REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI

Rep. Prov. n.1002

CONTRATTO D'APPALTO

S.P. N.152 “BERGAMO-”. RIQUALIFICAZIONE S.P. N.152.

COLLEGAMENTO -BERGAMO.

CODICE CUP E84E15002130003. CODICE CIG 6511512DAD .

Importo: € 187.856,17.=

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di giugno, in Bergamo, nel

Palazzo della Provincia, in Via Torquato Tasso n. 8

A V A N T I a me Dr. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO, Segretario Generale della Provincia, Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono personalmente comparsi i

Signori:

1) Dr. Ing. ANTONIO ZANNI nato il 4 settembre 1954 a (BG) e domiciliato per la carica presso la Provincia di Bergamo, che interviene a questo atto nella sua veste di DIRIGENTE del Settore

“Viabilità, Edilizia e Patrimonio” ed agisce esclusivamente in nome e per conto della PROVINCIA DI BERGAMO (C.F. n. 80004870160) indirizzo pec [email protected] che rappresenta, in forza dell'articolo 51 dello Statuto Provinciale - da una parte;

2) Sig. EUGENIO DARIO COLOSIO nato il 9 ottobre 1958 a

(BG) ed ivi domiciliato in Via Brenta n. 10, che interviene a questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – Legale Rappresentante della “IMPRESA COLOSIO S.r.l.” (C.F. n.

03930160167) con sede legale in Seriate (BG), Via Cà Bertoncina n. 27

(C.A.P. 24068), indirizzo pec [email protected] iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo (R.E.A. n. BG-420468), che legalmente rappresenta, in nome, per conto ed esclusivo interesse della quale agisce - dall'altra parte;

PREMESSO

CHE con Decreto del Presidente n. 254 in data 15.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori “S.P. n.152 “Bergamo-

Treviolo”. Riqualificazione S.P. n.152. Collegamento Dalmine-Berga- mo.”;

CHE con Decreto del Presidente n. 378 in data 14.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori “S.P. n.152

“Bergamo-Treviolo”. Riqualificazione S.P. n.152. Collegamento

Dalmine-Bergamo” per una spesa complessiva di € 270.000,00;

CHE il progetto definitivo-esecutivo ha comportato una spesa complessiva a base d’appalto di € 213.000,00, di cui € 157.296,41 quale importo soggetto a ribasso di gara, € 50.703,59 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2841 in data 18.12.2015 sono state stabilite le modalità di appalto per l’affidamento dei lavori di cui sopra mediante indizione di “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, con adozione del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a

2 base di appalto ai sensi dell’art. 82 e segg. del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;

CHE, a seguito dell’espletamento della “procedura negoziata” con

Determinazione Dirigenziale n. 543 in data 31.03.2016 i lavori lungo la

“S.P. n.152 “Bergamo-Treviolo”. Riqualificazione S.P. n.152.

Collegamento Dalmine-Bergamo” sono stati aggiudicati definitivamente alla “IMPRESA COLOSIO S.r.l.” con sede legale in Seriate (BG), per un importo complessivo di € 187.856,17;

CHE risulta acquisita agli atti della Amministrazione la conforme

“Certificazione D.U.R.C.” dell’impresa emessa in data 01.03.2016 con scadenza validità alla data del 29.06.2016;

CHE gli interventi, inseriti nel Piano Triennale Opere Pubbliche

2015/2017 allegato al Bilancio di Previsione 2015, sono finanziati con stanziamenti erogati da Regione Lombardia alla Provincia di Bergamo;

CHE la “IMPRESA COLOSIO S.r.l.” con sede legale in Seriate (BG) risulta iscritta dalla data del 15.12.2015 con scadenza al 14.12.2016 negli “Elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma da 52 a 57, della

Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18.04.2013 ( White List )” e, pertanto, non

necessita acquisire la “Comunicazione antimafia ” ai sensi dell’art. 83 del

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 da parte della Prefettura Ufficio

Territoriale di Governo di Bergamo – Area I – Ordine e Sicurezza pubblica – Ufficio Antimafia – [email protected], in ordine alla insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto indicate all’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo n.

3 159/2011;

1) CONFERMA DELLE PREMESSE

Le parti riconoscono, approvano e confermano le suesposte premesse.

2) AFFIDAMENTO

La PROVINCIA di BERGAMO affida alla “IMPRESA COLOSIO S.r.l.” con sede legale in Seriate (BG), nella persona del suo Presidente del

Consiglio di Amministrazione – Legale Rappresentante, sopra generalizzato, che accetta e assume, i lavori lungo la “S.P. n.152

“Bergamo-Treviolo”. Riqualificazione S.P. n.152. Collegamento Dalmi- ne-Bergamo”.

