______

NEULETTE PAS DE

______

EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

______

REGLEMENT DE CONSULTATION

Date et heure limites de reception des offres

Le XXXX3 juillet 2019 à 18h

______

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 2 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

SOMMAIRE 1 Article 1 – Objet de la Consultation et étendue de la consultation ...... 3 1.1 OBJET DE LA CONSULTATION ...... 3 1.2 ETENDUE DE LA CONSULTATION ...... 3 1.2.1 Mode de passation et forme du marché ...... 3 1.2.2 Décomposition en lots et en tranches ...... 3 1.2.3 Variantes ...... 3 1.2.4 Visites ...... 3 1.2.5 Durée du marché ...... 3 1.2.6 Mode de règlement et modalités de financement ...... 3 1.2.7 Délai de validité des offres ...... 3 2 Article 2 – Conditions de participation ...... 4 2.1 COTRAITANCE ...... 4 2.2 SOUS-TRAITANCE ...... 4 2.3 ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES ...... 4 2.4 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION ...... 5 3 Article 3 – Contenu du dossier de consultation...... 5 3.1 CONTENU DU DCE ...... 5 3.2 MODALITES DE RETRAIT DU D.C.E...... 5 4 Article 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ...... 6 4.1 DOCUMENTS A PRODUIRE ...... 6 4.2 CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS ...... 7 4.3 CONDITIONS DE DEMATERIALISATION...... 8 4.4 MODALITES D'ENVOI DES PROPOSITIONS DEMATERIALISEES ...... 8 5 Article 5 – CRITERES DE SELECTION ...... 10 5.1 CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES ...... 10 5.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES ...... 10 5.3 POUR L’APPRECIATION DE LA VALEUR TECHNIQUE ...... 11 5.4 POUR L’APPRECIATION DU PRIX ...... 13 6 Article 6 – ...... 13 7 Article 7 – PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT AUQUEL IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE 14 8 Article 8 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS ...... 15

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 3 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

1 Article 1 – Objet de la Consultation et étendue de la consultation

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet l’exécution de travaux concourant à la restauration de la façade Ouest et le clocher de l’église Saint-Hubert à Neulette dans le département du Pas-de-Calais.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

1.2 ETENDUE DE LA CONSULTATION 1.2.1 Mode de passation et forme du marché

La présente consultation est lancée suivant la « PROCEDURE ADAPTEE » définie à l’article 27 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Elle concerne un marché public ordinaire de travaux. 1.2.2 Décomposition en lots et en tranches

Les travaux ne seront réalisés par un lot unique en une tranche ferme. 1.2.3 Variantes

Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.

1.2.4 Visites

Au titre du présent marché une visite obligatoire sur site devra impérativement être effectuée pour apprécier les conditions d’exécutions des prestations.

A ce titre l’entreprise devra prendre rendez-vous avec la maitrise d’ouvrage : MonsieurMme CUSSAC XXXXXX au XXXXXX06.74.19.26.27 Au terme de cette visite, un certificat de visite sera remis à l'entreprise qui devra impérativement le joindre à sa proposition d'offre. Si ce certificat n'est pas fourni le candidat sera éliminé.

1.2.5 Durée du marché

Les dispositions de l’article 4 du CCAP sont applicables. 1.2.6 Mode de règlement et modalités de financement

Les prestations sont rémunérées dans les conditions des articles 6 et 7 du CCAP. 1.2.7 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée de réception des offres.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 4 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

2 Article 2 – Conditions de participation

2.1 COTRAITANCE Les groupements d’entreprises conjoints ou solidaires sont admis. Le mandataire doit être dûment désigné dans la lettre de candidature et ne peut représenter en cette qualité plus d’un groupement pour un même marché.

En application de l’article 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières de ses membres est globale. Il n’est pas exigé que chaque entreprise (candidat) ait la totalité des compétences techniques pour l’exécution du marché.

Le mandataire commun du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique pour l’exécution du présent marché.

L’un des membres, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et en coordonne les prestations.

Les candidatures et les offres sont signées soit par l’ensemble des entreprises groupées soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements.

