

2.4. Mission du maître d’œuvre La mission qui sera confiée à l’équipe retenue est une mission de base selon le dé cret du 29 novembre 1993 (loi MOP – opérations de construction neuve ), étendue aux études d’exécution et de synthèse (EXE).

Le Maître d’œuvre pourra être investi des mission s complémentaire s suivante s : - Ordonnancement, pilotage et coordination du cha ntier (OPC) - Coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) - L’étude de simulation thermique dynamique (STD) - L’étude de faisabilité technique et économique sur les approvisionnements énergétiques évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie. - Demande de subvention (Climaxion.. / Passif) et BEPOS (option)

2.5. Type de co - contractants Les équipes mises en concurrence pourront se présenter seules ou être constituées d’un groupement . 2.6. Délai de validité des offres Le délai de validité des offr es est fixé à 12 0 jours à compter de la date limite de réception des offres. 2.7. Nature des offres Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution.

2.8. Variantes Sans objet.

2.9. Options Sans objet.

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 5 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

2.10. Modalités de financement et de règlement Application des articles 109 à 132 du décret n° 2016 - 360. Modalités de paiement : Virement administratif Délai global de paiement : 30 jours

3. Candidats à la sélection

3.1. Conditions requises pour faire acte de candidature Le can didat devra pouvoir justifier à tout moment des compétences, des moyens et des responsabilités et assurances lui incombant dans le cadre de sa mission.

3.2. Modalités de remise du dossier de consultation Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaq ue candidat , et sera mis en ligne sur le profil acheteur ( https://marchespublics - amhr.omnikles.com )

Il comprend le pr ésent règlement de consultation. La totalité des pièces constituant la candidatur e et l’offre des candidats devra être rédigée en langue française. Les offres sont chiffrées en Euros. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

3.3. Clauses d’exclusion Ne peuvent pas participer à la sélection, dir ectement ou indirectement, les personnes qui auront pris part à son organisation et à l’élaboration du programme, les membres de leur famille, descendants ou ascendants en ligne directe et leurs collatéraux, leurs associés groupés ou ayant des intérêts pro fessionnels communs. Les personnes associées à la sélection ne pourront en aucun cas participer aux missions confiées au lauréat.

4. Organisation générale de la sélection

4.1. Consultation publique 4.1.1. Mode de consultation Le Pouvoir Adjudicateur, par délégation du Maître d’Ouvrage, a décidé de lancer une consultation publique par :

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 6 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

- publication sur la plateforme de dématérialisation suivante : https://marchespublics - amhr.omnikles.com - publication dans le s journa ux d’annonces légales (DNA) 4.1.2. Date d’envoi à la publication L’avis d’appel à la concurrence a été : - transmis à l a plate forme de dématérialisation citée au §4.1.1. - envoyé à la publication dans le journal d’annonces légales (JAL) cité au §4.1.1. le 9 mars 2018

4.2. R e mi s e d e s d o ss i e r s d e c a n d i d a t u r e sous forme papier : Les d o ss ie r s de vr o nt ê t r e a d r e ss és : . pa r v o i e p o st a le en c o u rr ier r e c o mm a ndé av ec acc u s é de r é c ep t i o n à : ADAUHR – ATD – 16a avenue de la Liberté – BP 60467 – 68020 Colma r

. s o it r e mis c o n tr e r é c é p i ss é au secrétariat de l’ADAUHR - ATD à la même adresse.

Le pli porte également l’indication de la consultation

SIVOS P rojet de construction d’un bâtiment périscolaire à WUENHEIM

« NE PAS OUVRIR »

Les c andidatures seront remi ses sous pli fermé par tout moyen permettant d’en garantir la confidentialité et de déterminer la date et l’heure exacte de leur réception, notamment recommandé avec demande d’avis de réception postal ou remis contre récépissé auprès du s ecrétariat de l ’ ADAUHR - ATD . Les plis qui ont été reçus après la date et l ’heure limite de dépôt annoncée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou ne respectant pas les conditions de remise ci - dessus énoncées ne sont pas ouverts et sont déclarés irrecevables. Il est rappe lé aux candidats qu’ils restent responsables de l’acheminement de leur pli et qu’aucune réclamation ne sera admise en cas de retard dû à la logistique (Poste,…). Le cachet de la poste ne fait pas foi. Les d o ss ie r s de vr o nt p arv e nir en l a n g ue f ra n ça i s e.

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 7 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

4.3. R e mi s e d e s d o ss i e r s d e c a n d i d a t u r e par voie électronique Conformément aux articles 38 à 42 du décret relatif aux marchés p ublics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les candidats ont la possibilité de télécharg er un dossier de consultation en ligne. Les candidats peuvent dé c ider de remettre leur candidature p a r v o ie p o s t a le o u p a r v o ie éle c t r o nique .

La pl a t e - f o r me r e t enue po ur t élé c h arg er le R è g leme n t de la C o n s ul t a t i o n, acc ueillir les ca ndid a t u r es p a r v o ie é le c t r o ni q ue e s t la s ui va n t e : https://marchespublics - amhr.omnikles.com

Concernant le téléchargement, les candidats se réfèreront aux procédures mises en place par le site de la plate - forme.

La tran smission dématérialisé e des candidatures ne pourra être exécutée que sur le site Internet suivant : https://marchespublics - amhr.omnikles.com

Les candidatures/plis doivent être remis impérativement avant la date indiquée sur la page de garde du présent règlement de la consultation. La présentation des plis sera identique à celle remise sur support papier. Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites seront refusés. Les dossiers in complets seront rejetés. Les formats de fichiers acceptés par la personne publique sont les suivants: Word, Excel, Powerpoint, Winzip et Acrobat Reader. Le format PDF (non modifiable et universel) sera préféré.

Avertissements : > Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra être traité préalablement par le soumissionnaire par un anti - virus. En effet, conformément aux dispositions réglementaires en matière de dématérialisation des procédures de marchés publics, la réception de tout fichie r contenant un virus entraîne l’irrecevabilité de la candidature ou de l’offre. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Il pourra êt re fait recours à une copie de sauvegarde. > Une copie de sauvegarde « candidatures » peut être remise, dans le délai fixé pour la réception des candidatures , sur support papier ou sur support physique électronique (CD - ROM, clé USB). Elle doit être placée da ns un pli

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 8 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

scellé comportant la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». Elle sera ouverte par le pouvoir adjudicateur en cas d’impossibilité de lir e les candidatures transm ises par voie électronique . > Une copie de sauvegarde « offres » peut être remise, da ns le délai fixé pour la réception des offres , sur support papier ou sur support physique électronique (CD - ROM, clé USB). Elle doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». Elle sera ouverte par le pouvoir adjud icateur en cas d’impossibilité de lir e les offres transmises par voie électronique . Les copie s de sauvegarde doi ven t être arrivées dans les mêmes limites de délai que la candidature ou l’offre. Les candidats ayant remis un pli dématérialisé et qui serai ent attributaires du marché seront informés, le cas échéant, du fait que leur marché devra être re - matérialisé et donner lieu à la signature manuscrite du document sur support papier. En cas de présentation d’un pli électronique par un groupement d’entrepr ises, c’est le mandataire du groupement qui procède au dépôt du pli. Il n’est pas possible de combiner les procédés de réponse, c’est - à - dire une partie sur support papier et une partie sur support électronique.

5. O rganisation de la consultation

5.1. Remise des candidatures

Les dossiers doi vent être adressés par voie postale ou déposés à l’ADAUHR - ATD - Colmar ou transmis sous forme dématérialisée par voie électronique à l’adresse https://marchespublics - am hr.omnikles.com

avant le 9 avril 2018 à 12 h .

par tout moyen permettant d’en garantir la confidentialité et de déterminer la date et l’heure exacte de réception . L’adresse pour envoi ou dépôt sous forme papier est : ADAUHR - ATD 16a avenue de la Libe rté – BP 60467

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 9 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

68020 COLMAR

Heures d’ouverture : Lundi – jeudi : 8 h 15 – 12 h / 14 h – 17 h Vendredi : 8 h 15 - 12 h / 14 h – 16 h

Avec les indications mentionnées au § 4.2.

5.2. Pièces à fournir (articles 44 , 45 et 50 à 54 du décret ) 5.2.1. Compétences Chacune des équipes mises en concurrence pourra se présenter seule ou constituer un groupement composé : . d’un ou de plusieurs architectes , inscrits au tableau de l’ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la d irective n° 85/384/CEE du 10 juin 1985. L’un des architectes sera mandataire du groupement. . d'un ou de plusieurs co - traitants. Les spécialités suivantes devront être assurées par le groupement : - architecture - ingénierie structure - ingénierie thermique et f luides , démarche environnementale - économie de la construction

L’ensemble des spécialités pourra être assuré par un seul cabinet si celui - ci justifie de toutes les compétences requises. La forme du groupement , lors de la signature du marché, sera de type s olidaire. Pour la cotraitance, un opérateur économique regroupant tout ou partie des spécialisations énumérées ci - avant sera aussi accepté.

5.2.2. Le d o ss ier de ca ndid a t u r e c o mp r end r a les piè c es s u iva n t es : Au titre des justifications à produire prévues aux arti cles 44, 45 et 50 à 54 du décret relatif aux marchés p ublics, le candidat devra fournir :

5 .2.2.1. Communes à l’ensemble des participants d’une même équipe : . La lettre de candidature (DC1 ) , à remplir – et, en cas de groupement, l’habilitation du mandatair e par ses cotraitants, complétée, datée

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 10 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

. Présentation de quelques références, études en cours ou expériences acquises au sein d’autres agences , jugées significatives par l’équipe candidate de son savoir - faire et de sa conception architecturale, notam ment dans les domaines : . de la construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments dédiés à la petite enfance : périscolaires, multi - accueil… . le savoir - faire de l’équipe dans la construction de bâtiments passifs et intégrant la démarche environnemen tale. Cette présentation se fera sur 2 fiches A 3 r ecto au format « paysage » .

5.2.2.2. Propres à chaque participant . Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières (DC 2) du candidat ainsi que les documents rela tifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager . Si le candidat est en redressement judiciaire , la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (Art. 45 - 3° de l’ordonnance du 23 juillet 2015) . Un dossier de format A4 (en complément du §5.2.2.1) , pour chaque participant, n'excédant pas 5 pages de références en matière de constructions publiques, notamment de réalisations dans le domaine de la consultation ou équivalent. . Une déclaration sur l’honneur, pour justifier qu’il n’entre dans aucun des ca s mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est en règle au regard des articles L 5212 - 1 à L 5212 - 11 du Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés L’empl o i des f o r mul a i r es de t y pe DC 1 , DC 2 e s t s o uh a i t é. Ceux - c i s o nt t élé c h arg e a bles s ur le s i t e http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires - marchés - publics .

5. 2.3. Le Pouvoir Adjudicateur accepte que le candidat prése nte sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission Européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et pl ace des documents mentionnés à l’article 48/1° du décret n °2016 - 360 du 2 5 mars 2016 .

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

5.3. Analyse administrative L’analyse administrative des dossiers de candidature aura lieu dans les jours suivant la remise des dossiers .

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 11 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

P r é a l a blement à la r éuni o n de la commission de sélection, le P o u v o ir A d judi ca t eur s e r é s e rv e le d r o it de dem a n der a ux ca ndid a t s de c o mpl é t e r leur d o ss ier de ca ndid a t u r e d a ns les conditions de l’article 55 du décret .

5.4. Sélection des candidats admis à remettre une offre et à négocier (1 er tour) La réunion de la commission do nt la composition est fixée à l'article 6 , procédera à la sélection des candidats admis à remettre une offre et à négocier lors d’une date à définir au courant des semaines 16 à 18. Cette réunion n’est pas publique.

5.5. Remise des offres (2 ème tour) Les offr es à remettre telles qu'elles sont définies à l'article 5. 6. du présent règlement devront parvenir au plus tard dans un délai de 2 semaines après la sélection des candidats admis à remettre une offre (date précisée ultérieurement par courrier).

5.6. Compositi on des offres Les offres à remettre par les concurrents seront structurées de la façon suivante :

. Méthodologie : La méthodologie du candidat sera décrite dans une note spécifique . La note fera en particulier apparaître : ­ les réactions du candidat par rapp ort au programme et à la visite des lieux , la façon dont il propose d’aborder le projet, au regard de son expérience et de ses références ­ les moyens humains et techniques affectés à l’opération dans l’équipe, ­ la disponibilité de l’équipe et du mandataire (charge de travail actuelle, etc…) ­ la pratique des marchés publics dans l’équipe

. Offre d’honoraires et de taux de tolérance : La proposition d’honoraires portera sur la mission de maîtrise d’œuvre telle que définie aux articles 7.1. à 7.3. du présent règle ment, et fera apparaître le chiffrage des différentes missions demandées, ainsi que les taux de tolérance proposés (études/chantier)

. Proposition de planning : La proposition de planning portant sur les calendriers des études et du chantier pourra s’appuyer sur l’ expérience du candidat dans le domaine faisant l’objet de la

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 12 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

consultation, sur la méthodologie proposée, ainsi que sur une réflexion quant aux processus techniques et mises en œuvre à employer dans le cadre du projet, afin de s’inscrire dans les obj ectifs que s’est fixé la maîtrise d’ouvrage.

5.7. Analyse des offres Les offres des candidats feront l’objet d’une analyse préalable, destinée à préparer le travail de la commission .

6. Composition et rôle de la commission de sélection – Critères de sélection

6.1. Commission de sélection Dans le cadre d'un marché à procédure adaptée, l'autorité compétente pour attribuer le marché est le Pouvoir Adjudicateur, M. Oliver TERNISIEN – Président du SIVOS.

Le Pouvoir Adjudicateur pourra s'entourer d'une commission de sél ection composée de membres élus au Conseil Syndical Intercommunal et le cas échéant de personnalités présentant un intérêt particulier au regard de l'objet de la consultation, désignées par le Pouvoir Adjudicateur.

Pourront également assister aux séance s , le personnel technique et administratif du Syndicat Intercommunal , et un représentant de l’Assistant au Maître d’Ouvrage.

6.2. Critères de sélection Les critères de jugement des candidatures et des offres des prestations des équipes de maîtrise d’ œuvre port ent :

6.2.1 . Critères de sélection des candidatures – 1 er tour L es candidatures seront sélectionnées, au terme d'un classement prenant en compte : . Les références de l'équipe notamment dans le domaine de la consultation pondérées (coefficient de 0,4 0 ) Le s références professionnelles du candidat seront appréciées au regard des éléments les plus significatifs du ou des architectes (rôle de l’arch itecte déterminé : mandataire, associé, architecte de conception et / ou d’opération, chargé de projet lors d'une collaboration antérieure ou ponctuelle, démarche qualité, démarche

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 13 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

environnementale, procédures expérimentales, participation à des concours, récompenses, etc.) et du ou des cotraitants (type de projet, rôle du cotraitant, …)

. Les m oyens humains et matéri els pondérés (coefficient 0,3 0 ) . Les compétences du groupement pond érées (coefficient 0,30 ) Ces 2 critères " moyen s " et " compétences " seront appréciés au regard du chiffre d'affaire annuel des candidats, des moyens humains et matériels mis en œuvre pour l 'opération, de l’attribution des c ompétences au sein de l’équipe. Après analyse des candidatures par la commission, une note de 0 à 10 sera attribuée pour chaque critère à chacun des candidats. La note finale de chacun des candidats sera la moyenne des no tes attribuées, affectées des coefficients de pondération. Un classement sera effectué au résultat des notes et transmis au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir ad judicateur dressera la liste d’un minimum de TROIS (3) candidats admis à remettre une offre et êt re auditionné s .

6.2.2. Critères de sélection des offres - 2 ème tour Les critères de jugement sont : . Méthodologie proposée pondérée à 0. 3 0 . Proposition de planning d’études et de chantier pondérée à 0. 3 0 . Proposition d’honoraires et de taux de tolérance (é tudes/chantier) pondérée à 0, 4 0

Les offres seront appréciées sur les bases des éléments remis à l’article 5.6. , ainsi qu’en fonction des échanges intervenus avec le candidat lors de son audition par la commission. Le classement des concurrents sera opéré par le pouvoir adjudicateur à l’issue des négociations, qui porteront sur les points cités ci - dessus.

6.2.3 . Offres inappropriées : Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables seront éliminées .

6.3. Audition des candidat s - négociation La commis sion dont la composition est fixée à l’article 6.1. procédera à un examen des offres remises et à l’audition de façon séparée des représentants de chacune des équipes. Les réunions d’auditions des candidats se tiendront au courant de la semaine 20 (date pr écisée ultérieurement).

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 14 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

Les concurrents seront reçus selon un ordr e de passage qui sera indiqué dans le courrier d’invitation à présenter une offre. L’assistant au Maître d’ouvrage dressera un procès - verbal dans lequel seront consignées les observations. L e procès - verbal sera signé par le Pouvoir Adjudicateur et tous les membres de la commission. Dans le cas où le Pouvoir Adjudicateur n’aurait pu se déterminer, une deuxième audition de l’ensemble des candidats pourra être organisée selon les mêmes modalités .

7. Suites données à la consultation de maîtrise d’ œuvre

Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au Maître d'œuvre lauréat retenu après acceptation de son offre finale. Le maître d'ouvrage se réserve le droit, après désignation du Maître d'œuvre, de ne pas engager les phases d'études et de travaux du projet. Dans le cas contraire, le lauréat retenu après négociation se verra confier, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985 et de son dé cret d'application du 29 novembre 1993 , dite loi MOP , les missions suivantes :

7.1. Mission de base La mission de base de la maîtrise d'œuvre (opérations de construction neuve ) comporte les éléments suivants : ­ Esquisse (ESQ) ­ Avant - projet sommaire (APS) ­ A vant - Projet Définitif (APD) ­ Etudes de projet (PRO) ­ Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ­ Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ­ Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de ga rantie de parfait achèvement (AOR). NB : Les dossiers de demandes de subvention auprès des différents organismes dont l’Etat, le Conseil Départemental, la région , CLIMAXION , etc… seront réalisés dans le cadre de la mission de base.

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 15 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

7.2. M issions com plémentaires (loi MOP) La mission de maîtrise d’œuvre comportera ég al ement :

- Les études d’exécution et de synthèse (EXE)

7.3. Autres M issions complémentaires Le Maître d’œuvre sera investi de s mission s complémentaire s suivante s : - Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) - Coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) - L’étude de simulation thermique dynamique permettant d’optimiser les caractéristiques des parois et autres composants constructifs. Il s’agira de trouver l'optimum ent re performances et retour sur investissement et d’établir une stratégie de rénovation énergétique permettant d'atteindre la performance énergétique (bâtiment passif) avec un temps de retour minimal. - L’étude de faisabilité technique et économique sur les ap provisionnements énergétiques évaluant les diverses solutions d'approvisionnement en énergie . Cette étude concerne l'énergie utilisée pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude et l'éclairage. Elle compare diverses so lutions techniques, dont la solution initialement proposée par le maître d'œuvre, et calcule les temps de retour sur investissement des différentes solutions. Elle est réalisée au moment de l’établissement du dossier de Permis de Construire. - Etablissement des dossiers de demande de subvention .

Ces mission s p o u rr ont é v en t uelleme n t ê t r e c o nfi é e s a u m a î t r e d’ œ u vr e r e t enu o u fe r ont l’ o bj e t d’u n e c o n s ul t a t i o n ul t é r ieu r e, s el o n les di s p o s i t i o ns arr ê t ées p a r le m a î t r e d ’ o u vrag e, à l’i ss ue des né g o c i at i o n s. Selon le cas, l es modalités pratiques d'exécu tion de ces mission s et ses c ontenu s détaillé s seront défini s contractuellement, à l'issue d'une mise au point entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage Les travaux seront traité s par marchés séparés avec des e ntreprises isolées ou groupées solidaires.

7.4. Mise au point Le Pouvoir Adjud icateur peut, en accord avec le candidat retenu , procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques sub stantielles , notamment financières , du marché.

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 16 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

8. Pièces fourni e s aux concurrents

Le dossier de consultation fourni aux concurrents comprend :  le présent règlement

9. Enveloppe financière

Les prestations incluses dans le coût global prévisionnel des travaux fixé à 607 500 € HT ( valeur janvier 2018 ) , sur lequel le candidat engage sa responsabilité, comprennent : - la préparation du chantier, les terrassements généraux ­ l'ensemble des travaux de construction neuve - les V.R.D. internes au périmètre défini, - les branchements s ur les réseaux publics, (le cas échéant) - les équipements techniques indissociables de l'ouvrage - les aménagements extérieurs décrits au programme (accès, …) - les équipements tels que décrits dans le programme technique.

Elles ne comprennent pas : - le s honoraires de la maîtrise d’œuvre - les éventuelles missions complémentaires - les travaux de VRD à l’extérieur du périmètre défini - le contrôle technique des ouvrages - la coordination de sécurité et de protection de la santé - les études géotechniqu es et hydrologiques - les relevés de géomètre - les frais de publicité et d’appel d’offres

10. Renseignements complémentaires

10.1. Arrêt exceptionnel de la procédure Le maitre d'ouvrage pourra à tout moment décider de ne pas donner suite à la mise en concurrence pour des motifs d’intérêt général

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 17 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE

10.2. Renseignements complémentaires administratifs Pour obtenir tous les renseignements administratifs complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s’adresser au secrétariat du SIVOS (coordonnées au § 1.1.).

10.3. Renseignements complémentaires techniques Pour obtenir tous les renseignements techniques complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s’adresser au service suivant : ADAUHR - ATD – M. Luc JAEGER Tél. 03 89 30 13 30 – Fa x : 03 89 30 13 31 – [email protected]

10.4. Assurance et frais de transport Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. L'organisateur de la sélection ne peut être rendu responsable du dépass ement du délai de remise des offres de candidatures, ni de celles entrant dans le cadre de la négociation.

11. Dispositions d’ordre général

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif , 31 avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 Strasbo urg cedex, du ressort duquel dépend le maître d’ouvrage.

Fait à Jungholtz , le 5 mars 2018

Olivier TERNISIEN Président du SIVOS

SIVOS de Hartmannswiller, Jungholtz, Ri mbach, Rimbach - Zell et Wuenheim - Projet de construction 18 d’un bâti ment périscolaire à Wuenheim - Règlement de consultation sélection MOE