Gli interventi dovranno essere realizzati in conformità al progetto definitivo/esecutivo redatto in data 12.11.2015, depositato negli atti di ufficio a firma del Progettista e Responsabile del Procedimento Dr. Ing.

Nicola Pirani – dipendente dell’Amministrazione e del Dirigente del

Settore “Viabilità, Edilizia e Patrimonio” Dr. Ing. Antonio Zanni.

3) CONDIZIONI DELL’APPALTO

L'appalto è dato e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale al presente atto anche se materialmente non uniti, richiamati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni:

A. Offerta economica dell’impresa;

B. “Capitolato Speciale di Appalto” per l’esecuzione degli interventi;

C. Elenco prezzi Unitari;

Vengono altresì esplicitamente richiamati i seguenti atti facenti parte del

4 progetto relativo all’opera da realizzare, materialmente non uniti ed esistenti agli atti del fascicolo:

D. Capitolato generale d’appalto (D.M.LL.PP. 19.04.2000, n. 145);

E. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 543/2016;

F. Relazione illustrativa;

G. Documentazione fotografica;

H. Elaborati Grafici Progettuali composti da n.1 fascicolo “Sezioni

trasversali” e da n. 6 planimetrie relative: “ Corografia Generale ”,

“Estratto catastale , “ Planimetria Stato di Fatto ”, “ Profilo longitudinale ”,

“Planimetria di progetto ”, “ Sezioni tipo e particolari costruttivi ”;

I. Fascicolo dell’opera;

J. Cronoprogramma;

K. Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) redatto

dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

L. Piano sostitutivo di sicurezza (P.S.S.) redatto dall’Impresa ai sensi

del D.Lgs. n. 81/2008, con visto di conformità del Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione Dr. Ing. Nicola Pirani - dipendente della

Amministrazione nota Prot. n.24603/11.16 in data 07/04/2016

(trasmesso al Servizio Contratti, Appalti e Stazione Unica Appaltante in

data 10/06/2016);

nonché in conformità alle disposizioni del Regolamento Provinciale per

la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio

Provinciale n. 36 del 15.04.2013 e agli ordini e istruzioni che, in sede

esecutiva, riterrà di dover impartire la Direzione dei Lavori.

4) AMMONTARE DEI LAVORI

5 Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'impresa appaltatrice per la piena, integrale e perfetta esecuzione del contratto a misura , ammonta ad € 187.856,17 (euro centottantasettemilaottocentocinquantasei/17 centesimi ), di cui € 132.152,58 per lavori per effetto della applicazione dell’offerto ribasso del 15,985% sull’elenco prezzi, € 50.703,59 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo si dichiara soggetto a liquidazione finale, in dipendenza di tutte le variazioni che, nell'interesse dell’ente appaltante, potranno essere autorizzate in sede di esecuzione del progetto e comunque nel rispetto dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

5) CONDUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa affidataria dovrà condurre personalmente i lavori affidati ai sensi dell’art. 4 del Decreto 19.4.2000 n. 145. In caso contrario dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti richiesti dalla vigente normativa a mezzo di atto pubblico da depositarsi presso la Provincia.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

6) PAGAMENTI

I corrispettivi di cui al precedente articolo 4 verranno corrisposti alla impresa aggiudicataria a mezzo di bonifico bancario, al ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità nello svolgimento dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, secondo le modalità e nei tempi stabiliti all’art. 10 del “Capitolato Speciale di Appalto”

6 (l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, avrà raggiunto l’importo di € 100.000,00 – euro centomila/00 ).

Il pagamento verrà effettuato attraverso la Tesoreria Prov.le attualmente

gestita da Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Bergamo Via Gabriele

Camozzi n. 27. Conto: Amministrazione Provinciale di Bergamo IBAN

IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024, a valere sul conto bancario o

postale dell’impresa, di cui il contraente comunicherà alla Provincia gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contraente provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai

dati trasmessi.

7) CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA (Legge 13 agosto 2010, n. 136 – integrata e modificata dal Decreto legge 12.11.2010 n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”).

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento

7 devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Provincia, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (Società Poste Italiane

S.p.A.) ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 relativamente al presente contratto (“Clausola risolutiva espressa” - art. 3, commi 8 – 9 – 9-bis della Legge n.

136/2010 come modificata ed integrata), obbligandosi ad introdurre nel proprio pagamento relativo all’intervento oggetto del presente atto i codici identificativi dell’intervento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente contratto ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Bergamo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì agli eventuali subappaltatori e viene fatto obbligo all’appaltatore di inserire tale clausola negli eventuali propri subcontratti.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, determinerà le sanzioni previste all’art. 6 della Legge n. 136/2010, come modificata

8 ed integrata dal D.L. n. 187/2010.

8) ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'impresa affidataria consegna la polizza C.A.R. n. 900000391 per

l’importo di € 187.856,17 emessa in data 24.05.2016 da “AXA

ASSICURAZIONI S.p.A.” – Area Broker Cod. n. 001369, conforme agli

schemi di polizza tipo approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle

Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 - Scheda-tecnica n. 2.3, per

l'assicurazione per eventuali danni verificabili nel corso dell’esecuzione

dei lavori.

9) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

L'impresa affidataria consegna la polizza R.C.T., inclusa nella polizza

C.A.R. n. 900000391 per l’importo di € 500.000,00 emessa in data

24.05.2016 da “AXA ASSICURAZIONI S.p.A.” – Area Broker Cod. n.

001369, conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del

Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 -

Scheda-tecnica n. 2.3, per l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

L’impresa consegna altresì quietanza di rinnovo per l’anno 2016 della polizza R.C.T. aziendale n. 344655242 stipulata in data 31.07.2014 con

“GENERALI ITALIA S.p.A.” Cod. Agenzia n.13C/00.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

L’impresa affidataria consegna la cauzione definitiva di importo pari ad €

15.014,40 (euro quindicimilaquattordici/40 centesimi), ridotta nel valore al cinquanta per cento ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto in possesso di certificazione europea di qualità, mediante

9 garanzia fideiussoria assicurativa n. 2000073387 rilasciata da

“CARGEAS ASSICURAZIONI S.p.A.” - Intermediario 400 “MAG JLT

S.r.l.” - Scheda-tecnica n.1.2 emessa in data 31.05.2016 (trasmessa al

Servizio Contratti, Appalti e Stazione Unica Appaltante in data

01.06.2016 Prot. n. 37445/I).

Detta cauzione verrà definitivamente svincolata ad intervenuto completamento degli interventi, previa verifica di conformità e certificazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento del Settore competente.

11) DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori è stabilita in giorni 60 (sessanta ) naturali, successivi e continui, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del “Capitolato

Speciale di Appalto”.

12) PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo riguardante l’inizio e l’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale dell’importo di € 80,00 ( euro ottanta/00 ),

come previsto all’articolo 7 del “Capitolato Speciale di Appalto”.

13) CONTO FINALE – COLLAUDO

Per il conto finale e il collaudo dei lavori si richiamano le disposizioni degli articoli 32 e 33 del Capitolato Speciale D'Appalto (60 giorni per la compilazione del conto finale e 180 giorni per la redazione del certificato di collaudo decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori).

14) RECESSO DELLA PROVINCIA

La Provincia di Bergamo ha diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali

10 utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

15) RECESSO

L’impresa affidataria mediante atto notificato alla Provincia di Bergamo può recedere dal contratto secondo le modalità di cui al D.P.R. n.

207/2010.

16) PIANO DI SICUREZZA

L’Impresa accetta le condizioni contenute nel Piano di sicurezza e

coordinamento predisposto ai sensi D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 dal

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Dr. Ing. Nicola

Pirani – dipendente dell’Amministrazione, parte integrante e sostanziale

del presente atto, anche se materialmente non unito e conservato agli

atti della Provincia di Bergamo, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs.n.

163/2006.

L’Impresa consegna altresì il Piano operativo della sicurezza per quanto

attiene le proprie scelte autonome e lo stesso viene dichiarato conforme

dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Dr. Ing. Nicola

Pirani – dipendente della Amministrazione nota Prot. n.24603/11.16 in

data 07/04/2016 (trasmesso al Servizio Contratti, Appalti e Stazione

Unica Appaltante in data 10/06/2016).

17) DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti e per la durata del presente contratto, l’Impresa

affidataria dichiara di eleggere e mantenere il domicilio in Bergamo

presso la Provincia di Bergamo.

18) CONTROVERSIE

11 Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del presente contratto di appalto vengono deferite, ai sensi dell’ art. 20 del

Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo ove viene stipulato il contratto.

19) ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese di atto e di registro sono, senza diritto di rivalsa, a totale

carico dell’Impresa affidataria.

20) OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti fanno richiamo e riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed al Regolamento

Provinciale per la Disciplina dei Contratti.

E richiesto io, Segretario Generale ho ricevuto questo atto, che consta di numero undici facciate intere e di numero tredici righe intere, fin qui, dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Dell'atto - che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - non è soggetto a controllo in quanto trattasi di mera esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa, già esecutivi a norma di legge - ho dato lettura alle parti, le quali, trovandolo conforme alla loro volontà, lo hanno sottoscritto in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 7 del

Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti approvato con

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 15.04.2013.

IL DIRIGENTE

Dr. Ing. Antonio Zanni

“IMPRESA COLOSIO S.r.l.”

12 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Legale Rappresentante

Sig. Eugenio Dario Colosio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, L.

221 del 2012 e integrazioni e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

13