2.2 SOUS-TRAITANCE Conformément à l’article 62 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, le présent marché étant un marché de travaux, la sous-traitance est admise. Les dispositions applicables sont celles des articles 133 à 137 décret 2016-360 relatif aux marchés publics, et 3.6 du C.C.A.G. travaux.

2.3 ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude et à condition qu’il ne soit pas de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats, les soumissionnaires devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par fax.

Renseignements administratifs

Monsieur le Maire de Neulette Rue Saint Hubert 62770 NEULETTE Tél. : 03 21 41 90 76 Courriel : [email protected]

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 5 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER Renseignements techniques

V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques 1, rue Doncre 62000 Tél. 03 21 58 37 33 – Fax 03 21 22 06 21 Courriel : [email protected]

2.4 MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune contestation. Ce délai court à compter de la date d'envoi des modifications par le pouvoir adjudicateur. Outre l’envoi postal, le pouvoir adjudicateur pourra adresser le dossier de consultation des entreprises ainsi modifié par télécopie ou par mail. Le reçu de confirmation de la télécopie ou du mail vaudra réception par les candidats.

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

3 Article 3 – Contenu du dossier de consultation

3.1 CONTENU DU DCE Le présent dossier de consultation est constitué par :  Le présent règlement de consultation (R.C.)  Les actes d’engagements (A.E.) et leurs annexes  Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  Les cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) propres à chaque lot,  Les décompositions du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) propres à chaque lot,  Les pièces graphiques,  Le rapport de présentation du projet,  Le planning prévisionnel

3.2 MODALITES DE RETRAIT DU D.C.E. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur le site : XXXXXXXhttps://marchespublics596280.fr

Pour télécharger le D.C.E., il est recommandé au soumissionnaire de fournir le nom de l’organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique.

Les dossiers de consultation des entreprises peuvent également être remis en main propre à la mairie.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 6 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

4 Article 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés et exprimées en EUROS.

4.1 DOCUMENTS A PRODUIRE Pièces de la candidature : Les candidats utiliseront les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature dans leur dernière version en vigueur (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration- du-candidat ).

Ils contiennent les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :  Lettre de candidature  Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;  Déclaration sur l’honneur de n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévues aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  Déclaration sur l’honneur d’être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :  Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents.

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise :  Liste des principaux travaux fournis au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années,  Les certificats de qualifications professionnelles (qualifications obligatoires)

• QUALIBAT 2194  Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution de l’ouvrage et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour l’exécution de l’ouvrage.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 7 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER NOTA : avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci- dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai fixé ultérieurement. Pièces de l'offre : Un projet de marché comprenant :

 L’acte d'engagement et ses annexes : à compléter par le(s) représentant(s) qualifié(s) de(s) (l’) entreprise(s) ayant vocation à être titulaire(s) du contrat ;  Les décompositions globales et forfaitaires : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat;  Le mémoire technique fourni par le candidat, daté et signé ; reprenant les points demandés au titre du critère de la valeur technique. La remise de ce mémoire est obligatoire, l’offre sera déclarée non conforme en cas d’absence de mémoire. L’attention des candidats est attirée sur le fait que les informations contenues dans le mémoire technique constitueront le principal élément d’analyse de la valeur technique des offres dans les conditions fixées à l’article 5.2 du présent règlement de consultation.

 Le planning prévisionnel  Le certificat de visite.

Les pièces du marché énumérées ci-dessous ne doivent pas être nécessairement retournées par le candidat. Toutefois par le seul fait qu’il soumissionne, le candidat reconnaît avoir pris connaissance de la totalité de ces pièces de marché et en accepte les termes.

 le cahier des clauses administratives particulières;  le cahier des clauses techniques particulières.

La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue est tenu de la signer. Afin d’éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute démarche supplémentaire, les candidats sont invités à signer leur offre avant de la déposer. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt de l’offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l’auteur de l’offre à une action en responsabilité.

4.2 CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS Les conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres qui suivent s’imposent aux candidats.

Toute remise sous une autre forme que celle imposée au présent règlement de la consultation entraînera l’irrégularité de l’offre. https://marchespublics596280.fr Les propositions devront être remises sous forme dématérialisée sur le profil d'acheteur via le site XXXXXX. Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sera examinée.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 8 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER 4.3 CONDITIONS DE DEMATERIALISATION Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la page de garde du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception des candidatures et des offres correspondra au dernier octet reçu.

