AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE: ...... Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire

POUVOIR ADJUDICATEUR Communauté de Commune du Sud Marnais (CCSM) 150, rue Verriers – 51230 FERE CHAMPENOISE 03 26 42 52 36 / cc­sud­[email protected] OBJET DU MARCHE Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire Type de marché de travaux: entretien Classification CPV : 45233141­9 ­ Travaux d'entretien routier Lieu d'exécution: ­ territoire de la Communauté de Communes du Sud Marnais Détail du marché : réparations et purge de chaussée, renforcement de rive de chaussée en béton, ESU/ECF Délai d'exécution du marché : Tranche ferme 20 jours ouvrables / Tranche conditionnelle 1 (prix 12) 5 jours ouvrables/Tranche conditionnelle 2 (prix 13) 7 jours ouvrables/Tranche conditionnelle 3 (prix 14) 2 jours ouvrables/Tranches conditionnelles 4 à 8 (prix 15 à 19) 1 jour ouvrable/ Tranche conditionnelle 9 (prix 20) 2 jours ouvrables CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE • Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges. • Les prix seront fermes actualisable / Unité monétaire utilisée, l'euro; • Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde.

• Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours. • Les travaux commenceront en deuxième quinzaine de juin 2011.

CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci­dessous avec leur pondération: • Le prix des prestations – 40 % • La valeur technique – 60 % PROCEDURES Type de procédure: Procédure adaptée (article 26­II et 28 CMP) Conditions de délai : Date limite de réception des offres : lundi 11 juin 2012 à 12h00 à la CCSM Délai minimum de validité des offres: 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres DCE TELECHARGEABLE SUR LE SITE : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Nom de l'organisme: DDT de la ­ Pôle Atesat ­ Cellule d'Appui Territorial d'Epernay Adresse: 145 Avenue du Général Leclerc ­ BP n°71 – DIZY Code postal: 51200 Ville: EPERNAY / Téléphone: 0326595460 / Télécopieur: 0326548970 Courriel: ddt­stpp­[email protected] BON POUR AFFICHAGE

A Fère­Champenoise, le

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT (AE) valant Cahier des Clauses Particulières

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Communauté de Communes du Sud Marnais (CCSM)

Objet du marché Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire

Marché sur procédure adaptée, en application des articles 26-II et 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de : mai 2012 (mois zéro).

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Montant TTC

Imputation Budget communautaire

Remise des offres Date et heure limites de réception : Lundi 11 juin 2012 à 12h00 à la CCSM

L'acte d'engagement comporte 62 pages dont les annexes n°1 à 34.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 2-51 ACTE D'ENGAGEMENT (AE)

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sud Marnais 150, rue des Verriers 51230 FERE-CHAMPENOISE Téléphone : 03 26 42 52 36 Télécopieur : 03 26 42 52 37 Adresse de courrier électronique (courriel) : [email protected]

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sud Marnais

Ordonnateur Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Sud Marnais

Comptable public assignataire Monsieur le Receveur de la Communauté de Communes d' Trésorerie d'Anglure Rue de Châlons - 51260 ANGLURE

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné « Maître de l'ouvrage ».

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 3-51 ARTICLE PREMIER. REGLEMENT DE LA CONSULTATION

1-1. Objet et conditions de la consultation

Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993). La consultation concerne : L'exécution des travaux relatifs à la mise en œuvre du programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Marnais ; les travaux sont situés hors et en agglomération en communes de : Broussy le Grand, Bannes, Euvy, Gourgançon, , Ognes , Fère-Champenoise et Faux-Fresnay.

Les principaux postes de travaux de l'opération de renouvellement des couches de surface par enduits superficiels d'usures (ESU de classe 3) et enrobés coulés à froid (ECF) comprennent : • la reconnaissance contradictoire du support, • la signalisation temporaire d'approche et la signalisation de protection du chantier (y compris la gestion des alternats) ainsi que le maintien de la signalisation de danger courant dans la période de la fin de l'enduit à l'enlèvement des rejets, • la préparation du support : nettoyage, balayage et éventuellement le décapage de boues adhérentes et leur évacuation, • l'enlèvement éventuel des peintures thermoplastiques et des produits collés, • les suppressions de bourrelets ou les purges ou les reprofilages ou les étanchéisations de la chaussée nécessaires aux EAF ou GE ou PATA destinés à la restitution d'un profil transversal régulier de la chaussée que les déformations relevées soit situées localement en rive ou en axe ou en pleine largeur, • les renforcements de rive de chaussée par épaulement en béton rainuré, • le repérage et la protection des ouvrages sous chaussées : tampons, bouches à clés, etc ou en limite de chaussée : murs, bordurages etc, • la fourniture et le contrôle des granulats et du liant, • les études de dosage en liant et en granulats, • le transport des fournitures : liants, dopes et granulats, • la préparation et l'application du liant, • le gravillonnage et enrobé coulé à froid, • le balayage et l'aspiration des rejets, • la remise en circulation de la chaussée. La réalisation de la signalisation horizontale après travaux n'est pas comprise à l'entreprise.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 4-51 Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

territoire de Broussy le Grand,

VC4 de Broussy à Joches allant de la « RD45 à la RD39 » section localisée de 120 m ;

Rue de Joches allant de la « Rue de l'Abreuvoir au pont» section totale de 192 m ;

territoire de Bannes,

Rue du Puits St Christophe allant de la « Rue des Marais de St Gond à la RD 43 » section totale de 1 027 m et de 4,80 m de largeur environ ;

territoire de Euvy,

Rue de l'Eglise allant de la « RD43 à la rue Basse » section totale de 90 m et de 5,60 m de largeur environ ;

Rue Basse allant de la « RD43 à la rue de la Libération» section localisée de 90 m ;

territoire de Gourgançon,

Rue St Memmie (côté Ouest) allant de « RD 43 à la Rue du Mercredi » section totale de 470 m et de 6,10 m de largeur environ ;

territoire de Thaas,

Chemin dit le Gros Ruet allant de « RD 76 à la fin de viabilité » section totale de 210 m et de 4,20 m de largeur environ ;

territoire de Ognes,

Rue de la Crayère allant de la « RD253 au Chemin des Hauts » section totale de 127 m et de 4,30 m de largeur environ ;

Chemin des Hauts allant de la « RD253 à la rue des Crayère » section totale de 420 m et de 4,15 m de largeur environ ;

territoire de Pleurs,

Rue de la Ferme de l’Étang allant de la « RD305A au Chemin AF » section totale de 410 m et de 4,15 m de largeur environ ;

Rue Haute Baudoin allant de la « RD5 au RD5 » section localisée de 75 m et de 11,00 m de largeur environ ;

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 5-51 territoire de la commune de Fère-Champenoise,

Rue du Maréchal Foch allant de la « rue du Pont de la Saule au giratoire de la Mairie » section totale de 370 m et de 5,75 m de largeur environ ;

territoire de la commune de Faux-Fresnay,

Petit Rue allant de la « RD53 à la première maison à droite » section localisée de 25 m ; Le traitement des débouchés des voies et chemins intègre à l’entreprise les pattes d’oie diverses, pistes de décélération ou d’insertion, raquettes de retournement ainsi que le rétablissement lorsqu’il y a lieu des accès aux propriétés riveraines. La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l'article 26-II du Code des Marchés Publics (CMP). Le marché comporte une tranche ferme et neuf tranches conditionnelles, conformément aux dispositions de l'article 72 du CMP. Le délai de validité des offres est de 90 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Une visite sur place par le candidat est obligatoire de manière à prendre connaissance et à apprécier à la date de remise des offres : - de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords des ouvrages ; - à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, etc) ; - à apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité. Les candidats désirant être accompagnés lors de cette visite s’adresseront au secrétariat de la CCSM qui assurera la programmation des rendez-vous avec le représentant de la collectivité en charge de la commission « voirie ». Ils devront alors préciser à l’appui de leur offre la mention de cette date de visite.