Les candidatures et les offres parvenues après ces date et heure limites par voie dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le Pouvoir Adjudicateur invite les soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous :  standard .zip  Adobe® Acrobat® .pdf  Rich Text Format .rtf  .docx ou .xlsx en version Microsoft Office 2013 ou antérieurs  le cas échéant, le format DWF  ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le Pouvoir Adjudicateur pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du candidat.

En cas de format différent, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter la candidature et/ou l’offre du candidat.

Le soumissionnaire est invité à :  ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".  ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".  traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus.

4.4 MODALITES D'ENVOI DES PROPOSITIONS DEMATERIALISEES Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation de la plateforme de dématérialisation http://marches-publics.info (onglet "pratique") et que toute action effectuée sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se rapprocher du support technique support-entreprises@aws- .com

Les candidatures et offres n’ont pas à être signées électroniquement, Le marché transmis par voie électronique sera signé par le seul attributaire.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 9 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER Chacun des "dossiers" ou "répertoires" électroniques intégrés dans le "pli" électronique transmis formant la candidature ou l'offre devront être nommés de la façon suivante :  candidature :  1 - DC 1  2 - DC 2  3 - attestation sur l'honneur  4 - jugement de redressement judiciaire le cas échéant  5 - attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle  6 - justificatifs de la rubrique G du DC2  6.1 : références  6.2 : effectifs  6.3 : outillage, matériel et équipement technique  6.4 : certificat(s) de qualification professionnelle  offre :  1 - acte d'engagement valant CCAP  2 - DPGF/  3 - attestation d'acceptation sans réserve du CCTP  4 - mémoire technique  5 - attestation de visite, le cas échéant En cas de marché alloti, les candidats peuvent répondre de manière séparée pour chaque lot ou transmettre une réponse pour plusieurs lots, par un envoi unique. L’identification du ou des lots auxquels il est répondu doit dans ce cas être sans ambiguïté. Le Pouvoir Adjudicateur doit en effet pouvoir séparer sans difficulté l’offre propre à chaque lot au moment de l’ouverture des plis. Si plusieurs offres sont faites par un soumissionnaire pour un même lot, la dernière offre sera retenue.

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. La taille maximum acceptée pour le dépôt des plis est de 100 Mo.

Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi.

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. En cas de programme informatique malveillant ou "virus" :

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus informatique malveillant est détecté par le Pouvoir Adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.

Le Pouvoir Adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 10 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER  un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique  une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

En cas de remise sur support physique électronique, il est exigé le format suivant : clé USB, CD/DVD

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le Pouvoir Adjudicateur s’il n’est pas ouvert.

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera les mentions suivantes :

Candidat Offre pour la restauration de la façade Ouest et du clocher de l’église Saint Hubert à Neulette Mairie de Neulete Rue Saint Hubert 62770 NEULETTE NE PAS OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE

5 Article 5 – CRITERES DE SELECTION

5.1 CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures, en vertu de l’article 55-II-1° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sont :

 Aptitude à exercer l’activité professionnelle  Capacité économique et financière  Capacités techniques et professionnelles.

5.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES Conformément à l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les critères de sélection des offres pondérés pris en compte dans le jugement des offres sont :

 La valeur technique : 60 %  Le prix : 40 %

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 11 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

5.3 POUR L’APPRECIATION DE LA VALEUR TECHNIQUE Le mémoire devra détailler et préciser les points suivants :

CRITERES DE NOTATION ELEMENTS A RENSEIGNER NOTES MAXIMALES

Moyens humains et * Description des moyens humains 20 points matériels affectés au affectés au chantier (terrain et bureau) avec chantier. C.V., expérience et références de chaque participant.

* Moyens matériels affectés au chantier et en liens avec les prestations concernées.

* Mesures spécifiques et adaptées prises pour le respect des impératifs « hygiène et sécurité »

Qualité de la réalisation. * Perception et compréhension des 50 points Description du mode enjeux de la restauration, opératoire pour l’exécution des travaux. * Méthodologie des mises en œuvre. - Préparation et mise au point du chantier.

- Moyen d’exécution, procédés de mise en oeuvre et de contrôle, pose, mise en place, réalisation. - Fiches matériaux et matériels. - Respect du caractère du site

Organisation du chantier * Organisation 20 points et gestion des déchets. -Préparation : Permissions diverses, agréments de fournitures, délais d’approvisionnement. - Installations : Description et plan des équipements plan des zones de stockage, approvisionnement. - Fin de chantier : Nettoyage des lieux, libération des emprises, D.O.E.

* Gestion des nuisances créées par le chantier - Présentation d’un plan de gestion des

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 12 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER déchets de chantier (suivi et traçabilité des déchets

Qualité de la réalisation. * Contraintes de chantier. 10 points -Gestion du planning -Gestion de la sécurité du chantier

Méthode de notation :

Chacun des sous-critères est évalué et noté comme suit :

• Spécifique à l’opération : 100% de la note • Conforme à la demande : 75% de la note • Standard ou imprécis, général : 50% de la note • Incomplet : 25% de la note Conforme à la demande, • Non répondu ou ne correspond pas à la demande : 0% de la note Ceci permet d’effectuer une notation de l’entreprise selon les critères déterminés et permet d’apprécier la bonne compréhension et prise en compte du dossier et des travaux.

A la note totale sur 100 ainsi attribuée au mémoire technique analysé sera appliquée la pondération de 0.70. Les critères seront jugés et notées selon leurs pertinences et leurs détails. Tous document « type » (inadapté au projet objet de la consultation, issu d’un « copier-coller » d’une précédente consultation ou d’une redite d’un document de la consultation) sera noté 0 Le document « mémoire technique » sera limité à 30 pages A4 maximum hors annexes (fiches techniques). En cas de dépassement la valeur technique de l’offre sera notée 0.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 13 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER

5.4 POUR L’APPRECIATION DU PRIX Le prix sera apprécié au vu des prix du DPGF.

 Méthode n° 1 – Utilisée si deux offres maximum sont analysées : Note = 10 x (offre moins disante/ offre notée)  Méthode n° 2 – Utilisée si plus de deux offres sont analysées : Note = 10 – 9 x ((offre notée – borne basse) / (borne haute – borne basse))

Si une seule offre est reçue, elle ne sera pas notée et seule l'acceptabilité financière sera jugée. L’offre retenue sera celle ayant obtenue la note sur 100 la plus élevée En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’acte d’engagement, prévaudront sur toute autre indication de l’offre. Les erreurs de multiplication ou d’addition qui seraient constatées dans le détail estimatif seront toutefois rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte.

Conformément à l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans le cas où leur offre paraîtrait anormalement basse, les candidats devront être en mesure de fournir par écrit les réponses et les justifications sur la composition de l’offre, demandées et vérifiées par le pouvoir adjudicateur.

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats et attestations de l’article 51 et 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 6 Article 6 – Au vu des propositions et après corrections d'éventuelles erreurs matérielles, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier avec les candidats présentant les offres les mieux classées au regard des critères énoncés à l’article 5.2 du présent règlement de la consultation.

Toutefois si le pouvoir adjudicateur souhaite recourir à la négociation, cette dernière prendra la forme suivante :

Même si les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition, compte-tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée par le pouvoir adjudicateur, l’acheteur public peut décider de négocier avec les 3 candidats ayant l’offre la mieux classée.

De même, la collectivité se réserve la possibilité de demander, durant la négociation si elle a lieu, aux candidats ayant remis une offre irrégulière (au sens de l’article 59-I du décret n°2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, c’est-à-dire une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.), ou inacceptable ( au sens de l’article 59-I du décret précité, c’est-à-dire une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure), de régulariser leur offre, à la condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.

Toute offre inappropriée (au sens de l’article 59-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics c’est- à-dire une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 14 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulé dans les documents de la consultation) est éliminée.

La négociation pourra porter sur l’ensemble des propositions des candidats : aspects techniques et / ou économiques.