Pour obtenir tous les renseignements d'ordre technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront s’adresser à : DDT de la Marne Pôle Atesat - Cellule d'Appui Territorial d'Epernay 145 Avenue du Général Leclerc - BP n°71 - DIZY 51200 EPERNAY Téléphone : 0326595460 Télécopieur : 0326548970 Adresse de courrier électronique (courriel) : [email protected]

1-2. Présentation des offres

L'offre devra être adressée, avant la date et l'heure limite fixée pour la présente consultation, par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à l'adresse indiquée dans la page de garde du présent acte d'engagement. Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 6-51 Il comprendra les pièces suivantes : - Un projet de marché comprenant :  L'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) habilité(s) du entrepreneur ; Les décompositions des prix forfaitaires annexées à l’acte d’engagement : cadre ci-joint à compléter sans modification hormis la colonne quantité qui est fournie à titre indicatif, accompagnées du dossier des propositions techniques complémentaires ou alternatives ; Lorsqu'un candidat estimera devoir rectifier les quantités des natures d'ouvrages figurant au sein d’une décomposition des prix forfaitaires du DCE ci-dessus, il présentera son offre en deux parties :  Le montant de la première partie sera le résultat de l'application des prix qu'il proposera, aux quantités des natures d'ouvrages du DCE ;  Le montant de la deuxième partie sera celui des modifications qu'il apportera à la décomposition des prix forfaitaires : − ou en modifiant les quantités de natures d'ouvrages qui y sont indiquées, − ou en y ajoutant éventuellement des natures d'ouvrages et en indiquant les quantités et les prix correspondants. Le montant de l'offre à faire figurer à l'article 3 de l'acte d'engagement correspondra à la somme algébrique de ces deux parties de la décomposition du prix global forfaitaire. - Les documents explicatifs Au projet de marché sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant des indications relatives à l’organisation générale du chantier, au contrôle intérieur mis en place au sein de l’entreprise, à la provenance des principales fournitures et , éventuellement, aux références des fournisseurs correspondants, au programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases du chantier, à des indications concernant les procédés et moyens d'exécution envisagés, aux principales mesures envisagées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier, etc ;

1-3. Jugement et classement des offres

Les offres inappropriées ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 35 du CMP sont éliminées par le représentant du Pouvoir Adjudicateur. A la suite de cet examen le RPA engagera les négociations. Au terme de ces négociations et après classement par ordre décroissant des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le RPA en tenant compte des solutions techniques complémentaires ou alternatives proposées.

Critère d'attribution Pondération Le prix des prestations ; apprécié au regard des indications portées au cadre de l'acte 40 % d'engagement ; La valeur technique des prestations ; appréciée au vu du contenu des éléments techniques figurant dans les 60 % documents explicatifs joints à l'offre ;

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 7-51 Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition des prix forfaitaires figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition des prix forfaitaires pour la mettre en harmonie ; en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. Le RPA pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en seront informés. ARTICLE 2. CONTRACTANT

 Je soussigné ,

Nom et prénom :

 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tel. : Fax : Courriel :  Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : Ayant son siège à :

Tel. : Fax : Courriel :

N° d'identité d'établissement (SIRET) : N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du commerce et des sociétés :

après avoir : − pris connaissance du présent Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Particulières (CCP) n ° D51-492-2010-01 du 30 juillet 2010 et des documents qui y sont mentionnés ; − produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44, 45, 46 et 47 du CMP ; − procédé à la vérification de la conformité des quantités indicatives et pris connaissance du libellé des natures d'ouvrages qui figurent dans les décomposition des prix forfaitaires du DCE ;  déclare sur l’honneur que je ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics conformément à l'article 43 du code des marchés publics  m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au sein de la présente consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 46 du CMP ainsi que les attestations relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail et à la justification de l'ensemble des garanties d’assurance de responsabilité civile

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 8-51 pendant et après travaux, et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m' est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le cadre de la présente consultation et rappelée en page de garde de l’AE.

ARTICLE 3. PRIX ET MONTANT DU MARCHE

3-1. Montant du marché

La monnaie de compte du marché est l'euro .

3-11.Evaluation des travaux – toutes tranches confondues L'évaluation de l'ensemble des travaux, pour lesquels je m'engage , telle qu'elle résulte du détail estimatif et des décompositions ou sous-détails des prix, est égale à : a) Montant hors TVA : b) TVA au taux de 19,60 %, soit c) Montant TVA incluse : Arrêté en lettres à

Tranche ferme

Montant hors Montant TVA N° Prix Désignation et libellé du prix forfaitaire TVA incluse

1 Broussy le Grand – VC4 de Broussy à Joches

2 Broussy le Grand – Rue de Joches

3 Bannes – Rue du Puits St Christophe

4 Euvy – Rue de l’Église

5 Euvy – Rue Basse

6 Gourgançon – Rue St Memmie (partie Ouest)

7 Thaas – Chemin dit le Gros Ruet

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 9-51 Montant hors Montant TVA N° Prix Désignation et libellé du prix forfaitaire TVA incluse

8 Ognes – Chemin des Hauts

9 Ognes – Rue de la Crayère

10 Pleurs – Rue Haute Baudoin

11 Faux-Fresnay – Petit Rue

L'évaluation des travaux de la tranche ferme , pour lesquels je m'engage , telle qu'elle résulte du détail estimatif et des décompositions ou sous-détails des prix, est égale à : d) Montant hors TVA : e) TVA au taux de 19,60 %, soit f) Montant TVA incluse : Arrêté en lettres à

Tranches conditionnelles

Montant hors Montant TVA N° Prix Désignation et libellé du prix forfaitaire TVA incluse

12 Pleurs – Rue de la Ferme de l’Étang

13 Fère-Champenoise – Rue du Maréchal Foch

14 Bannes – Rue du Puits St Christophe

15 Euvy – Rue de l’Église

16 Gourgançon – Rue St Memmie (partie Ouest)

17 Thaas – Chemin dit le Gros Ruet

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 10-51 Montant hors Montant TVA N° Prix Désignation et libellé du prix forfaitaire TVA incluse

18 Ognes – Chemin des Hauts

19 Ognes – Rue de la Crayère

20 Pleurs – Rue Haute Baudoin

L'évaluation des travaux des tranches conditionnelles , pour lesquels je m'engage , telle qu'elle résulte du détail estimatif et des décompositions ou sous-détails des prix, est égale à : g) Montant hors TVA : h) TVA au taux de 19,60 %, soit i) Montant TVA incluse : Arrêté en lettres à

Valorisation des solutions techniques complémentaires ou alternatives proposées par le candidat ( variante )

Montant hors Montant TVA N° Prix Solutions techniques complémentaires ou alternatives TVA incluse

1

2

3

4

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 11-51 Montant hors Montant TVA N° Prix Solutions techniques complémentaires ou alternatives TVA incluse

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 12-51 Montant hors Montant TVA N° Prix Solutions techniques complémentaires ou alternatives TVA incluse

14

15

16

17

18

19

20

Décision du maître de l'ouvrage

Compte tenu de l'acceptation de la/des solution(s) technique(s) complémentaire(s) ou alternative(s) n° , le montant du marché est arrêté à :  Montant hors TVA :  TVA au taux de 19,60 %, soit  Montant TVA incluse : Arrêté en lettres à

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 13-51 Montant sous-traité désigné au marché

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter est de :  Montant hors TVA  Montant TVA incluse

Les déclarations et attestations (article 114 1° du CMP) des sous-traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement.

Créance présentée en nantissement ou cession

Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est de :

3-2. Nature des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application de prix forfaitaires définis par les différentes localisation géographiques des prestations à exécuter.

3-3 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots visés ci-dessus et en tenant compte que l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. Le montant de l’offre porté à l'acte d'engagement s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes : • sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché) ; • les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix. Les travaux seront réalisés sous circulation. Un accès permanent sera maintenu, pendant toute la durée des travaux aux propriétés riveraines et aux établissements publics ou privés implantés à proximité du projet.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 14-51 Le chantier est soumis à des points d’arrêt définis ci-dessous : • acceptation par le maître d'ouvrage du dossier d’exploitation de chantier établi par l’entrepreneur et autorisation de mise en place et de dépose de la signalisation temporaire de chantier et de réglementation des accès et sorties sur le réseau routier ; • acceptation du piquetage général d’implantation des ouvrages à réaliser par le maître d'ouvrage ; • acceptation des réparations et confortement de chaussée réalisés par le maître d'ouvrage, valant autorisation de mise en œuvre des matériaux constitutifs des couches d’usures.

3-4. Variation dans les prix

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 2 du présent acte d’engagement. Les prix sont fermes actualisables . L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant l'objet du marché est :

Index Désignation

Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fournitures de bitume et TP09 granulats)

Le coefficient d'actualisation Cn applicable est donné par la formule ci-après, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3 / Io

avec Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;

Id-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

3-5. Modalités de paiement

Les modalités de paiement sont fixées comme suit : − présentation de factures portant l’objet et le numéro du marché. Le délai global de paiement des acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours . Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par le maître d'œuvre.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 15-51 ARTICLE 4. PAIEMENTS

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert à l'organisme bancaire : à : au nom de : sous le numéro : clé RIB : code banque : code guichet :

Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

ARTICLE 5. DELAI DE REALISATION

Le délai d'exécution des travaux est fixé par l'ordre de service qui prescrira de les commencer et est de 20 jours ouvrables pour la tranche ferme.

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de chacune des tranches sont précisés ci-après, à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme correspondant :

Tranche Délai limite de notification Délai d'exécution Conditionnelle prix 12 5 jours calendaires 5 jours ouvrables Conditionnelle prix 13 5 jours calendaires 7 jours ouvrables Conditionnelle prix 14 5 jours calendaires 2 jours ouvrables Conditionnelle prix 15 5 jours calendaires 1 jour ouvrable Conditionnelle prix 16 5 jours calendaires 1 jour ouvrable Conditionnelle prix 17 5 jours calendaires 1 jour ouvrable Conditionnelle prix 18 5 jours calendaires 1 jour ouvrable Conditionnelle prix 19 5 jours calendaires 1 jour ouvrable Conditionnelle prix 20 5 jours calendaires 2 jours ouvrables

ARTICLE 6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont les suivantes énumérées par ordre de priorité :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 16-51 A - Pièces particulières  Le présent document valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières, et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ; Les décompositions de prix ; Le Cahier des Clauses Administratives Générales CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 ;

B - Pièces générales Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et plus particulièrement les fascicules 26 - enduits superficiels d’usures et 27 - enrobés hydrocarbonés ;  L'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'on modifié : Livre I - 8ème partie "Signalisation temporaire" ;

ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit être complétée.

7-2. Avances

Sous réserve des dispositions du CMP, une avance est accordée au titulaire. Son montant est fixé à 5 % du montant initial TTC du marché. L'entrepreneur désigné ci-devant :  refuse de percevoir l'avance prévue ci-dessus.  ne refuse pas de percevoir l'avance prévue ci-dessus.

ARTICLE 8. PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION

8.1) Pénalités pour retard d'exécution Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Le titulaire subit, en cas de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/500 du montant du marché.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 17-51 8.2) Pénalités pour non remise en état des lieux et non repliement des installations de chantier

En cas du non repliement des installations de chantier ou de l'absence de remise de état des lieux, le titulaire encourt une pénalité journalière de 300,00 euros HTVA.

8.3) Pénalités pour documents fournis après achèvement du délai prévu ou après exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue à l'article 2 du présent document, le titulaire encourt une pénalité journalière de 300,00 euros HTVA.

8.4) Pénalités – période de préparation

En cas de non respect de l'ensemble des ses obligations prévues pendant la période de préparation fixée à l'article 2 du présent acte d'engagement, le titulaire encourt une pénalité journalière de 300,00 euros HTVA.

8.5) Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Les réunions de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ouvrage ou/et le maître d'oeuvre.

En cas d'absence injustifiée à une réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité journalière de 300,00 euros HTVA. Toute absence devra faire l'objet d'une information auprès du maître d'oeuvre dans un délai minimum de 5 jours avant la réunion de chantier fixée.

8.6) Pénalités diverses

Pénalité pour défaut de signalisation :

En cas de constatation par le maître d'oeuvre ou de son représentant d'insuffisance de signalisation, de défaut de signalisation ou de maintenance, non corrigé dans l'heure suivant cette constatation, l'entrepreneur subira une pénalité journalière de 1500,00 euros HTVA.

Pénalité pour défaut d'éléments de sécurité :

Conformément à l'article 9 du CCAG, l'entrepreneur doit assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier. En cas de non respect de la réglementation sus-visée, constatée par le maître d'oeuvre, il sera appliqué une pénalité journalière de 1500,00 euros HTVA. Le chantier est arrêté immédiatement jusqu'à la mise en conformité des conditions de travail.

Pénalité pour non respect d'un point d'arrêt :

En cas de non respect d'un point d'arrêt de la procédure fixé à l'article 2 du présent acte d'engagement ou d'un point d'arrêt instauré par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur subira une pénalité journalière de 1500,00 euros HTVA.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 18-51 ARTICLE 9. RECEPTION DES OUVRAGES

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 10. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie de l'ensemble des ouvrages est fixé à 1 an.

ARTICLE 11. RESILIATION

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12-1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail. En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maître de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

12.2. Assurances

A. Responsabilité D'une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. B. Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux Le titulaire et, ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception. En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties anciennes du fait de l'opération. Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-après :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 19-51 −Pendant les travaux : dommages corporels : 4 500 000.00 € par sinistre ; dommages matériels et immatériels : 750 000.00 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 75 000.00 € ; − Après les travaux : tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000.00 € dont dommages immatériels non consécutifs : 75 000.00 €. Pour justifier l'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mêmes conditions de garantie.

ARTICLE 13. DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

13-1. Prescriptions communes

Les présentes dispositions techniques autorisent la règle de compensation maximale de 5 points entre les valeurs LA et MDE conformément à l'application de la norme XP P18-545 .

L’inventaire des défectuosités ou discordances du support que l’entrepreneur constatera doit être remis au maitre d’oeuvre au moins 5 jours avant le début des travaux. Les réfections éventuelles sont exécutées, suivant les modalités fixées par le maitre d’oeuvre, dans les zones où il le jugera nécessaire.

13-2. Enduits superficiels

13-2.1. Granulats

Les matériaux locaux sont autorisés. Ils doivent être agréés par le Maître d'Ouvrage. Les granulats issus d'alluvions calcaires sont formellement interdits. Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l'exécution de la totalité d'un même produit. Les caractéristiques seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 et répondront aux caractéristiques normalisées ci-après : • Caractéristiques intrinsèques :...... C (trafic <<< T3) • Caractéristiques de fabrication : ...... II • Coefficient d'aplatissement (Fl)...... ≤≤≤ 20 • Teneur en fines du gravillon...... < 0,5

13-2.2. Liant Il doit provenir des raffineries agréées par le Maître d'Ouvrage. Le liant pour enduit de protection est une émulsion cationique faiblement acide (pH supérieur à 4) appartenant à la classe “ ECR 69 ” de la norme NF T 65-011 . Le bitume de base est un bitume pur de pénétration 180/220.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 20-51 13-2.3. Nettoyage du support Le support doit être balayé mécaniquement avant le répandage du liant jusqu'à ce qu'il ne laisse plus apparaître d'éléments susceptibles d'empêcher l'adhérence. Pour les couches de cure de MTLH, le support sera humidifié avant le répandage de l'émulsion, à l'aide d'une rampe fine et à dosage surfacique contrôlé. 13-2.4. Dosage Les formules définitives sont de la responsabilité de l'entrepreneur. Elles tiennent compte notamment du trafic de la voie et de l'état du support. Elles sont finalisées avant tout début des travaux. 13-2.5. Répandage Le répandage ne peut être effectué si la température ambiante est inférieure à 10°C sauf prescriptions contraires du Maître d'Ouvrage. La température de répandage doit être comprise entre 50°C et 80°C pour l'émulsion de bitume. Le compactage est assuré par un ou des compacteurs à pneus ou mixte. Le nombre de passage du compacteur est au moins de trois en tout point. Lorsqu'il n'y a qu'un compacteur sur le chantier, toute panne de celui-ci entraîne l'arrêt immédiat du répandage de liant. 13-2.6. Remise en service de la chaussée L'élimination des excès de granulats est faite soit par balayage, soit par balayage et aspiration des rejets. L'élimination des rejets de granulats après mise en circulation est effectuée par l'entrepreneur dans un délai de trois (3) semaines après la fin d’application des enduits sur chacune des sections des routes revêtues avec un liant chaud classique ou de l'émulsion classique, dans un délai de 48 heures lorsque le liant utilisé est modifié.

13-3. Grave émulsion

13-3.1. Caractéristiques des constituants La grave-émulsion retenue est du type R. Elle est définie dans la norme XP P98-121 (Couche d’assises : Grave émulsion). A. Granulats Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. “Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées” sont applicables. Les granulats sont obligatoirement approvisionnés en plusieurs fractions granulaires. La classe granulométrique est 0/10 ou 0/14. B. Gravillons Les caractéristiques des gravillons entrant dans la composition seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 et répondront aux caractéristiques normalisées suivantes : • Caractéristiques intrinsèques :...... D III a Ang 3 • Les caractéristiques des fines d'apport éventuelles seront de catégorie f2. • Les fines de sable doivent être conformes aux spécifications du tableau ci-après :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 21-51 Essai Valeur

Indice des vides Ridgen ( NF EN 1097–4 ) V28/45

Pouvoir rigidifiant ( NF EN 1427 ) 10° C < ou égal TBA < ou égal 20° C

Essai au bleu ( NF EN 933 - 9 ) MBF < ou égal 10 Si ce n'est pas le cas, les fines du mélange doivent être conformes aux spécifications du tableau ci-dessus. La teneur en fines est définie à partir de l'étude de laboratoire. C. Emulsion L'émulsion utilisée est une émulsion cationique à rupture lente (ECL55 ou ECL 60) de telle sorte que celle-ci se produise au début du compactage. Le bitume mis en émulsion est un bitume pur de la classe 180/220 en reprofilage, 80/100 ou 50/70 en structure ou bien un liant modifié. La teneur en liant anhydre résiduel est définie lors de l'étude de laboratoire. Cette teneur doit permettre d'atteindre les performances mentionnées dans la norme XP P98-121 (Couche d’assises : Grave émulsion). 13-3.2. Fabrication et mise en oeuvre A. Composition de la grave La grave est proposée par l’Entrepreneur, qui fournit, à l’appui de sa proposition, une étude de formulation conduite selon les dispositions de la norme NF P98-150 . B. Mise en oeuvre Les conditions de mise en oeuvre sont définies par la norme NF P98-150 (Exécution des corps de chaussée, couches de liaison et couches de roulement). Le répandage mécanique de la grave traitée aux liants hydrocarbonés se fait à la niveleuse en reprofilage ou au finisseur en épaisseur constante. Les dispositons particulières de mise en oeuvre de la grave émulsion sont définies dans la norme XP P98-121 (Couche d’assises : grave émulsion). A chaque arrêt de fin de journée, la totalité du matériel doit être repliée sur un emplacement, à proximité du chantier en dehors des voies de circulation et de bande d’arrêt d’urgence ou des accotements.

13-4. Graves traités aux liants hydrauliques

Les classes de performances à adopter pour chaque technique sont les suivantes :

Normes Produits Classes Rt à 360 j

NF EN 14227 Mélange traité aux liants hydrauliques T3 > 1,3 MPa

Les graves traités doivent avoir une portance immédiate suffisante pour assurer la circulation des engins de chantier

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 22-51 13-4.1. Granulats Les dispositions du fascicule 23 du CCTG « Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées » sont applicables. La classe granulaire est 0/20 ou 0/14. Le fuseau de spécification de la grave (liant compris) est conforme à la zone G1 définie dans la norme NF EN 14227 parties 1,2,3 et 5. Ces courbes doivent permettre d’obtenir une compacité absolue supérieure ou égale à 80 %. Les caractéristiques seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 13242 et répondront aux caractéristiques minimales ci-après :

TYPE D'ASSISE CARACTÉRISTIQUES Couche de base D. III b Ang 3

13-4.2. Eau L'eau utilisée pour le malaxage est du type 1 défini par la norme NF P 98-100 . L’emploi d’eau du type 2 pourra être toléré sous réserve qu’une étude de laboratoire soit faite. Le dosage en eau est fonction de l'étude de laboratoire de la grave traitée. 13-4.3. Liant L'entrepreneur doit fournir la fiche technique de caractérisation et d'utilisation, lorsqu'elle existe, du liant qu'il propose d'utiliser. L'approvisionnement simultané par différentes provenances est proscrit pour une même classe de liant. L'entrepreneur peut proposer une grave traitée contenant un liant hydraulique routier. Le liant hydraulique doit être conforme à la norme NF P 15-108 . Les exigences concernant les performances mécaniques de la grave traitée au liant spécial à usage routier sont les mêmes que celles de la grave-traitée aux liants hydrauliques citée plus haut et sont mentionnées dans la norme NF EN 14227-1 . 13-4.4. Fabrication et mise en œuvre A. Composition de la grave Le mélange est proposé par l'entrepreneur qui fournit, à l'appui de sa proposition, une étude de formulation conduite selon les dispositions de la norme NF P98-115 (Chapitre 6). Le contenu de l'étude sera conforme à l'article 6.1.2. de la norme NF P 98-115 . Le fuseau de spécification de la grave traitée aux liants hydrauliques sera conforme à la zone G2 pour un trafic < T3. L’étude doit dater de moins de cinq ans, et avoir été réalisée avec les granulats et le liant proposés pour le chantier. La centrale utilisée doit être continue et de niveau 2 telle que définie à l'article 7.3.1.3. de la norme NF P98-115 . B. Mise en oeuvre L’atelier de mise en oeuvre doit être relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des matériaux.. l’objectif de densification à obtenir sur chantier est q2. La mise en oeuvre de grave hydraulique par temps de pluie continue et intense est interdite.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 23-51 En cas d'orage l'entrepreneur dresse une fiche d'action qualité. A titre d'exemple : ••• si l'augmentation de la teneur en eau est estimée faible par le maitre d’oeuvre, on laisse la grave s'essorer naturellement. Le compactage est alors repris dans les conditions normales, dans le délai de maniabilité du mélange ;

••• si l'augmentation de la teneur en eau de la grave hydraulique est supérieure à 2 points par rapport à l'OPM, on procède à une mise en cordon de façon à faciliter l'essorage, la mise en place et le compactage sont ensuite repris dans un délai compatible avec le délai de maniabilité du matériau ;

Le répandage est arrêté lorsque la température est inférieure à 5° C. Le répandage sera effectué conformément à l'article 7.5.2. de la norme NF P98-115 , en une seule fois et en prévoyant une sur-épaisseur pour permettre un réglage fin sans feuilletage. L'épaisseur maximale de chaque couche est de 0,30 m. L'épaisseur minimale après compactage ne doit pas être inférieure à 0,15 m. Le réglage sera réalisé conformément à l'article 7.5.3 de la norme NF P98-115 , le réglage fin après la fin de compactage étant une opération proscrite.

13-5. Bétons bitumineux à chaud

13-5.1. Caractéristiques des constituants Les enrobés bitumineux sont conformes à la norme NF EN 13108-1 . Les granulats sont conformes à la norme XP P 18-545 :

TYPE % de Sensibilité Profondeur Caractéristiques Ancienne D'ENROBE vides à l'eau maximale des granulats dénomination d'ornière

EB10 roul Vmin 5 C III a issus de BBSG 0/10 ITSR 70 P7,5 35/50 Vmax 10 roches massives Classe 2 A. Fines d'apport Les caractéristiques des fines d'apport éventuelles seront de catégorie f2. Les fines de sable doivent être conformes aux spécifications du tableau ci-après :

Essai Valeur Indice des vides Ridgen ( NF EN 1097-4 ) V28/38 Pouvoir rigidifiant ( NF EN 1427 ) 8°C < ou égal TBA < ou égal 16° C Essai au bleu ( NF EN 933-9 ) MBF < ou égal 10 Si ce n'est pas le cas, les fines du mélange doivent être conformes aux spécifications du tableau ci-dessus. La teneur en fines est définie à partir de l'étude de laboratoire. B. Liant hydrocarboné Le liant utilisé est un bitume pur de la classe 35/50 conforme à la norme NF EN 12591 .

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 24-51 13-5.2. Fabrication et mise en oeuvre A. Composition L’enrobé bitumineux est proposé par l'entrepreneur qui fournit, à l'appui de sa proposition, une étude de formulation conduite selon les dispositions de la norme NF P98-150 (Exécution des corps de chaussée, couches de liaison et couches de roulement) datée de moins de cinq ans et qui précise en particulier : le dosage des différents constituants, l’étude Duriez, l’étude P.C.G., l’étude d’orniérage, la date d’étude de formulation, etc. B. Fabrication des mélanges Les enrobés sont fabriqués à l'aide d'une centrale de type Discontinu, Continu ou à Tambour Sècheur Enrobeur. Dans ce dernier cas, les centrales doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'emploi délivrée par le Directeur des Routes (Ministère de l’Équipement). La centrale d’enrobage est soumise aux dispositions de la loi n° 79.633 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le décret n° 77.1133 du 21 Septembre 1977 modifié par arrêté 85.822 du 30 Juillet 1985 précise les conditions d’application de la loi. La centrale doit être de niveau 2 tel que défini dans l’annexe A de la norme NF P98-150 et équipée d’un système d’acquisition de données de fabrication du mélange. C. Mise en œuvre des enrobés a) Généralités Le contrôle des cotes de nivellement est fait par l’entrepreneur dans le cadre du contrôle intérieur par profil transversal sur l'axe et sur les rives à 30 cm des bords de chaussées. Les tolérances en altimétrie admises sont les suivantes, conformément à la norme NF P 98-115 : + 1 ou -1 cm La mise en oeuvre des enrobés doit être conforme à la norme NF P 98-150 (Exécution des corps de chaussée, couches de liaison et couches de roulement). Le répandage des matériaux enrobés est effectué au finisseur. Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum, en particulier l'apport d'enrobés jetés à la volée est interdit. La mise en oeuvre manuelle des enrobés est limitée au cas où ils ne peuvent être répandus mécaniquement (surlargeurs, embranchements, trottoirs, îlots). Le répandage par temps de forte pluie continue est interdit. Le répandage sur supports mouillés est soumis à l'accord du maitre d’oeuvre sous réserve qu'il n'y ait pas de flaque d'eau et que la couche d'accrochage ait été préalablement répandue. Sauf accord du maitre d’oeuvre, la mise en oeuvre des enrobés est interdite dès lors que la température au sol est inférieure à + 5°C. b) Méthode de guidage

La méthode de guidage est laissée à l’appréciation de l’entrepreneur en fonction des objectifs d’uni à atteindre explicités plus loin et en conformité avec l’article 4.14.3.8.5 de la norme NF P 98-150 . c) Joints longitudinaux et joints transversaux de reprise

Les méthodes de réalisation des joints longitudinaux et transversaux sont précisées par l’entrepreneur en conformité avec l’article 4.14.3.3 de la norme NF P 98-150 .

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 25-51 Pour les couches de roulement et les couches de liaison, un badigeonnage à l'émulsion de bitume est réalisé avant répandage de la bande adjacente. Un décalage de 30 cm au minimum des joints longitudinaux doit être respecté entre deux couches superposées. Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit être réalisée à l'aide d'un marteau piqueur ou d'une scie à disque permettant d'obtenir un joint peu apparent. Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge. d) Raccordements définitifs à la voirie existante

Ils sont réalisés par engravures biaises par rapport à l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernières sont dimensionnées de façon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la chaussée. Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure. e) Dispositions particulières pour les enrobés de roulement L'application des enrobés en couche de roulement est précédée d'une couche d'accrochage dosée à 300 g/m2 de bitume résiduel au minimum. Elle doit être répandue de façon continue à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage. La température à l'application est fonction de la nature du bitume. Les pourcentages de vides à obtenir sur chantier doivent être compris entre 4 et 8 % pour 95 % des valeurs pour un lot d’une journée.

ARTICLE 14. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCAP 6 déroge à l'article 4.1 du CCAG CCAP 8 déroge à l'article 20 du CCAG

ARTICLE 15. VISAS

Fait en un seul original à : le :

Mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé » signature(s) de l’entrepreneur(s) :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 26-51 Acceptation de l'offre Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur du Marché à : FERE-CHAMPENOISE le : 2012

Date d'effet du marché Reçu notification du marché le : L'entrepreneur

Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le par l'entrepreneur destinataire.

Pour le représentant du Pouvoir Adjudicateur, à : le : (date d'apposition de la signature ci-après)

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 27-51 ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°1

TRANCHE FERME – Broussy le Grand – VC4 de Broussy à Joches

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMINEUX A CHAUD T 3.000 ...... … ...... …

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON M2 60.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 28-51 ANNEXE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°2

TRANCHE FERME – Broussy le Grand – Rue de Joches

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMINEUX A CHAUD T 3.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 20.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 29-51 ANNEXE N°3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°3

TRANCHE FERME - Bannes – Rue du Puits St Christophe

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 4 955.000 ...... … ...... …

2.003 ENROBE COULE A FROID BICOUCHE 0/6-0/4 M2 4 955.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 30-51 ANNEXE N°4 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°4

TRANCHE FERME - Euvy – Rue de l'Eglise

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 180.000 ...... … ...... …

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON M2 5.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 900.000 ...... … ...... …

2.003 ENROBE COULE A FROID BICOUCHE 0/6-0/4 M2 900.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 31-51 ANNEXE N°5 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°5

TRANCHE FERME - Euvy – Rue Basse

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 60.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 32-51 ANNEXE N°6 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°6

TRANCHE FERME - Gourgançon – Rue St Memmie

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMINEUX A CHAUD T 1.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 3 040.000 ...... … ...... …

2.003 ENROBE COULE A FROID BICOUCHE 0/6-0/4 M2 3 040.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 33-51 ANNEXE N°7 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°7

TRANCHE FERME - Thaas – Chemin dit le Gros Ruet

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMINEUX A CHAUD T 3.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 1 050.000 ...... … ...... …

2.002 COUCHE D'INTERFACE ET D'USURE

2.002a ENDUIT BICOUCHE GRAVILLONNAGE 6/10-4/6 M2 1 050.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 34-51 ANNEXE N°8 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°8

TRANCHE FERME - Ognes – Chemin des Hauts

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMINEUX A CHAUD T 5.000 ...... … ...... …

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON M2 27.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 1 775.000 ...... … ...... …

2.002 COUCHE D'INTERFACE ET D'USURE

2.002a ENDUIT BICOUCHE GRAVILLONNAGE 6/10-4/6 M2 1 775.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 35-51 ANNEXE N°9 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°9

TRANCHE FERME - Ognes – Rue de la Crayère

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMINEUX A CHAUD T 0.500 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 575.000 ...... … ...... …

2.003 ENROBE COULE A FROID BICOUCHE 0/6-0/4 M2 575.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 36-51 ANNEXE N°10 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°10

TRANCHE FERME - Pleurs – Rue Haute Baudoin

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMINEUX A CHAUD T 7.000 ...... … ...... …

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON M2 50.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 37-51 ANNEXE N°11 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°11

TRANCHE FERME - Faux-Fresnay – Petite Rue

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 30.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 38-51 ANNEXE N°12 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°12

TRANCHE CONDITIONNELLE - Pleurs – Rue de la Ferme de l’Étang

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

1.003a FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE BETON BITUMINEUX A CHAUD T 2.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 190,000 ...... … ...... …

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON M2 30.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE M2 1 750.000 ...... … ...... …

2.002 COUCHE D'INTERFACE ET D'USURE

2.002a ENDUIT BICOUCHE GRAVILLONNAGE 6/10-4/6 M2 1 750.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 39-51 ANNEXE N°13 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°13

TRANCHE CONDITIONNELLE - Fère-Champenoise – Rue du Maréchal Foch

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.006 RABOTAGE DE CHAUSSEE M2 2 180.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

2.004 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

2.004a BETON BITUMINEUX A CHAUD 0/10 T 340.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 40-51 ANNEXE N°14 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°14

TRANCHE CONDITIONNELLE - Bannes – Rue du Puits St Christophe

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 255,000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 41-51 ANNEXE N°15 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°15

TRANCHE CONDITIONNELLE - Euvy – Rue de l'Eglise

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 367.000 ...... … ...... …

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 42-51 ANNEXE N°16 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°16

TRANCHE CONDITIONNELLE - Gourgançon – Rue St Memmie

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 100.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 43-51 ANNEXE N°17 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°17

TRANCHE CONDITIONNELLE - Thaas – Chemin dit le Gros Ruet

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 150.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 44-51 ANNEXE N°18 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°18

TRANCHE CONDITIONNELLE - Ognes – Chemin des Hauts

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 90.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 45-51 ANNEXE N°19 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°19

TRANCHE CONDITIONNELLE - Ognes – Rue de la Crayère

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 25.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 46-51 ANNEXE N°20 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE N°20

TRANCHE CONDITIONNELLE - Pleurs – Rue Haute Baudoin

N° Prix Désignation U.M. Quantité Prix Unitaire Montant H.T.

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS Sous-total 1 -> (...... )

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER U 1.000 ...... … ...... …

1.004 PURGE DE CHAUSSEE M2 730.000 ...... … ...... …

2 - VOIRIE Sous-total 2 -> (...... )

Montant de l’offre H.T...... …

T.V.A. : 19.6% ...... …

Montant de l’offre T.T.C...... …

Observations de l’entrepreneur :

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 47-51 ANNEXE N°21 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

BORDEREAU DESCRIPTIF DES PRIX

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - PREPARATIONS

N° Prix Définition générale du Prix

1.001 INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère au forfait : l'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepre- neur, pendant la durée du chantier, par les pièces générales et particulières du marché et des CCTG, lorsque ces presta- tions ne sont pas réglées à part.

Il comprend notamment : - la reconnaissance préalable du site, - le constat d'huissier préalable, - la mise en place et le repliement des installations assu- rant la sécurité et l'hygiène des chantiers conformément aux stipulations du marché, - le piquetage général et les piquetages complémentaires et spéciaux, - le nettoyage éventuel des chaussées empruntées, - l'affichage réglementaire, - les assurances, - les sujétions particulières d'exécution liées à la protec- tion du milieu naturel au titre de la loi sur l'eau, - l'établissement de la notice d'organisation et de suivi de l'évacuation des déchets, - l'évacuation des matériaux excédentaires et le nettoyage général du chantier.

1.002 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

Ce prix rémunère au forfait : l'amenée, la mise en place, l'entretien et le repli d'une signalisation temporaire de chantier sans limitation de durée.

Il comprend notamment : - la présentation préalable au maître d'oeuvre des schémas de signalisation projetés, - l'amenée à pied d'oeuvre des panneaux réglementaires de signalisation sur support amovible ou fixe, - la mise en place des déviations nécessaires, - les travaux préparatoires complémentaires nécessaires pour assurer une bonne visibilité des dispositifs de signalisa- tion à mettre en place, - la réglementation des zones de stationnement dans l'empri- se des travaux rendue nécessaire par un phasage d'exécution, - la mise en place conformément aux textes en vigueur, - la fixation solide au sol ou sur des supports existants, - les déplacements en cours de travaux, - le remplacement des éléments détériorés ou disparus, - le nettoyage en cours de travaux, - le maintien de la continuité des cheminements piétons existants en toute sécurité par tout équipement nécessaire, - le renforcement éventuel du dispositif mis en place à la demande du maître d'oeuvre, - le repli en fin de chantier.

1.003 MATERIAUX ELABORES DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre carré : la fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre de matériaux élaborés pour chaussée.

Il comprend notamment : - la préparation et le nettoyage du support quelque soit son état, - la couche de protection nécessaire au maintien de l'humidité dans le cas de matériaux traités aux liants hydrauliques, - les essais de contrôle et de réglage de la centrale et les essais de convenance, - la fourniture des matériaux constitutifs du produit fini, - la reprise sur stock, - la fabrication en centrale, - la pesée des véhicules de transport et la fourniture des bons sur le chantier au maître d'oeuvre, - le transport à pied d'oeuvre du produit fini, - le nettoyage éventuel des chaussées empruntées,

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 48-51 - la préparation de la section à réparer, par sciage des rives de section, rabotage ou tout autre dispositif nécessaire à assurer une parfaite mise en œuvre du matériau, - l'ensemble des terrassements mécaniques ou manuels, - le nettoyage avant mise en œuvre de la section à réparer, - l'évacuation des matériaux excédentaires et des déchets à la décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'oeuvre, - les essais de contrôle de qualité des matériaux entrant dans la composition du matériau élaboré. - la mise en œuvre, le réglage et le compactage, - l'exécution des raccords et finitions, provisoires ou définitifs, en rive ou en extrémité de chantier, à la chaussée existante sans ressaut ni déformation du profil en travers et en long, - la mise en œuvre d'un enduit superficiel d'usure de type monocouche simple gravillonnage 4/6 en couche de protection, - toutes sujétions particulières liées à la présence d'ouvrages annexes, y compris les mises à niveau nécessaires (regards de visite, bouche à clef, chambre PTT...) et protection des ouvrages sur la section de travaux (par sablage...)

1.003a - BETON BITUMINEUX A CHAUD : REPARATION ET REPROFILAGE DE CHAUSSEE (EPAISSEUR VARIABLE): REPROFILAGE VARIABLE DE CHAUSSEE

1.004 PURGE DE CHAUSSEE

PURGE SUPERFICIELLE EN GRAVE BITUME SUR 0,15 M D'EPAISSEUR AVEC FINITION EN BETON BITUMINEUX A CHAUD 0/10 SUR 0,06 M EN COUCHE DE ROULEMENT

Ce prix rémunère au mètre carré: la réalisation de purges ponctuelles de chaussée.

Il comprend notamment : - le repérage des zones à purger, - la découpe soignée du corps de chaussée des zones à purger défectueuses augmentée de 0,15 m de chaque côté, - les terrassements mécaniques et/ou manuels nécessaires à la réalisation de la purge et l'évacuation des déblais à la décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'oeuvre, - le réglage et le compactage de la forme du fond de purge, - la mise à niveau préalable de l'ensemble des ouvrages sur chaussée et bordurages selon les règles de l'art (regards de visite, bouche à clef...), - la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de constitution du corps de chaussée, - le compactage, - l'enduit de cure et la couche d'accrochage, - le traitement de joint de reprise par pontage, - le nettoyage de la section et des abords.

1.005 RENFORCEMENT DE RIVE DE CHAUSSEE EN BETON

Ce prix rémunère le bordurage latéral d'alerte en bord de chaussée, au mètre carré, et comprend notamment :

- l’installation et la signalisation temporaire mobile de chantier, - le piquetage et la découpe soignés de la chaussée, - le terrassement sur une épaisseur de 0,40 m, le transport et l'évacuation à la décharge des produits de déblai, - le réglage du fond de forme (pente transversale de 4 %), - la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/14 ou 0/20 sur une épaisseur de 0,20 m et une largeur de 0,50 m, y compris le compactage et réglage du profil en travers, - le coffrage perdu ou récupérable de la dalle béton, - la fourniture, la mise en œuvre, le réglage du béton (P0/20-250 kg/m CPJ-CEM II/B 32,5) sur une épaisseur de 0,20 m et une largeur de 0,50 m, - la réalisation des rainures, en négatif, dans le béton frais sur une profondeur de 3 cm avec un espacement de 0,30 m en axe de rainures, - le raccordement entre le dispositif et la chaussée en enrobés à chaud, quelque soit sa largeur complété par un pontage, - les dispositifs de protection durant le séchage, - l'aménagement de l'accotement le long du dispositif (remise en forme, nivellement...).

1.006 RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre carré : le rabotage mécanique de chaussée, en rive ou en pleine largeur.

Il comprend notamment : - le repérage des sections à raboter, - l'amenée et le repli du matériel et personnel nécessaires, - le rabotage sur une épaisseur de 0,08 m, - le ramassage et l'évacuation des produits, - le balayage, - la mise à niveau préalable de l'ensemble des ouvrages sur chaussée selon les règles de l'art (regards de visite, bouche à clef...).

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 49-51 2 – VOIRIE

N° Prix Définition générale du Prix

2.001 DECRASSAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre carré : les prestations de préparation de plateforme routière à réa- liser avant le répandage du liant jusqu'à ce qu'il ne laisse plus apparaître d'éléments susceptibles d'empêcher l'adhé- rence d’un enduit superficiel d'interface ou d’usure.

Il comprend notamment : - le piquetage, la préparation du support, quelque soit son état,par grattage,balayage puis nettoyage, - l'évacuation des produits excédentaires en décharge.

2.002 COUCHE D'INTERFACE ET D'USURE

Ce prix rémunère au mètre carré : la fourniture et la mise en oeuvre de couche d'interface et de couche d'usure pour chaussée, y compris les opérations éventuelles de dopage du liant (dopage dans la masse ou do- page d’interface).

Il comprend notamment : - le nettoyage définitif du support, - la mise à niveau préalable et protection de l'ensemble des ouvrages sur chaussée,selon les règles de l'art (regards de visite, bouche à clef...), - la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du liant hydrocarboné adéquat : . émulsion cationique faiblement acide (pH supérieur à 4) . appartenant à la classe "ECR 69" de la norme NF T 65-011 . bitume de base : bitume pur de pénétration 180/220 . température de répandage comprise entre 50°C et 80°C pour l'émulsion de bitume

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des gra- nulats, y compris le stockage éventuel et la reprise sur dépôt avant la mise en œuvre ; la nature pétrographique des granulats sera conforme aux spécifications de la norme NF EN 13043 et répondra aux caractéristiques normalisées ci-après ; les granulats issus d'alluvions calcaires étant formellement interdits : . Caractéristiques intrinsèques : C (trafic T2 ou T3) . Caractéristiques de fabrication : II . Coefficient d'aplatissement : (Fl) <= 20 . Teneur en fines du gravillon : < 0,5 - toutes sujétions particulières liées à la présence d'ou- vrages annexes (débords, protections, mise en oeuvre manuel- le, etc), - toutes sujétions particulières liées à la présence d'ouvrages annexes, y compris les mises à niveau nécessaires (regards de visite, bouche à clef, chambre PTT...) et protection des bordurages et des ouvrages sur la section de travaux (par sablage...) - l'élimination du rejet après la mise en service.

2.002a - ENDUIT BICOUCHE GRAVILLONNAGE 6/10-4/6 EN COUCHE D’INTERFACE (BIC)

2.003 ENROBE COULE A FROID BICOUCHE 0/6-0/4

Ce prix rémunère au mètre carré :

La fourniture et la mise en oeuvre d'un ECF est conforme à la norme NF P 98-150, sur une chaussée assujettie à un trafic de classe T2.

Il comprend notamment : - le nettoyage définitif du support, - la fourniture, le transport et la mise en oeuvre du liant hydrocarboné adéquat : émulsions à base de bitume pur ou modifié, conformes aux normes NF EN 12591 et NF T 65-011. - l'avis/fiche technique précisant la rhéologie du liant. Le liant modifié utilisé doit être fabriqué dans une usine disposant d'un système d'assurance de la qualité. - la préparation et le nettoyage du support, - les rabotages et les découpes nécessaires, - le fraisage d'enrobés, - l'ensemble des reprofilages de chaussée nécessaires conformément à l'article 5.9 de la norme NF P 98-150, - le colmatage de l'ensemble des fissures actives, - la correction de l'ensemble des défauts structurels, - l'élimination de l'ensemble des bandes thermoplastiques, - la mise à niveau préalable de l'ensemble des ouvrages sous chaussée selon les règles de l'art (regards de visite, bouche à clef...), - les essais de contrôle et de réglage de la centrale et les essais de convenance, - la fourniture des matériaux constitutifs du produit fini, - la reprise sur stock,

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 50-51 - la fabrication en centrale d'un enrobé coulé à froid conformément à l'article 5.7 de la norme NF P 98-150. - la pesée des véhicules de transport et la fourniture des bons sur le chantier au maître d'oeuvre, - le transport à pied d'oeuvre du produit fini, - le nettoyage éventuel des chaussées empruntées, - la mise en oeuvre conformément à l'article 5.10 de la norme NF P 98- 150,le réglage et le compactage, - l'exécution des raccords et finitions, provisoires ou dé- finitifs, en rive ou en extrémité de chantier, - toutes sujétions particulières liées à la présence d'ou- vrages annexes, - l'évacuation des matériaux excédentaires et des déchets à la décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'oeuvre, - les essais de contrôle de qualité des matériaux entrant dans la composition du matériau élaboré.

2.004 BETON BITUMINEUX A CHAUD DE CHAUSSEE 0/10

Ce prix rémunère à la tonne : la fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre de matériaux élaborés pour chaussée.

Il comprend notamment : - la préparation et le nettoyage du support quelque soit son état, - la couche de protection nécessaire au maintien de l'humidité dans le cas de matériaux traités aux liants hydrauliques, - les essais de contrôle et de réglage de la centrale et les essais de convenance, - la fourniture des matériaux constitutifs du produit fini, - la reprise sur stock, - la fabrication en centrale, - la pesée des véhicules de transport et la fourniture des bons sur le chantier au maître d'oeuvre, - le transport à pied d'oeuvre du produit fini, - le nettoyage éventuel des chaussées empruntées, - la préparation de la section à réparer, par sciage des rives de section, rabotage ou tout autre dispositif nécessaire à assurer une parfaite mise en œuvre du matériau, - l'ensemble des terrassements mécaniques ou manuels, - le nettoyage avant mise en œuvre de la section à réparer, - l'évacuation des matériaux excédentaires et des déchets à la décharge choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'oeuvre, - les essais de contrôle de qualité des matériaux entrant dans la composition du matériau élaboré. - la mise en œuvre, le réglage et le compactage, - l'exécution des raccords et finitions, provisoires ou définitifs, en rive ou en extrémité de chantier, à la chaussée existante sans ressaut ni déformation du profil en travers et en long, - la mise en œuvre de la couche d'accrochage, - toutes sujétions particulières liées à la présence d'ouvrages annexes, y compris les mises à niveau nécessaires (regards de visite, bouche à clef, chambre PTT...) et protection des ouvrages sur la section de travaux (par sablage...) - le traitement de joint de reprise par pontage.

Programme 2012 d'entretien de la voirie communautaire 51-51 ANNEXE N°22 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / BROUSSY LE GRAND – VC4 DE BROUSSY A JOCHES ANNEXE N°23 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / BROUSSY LE GRAND – RUE DE JOCHES ANNEXE N°24 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / BANNES – RUE DU PUITS ST CHRISTOPHE ANNEXE N°25 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / EUVY – RUE DE L'EGLISE ANNEXE N°26 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / EUVY – RUE BASSE ANNEXE N°27 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / GOURGANCON – RUE ST MEMMIE (PARTIE OUEST) ANNEXE N°28 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / THAAS – CHEMIN DIT LE GROS RUET ANNEXE N°29 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / OGNES – CHEMIN DES HAUTS ANNEXE N°30 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / OGNES – RUE DE LA CRAYERE ANNEXE N°31 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / PLEURS – RUE HAUTE BAUDOIN ANNEXE N°32 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / PLEURS – RUE DE LA FERME DE L'ETANG ANNEXE N°33 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / FERE CHAMPENOISE – RUE DU MARECHAL FOCH ANNEXE N°34 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

PLAN DE SITUATION / FAUX FRESNAY – PETITE RUE