Les négociations pourront être menées indifféremment soit par téléphone avec obligation de retranscription écrite (par courrier, fax ou courriel) des échanges oraux, soit menés par écrit (courrier, fax ou courriel), ou, si nécessaire, donner lieu à une ou plusieurs rencontres de chacun des candidats invités à négocier, ces rencontres faisant l’objet d’un relevé écrit des conclusions, garantissant la traçabilité des échanges intervenus.

Toute proposition complémentaire ou modificative de l’offre de base devra être transmise soit par courriel, télécopie ou courrier au pouvoir adjudicateur et ce dans le délai fixé par l’écrit invitant le candidat à améliorer son offre. Dans le cas où le montant total de l’offre serait modifié, la nouvelle proposition devra inclure un nouvel acte d’engagement.

Chaque candidat est libre de se retirer de la négociation à tout moment. Il est tenu toutefois d’informer le pouvoir adjudicateur.

A l’achèvement de la négociation, l’ensemble des offres modifiées ou non sera présentée au pouvoir adjudicateur et fera l’objet d’un dernier classement. A l’issue de la négociation, les offres qui seront restées inacceptables ou irrégulières ne seront pas retenues. Le candidat le mieux classé sera déclaré attributaire du marché. L’acheteur public pourra, s’il y a lieu déclarer la négociation sans suite.

7 Article 7 – PIECES A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT AUQUEL IL EST

ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE Le candidat pourra, s’il le souhaite, transmettre ces documents avec les pièces constitutives du dossier de candidature, sans pour autant que leur absence au stade de la candidature soit éliminatoire.

Le candidat retenu à l’issue de la présente procédure devra fournir en plus des documents du marché, dans le délai qui lui sera imparti par le pouvoir adjudicateur et conformément aux articles 51 et 55 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 les documents ci-dessous :

• Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D8222-7 et D.822-8 du code du travail (puis tous les 6 mois durant la période d’exécution du marché) ; • Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats reçus. • Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’être employés (articles D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail) ; • En application des dispositions de l’article 51-V du décret précité, lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivre pas les documents justificatifs équivalent à ceux mentionnés )à l’article 51-I à IV du décret précité, ou lorsque ceci ne mentionne pas tous les cas d’interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de soin pays d’origine ou d’établissement.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES NEULETTE (PAS DE CALAIS) Page 15 sur 15 EGLISE SAINT HUBERT

RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DU CLOCHER • Si le candidat est établi dans un état autre que la France, dans le cadre d’un détachement éventuel d’un ou plusieurs salarié(s), et ce, à chaque détachement de salarié(s), une copie de la déclaration de détachement transmise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et une copie du document désignant mon représentant en France (article R.1263-12 du code du travail). A défaut de production de ces documents dans le délai fixé, le marché ne pourra être attribué au candidat retenu. Le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat classé en second et ainsi de suite le cas échéant en suivant l’ordre de la liste.

8 Article 8 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Lilles

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire

CS 62039

59014 Lille Cedex

Téléphone : 03 59 54 23 42 Télécopie : 03 59 54 24 45

Détails d'introduction des recours :

Introduire, avant la signature du marché, un recours gracieux auprès de l'acheteur public contre la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre ;

 Exercer devant le tribunal administratif compétent : un référé pré contractuel avant la conclusion du contrat (articles L551-1 et R 551-1 du Code de Justice Administrative) ;  Après la conclusion du marché et si le l'acheteur public n'a pas respecté le délai de suspension de la procédure L 551-15 du Code de Justice administrative ou ne s'est pas imposé et respecté le délai de suspension, seize ou onze jours selon son choix, prévu par la Directive européenne 2007/66/CE du 11 décembre 2007, un référé contractuel dans un délai de trente et un jours suivant la publication d'un avis attribution ou en l'absence d'un tel avis jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L 551-13 à 551-14 et R.551-7 du Code de Justice administrative et selon les conditions établies par l'ordonnance du 7 mai 2009 et son décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009) ;  Un recours en annulation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent courrier (articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative) ;  Ou un recours de plein contentieux dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation sont rendues publiques ;  L'opérateur économique est informé que l'acheteur public, en matière de procédures formalisées, ne procédera à la signature du marché public avec l'attributaire qu'une fois le délai de "Stand Still" écoulé à compter de l'envoi de la lettre de rejet.

------V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES