Número: 48534.004737/2019-00
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
Edição | setembro/2019
ANEEL 1
Número: 48534.004737/2019-00
Catalogação na Fonte
Centro de Documentação – CEDOC
A265a Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil)
Acompanhamento diferenciado da expansão da transmissão / Agência Nacional de Energia Elétrica. – ed. mar. 2019. Brasília : ANEEL, 2019. 284 p. : il.
1. Energia elétrica. 2. Energia elétrica - Transmissão. 3. Agência Nacional de Energia Elétrica. I. Título. II. Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE).
CDU: 621.315(81)
ANEEL 2
Número: 48534.004737/2019-00
I – Apresentação
Este relatório apresenta informações colhidas pela fiscalização da ANEEL acerca dos empreendimentos de expansão da Rede Básica considerados prioritários, sob a ótica de maior risco de impactos à operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, acompanhados no período de 1º de abril a 26 de junho de 2019.
ANEEL 3
Número: 48534.004737/2019-00
II – Créditos
O presente relatório é de autoria da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, e foi elaborado pelos seguintes profissionais:
Superintendente Giácomo Francisco Bassi Almeida
Superintendente Adjunta Jaqueline Godoy
Equipe Anderson Moreira Marinho André Luiz Borges de Rezende
Clara Rodrigues Villela Euvaldo Marques Lessa Filho
Fábio de Azevedo Petra Bittencourt Hamurabi Bezerra
Humberto Augusto Viana Paschoal Guido Júnior Roterdan Siqueira de Abreu
Wilson Kiyokasu Ozawa
ANEEL 4
Número: 48534.004737/2019-00
Sumário 1. Introdução...... 15 2. Objetivos ...... 19 3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão ...... 20 4. A execução do acompanhamento diferenciado ...... 24 4.1. Uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado ...... 34 4.1.1. Índice de qualidade na previsão da conclusão (IQPC) ...... 35 4.1.2. Técnicas de Regressão ...... 38 4.1.3. Valores Históricos Médios ...... 42 4.1.4. Avanço Físico ...... 43 4.1.5. Data de tendência SFE ...... 44 5. Pontos de atenção ...... 45 5.1. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Argo Energia 46 5.1.1. Contrato de Concessão nº 009/2016 – ARGO – ARGO Transmissão de Energia S.A. 46 5.1.2. Contrato de Concessão nº 049/2017 – ARGO III Transmissão de Energia S/A. 48 5.2. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Copel-GT .... 56 5.2.1. Contrato de Concessão nº 001/2014 – GENEBRA – Mata de Santa Genebra Transmissão S.A ...... 56 5.3. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CTEEP ...... 65 5.3.1. Contrato de Concessão nº 46/2017 – IE AGUAPEÍ – Interligação Elétrica Aguapeí S.A...... 65 5.3.2. Contrato de Concessão nº 27/2017 – IE ITAQUERÊ – Interligação Elétrica Itaquerê S.A...... 66 5.3.3. Contrato de Concessão nº 03/2017 – IE PARAGUAÇU – Interligação Elétrica Paraguaçu S.A...... 67 5.3.4. Contrato de Concessão nº 04/2017 – IE AIMORÉS – Interligação Elétrica Aimorés S.A...... 69 5.3.5. Contrato de Concessão nº 22/2017 – IE IVAÍ – Interligação Elétrica Ivaí S.A. .. 71 5.4. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Água Azul ... 77
ANEEL 5
Número: 48534.004737/2019-00
5.4.1. Contrato de Concessão nº 019/2016 – ÁGUA AZUL – Subestação Água Azul SPE S.A 77 5.5. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ARTEON ..... 78 5.5.1. Contrato de Concessão nº 029/2017 – ARTEON – Arteon Z1 Energia S.A...... 78 5.6. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Equatorial Energia ...... 81 5.6.1. Contrato de Concessão nº 007/2017-ANEEL – EQTLT01 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. – LT 500 kV Rio das Éguas – Barreiras II C2, localizada na Bahia 81 5.6.2. Contrato de Concessão nº 008/2017-ANEEL – EQTLT02 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. – LT 500 kV Barreiras II – Buritirama C1, SE 500 kV Buritirama 83 5.6.3. Contrato de Concessão nº 010/2017-ANEEL – EQTLT03 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. – LT 500 kV Buritirama – Queimada Nova II C2 ...... 86 5.6.4. Contrato de Concessão nº 012/2017-ANEEL – EQTLT04 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. – LT 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 – Presidente Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 ...... 88 5.6.5. Contrato de Concessão nº 013/2017-ANEEL – EQTLT05 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. – LT 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 C2...... 90 5.6.6. Contrato de Concessão nº 014/2017-ANEEL – EQTLT06 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S.A. – LT 500 kV Janaúba 3 – Presidente Juscelino C2 ...... 93 5.7. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CEEE-GT ...... 96 5.7.1. Contrato de Concessão nº 001/2011 – TESB – Transmissora de Energia Sul Brasil S.A...... 96 5.8. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CEEPOWER (Brafer) ...... 110 5.8.1. Contrato de Concessão nº 018/2016 – LITORAL SUL – Litoral Sul Transmissora de Energia LTDA ...... 110 5.9. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Terna ...... 113 5.9.1. Contrato de Concessão nº 007/2016 – SANTA LÚCIA – SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A...... 113 5.10. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Campinas- Itatiba 115
ANEEL 6
Número: 48534.004737/2019-00
5.10.1. Contrato de Concessão nº 014/2016 – CAMPITIBA – Transmissora de Energia Campinas-Itatiba SPE S.A...... 115 5.11. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Cymi ..... 119 5.11.1. Contrato de Concessão nº 005/2016 – MANTIQUEIRA - Mantiqueira Transmissora de Energia S.A...... 119 5.11.2. Contrato de Concessão nº 011/2017 – GSTE – Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A...... 129 5.11.3. Contrato de Concessão nº 017/2017 – VEREDAS – Veredas Transmissora de Eletricidade S.A...... 132 5.11.4. Contrato de Concessão nº 009/2017 – TSE – Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A...... 135 5.12. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras FIP CAIXA MILÃO 136 5.12.1. Contrato de Concessão nº 015/2013 – SÃO PEDRO – São Pedro Transmissora de Energia S.A...... 136 5.12.2. Resolução Autorizativa nº 7540/2018 – SÃO PEDRO – São Pedro Transmissora de Energia S.A. – SPT ...... 139 5.13. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras MPE Engenharia ...... 141 5.13.1. Contrato de concessão nº 012/2016 – PBTE – Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia LTDA...... 141 5.14. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Neoenergia 149 5.14.1. Contrato de concessão nº 040/2017 – EKTT 14 – EKTT 14 A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A...... 149 5.14.2. Contrato de concessão nº 025/2017 – EKTT 12 – EKTT 12 A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A...... 152 5.15. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras State Grid 162 5.15.1. Contrato de concessão nº 007/2015 – XRTE – Xingu Rio Transmissora de Energia S.A...... 162 5.15.2. Contrato de Concessão nº 010/2016 e Resolução Autorizativa nº 7173/2018 – PRTE – Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A...... 169 5.16. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Alupar .. 172
ANEEL 7
Número: 48534.004737/2019-00
5.16.1. Contrato de concessão nº 002/2017 – TPE – Transmissora Paraiso de Energia S.A 172 5.16.2. Contrato de concessão nº 006/2017 – TCC – Transmissora Caminho do Café S.A. 174 5.16.3. Contrato de concessão nº 020/2016 – ETC – Empresa Transmissora Capixaba S.A. 176 5.16.4. Contrato de Concessão nº 011/2016 – ETB – Empresa de Transmissão Baiana S.A. 178 5.16.5. Contrato de Concessão nº 015/2016 – EDTE – Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A...... 183 5.17. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ISOLUX . 188 5.17.1. Contrato de concessão nº 020/2011 – LTTE – Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A...... 188 5.18. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Sterlite Power Grid ...... 190 5.18.1. Contrato de concessão nº 031/2017 – VINEYARDS – SE Vineyards Transmissão De Energia S.A...... 190 5.19. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras TAESA ... 197 5.19.1. Contrato de concessão nº 017/2016 – MIRACEMA – Miracema Transmissora de Energia Elétrica S/A...... 197 5.19.2. Contrato de concessão nº 015/2017 – JANAUBA – Janaúba Transmissora De Energia Elétrica S.A ...... 202 5.20. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CHESF ... 205 5.20.1. Resolução Autorizativa nº 4407/2013 – CHESF...... 205 5.20.2. Resolução Autorizativa nº 3965/2013 (parte 1) – CHESF...... 209 5.20.3. Resolução Autorizativa nº 3965/2013 (parte 2) – CHESF...... 211 5.20.4. Resolução Autorizativa nº 5809/2016 – CHESF...... 213 5.20.5. Resolução Autorizativa - REA nº 5824/2016 – CHESF...... 215 5.20.6. Contrato de Concessão 04/2010 – TDG – Transmissora Delmiro Gouveia. .... 218 c. Obras Civis e Aterramento - até abril de2020...... 219 d. Montagem de Estruturas - até junho de 2020...... 219 e. Lançamento de Cabos - até julho de 2020...... 219 f. Comissionamento - até agosto de 2020...... 219
ANEEL 8
Número: 48534.004737/2019-00
g. Energização - até setembro de 2020...... 219 5.21. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras EDP Transmissão S.A – EDP...... 220 5.21.1. Contrato de Concessão 028/2017 – EDP MA I (parte 1) – EDP...... 220 5.21.2. Contrato de Concessão 028/2017 – EDP MA I (parte 2) – EDP...... 224 5.21.3. Contrato de Concessão 039/2017 – EDP Aliança – EDP...... 228 5.22. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Tropicália Fundo de Investimento em Participações...... 236 5.22.1. Contrato de Concessão 001/2017 – Tropicália – Tropicália Fundo de Investimento em Participações...... 236 5.23. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras RC Administração e Participações...... 240 5.23.1. Contrato de Concessão 030/2017 – Rialma I – RC Administração e Participações...... 240 5.23.2. Contrato de Concessão 041/2017 – Rialma II – RC Administração e Participações...... 241 5.23.3. Contrato de Concessão 047/2017 – Rialma III – RC Administração e Participações...... 245 5.24. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Cemig-GT 248 5.24.1. REA nº 5596/2015, substituída pela REA nº 6.480/2017, de 11/07/2017, CEMIG GT - Geração e Transmissão Cemig-GT...... 248 5.25. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ETEPA ... 253 5.25.1. Contrato de Concessão nº 049/2017 – ETEPA – Empresa de Transmissora de Energia do Pará S.A...... 253 6. Considerações Finais ...... 257 7. Integração de novas instalações no período de julho a setembro de 2019 ...... 260 8. Referências Bibliográficas ...... 270 9. Anexo I – Matriz de criticidade dos empreendimentos de expansão da transmissão – Ano 2019 ...... 272
ANEEL 9
Número: 48534.004737/2019-00
Lista de Figuras
Figura 1 – Ações conforme a resposta dos agentes, seguindo a Pirâmide de Conformidade. ... 16 Figura 2 – Ciclo de Atividades ...... 17 Figura 3 – Monitoramento da Expansão da Transmissão ...... 17 Figura 4 – Situação do cronograma dos empreendimentos de transmissão em andamento .... 20 Figura 5 – Evolução dos empreendimentos em andamento com previsão de atraso...... 21 Figura 6 – Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão (2014-2018). .... 22 Figura 7 – Tempo médio de execução física e de obtenção de uma LI...... 23 Figura 8 – Apuração do erro médio de previsão de um empreendimento...... 36 Figura 9 – Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período do empreendimento...... 43 Figura 10 – Mapa do empreendimento T2016-093 ...... 47 Figura 11 – Mapa do empreendimento T2017-081-A...... 50 Figura 12 - Resumo dos contratos com os Fornecedores ...... 51 Figura 13- Resumo dos contratos com Fornecedores das Estruturas ...... 51 Figura 14 - Resumo com prestadores de serviço...... 51 Figura 15 – resumo dos protocolos de aprovação das travessias ...... 53 Figura 16 – Localização dos Canteiros de Obras para as SE e LT ...... 53 Figura 17 – Mão de Obra alocada ...... 54 Figura 18 - Curva S para as Linhas de Transmissão ...... 54 Figura 19 - Curva S para as Subestações apresentado pela ARGO III ...... 55 Figura 20 – Mapa do empreendimento T2014-075-A...... 58 Figura 21 – Mapa do empreendimento T2014-075-D ...... 59 Figura 22 – Mapa do empreendimento T2014-075-A...... 60 Figura 23 – Curvas S do empreendimento T2014-075-A ...... 61 Figura 24 – Curvas S do empreendimento T2014-075-B ...... 61 Figura 25 - Curvas S do empreendimento T2014-075-D ...... 62 Figura 26 – Curvas S do empreendimento T2014-075-E...... 62 Figura 27 – Curvas S do empreendimento T2014-075-F ...... 63 Figura 28 – Mapa do empreendimento T2017-043 ...... 68 Figura 29 – Mapa do empreendimento T2017-042 ...... 70 Figura 30 – Mapa do empreendimento T2017-063-A...... 72 Figura 31 – Mapa do empreendimento T2017-063-B ...... 73 Figura 32 – Mapa do empreendimento T2017-063 ...... 74 Figura 33 – Mapa do empreendimento T2017-063-E ...... 75 Figura 34 – Curva S do empreendimento T2017-053 ...... 78 Figura 35 – Mapa do empreendimento T2017-038 ...... 82 Figura 36 – Mapa do empreendimento T2017-039 ...... 84
ANEEL 10
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 37 – Mapa do Empreendimento T2017-041 ...... 87 Figura 38 – Mapa do empreendimento T2017-023 ...... 89 Figura 39 – Mapa do empreendimento T2017-024 ...... 91 Figura 40 – Mapa do empreendimento T2017-025 ...... 94 Figura 41 – Mapa do empreendimento T2011-170-A...... 98 Figura 42 – Mapa do empreendimento T2011-170-B ...... 99 Figura 43 – Mapa do empreendimento T2011-170-C ...... 100 Figura 44 – Mapa do empreendimento T2011-170-G ...... 101 Figura 45 – Curvas S do empreendimento T2011-070-A ...... 102 Figura 46 - Curvas S do empreendimento T2011-070-B ...... 102 Figura 47 - Curvas S do empreendimento T2011-070-F ...... 103 Figura 48 - Curvas S do empreendimento T2011-070-G ...... 103 Figura 49 – Mapa do empreendimento T2016-079-A...... 111 Figura 50 – Mapa do empreendimento T2016-077 ...... 114 Figura 51 – Mapa do empreendimento T2016-078 ...... 116 Figura 52 – Mapa do empreendimento T2016-075-B ...... 123 Figura 53 – Mapa do empreendimento T2016-075-C ...... 124 Figura 54 – Mapa do empreendimento T2016-075-E ...... 125 Figura 55 - Curvas S do empreendimento T2016-075-C ...... 126 Figura 56 - Curvas S do empreendimento T2016-075-E ...... 126 Figura 57 – Curva S do empreendimento T2016-075-G ...... 127 Figura 58 – Pátio 138 kV - saída de linha - SE Janaúba 2 (25/7/2019) ...... 129 Figura 59 – Lançamento com drone - LT Irapé – Araçuaí 2 - Torre 28/1 (6/7/2019) ...... 129 Figura 60 – Mapa do empreendimento T2016-113 ...... 130 Figura 61 - Curvas S do empreendimento T2016-113...... 131 Figura 62 – Lançamento de cabo condutor - Açu (25/7/2019) ...... 132 Figura 63 – SE 500 kV Açu III (25/7/2019) ...... 132 Figura 64 – Curva S do empreendimento T2017-028 ...... 133 Figura 65 – Instalação de Transformadores de Corrente - SE Arinos 2 (29/7/2019) ...... 134 Figura 66 – Montagem de Disjuntores - SE Rio das Éguas (26/7/2019) ...... 134 Figura 67 - Curvas S do empreendimento T2016-104...... 142 Figura 68 - SE Bandeirantes ...... 144 Figura 69 – Poços para Travessia do Rio Pinheiros ...... 145 Figura 70 – montagem de Emendas de cabos ...... 146 Figura 71 – Obras na SE Piratininga ...... 147 Figura 72 Curva S ...... 148 Figura 73 – Curva S do empreendimento T2017-050 ...... 150 Figura 74 – Pátio SVC – execução do aterro compacto...... 151 Figura 75 – Curva S do empreendimento...... 151 Figura 76 – Mapa do empreendimento T2017-087-A...... 154
ANEEL 11
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 77 – Mapa do empreendimento T2017-087-B ...... 155 Figura 78 – Mapa do empreendimento T2017-087-C ...... 156 Figura 79 – Mapa do empreendimento T2017-087-D ...... 157 Figura 80 – Mapa do empreendimento T2017-087-E ...... 158 Figura 81 – obras na SE Rio Brilhante ...... 159 Figura 82 – obras na LT NPP-RBE, concretagem ...... 160 Figura 83 – Mapa 1 do empreendimento T2016-018 ...... 163 Figura 84 – Mapa 2 do empreendimento T2016-018 ...... 164 Figura 85 - Curvas S do empreendimento T2016-018...... 165 Figura 86 – SE Xingu – ...... 167 Figura 87 – Linha de transmissão 800kV CC ...... 167 Figura 88 – SE Terminal Rio –Visão geral ...... 168 Figura 89 – Curva S das obras da Resolução Autorizativa nº 7173/2018 ...... 171 Figura 90 – Mapa do empreendimento T2017-035 ...... 175 Figura 91 - Curvas S do empreendimento T2016-101...... 177 Figura 92 – SE Rio Novo do Sul ...... 178 Figura 93 – Mapa 1 do empreendimento T2016-111 ...... 179 Figura 94 – Mapa 2 do empreendimento T2016-111 ...... 180 Figura 95 – Curva S do empreendimento T2016-111 ...... 181 Figura 96 – Curva S com o andamento previsto e realizado pela ETB...... 182 Figura 97 - Curvas S do empreendimento T2016-105...... 183 Figura 98 – SE Ibicoara ...... 185 Figura 99 – SE Poções III ...... 186 Figura 100 – LT 500 kV Ibicoara – Poções III ...... 187 Figura 101 – LT 230 kV Poções III – Poções II ...... 187 Figura 102 - Curvas S do empreendimento T2012-040 ...... 189 Figura 103 – Mapa do empreendimento T2017-059-A ...... 191 Figura 104 – Mapa do empreendimento T2017-059-B ...... 192 Figura 105 - Status da Liberação Fundiária ...... 193 Figura 106 – Curva S para a SE Vinhedo ...... 194 Figura 107 – Curva S para a SE Lajeado 3 ...... 194 Figura 108 – Curva S para a SE Lajeado 2 ...... 194 Figura 109 – SE Lajeado 3 ...... 195 Figura 110 – SE Lajeado 2 ...... 195 Figura 111 – SE Vinhedo ...... 196 Figura 112 – Mapa do empreendimento T2016-056 ...... 198 Figura 113 - Curvas S do empreendimento T2016-056 ...... 199 Figura 114 – SE Palmas ...... 200 Figura 115 – SE Lajeado ...... 201 Figura 116 – SE Miracema (acessante na subestação) ...... 201
ANEEL 12
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 117 – Mapa do empreendimento T2017-026 ...... 203 Figura 118 – Atividades Fundiárias ...... 204 Figura 119 – Canteiro de Obras ...... 204 Figura 120 – Mapa do empreendimento T2013-068 ...... 206 Figura 121 – Curva S do empreendimento T2013-068 ...... 207 Figura 122 – Equipe mobilizada em 7 de setembro de 2019 ...... 208 Figura 123 – Mapa do empreendimento T2015-075 ...... 216 Figura 124 – Curva S do empreendimento T2015-075 ...... 217 Figura 125 – Mapa do empreendimento T2017-052-A ...... 225 Figura 126 – Mapa do empreendimento T2017-067 ...... 230 Figura 127 – Mapa do empreendimento T2017-029 ...... 237 Figura 128 - Curvas S do empreendimento T2015-037 ...... 249 Figura 129 -VÃO 5U de conexão do T2 ao arranjo disjunto e meio – energizado no dia 25/08/2019 ...... 250 Figura 130 -VÃO 5U de conexão do T2 ao arranjo disjunto e meio – energizado no dia 25/08/2019 ...... 251 Figura 131 – Disjuntor 17K energizado em 26/07/2019 ...... 251 Figura 132 – Mapa do empreendimento T2017-085 ...... 254 Figura 133 – Fornecedores de equipamentos...... 255 Figura 134 – Fornecedores de serviços...... 256
ANEEL 13
Número: 48534.004737/2019-00
Lista de Tabelas
Tabela 1 – Relação dos empreendimentos selecionados para o acompanhamento diferenciado em 2019 ...... 24 Tabela 2 – IQPC dos grupos de transmissoras avaliados em março de 2019...... 37 Tabela 3 – Divisão dos eventos da obra em etapas...... 39 Tabela 4 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo...... 41 Tabela 5 – Principais divergências entre data prevista pelo agente e data projetada pela SFE...... 257 Tabela 6 – Integração de novas instalações...... 260
ANEEL 14
Número: 48534.004737/2019-00
1. Introdução
A atuação da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE), visa otimizar a utilização de recursos de fiscalização, à avaliação contínua da prestação dos serviços e o alinhamento dos agentes fiscalizados com os compromissos firmados em relação à qualidade, para a prevenção de possíveis falhas, para a efetiva correção de irregularidades identificadas e para a melhoria do desempenho regulatório. As atividades de fiscalização focam em ações preventivas e de maior efetividade, por meio da utilização de técnicas de inteligência analítica e do aperfeiçoamento do planejamento das atividades, em alinhamento às melhores práticas regulatórias internacionais. A forma de trabalho consiste na adoção de técnicas de fiscalização embasadas em referências mundiais, como os relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2014). A estratégia é fortemente calcada na utilização de inteligência analítica e de técnicas de fiscalização baseada em evidências, num contexto de regulação responsiva (Responsive Regulation). Nos termos dos relatórios da OCDE, a abordagem da regulação responsiva sugere que as atividades de fiscalização devem ser moduladas de acordo com o perfil e o comportamento de cada agente regulado. Nesse sentido, as agências reguladoras devem adotar estratégias de incentivo e fiscalização diferenciadas baseadas no comportamento e no histórico dos agentes. Dessa forma, a regulação responsiva promove a melhoria do desempenho dos agentes ao reduzir os custos daqueles que apresentam melhor performance regulatória. A análise de dados, a utilização de técnicas de inteligência analítica e o monitoramento da atuação dos agentes permite a avaliação cautelosa do segmento transmissão, propicia a identificação de problemas a serem resolvidos pelos agentes setoriais e o levantamento das mudanças necessárias na regulamentação. Além disso, é possível realizar o planejamento e a preparação de grandes campanhas de fiscalização organizadas, por exemplo, por temas, por região ou por concessionária. Neste contexto, as ações adotadas são proporcionais à resposta dos agentes à regulação e à fiscalização, conforme a teoria de regulação responsiva e seguindo uma filosofia baseada na Pirâmide de Conformidade, como ilustrado na Figura 1. Para aqueles agentes que cumprem com suas obrigações contratuais e regulamentares, caberá apenas a verificação deste comportamento. De outro modo, aos que querem
ANEEL 15
Número: 48534.004737/2019-00
cumprir, mas por algum motivo não estão atendendo às expectativas do regulador e da sociedade, caberá à fiscalização diagnosticar os problemas e incentivar sua correção por meio de diálogo setorial e comprometimento dos agentes. Por fim, as sanções se destinarão especificamente àqueles entes que insistem em permanecer no descumprimento da legislação ou não são capazes de responder satisfatoriamente às ações preventivas.
Figura 1 – Ações conforme a resposta dos agentes, seguindo a Pirâmide de Conformidade.
Esta forma de atuação mostra-se adequada, pois a aplicação de sanções nem sempre é o melhor instrumento para resolver todos os problemas setoriais. A organização do setor, a regulamentação coerente e a publicidade de informações têm sido apontadas como melhores práticas de fiscalização regulatória, restando para as ações fiscalizadoras os problemas mais graves ou sem resposta dos agentes. Para atuar de forma estratégica, A SFE se divide conforme o fluxo de atividades de fiscalização, dividido em quatro etapas, conforme a Figura 2.
ANEEL 16
Número: 48534.004737/2019-00
•Usar Inteligência Analítica no •Investigar os indícios de tratamento de Dados e problemas apontados no Indicadores. Monitoramento •Monitorar a evolução dos •Analisar detalhadamente os Indicadores e emitir Alertas problemas evidenciados •Divulgar Relatórios de •Elaborar Relatórios Analíticos Desempenho Monitoramento Análise
P D A C
Ação Acompanhamento Fiscalizadora •Acompanhar a resolução dos •Realizar a Ação Fiscalizadora problemas evidenciados na (REN 63/2004) Análise •Instaurar Processo •Divulgar Relatórios de Administrativo Punitivo Acompanhamento •Emitir Termos de Notificação •Elaborar Relatórios de Resultados
Figura 2 – Ciclo de Atividades Todos os empreendimentos de expansão da Rede Básica em andamento são monitorados continuamente pela SFE por meio do Sistema de Gestão da Transmissão – SIGET (ANEEL, 2018). Esse software é utilizado pela ANEEL como ferramenta para auxiliar o acompanhamento e diversas outras funcionalidades, conforme ilustra a Figura 3.
• Alertas de Inadimplência • Solicitação de Justificativas
• Previsores
SIGET • Indicadores da Expansão • Indicadores da Gestão de Obras
• Matriz de Criticidade • Acompanhamento Diferenciado • Monitora GT
Figura 3 – Monitoramento da Expansão da Transmissão
ANEEL 17
Número: 48534.004737/2019-00
Após a outorga de um empreendimento, o seu desenvolvimento é acompanhado continuamente pela equipe de fiscalização. Nesta etapa, os agentes devem encaminhar mensalmente à ANEEL um arquivo XML contendo as atualizações dos cronogramas dos marcos intermediários dos empreendimentos (ANEEL, 2006). Essas informações são divulgadas por meio do relatório ‘Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão’ (ANEEL, 2018b). Dessa forma, a ANEEL dá publicidade às informações relacionadas a todos os empreendimentos em andamento para a sociedade em geral. A partir de uma matriz de criticidade, a SFE identifica, dentre os empreendimentos em andamento, aqueles que têm maior risco de impactar a operação do Sistema Interligado Nacional - SIN. Esses são submetidos a um acompanhamento diferenciado e individualizado. Os empreendimentos identificados por esse critério são agrupados de acordo com determinadas características e designados para Acompanhamento Diferenciado por parte da equipe de Acompanhamento e Ação Fiscalizadora do segmento de transmissão da SFE. O acompanhamento diferenciado monitora as obras de forma mais próxima, levantando dados adicionais junto aos empreendedores. Esse levantamento de dados é feito por meio de contatos telefônicos, solicitação de relatórios periódicos, reuniões de acompanhamentos junto aos empreendedores, avaliações de impacto junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e inspeções de campo para os casos mais críticos identificados. As informações consolidadas nesse trabalho definem as próximas ações que poderão ser tomadas pela fiscalização. Este relatório contempla as informações associadas aos empreendimentos submetidos ao acompanhamento diferenciado. No corpo do documento serão apresentadas de forma detalhada as informações sobre os empreendimentos associados aos Contratos de Concessão que provocam maiores impactos no SIN. As informações provenientes do acompanhamento diferenciado dos empreendimentos associados a Resoluções Autorizativas serão apresentadas no anexo desse documento. O documento também traz informações gerais relacionadas à expansão do setor de transmissão de energia elétrica. Essas informações podem ser utilizadas como referências para cronogramas de novas outorgas, entre outros.
ANEEL 18
Número: 48534.004737/2019-00
2. Objetivos
O objetivo do acompanhamento diferenciado é obter informações mais precisas e de qualidade quanto ao andamento dos empreendimentos selecionados. Isso é possível por meio da crítica quanto à exequibilidade dos cronogramas declarados mensalmente no SIGET. Assim, é possível antever riscos de descasamentos entre cronogramas de empreendimentos de transmissão e de geração para subsidiar o planejamento quanto aos prazos de entrada em operação, para a antecipação de providências operativas eventualmente necessárias. Também com base nessas informações espera-se antecipar problemas e viabilizar soluções que possibilitem o bom andamento dos empreendimentos. O presente relatório apresenta a visão da SFE quanto aos empreendimentos de expansão da transmissão acompanhados de forma diferenciada no período de janeiro a março de 2019.
ANEEL 19
Número: 48534.004737/2019-00
3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão
Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 443 empreendimentos de expansão da rede básica. A situação desses empreendimentos em relação aos cronogramas previstos é mostrada na sequência.
* A situação "Não Informada" refere-se a empreendimentos que ainda não tiveram os cronogramas executivos atualizados pela transmissora responsável.
Figura 4 – Situação do cronograma dos empreendimentos de transmissão em andamento
Considerando todos os empreendimentos em andamento monitorados, em média, são 994 dias de atraso. Atualmente há 137 empreendimentos em andamento com previsão de atraso (32,93%). O percentual de empreendimentos em andamento com previsão de atraso vem sofrendo constante redução, conforme ilustra a Figura 5. Essa redução de empreendimentos com previsão de atraso é resultado de, entre outras razões, uma série de ações empreendidas pela ANEEL. A Figura 5 ilustra que a quantidade total de empreendimentos vem crescendo e a quantidade de empreendimentos em andamento com previsão de atraso vem
ANEEL 20
Número: 48534.004737/2019-00
diminuindo. Consequentemente, o percentual de empreendimentos em atraso, que atingiu um pico de 63,4% em março de 2017, está diminuindo e atualmente representa 32,9%. Embora o valor percentual tenha percebido um ligeiro aumento aparente de 32,1% em junho de 2019 para 32,9% em setembro de 2019 (0,8%), a quantidade absoluta de empreendimentos atrasados diminuiu de 142 para 137 no mesmo período, conforme gráfico de barras amarelas na Figura 5. O aumento numérico do percentual se justifica pelo fato de ter sido concluído um montante expressivo de empreendimentos, passando de 443 para 416 o total de empreendimentos atualmente em andamento.
500 70,0% 63,4% 450 60,0% 400
350 50,0%
300 32,9% 40,0% 250
30,0% Percentual 200
150 20,0% Quantidade de empreendimentos de Quantidade 100 10,0% 50
0 0,0%
Qtd Total Qtd Atrasado % Atraso
Figura 5 – Evolução dos empreendimentos em andamento com previsão de atraso. As causas dos atrasos, declaradas pelos agentes de transmissão estão ilustradas na Figura 6. Para construção desse gráfico foram considerados os empreendimentos que foram concluídos nos últimos 5 anos civis completos.
ANEEL 21
Número: 48534.004737/2019-00
57,23% 58,14%
45,54%
39,93%
Projetos e Contratos Licenciamento Ambiental Compra de Materiais Execução Física da Obra (CCT, CCI, CPST) (até LI) Figura 6 – Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão (2014-2018).
Diversos empreendimentos possuem mais de um fator de atraso, daí a soma dos percentuais não ser igual a 100%. A compra de materiais, a confecção de projetos e assinatura de contratos são atividades paralelas ao licenciamento ambiental. Assim, um atraso no licenciamento ambiental de um empreendimento pode provocar uma redução no ritmo das demais atividades associadas. A Figura 7 representa o tempo médio dos empreendimentos, destacando o tempo médio de execução física e o tempo médio de obtenção de uma Licença de Instalação (LI).
ANEEL 22
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 7 – Tempo médio de execução física e de obtenção de uma LI. Ao longo dos últimos 5 anos percebe-se que houve uma oscilação no tempo de execução física das obras, chegando ao valor médio de 603 dias em 2018. O tempo necessário para obter uma Licença de Instalação – LI em empreendimentos de transmissão variou bastante no período e atingiu a média de 293 dias no ano de 2018, o menor valor dos últimos 5 anos. O tempo total médio de execução dos empreendimentos vem crescendo de forma consistente e atingiu a marca de 1222 dias em 2018.
ANEEL 23
Número: 48534.004737/2019-00
4. A execução do acompanhamento diferenciado
Os empreendimentos em andamento foram classificados conforme sua criticidade, segundo metodologia específica descrita na Nota Técnica nº 211/2015-SFE/ANEEL. A partir da classificação foi construída uma matriz de criticidade (Anexo I – Matriz de criticidade dos empreendimentos de expansão da transmissão ). Essa matriz utiliza dados de porte (número de módulos), atraso previsto, importância sistêmica (abrangência na operação do SIN e não conformidade a ser corrigida), necessidade de licenciamento ambiental e geração associada - Potência Total Geração, Número de Agentes Geração e Descasamento, para ponderar a importância de um empreendimento em andamento para a Rede Básica. Com base na matriz de criticidade é possível construir um ranking de empreendimentos prioritários. Esses empreendimentos compõem o conjunto para o acompanhamento diferenciado. Atualmente 90 empreendimentos de ampliação e reforços da Rede Básica compõem o grupo submetido ao acompanhamento diferenciado no ano de 2019. Esses empreendimentos estão distribuídos em 45 Contratos de Concessão, 6 Resoluções Autorizativas e 27 Grupos de Transmissoras. A Tabela 1 apresenta a relação dos empreendimentos selecionados para o acompanhamento diferenciado.
Tabela 1 – Relação dos empreendimentos selecionados para o acompanhamento diferenciado em 2019
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
Instalações de Transmissão CC T2016-093 Argo Energia ARGO Contrato 009/2016 nos 009/2016 estados CE, PI e MA. ARGO III LT 230 kV Samuel - Argo Energia CC T2017-081-A (antigo Ariquemes C4 e LT 230 kV (antigo COBRA) 049/2017 GUAPORÉ) Ariquemes - Ji-Paraná C4 ARGO III SE 230 kV Ariquemes - Argo Energia CC T2017-081-B (antigo Compensador Síncrono - (- (antigo COBRA) 049/2017 GUAPORÉ) 90/+150) Mvar.
ANEEL 24
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
ARGO III SE 230 kV Ji-Paraná - Argo Energia CC T2017-081-C (antigo Compensador Síncrono - (- (antigo COBRA) 049/2017 GUAPORÉ) 90/+150) Mvar. ARGO III Argo Energia SE 230/69 kV Coletora Porto CC T2017-081-D (antigo (antigo COBRA) Velho 049/2017 GUAPORÉ) ARGO III Argo Energia CC T2017-081-E (antigo SE 230/138 kV Jaru (antigo COBRA) 049/2017 GUAPORÉ)
LT 500 kV ARARAQUARA 2 CC T2014-075-A Copel-GT GENEBRA /ITATIBA C-1 SP 001/2014
CE 300/-300 Mvar ITATIBA CC T2014-075-B Copel-GT GENEBRA CE1 SP 001/2014
CE 300/-300 MVAr SANTA CC T2014-075-C Copel-GT GENEBRA BARBARA CE1 SP 001/2014 SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV CC T2014-075-D Copel-GT GENEBRA Araraquara 2 - Fernão Dias C1 001/2014 SP
LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS CC T2014-075-E Copel-GT GENEBRA C-1 SP/PR 001/2014
SE Fernão Dias 500/440 kV - CC T2014-075-F Copel-GT GENEBRA 2400 MVA (2° e 3° banco de 001/2014 autotransformadores) CC T2017-051-A CTEEP IE AGUAPEÍ SE 440/138 kV Alta Paulista 046/2017
ANEEL 25
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
CC T2017-051-B CTEEP IE AGUAPEÍ SE 440/138 kV Baguaçu 046/2017
SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x CC T2017-049 CTEEP IE ITAQUERÊ Compensadores Síncronos 027/2017 500 kV (-180/+300) Mvar
LT 500kV Poções III - Padre CC T2017-043 CTEEP IE PARAGUAÇU Paraíso 2 C2 003/2017
LT 500 kV Padre Paraíso 2 - CC T2017-042 CTEEP IE AIMORÉS Governador Valadares 6 C2 004/2017
LT 230 kV Sarandi - Paranavaí IE Ivaí (Antiga CC T2017-063-E CTEEP Norte - CD e SE 230/138 kV ERB1) 022/2017 Paranavaí Norte
IE Ivaí (Antiga LT 525 kV Sarandi - Londrina CC T2017-063-C CTEEP ERB1) (Eletrosul) - CD 022/2017
IE Ivaí (Antiga SE Guaíra 525 kV e LT 525 kV CC T2017-063-A CTEEP ERB1) Guaíra - Foz do Iguaçu - CD 022/2017
IE Ivaí (Antiga CC T2017-063-D CTEEP SE Sarandi 525 kV ERB1) 022/2017
IE Ivaí (Antiga LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CC T2017-063-B CTEEP ERB1) CD 022/2017
ANEEL 26
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
AGUA AZUL - SUBESTACAO CC T2016-080 Água Azul ÁGUA AZUL AGUA AZUL 440/138 kV 019/2016
CC T2017-053 ARTEON ARTEON SE 500/138 kV Resende 029/2017
LT 500 kV Igaporã III - Equatorial Janaúba 3 C1, LT 500 kV CC T2017-023 EQTLT04 Energia Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e 012/2017 SE 500 kV Janaúba 3
Equatorial LT 500 kV Igaporã III - CC T2017-024 EQTLT05 Energia Janaúba 3 C2 013/2017
Equatorial LT 500kV Rio das Éguas - CC T2017-038 EQTLT01 Energia Barreiras II C2 007/2017
LT 500kV Barreiras II - Equatorial Buritirama C1, SE 500kV CC T2017-039 EQTLT02 Energia Buritirama e secc LT Gilbués II 008/2017 - G.do Ouro II
Equatorial LT 500 kV Janaúba 3 - CC T2017-025 EQTLT06 Energia Presidente Juscelino C2 014/2017
Equatorial LT 500kV Buritirama - CC T2017-041 EQTLT03 Energia Queimada Nova II C2 010/2017
LT 230 kV Porto Alegre 9 - CC T2011-170-A CEEE-GT TESB Porto Alegre 8 001/2011
ANEEL 27
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
LT 230 kV Porto Alegre 9 - CC T2011-170-B CEEE-GT TESB Nova Santa Rita 001/2011
LT 230 kV Campo Bom - CC T2011-170-C CEEE-GT TESB Taquara 001/2011 SE 230/69 kV Jardim Botânico CC T2011-170-D CEEE-GT TESB compacta (ex-Porto Alegre 001/2011 12) CC T2011-170-F CEEE-GT TESB SE 230/69 kV Candelária 2 001/2011 SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga- CC T2011-170-G CEEE-GT TESB PortoAlegre13 e LT 230kV 001/2011 Restinga-Viamão3 LT 230 kV Atlântida 2 - Torres CC T2016-079-A BRAFER LITORAL SUL 2 - Forquilhinha e SE Torres 2 018/2016
CC T2016-079-B BRAFER LITORAL SUL SE Tubarão Sul 230/138 kV 018/2016
CC T2016-077 TERNA SANTA LÚCIA LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 007/2016
CAMPINAS- LT 500 kV Campinas - Itatiba CC T2016-078 CAMPITIBA Itatiba C2 014/2016
LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, CC T2016-075-A Cymi MANTIQUEIRA C1; LT 345 kV Itabirito 2 - 005/2016 Jeceaba, C2
ANEEL 28
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
SE Itabira 5 500/230 kV CC T2016-075-B Cymi MANTIQUEIRA LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 005/2016
CC T2016-075-C Cymi MANTIQUEIRA LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 005/2016 SE João Monlevade 4 230/69 CC T2016-075-D Cymi MANTIQUEIRA kV 005/2016 SE Janaúba 3 230/138 kV CC T2016-075-E Cymi MANTIQUEIRA LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - 005/2016 C1 CC T2016-075-F Cymi MANTIQUEIRA SE Braúnas 230/138 kV 005/2016
CC T2016-075-G Cymi MANTIQUEIRA SE Timóteo 2 230/138 kV 005/2016
SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 CC T2016-075-H Cymi MANTIQUEIRA kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 005/2016 500 kV. SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de CC T2016-075-I Cymi MANTIQUEIRA Reatores de Barra 500 kV - 005/2016 150 Mvar SE Itabira 5 - Instalação do 2º CC T2016-075-J Cymi MANTIQUEIRA banco de Transformação 005/2016 500/230 kV CC T2016-075-K Cymi MANTIQUEIRA SE Varginha 4 345/138 kV 005/2016 LT 500kV João Câmara III - CC T2016-113 Cymi GSTE Açu III C2 e LT 500kV Açu III - 011/2017 Milagres II C2 LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos CC T2017-028 Cymi VEREDAS 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV 017/2017 Arinos 2
ANEEL 29
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
LTs Buritirama - Queimada CC T2017-040 Cymi TSE Nova II - Curral Novo do Piauí 009/2017 II (C1) e SE Queimada Nova II
Suprimento ao Oeste da FIP CAIXA CC T2014-014-B SÃO PEDRO Bahia - LTs entre SE Rio MILÂO 015/2013 Grande II e SEs Barreiras I e II
SE Rio Grande II - FIP CAIXA Implantação do segundo REA T2018-098 SÃO PEDRO MILÂO autotransformador 230/138 7540/2018 kV LT 345 kV Bandeirantes - MPE CC T2016-104 PBTE Piratininga II C1 e C2 ENGENHARIA 012/2016 (subterrânea) SE 525 kV Biguaçu - CC T2017-050 NEOENERGIA EKTT 14 Compensador Estático 525 kV 040/2017 (-100/+300) Mvar LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV CC T2017-087-E NEOENERGIA EKTT 12 Dourados 2- Dourados C2 e 025/2017 Se 230/138 kV Dourados 2 LT 230 kV Nova Porto CC T2017-087-A NEOENERGIA EKTT 12 Primavera - Rio Brilhante, C2, 025/2017 CS
LT 230 kV Rio Brilhante - CC T2017-087-C NEOENERGIA EKTT 12 Campo Grande 2 C1, CS 025/2017
LT 230 kV Nova Porto CC T2017-087-B NEOENERGIA EKTT 12 Primavera - Ivinhema 2 C2, CS 025/2017
LT 230 kV Campo Grande 2 - CC T2017-087-D NEOENERGIA EKTT 12 Imbirussu C2, CS 025/2017
ANEEL 30
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
LT 800 kV XINGU/TERMINAL CC T2016-018 State Grid XRTE RIO PA/RJ E ESTACOES 018/2016 CONVERSORAS CA/CC 800 KV LT 500 kV Paranaíta - Cláudia CC T2016-103 State Grid PRTE - Paranatinga - Ribeirãozinho 010/2016 C3 SE Ribeirãozinho – instalação ReA T2018-001-B State Grid PRTE de interligação de barras 7173/2018 LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João CC T2016-112 Alupar ETAP Câmara III (novo setor 230kV) 013/2016 500/230-13,8kV LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV CC T2017-030 Alupar TPE P.Paraíso 2, SE 500/230kV 002/2017 G.Valadares 6 LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT CC T2017-035 Alupar TCC 500 kV Mutum - Rio Novo do 006/2017 Sul C1SE Mutum (Compensad
SE Rio Novo do Sul 345/138 CC T2016-101 Alupar ETC kV 020/2016
LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV CC T2016-111 Alupar ETB Bom Jesus da Lapa II - Gentio 011/2016 do Ouro II C1 LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CC T2016-105* Alupar EDTE CD e SE 500/230 kV Poções 015/2016 III
ANEEL 31
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
LT 500 kV Taubaté - Nova CC T2012-040 ISOLUX LTTE Iguaçu e SE Nova Iguaçu 020/2011 500/345/138 kV
LT 230 kV Garibaldi - Lajeado STERLITE 3, LT 230 kV Lajeado 2 - CC T2017-059-A VINEYARDS POWER GRID Lajeado 3 e SE Lajeado 3 031/2017 230/69 kV
STERLITE CC T2017-059-B VINEYARDS LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 POWER GRID 031/2017
STERLITE CC T2017-059-C VINEYARDS SE 230/69 kV Vinhedos POWER GRID 031/2017
LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CC T2016-056 TAESA MIRACEMA CD, SE Lajeado e SE 017/2016 230/138kV Palmas LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV CC T2017-026 TAESA JANAUBA Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 015/2017 500 kV Janaúba 3 LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapacitação de curta REA T2013-068 CHESF CHESF duração de 300 MVA para 4407/2013 380 MVA. SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 REA T2013-019 CHESF CHESF MVA) 3965/2013 SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 REA T2013-020 CHESF CHESF MVA) 3965/2013
ANEEL 32
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 REA T2016-025 CHESF CHESF kV, 100 MVA, NA SE 5809/2016 BANABUIÚ
LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento REA T2015-075 CHESF CHESF do limite de curta duração de 5824/2016 437 A para 621 A.
LT 230 kV São Luís II - São CC T2010-058-A* CHESF TDG Luís III C2 004/2010
LT 500kV São Luís II - São Luís CC T2017-052-B EDP MA I IV, CD; SE 500/230/69 kV São 028/2017 Luís IV Obras de Atendimento ao CC T2017-067 EDP ALIANÇA Estado de Santa Catariana: 039/2017 Regiões Sul e Extremo Sul
LT 500 kV Miranda II - São CC T2017-052-A EDP MA I Luís II C3 028/2017
Tropicália Fundo de LT 500 kV Sapeaçu - Poções III CC T2017-029 Investimento TROPICALIA C1 001/2017 em Participações
RC LT 230 kV Lagoa Nova II - CC T2017-088 Administração RIALMA I Currais Novos II, CD e SE 030/2017 e Participações 230/69 kV Lagoa nova II
ANEEL 33
Número: 48534.004737/2019-00
Grupo de Código SIGET Transmissora Nome do Empreendimento Ato Legal Transmissoras
RC LT 500kV Queimada Nova II - CC T2017-065 Administração RIALMA III Milagres II C1 047/2017 e Participações
RC LT 500 kV Campina Grande III CC T2017-058 Administração RIALMA II - Pau Ferro 041/2017 e Participações
Ampliação da transformação REA T2015-037 CEMIG-GT CEMIG-GT na Subestação Neves 1 5596/2015
LT 230 kV Vila do Conde - CC T2017-085 ETEPA ETEPA Tomé Açu e SE 230/138 kV 050/2017 Tomé Açu *Empreendimentos incluídos no Acompanhamento Diferenciado ao longo de 2019. A documentação referente ao acompanhamento está disponível no Processo nº 48500.005652/2014-30 e em processos específicos para o acompanhamento de cada grupo de transmissoras. No período de abrangência deste relatório foram realizados acompanhamentos, participação em reuniões de gestão de contratos, interações com o ONS, reuniões com os agentes do setor, órgãos públicos e demais unidades organizacionais da Aneel impactadas pelo cronograma de execução das obras.
4.1. Uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado
A seguir discutiremos a metodologia utilizada pela SFE para analisar os empreendimentos de transmissão que fazem parte do acompanhamento diferenciado e estipular as datas de referência consideradas pela SFE para a suas conclusões.
ANEEL 34
Número: 48534.004737/2019-00
4.1.1. Índice de qualidade na previsão da conclusão (IQPC)
A Nota Técnica nº 211/2015-SFE/ANEEL definiu os procedimentos relacionados a metodologia para o monitoramento da execução das obras de expansão do sistema de transmissão de energia elétrica. No documento foram definidos indicadores de desempenho dos grupos de transmissoras. Dentre esses, foi definido o Índice de Qualidade na Previsão de Conclusão – IQPC. O IQPC é calculado a partir do erro médio de previsão dos empreendimentos concluídos no período de avaliação ou que deveriam ter sido concluídos até o final do mesmo período. O período de avaliação é composto pelos últimos doze meses anteriores à data de cálculo do indicador. Por exemplo, um IQPC calculado em outubro de 2017 teria como período de avaliação a janela entre 1º outubro de 2016 e 30 de setembro de 2017. Assim, neste exemplo, seriam considerados os erros médios de previsão de todos os empreendimentos concluídos entre 1º outubro de 2016 e 30 de setembro de 2017 e dos empreendimentos em andamento que deveriam ter sido concluídos até 30 de setembro de 2017. O erro médio de previsão de um empreendimento é dado pela distância média, em dias, entre a data efetiva de conclusão do empreendimento e as previsões de conclusão informadas periodicamente pela transmissora, conforme demonstra a equação (1) a seguir:
푌1 + 푌2 + ⋯ + 푌푛 (1) 퐸푃 = 푛
Onde: EP – Erro médio de previsão do empreendimento; Yn – Distância em dias entre a data efetiva de conclusão do empreendimento e a previsão informada no mês de referência; n – Número de previsões avaliadas.
ANEEL 35
Número: 48534.004737/2019-00
Em outras palavras, o erro médio de previsão é a média dos erros de previsão, calculados pela diferença entre a data de conclusão do empreendimento e as datas de previsão informadas pela transmissora. A Figura 8 ilustra a apuração do erro médio de previsão de um empreendimento.
Figura 8 – Apuração do erro médio de previsão de um empreendimento. Para os empreendimentos em andamento avaliados, o erro de previsão é calculado pela diferença entre a última data de previsão de conclusão informada pela transmissora e as datas de previsão informadas anteriormente, ou seja, representa o erro médio de previsão acumulado até o final do período de avaliação. O erro médio de previsão de uma transmissora ou de um grupo de transmissoras é dado pela média dos erros médios de previsão dos empreendimentos do conjunto avaliado, conforme equação (2).
퐸푃1 + 퐸푃2 + ⋯ + 퐸푃푛 (2) 퐸푀푃 = 푛
ANEEL 36
Número: 48534.004737/2019-00
Onde: EMP – Erro médio de previsão do conjunto de n empreendimentos; EPn – Erro médio de previsão do empreendimento n; n – Número de empreendimentos avaliados.
Dado o erro médio de previsão de conclusão dos empreendimentos, o IQPC é calculado de modo a indicar o grau de qualidade da previsão de conclusão dos empreendimentos de transmissão. Para isto, o erro médio de previsão é normalizado, de modo que o IQPC varie numa escala de 0 a 100, onde o valor 100 indica que os empreendimentos foram concluídos conforme o previsto pela transmissora ou pelo grupo de transmissoras. O valor de IQPC igual a zero indica que a transmissora ou o grupo de transmissoras obteve o pior desempenho no conjunto avaliado, os seja, os seus empreendimentos tiveram a pior previsão de conclusão do período de avaliação. Considerando a metodologia descrita, em março de 2019 o IQPC dos grupos de transmissoras foi calculado. A Tabela 2 relaciona apenas os grupos de transmissoras com empreendimentos concluídos ou com previsão de conclusão dentro da janela de 12 meses até março de 2019.
Tabela 2 – IQPC dos grupos de transmissoras avaliados em março de 2019.
Grupo de IQPC (Qualidade) Transmissoras EQUATORIAL 100 EDP 99,74 CELEO 99,48 ELETRONORTE 97,04 TERNA 98,7 AMAZONAS GT 95,53 CYMI 92,56 TAESA 83,05
ANEEL 37
Número: 48534.004737/2019-00
STATE GRID 84,8 GEBBRAS 82,15 FIP CAIXA MILÃO 85,54 CTEEP 81,89 CEMIG-GT 77,06 ELETROSUL 75,1 CELG-G&T 80,16 COPEL-GT 73,96 CHESF 64,18 ALUPAR 49,03 ISOLUX 52,29 CEEE-GT 55,09 ORTENG 34,64 TDG 26,53
Tendo por base a Tabela 2, a fiscalização considera satisfatórias as previsões de conclusão dos grupos de transmissoras com IQPC maior ou igual a 90.
4.1.2. Técnicas de Regressão
Para o grupo de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado, a SFE utiliza ferramentas estatísticas para um melhor tratamento das informações. Por meio do SIGET, a SFE conta com uma base de dados de 970 empreendimentos já concluídos nos últimos dez anos. Essa base de informações foi utilizada para a construção de previsores estatísticos (Costa, Silva, Filho, Santos, & Lima, 2013) que permitem estimar um intervalo de datas onde um determinado empreendimento será concluído. Esses previsores utilizam a técnica de regressão múltipla ou de regressão linear e simulam diferentes cenários com base na evolução dos cronogramas de obras analisados. As informações dos marcos intermediários dos cronogramas de implantação constantes no SIGET foram organizadas em quatro grupos distintos, representando as diferentes etapas do empreendimento: projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra. A Tabela 3 mostra como foi feita a divisão. A partir das etapas compostas pelos grupos de eventos parciais, foram construídos modelos previsores para estimar a duração da execução de empreendimentos. Um modelo previsor é aquele no qual o comportamento de uma variável pode ser descrito
ANEEL 38
Número: 48534.004737/2019-00
em função de outra variável (Cordeiro & Paula, 1989). A variável a ser prevista é dependente e a variável previsora deve ser independente. Nos modelos de previsão apresentados foi considerada a duração total da obra como variável dependente e as demais variáveis, projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra, tais como, variáveis previsoras ou independentes. Como existe uma variável dependente, real e contínua e quatro variáveis previsoras (independentes) reais e contínuas, o modelo previsor indicado é a regressão múltipla (Field, 2009). Contudo, para efeito de comparação, foram construídos também modelos utilizando apenas uma variável previsora, correspondentes a uma regressão simples. Em um modelo de regressão múltipla, a variável a ser prevista e as variáveis previsoras se relacionam conforme a equação (3) a seguir:
푦 = 퐾 + 푏1푥1 + 푏2푥2 + ⋯ + 푏푛푥푛 (3)
Na equação (3), y representa a variável dependente, 푥푛 representam as variáveis previsoras, 푏푛 representam os coeficientes associados aos previsores e K é a constante associada à equação.
Tabela 3 – Divisão dos eventos da obra em etapas. Etapa Eventos parciais Projeto Básico Estudos, projetos, construção Assinatura de contratos Projeto e Contrato de Conexão de Transmissão CCT contratos Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão CPST Declaração de Utilidade Pública DUP Termo de Referência TR Licenciamento EIA/RIMA ou RAS ambiental Licença Prévia LP Licença de Instalação LI Aquisição de Equipamentos e Materiais Pedido de Compra Estruturas Compra de Cabos e Condutores materiais Equipamentos Principais (TR e CR) Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) Painel de Proteção, controle e automação
ANEEL 39
Número: 48534.004737/2019-00
Etapa Eventos parciais Obras Civis Canteiro de Obras Fundações Montagem Estruturas Cabos e Condutores Execução da Equipamentos Principais obra Demais Equipamentos Painel de Proteção, controle e automação Comissionamento Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Geral Operação Comercial
O interesse é obter um modelo com precisão razoável e que possa fornecer uma previsão do tempo de duração de um determinado empreendimento. Nesse contexto, é importante ressaltar que nos modelos adotados, a etapa de execução da obra foi considerada até a conclusão do evento parcial de ‘Canteiro de Obras’ ou até a conclusão do evento parcial ‘Fundações’. Isso foi feito, uma vez que ao final da execução do empreendimento, a previsão da data de conclusão não é uma informação relevante e não seria necessário um previsor. A etapa licenciamento ambiental também precisou ser tratado de maneira diferenciada. Geralmente, a execução da obra é deflagrada com emissão da Licença de Instalação - LI. A conclusão do processo de licenciamento ocorre com a emissão da Licença de Operação - LO. Entretanto, a emissão da LO normalmente ocorre em data próxima da conclusão da obra, o que pode tornar esta variável pouco significativa para explicação do modelo de previsão. Assim, no caso da etapa de licenciamento ambiental, a análise foi feita considerando cenários com o tempo de obtenção LI. Considerando as condições explanadas, foram construídos modelos estatísticos utilizando a plataforma SAS Enterprise Guide, com objetivo de estimar a duração de empreendimentos. Para comparação entre os modelos, foi utilizado o R2 – coeficiente de determinação – que é a medida da quantidade de variação em uma variável que é explicada pela variação outra. Quanto mais próximo o R2 estiver de 1, mais precisos e confiáveis serão os dados gerados pelo modelo. A Tabela 4 apresenta os valores de R2 de acordo com o modelo utilizado e conforme o tipo de outorga, Resolução Autorizativa - REA e Contrato de Concessão – CC e os valores
ANEEL 40
Número: 48534.004737/2019-00
dos coeficientes associados aos previsores (푏푛). A partir do estágio das obras e das etapas concluídas, escolhe-se o modelo de regressão que possui o maior coeficiente de determinação e aplica-se a equação (1) para estimativa do tempo de duração do empreendimento. Em relação aos modelos até então utilizados, foram criados cenários considerando a etapa de execução da obra até a conclusão dos eventos parciais ‘Canteiro de Obras’ ou ‘Fundações’. Foram também descartados modelos cujo R2 foi inferior a 0,5 e cujo número de amostras foi inferior a 15. Além disso, foram considerados diferentes períodos de observação para os diferentes modelos e para os diferentes tipos de outorga (REA e CC). As restrições quanto ao R2 mínimo garantem uma melhor qualidade de previsões. Como regra prática, para cada previsor da equação (3) são recomendados 15 casos de dados para análise. Os modelos com maiores R2 devem ser utilizados prioritariamente. Contudo, dependendo do estágio das obras, nem sempre os parâmetros necessários para o melhor modelo estarão disponíveis. Nesses casos, teremos que optar pelo melhor modelo, dado os parâmetros disponíveis. A Nota Técnica nº 06/2018-SFE/ANEEL documentou a atualização dos modelos estatísticos utilizados pela SFE para previsão de duração dos empreendimentos de expansão da rede básica. Os modelos atualizados foram utilizados na estimativa da data de referência utilizada pela fiscalização para conclusão dos empreendimentos sob acompanhamento diferenciado.
Tabela 4 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo.
Variáveis previsoras da regressão Número Lic. Cenário Outorga R2 Período de Projetos e Compra de Execução Ambiental K amostras contratos materiais da obra (até LI) 1 REA 0,679 01/07/2016 – 22/12/2018 71 0,866 0,000 0,000 0,000 391,040 1 CC 0,535 01/07/2015 - 22/12/2018 30 0,710 0,000 0,000 0,000 578,393 2 REA - 01/07/2016 – 22/12/2018 ------2 CC 0,852 01/07/2015 - 22/12/2018 22 0,375 0,820 0,000 0,000 364,873 3 REA 0,680 01/07/2016 – 22/12/2018 30 0,369 0,224 0,786 0,000 218,679
ANEEL 41
Número: 48534.004737/2019-00
3 CC 0,893 01/07/2015 - 22/12/2018 21 0,302 0,535 0,290 0,000 388,735 4 REA 0,818 01/07/2016 – 22/12/2018 65 0,558 0,000 0,624 0,000 237,420 4 CC 0,806 01/07/2015 - 22/12/2018 28 0,228 0,000 0,642 0,000 480,020 5 REA - 01/07/2016 – 22/12/2018 ------5 CC 0,821 01/07/2015 - 22/12/2018 30 0,000 1,148 0,000 0,000 485,343 6 REA 0,528 01/07/2016 – 22/12/2018 32 0,000 0,195 0,778 0,000 298,360 6 CC 0,851 01/07/2015 - 22/12/2018 27 0,000 0,708 0,374 0,000 474,591 7 REA 0,814 01/07/2016 – 22/12/2018 115 0,000 0,000 0,976 0,000 204,262 7 CC 0,820 01/07/2015 - 22/12/2018 48 0,000 0,000 0,848 0,000 506,728 8 REA 0,676 01/07/2016 – 22/12/2018 29 0,391 0,238 0,798 -0,365 222,435 8 CC 0,91 01/07/2015 - 22/12/2018 21 0,367 0,493 0,283 0,326 280,208 9 REA 0,536 01/07/2016 – 22/12/2018 30 0,000 0,293 0,734 -0,617 333,471 9 CC 0,864 01/07/2015 - 22/12/2018 26 0,000 0,656 0,388 0,172 432,360 10 REA 0,826 01/07/2016 – 22/12/2018 59 0,584 0,000 0,562 -0,732 301,528 10 CC 0,829 01/07/2015 - 22/12/2018 24 0,362 0,000 0,564 0,244 362,492 11 REA 0,652 01/07/2016 – 22/12/2018 81 0,000 0,000 0,978 -0,125 231,140 11 CC 0,835 01/07/2015 - 22/12/2018 38 0,000 0,000 0,823 0,052 507,226 12 REA 0,688 01/07/2016 – 22/12/2018 30 0,345 0,220 0,759 0,183 197,204 12 CC 0,902 01/07/2015 - 22/12/2018 21 0,341 0,560 0,219 0,277 277,286 13 REA 0,570 01/07/2016 – 22/12/2018 31 0,000 0,242 0,698 0,365 249,688 13 CC 0,865 01/07/2015 - 22/12/2018 27 0,000 0,713 0,317 0,245 395,339 14 REA 0,812 01/07/2016 – 22/12/2018 63 0,555 0,000 0,595 0,136 228,512 14 CC 0,822 01/07/2015 - 22/12/2018 28 0,286 0,000 0,577 0,278 360,421 15 REA 0,761 01/07/2016 – 22/12/2018 102 0,000 0,000 0,956 0,030 215,050 15 CC 0,829 01/07/2015 - 22/12/2018 48 0,000 0,000 0,782 0,152 473,083
4.1.3. Valores Históricos Médios
Há casos de empreendimentos cujas etapas preliminares ainda não foram concluídas ou cujo comportamento configura valor atípico. Esses casos não podem ser tratados por meio da técnica de regressão. Para essa condição é utilizado o valor médio de duração dos empreendimentos como estimador de duração de empreendimentos.
ANEEL 42
Número: 48534.004737/2019-00
4.1.4. Avanço Físico
Outra técnica de inteligência analítica utilizada é a análise da ‘curvas S’ dos empreendimentos. Esse é um eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção é possível identificar claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma rápida e precisa. Pelo histórico e o status atual podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto. A construção da ‘curva S’ é simples e considera a previsão do avanço a ser alcançado pelo empreendimento, comparando-a com o progresso real do empreendimento (Torres & Lélis, 2009). A SFE dispõe das informações de avanços físicos dos marcos intermediários dos cronogramas dos empreendimentos de transmissão mês a mês no SIGET. Por outro lado, os marcos intermediários dos cronogramas de execução dos empreendimentos são fixados nos contratos de concessão. Com base nesses dados, são construídas ‘curvas S’ individualizadas por empreendimento conforme demonstra a Figura 9 a seguir.
Figura 9 – Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período do empreendimento.
ANEEL 43
Número: 48534.004737/2019-00
A ‘curva S’ referência é construída com base nas informações da outorga e tem início na data programada para início da execução física e término na data fixada no contrato de concessão. A ‘curva S’ real considera as informações de avanços físicos declaradas mensalmente pelos agentes via sistema SIGET. A partir da comparação entre as ‘curvas S’ real e de referência, é possível aferir o ritmo da obra e sua expectativa de conclusão. Essa informação é também utilizada para estimação da duração de um empreendimento.
4.1.5. Data de tendência SFE
A partir das ferramentas descritas e do conhecimento situacional dos empreendimentos, obtido por meio de inspeções de campo e interações diversas com os agentes, a SFE consegue criticar as previsões de conclusão dos empreendimentos informados via sistema SIGET. A informação criticada é denominada ‘Data projetada pela SFE’ e corresponde a data esperada pela fiscalização para conclusão de um determinado empreendimento.
ANEEL 44
Número: 48534.004737/2019-00
5. Pontos de atenção
Nesta parte do relatório, serão apresentados os pontos de maior atenção considerados pela SFE como fundamentais para o acompanhamento diferenciado. Aqui serão abordados de forma mais elucidativa as considerações desta Superintendência sobre os empreendimentos de maior interferência no Sistema Interligado Nacional – SIN, sendo apresentadas aqui observações obtidas ao longo dos meses de julho a setembro de 2018 para os referidos casos. As informações são apresentadas por grupos de transmissoras, seguindo a divisão demonstrada na Tabela 1 deste documento.
ANEEL 45
Número: 48534.004737/2019-00
5.1. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Argo Energia
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Argo Energia. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.1.1. Contrato de Concessão nº 009/2016 – ARGO – ARGO Transmissão de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Verificou-se que o crescimento do aproveitamento do potencial de energia eólica, com significativa predominância na região do Nordeste brasileiro, torna necessário o adequado dimensionamento da Rede Básica dessa região a fim de escoar a energia das usinas já licitadas e provimento de folga ao sistema elétrico de transmissão para conexão de novos empreendimentos.
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendimen conclusão do estimada Projetada SIGET Físico to ato legal pelo agente pela SFE Instalações de Transmissão Contrato T2016-093 27/06/2021 07/10/2019 07/10/2019 99% 009/2016 nos estados CE, PI e MA
ANEEL 46
Número: 48534.004737/2019-00
Observações
Figura 10 – Mapa do empreendimento T2016-093
Liberação fundiária se encontra com 99,96% de avanço. Avanço físico está em 99%. A SFE realizou acompanhamento do empreendimento in loco entre os dias 22 a 26 de outubro de 2018, onde foram vistoriadas todas as subestações e linhas de transmissão que o compõem. Foi alterado, pela ARGO, no SIGET a previsão de conclusão do empreendimento, conforme Carta ARG. D.I-I – 262/2019, de 10/09/2019, informando que em virtude dos seccionamentos das linhas de CHESF e ELETRONORTE, foi necessário reprogramar novamente a data prevista de entrada em operação comercial de 26 de setembro para 07 de outubro de 2019, sendo que no mês anterior, Carta ARG. D.I-I – 246/2019, houve a mudança de 20 de agosto para 26 de setembro. Os caminhos críticos para a conclusão do empreendimento, segundo a Concessionária, são:
ANEEL 47
Número: 48534.004737/2019-00
ONS
• Conclusão dos Estudos Pré-Operacionais – volumes 1, 2, e 4 concluídos, vol. 3 e 5 em minuta. • Elaboração das Instruções de Operação – em andamento as IOs do trecho Acaraú III-Tianguá.
CHESF
• Aprovação do Projeto Executivo – em curso, 98% concluído / 90% aprovado. • Assinatura do TDA – aguardando envio da minuta aprovada pela CHESF para assinatura. • 2ª Intervenção – programada para 11 de setembro.
ELETRONORTE
• Aprovação do Projeto Executivo – em curso, 100% concluído (SEP incluído) / 84% aprovado. • 2ª Intervenção – programada para 21 de setembro (1º circuito). • Doação do SEP – em andamento, aguardando o envio da minuta do aditamento ao Termo de Transferência pela Eletronorte.
5.1.2. Contrato de Concessão nº 049/2017 – ARGO III Transmissão de Energia S/A.
Justificativa do empreendimento T2017-081-A - LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4. As obras terão como objetivo minimizar o impacto sistêmico, devido aumento dos custos de operação do sistema, tem repercussão em um ou mais estados, desotimização aa operação do SIN, seja por restrições aos intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas, não envolvendo interrupção de carga. Justificativa do empreendimento: T2017-081-B - SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar e T2017-081-C - SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. As obras terão como objetivo minimizar o impacto sistêmico desotimizado da operação do SIN devido aumento dos custos de operacionais do sistema, que tem repercussão em
ANEEL 48
Número: 48534.004737/2019-00
um ou mais estados, seja por restrições aos intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas, sem a interrupção de carga. Justificativa do empreendimento T2017-081-D - SE 230/69 kV Coletora Porto Velho e T2017-081-E - SE 230/138 kV Jaru As obras terão como objetivo ampliar a potência instalada para atender os consumidores da cidade de Porto Velho T2017-081-D e Jaru T2017-081-E, afetados pelo corte de carga em contingências simples.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Código Descrição do Data estimada Avanço Projetada SIGET Empreendimento conclusão pelo Físico pela SFE do ato agente legal
LT 230 kV Samuel - T2017- Ariquemes C4 e LT 230 11/08/2022 31/07/2020 20/08/2020 32% 081-A kV Ariquemes - Ji- Paraná C4.
SE 230 kV Ariquemes - T2017- Compensador 11/08/2022 31/03/2020 20/08/2020 17% 081-B Síncrono - (-90/+150) Mvar
SE 230 kV Ji-Paraná - T2017- Compensador 11/08/2022 31/03/2020 20/08/2020 21% 081-C Síncrono - (-90/+150) Mvar
T2017- SE 230/69 kV Coletora 11/08/2022 31/12/2021 31/12/2021 0% 081-D Porto Velho
T2017- SE 230/138 kV Jaru 11/08/2022 28/02/2021 28/02/2021 0% 081-E
ANEEL 49
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 11 – Mapa do empreendimento T2017-081-A
Observações A concessionária informou através da Carta ARG.D.I.III – 263/2019, de 10 de setembro de 2019 que: Licenciamento Ambiental ▪ SEDAM possui 6 processos em andamento: • 1 processo para cada SE e 1 processo para a LT; • Todas as SEs e a LT possuem LI e ASV emitidas; e • Abio emitida.
ANEEL 50
Número: 48534.004737/2019-00
▪ O IPHAN manifestou favorável para a LP, LI e LO da LT e SEs – não foram encontrados sítios arqueológicos.
▪ 1 processo junto à AGEVISA (Malária) – LAPM e ATCS emitidos. • Execução do PACM em andamento.
Contratos com os fornecedores de equipamentos
A ARGO III contratou conforme apresentado nas Figura 12 - Resumo dos contratos com os Fornecedores e Figura 13:
Quantitativo Fabricados e Percentual Fornecedor Equipamento Entregues Contratado (Unidade) Inspecionados Entregue VOITH CONJUNTO COMPENSADOR SÍNCRONO 2 - - 0% TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 2 2 - 0% AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO 8 8 4 50% DISJUNTOR 17 - - 0% SECCIONADORAS 60 - - 0% SIEMENS TC E TP 96 51 42 44% PARA-RAIOS 49 49 49 100% BOBINA DE BLOQUEIO 4 - - 0% SPCS 5 - - 0% Figura 12 - Resumo dos contratos com os Fornecedores
Quantitativo Percentual Fornecedor Equipamento Entregues Contratado Entregue ALUBAR ALUBAR CABO DE ALUMÍNIO 1.988 km - km 0% BRAMETAL ESTRUTURAS METÁLICAS 3.500 ton 2.514 ton 72% GIG ISOLADOR 50.925 pç - pç 0% Figura 13- Resumo dos contratos com Fornecedores das Estruturas
Serviços contratos
Os contratos de prestação de serviços foram apresentados segundo a Figura 14:
Data de Conclusão Prestador Serviço Contratado (Contrato) ENGEPRO SE ENGENHARIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO ago/22 A CAMARGO DILIGENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS dez/19 ENGEPRO LT ENGENHARIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO mai/20 JC PASSOS TOPOGRAFIA E LIBERAÇÃO FUNDIÁRIA jul/20 BIODINÂMICA ESTUDOS E RELAÓRIOS AMBIENTAIS jul/20 ENGEPRO LT ENGENHARIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO mai/20 Figura 14 - Resumo com prestadores de serviço.
ANEEL 51
Número: 48534.004737/2019-00
Liberações Fundiárias
a) da liberação fundiária da Linha de Transmissão, do quantitativo de 612 propriedades, 100%, para as Linhas de Transmissão 230kV Samuel / Ariquemes e Ariquemes / 230kV Ji-Paraná, 611 propriedades, 99,84%, foram negociadas, restando 1 a propriedades, 0,16%, a negociar.
b) da liberação fundiária – Subestações: • SE Samuel - em negociação com a ELETRONORTE, está liberado para início das obras; • SE Coletora Porto Velho - em negociação com a ELETRONORTE e, em paralelo, dirimindo dúvidas em relação a titularidade e necessidade de compra, está liberado para início das obras; • SE Ariquemes - em negociação com a ELETRONORTE e, em paralelo, dirimindo dúvidas em relação a titularidade e necessidade de compra, está liberado para início das obras; • SE Jaru 1- liberado judicialmente para o início das obra; e • SE Ji-Paraná – 2 propriedades sendo uma liberada judicialmente e a outra amigavelmente, ambas as propriedades estão liberadas para o início das obras.
Travessias as Travessias, informadas pela ARGO III, se encontram progredindo conforme exibido na Figura 15:
ANEEL 52
Número: 48534.004737/2019-00
PROJETO TRAVESSIA ATRAVESSADO PROTOCOLO APROVAÇÃO LT 230kV SAMUEL - ARIQUEMES GTE-SM-AQC4-DE-4100 SOBRE RODOVIA FEDERAL BR-364 DNIT 04/07/2018 13/03/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4101 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-458 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4102 SOBRE RODOVIA FEDERAL BR-364 DNIT 04/07/2018 13/03/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4103 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-205 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4104 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-459 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4105 SOBRE A LT 230kV SAMUEL/PORTO VELHO C3 ELETRONORTE 06/08/2018 13/08/2018 GTE-SM-AQC4-DE-4106 SOBRE A LT 230kV SAMUEL/PORTO VELHO C1/C2 ELETRONORTE 06/08/2018 13/08/2018 GTE-SM-AQC4-DE-4107 SOBRE A LT230kV SAMUEL/ARIQUEMES C3 ELETRONORTE 06/08/2018 13/08/2018 GTE-SM-AQC4-DE-4108 SOBRE A LT230kV SAMUEL/ARIQUEMES C2 JAURU 14/06/2018 22/03/2019 GTE-SM-AQC4-DE-4109 SOBRE A LT230kV SAMUEL/ARIQUEMES C1 ELETRONORTE 06/08/2018 13/08/2018 GTE-SM-AQC4-DE-4110 TRAVESSIA SOB LT’s 230 KV SAMUEL – ARIQUEMES, C1 E C3 ELETRONORTE GTE-SM-AQC4-DE-4111 TRAVESSIA SOB LT’s 230 KV SAMUEL – ARIQUEMES, C2 JAURU 25/07/2019 ARIQUEMES - JI-PARANÁ GTE-AQ-JPC4-DE-4100 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-257 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-AQ-JPC4-DE-4101 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-464 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-AQ-JPC4-DE-4102 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-466 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-AQ-JPC4-DE-4103 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-470 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-AQ-JPC4-DE-4104 SOBRE RODOVIA ESTADUAL RO-135 DER 11/12/2018 19/02/2019 GTE-AQ-JPC4-DE-4110 TRAVESSIA SOB LT’s 230 KV SAMUEL – ARIQUEMES, C1 E C3 ELETRONORTE GTE-AQ-JPC4-DE-4111 TRAVESSIA SOB LT’s 230 KV SAMUEL – ARIQUEMES, C2 JAURU 25/07/2019 Figura 15 – resumo dos protocolos de aprovação das travessias
Canteiro de Obras
a) os canteiros de obras para a execução dos serviços estão alocadas conforme apresentado na Figura 16:
Canteiro LT Localização Pricipal Ariquemes - RO Itapuã do Oeste - RO Apoio Ouro Preto do Oeste - RO Canteiro SE Localização Porto Velho - RO Candeias do Jamari - RO Pricipal Ariquemes - RO Jarú - RO Ji-Paraná - RO Figura 16 – Localização dos Canteiros de Obras para as SE e LT
b) o efetivo de mão de obra alocada para cada canteiro de obra para a execução dos serviços estão alocadas conforme apresentado na Figura 17:
ANEEL 53
Número: 48534.004737/2019-00
CANTEIRO EFETIVO SE Porto Velho 0 SE Samuel 0 SE Ariquemes 94 SE Jaru 0 SE Ji Paraná 133 Total SE: 227 LT Samuel - Ariquemes - Ji Paraná 889 Total LT 889 Figura 17 – Mão de Obra alocada
Curva S Abaixo são ilustrados as Curva S dos empreendimentos das Linhas de transmissão, Figura 18, e Subestações, Figura 19, apresentadas pela ARGOS III:
Figura 18 - Curva S para as Linhas de Transmissão
ANEEL 54
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 19 - Curva S para as Subestações apresentado pela ARGO III
Caminhos Críticos Foram apresentadas pela ARGOS III, os assuntos nevrálgicos com os seguintes agentes:
a) ONS ▪ Projeto Básico SE em análise pelo ONS, conforme comentários Carta ONS0098/DPL/2019 e relatório DPL-REL-0030/2018 revisão 02;
b) CERON - Tratativas para assinatura do CCT em relação às SEs Coletora Porto Velho e Jaru, de acordo com as datas acordadas junto à ANEEL na reunião ocorrida em 14/08; e
c) ELETRONORTE - Regularização dos terrenos referentes as ampliações das SEs Samuel, Coletora Porto Velho e Ariquemes – junto à Eletronorte.
ANEEL 55
Número: 48534.004737/2019-00
5.2. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Copel-GT
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Copel-GT. No período, seis empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado. 5.2.1. Contrato de Concessão nº 001/2014 – GENEBRA – Mata de Santa Genebra Transmissão S.A
Justificativa do empreendimento (T2014-075-A): Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira e Teles Pires e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul, além de eliminar sobrecargas inadmissíveis na transformação de Campinas 345/138 kV na contingência da LT 500 kV Campinas – Itatiba. Justificativa do empreendimento (T2014-075-B, C e D): Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte, antecipada para atender aos critérios N e N-1, compatível com os sistemas de integração das usinas do Rio Madeira e de Teles Pires. Justificativa do empreendimento (T2014-075-E): Viabilizar os níveis de intercâmbio entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste pretendidos nos últimos estudos energéticos constantes do Plano Decenal 2019, atendendo ao critério N-1 e aderente ao escoamento da energia da UHE Belo Monte. Justificativa do empreendimento (T2014-075-F): Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte.
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão do estimada Projetada SIGET Físico nto ato legal pelo agente pela SFE
LT 500 kV ARARAQUARA T2014-075-A 14/11/2017 27/12/2019 27/12/2019 98% 2 /ITATIBA C- 1 SP
ANEEL 56
Número: 48534.004737/2019-00
CE 300/-300 T2014-075-B Mvar ITATIBA 14/11/2017 13/11/2019 13/11/2019 92% CE1 SP CE 300/-300 MVAr SANTA Entrada em operação T2014-075-C 14/11/2017 100% BARBARA CE1 comercial em 15/10/2018 SP SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, T2014-075-D LT 500kV 14/11/2017 27/12/2019 27/12/2019 97% Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP LT 500 kV ITATIBA T2014-075-E 14/11/2017 25/11/2019 25/11/2019 98% /BATEIAS C-1 SP/PR SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 T2014-075-F MVA (2° e 3° 14/05/2018 19/12/2019 19/12/2019 98% banco de autotransfor madores)
ANEEL 57
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 20 – Mapa do empreendimento T2014-075-A
ANEEL 58
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 21 – Mapa do empreendimento T2014-075-D
ANEEL 59
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 22 – Mapa do empreendimento T2014-075-A
ANEEL 60
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 23 – Curvas S do empreendimento T2014-075-A
Figura 24 – Curvas S do empreendimento T2014-075-B
ANEEL 61
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 25 - Curvas S do empreendimento T2014-075-D
Figura 26 – Curvas S do empreendimento T2014-075-E
ANEEL 62
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 27 – Curvas S do empreendimento T2014-075-F
Observações Licenciamento Ambiental Segundo informações da Concessionária, em 4 de junho de 2019 foi emitida, com validade de 10 anos, a Licença de Operação - LO nº 1519/2019 referente ao Compensador Estático de Reativos – CER da SE Itatiba e Seccionamento da LT 500 kV Campinas – Cachoeira Paulista, interligado à SE Fernão Dias. Em 11 de junho de 2019 foi protocolada no IBAMA a solicitação da Licença de Operação para energização das Linhas de Transmissão LT 500 kV Itatiba - Bateias, LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão Dias, LT 500 kV Araraquara 2 - Itatiba, da Subestação 500/440 kV Fernão Dias e das ampliações nas Subestações Itatiba, Bateias e Araraquara 2. Foi realizada vistoria do IBAMA no período de 12 a 16 de agosto de 2019 com vistas a subsidiar a análise do pedido de licença de operação para o empreendimento; Em 28 de agosto de 2019, foi emitido o Relatório de Vistoria nº 12/2019 pelo IBAMA referente à vistoria aérea e terrestre realizadas, solicitando informações complementares para emissão da LO. A MSG está buscando o atendimento desses apontamentos em sua totalidade.
ANEEL 63
Número: 48534.004737/2019-00
Os caminhos críticos para conclusão do empreendimento, segundo a Concessionária, estão listados abaixo: T2014-075-B Fornecimento da Fase da Válvula - Devido a falha de uma fase da válvula do SVC na Subestação Santa Barbara D’Oeste, houve a necessidade de deslocamento da fase que já havia sido fornecida para o SVC de Itatiba. O fornecimento dessa válvula, que depende de importação, está sendo providenciado. A Epecista contratada (GE) informa que o equipamento deverá ser reposto até setembro. T2014-075-E Liberações Fundiárias – Ainda faltam liberações de 4 (quatro) estruturas para atividades construtivas, todas elas relacionadas a um único o órgão do estado de São Paulo (IAC – Instituto Agronômico de Campinas).
ANEEL 64
Número: 48534.004737/2019-00
5.3. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CTEEP
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras CTEEP. No período, dez empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado. 5.3.1. Contrato de Concessão nº 46/2017 – IE AGUAPEÍ – Interligação Elétrica Aguapeí S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para atendimento elétrico das regiões de Araçatuba e Presidente Prudente e seus entornos, com o objetivo de eliminar a degradação do perfil de tensão por conta do elevado carregamento na extensa malha de DIT de 138 kV, que apresenta graves problemas de subtensão, tanto em contingências quanto em condição normal de operação, não sendo capaz de atender ao critério N-1 (ONS, 2017).
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico de ato legal pelo agente pela SFE
SE 440/138 kV Alta T2017-051-A 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 0% Paulista SE 440/138 kV T2017-051-B 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 0% Baguaçu
Observações Os empreendimentos tiveram o licenciamento ambiental realizado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Para a SE 440/138 kV Alta Paulista, em 27/06/2019 foi emitida a Licença de Instalação nº 2581. Para a SE 440/138 kV Baguaçu, em 29/05/2019 foi emitida a Licença de Instalação nº 2579. Dessa forma, a Concessionária considera encerrado os trâmites de licenciamento ambiental necessários para o início de obra.
ANEEL 65
Número: 48534.004737/2019-00
Em relação à liberação fundiária, foi informada a conclusão da negociação para liberação das áreas das duas subestações (Alta Paulista e Baguaçu), além de 99% da área necessária para instituição de servidão das linhas de transmissão de Alta Paulista e 100% da área necessária para a instituição de servidão das linhas de transmissão de Baguaçu. Segundo a Concessionária, para o empreendimento de Baguaçu, a mobilização e a execução do canteiro de obras já foram concluídas, assim como a fundação dos transformadores. Também, já foram iniciados os estaqueamentos de pórticos, parede corta fogo assim como a execução da fundação de disjuntores. Para o caso de Alta Paulista, com a obtenção da Licença de Instalação obtida em 27/06/2019, foram concluídas as construções dos canteiros de obras, assim como a execução da terraplanagem. Foram iniciadas as fundações da casa de comando assim como dos disjuntores.
5.3.2. Contrato de Concessão nº 27/2017 – IE ITAQUERÊ – Interligação Elétrica Itaquerê S.A.
Justificativa do empreendimento Melhoria no desempenho dos sistemas elétricos de 440 kV e 500 kV do estado de São Paulo, frente a não somente ao aumento da demanda, mas também ao aumento dos fluxos nas linhas devido à chegada dos bipolos associados às usinas do Madeira e Belo Monte e da ampliação da capacidade da interligação entre os subsistemas Sul e Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico de ato legal pelo agente pela SFE
SE 500 kV T2017-049 Araraquara 2 - 3 x 11/08/2021 29/02/2020 29/02/2020 76% Compensadores
ANEEL 66
Número: 48534.004737/2019-00
Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar
Observações Segundo a Concessionária, o estágio atual de implantação consiste no término da execução de obras civis e seguimento da montagem eletromecânica do compensador síncrono 1, dos painéis de proteção e controle e dos sistemas auxiliares elétricos e mecânicos (sistema de gás, sistema de resfriamento, tubulações, sistema de partida, sistema de excitação). A fabricação dos Compensadores Síncronos, especialmente os estatores e rotores, consiste em etapa crítica para projeto na medida que se trata de equipamento exclusivo com alta complexidade de produção. Já foram entregues em obra os estatores das máquinas 1, 2 e 3 e o rotor da máquina 1. O rotor da máquina 2 está sendo transportado para a obra. O estágio atual de fabricação consiste na fase final de montagem do rotor da máquina 3.
5.3.3. Contrato de Concessão nº 03/2017 – IE PARAGUAÇU – Interligação Elétrica Paraguaçu S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, proporcionando ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico de ato legal pelo agente pela SFE
LT 500kV Poções III T2017-043 - Padre Paraíso 2 09/02/2022 03/12/2020 27/01/2021 7% C2
ANEEL 67
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 28 – Mapa do empreendimento T2017-043
Observações A Licença de Instalação foi obtida em 7 de maio de 2019. Em relação à liberação fundiária, foi informada a liberação de 73% das torres da linha de transmissão e adicionalmente de 1% de torres com status negociadas e 19% de torres com imissão de posse. Segundo a Concessionária, o caminho crítico atual do empreendimento passa pela conclusão do projeto executivo, com a previsão de finalizar em meados de setembro de 2019, pelo fornecimento e fase de construção. A Concessionária está trabalhando nas
ANEEL 68
Número: 48534.004737/2019-00
fundações das torres da Linha de Transmissão, recebimento de materiais, supressão de área das torres, abertura de acessos e abertura e limpeza da faixa de servidão.
5.3.4. Contrato de Concessão nº 04/2017 – IE AIMORÉS – Interligação Elétrica Aimorés S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, proporcionando ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão de estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico ato legal pelo agente pela SFE
LT 500 kV Padre Paraíso 2 - T2017-042 Governador 09/02/2022 25/08/2020 11/12/2020 20% Valadares 6 C2
ANEEL 69
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 29 – Mapa do empreendimento T2017-042
Observações A Licença de Instalação da referida Linha de Transmissão foi emitida pelo IBAMA no dia 18 de abril de 2019. Em relação à liberação fundiária, foi informada a liberação de 71% das torres da linha de transmissão e adicionalmente 23% de torres com imissão de posse. O caminho crítico atual do empreendimento passa pela finalização da Engenharia e Suprimentos, desde a compra de alguns materiais até a entrega dos mesmos. A Concessionária atualmente trabalha nas fundações das torres da Linha de Transmissão, supressão de área das torres, abertura de acessos e abertura e limpeza da faixa de servidão.
ANEEL 70
Número: 48534.004737/2019-00
5.3.5. Contrato de Concessão nº 22/2017 – IE IVAÍ – Interligação Elétrica Ivaí S.A.
Justificativa do empreendimento (T2017-063-A, B e D): Solução estrutural para eliminar degradação do perfil de tensão nas SEs de fronteira e SEs de distribuição e também sobrecarga em LTs de distribuição nos casos de contingências de LTs de Rede Básica da região. Contribuirá também para eliminar sobrecarga em transformadores remanescentes de Rede Básica nos casos de perda de unidade transformadores nas SEs da região. Justificativa do empreendimento (T2017-063-C e E): Solução estrutural para viabilizar os níveis de intercâmbio entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste pretendidos nos estudos energéticos constantes do Plano Decenal 2019, eliminando restrições nas interligações em tensão de distribuição entre as regiões noroeste do PR e oeste de SP, considerando como premissa a desconexão dos circuitos LT 138 kV Rosana - Loanda e LT138 kV Rosana - Paranavaí da SE 138 kV Rosana.
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico de ato legal pelo agente pela SFE
SE Guaíra 525 kV e LT 525 kV T2017-063-A 11/08/2022 08/03/2022 08/03/2022 0% Guaíra - Foz do Iguaçu - CD LT 525 kV Guaíra - T2017-063-B 11/08/2022 08/03/2022 08/03/2022 0% Sarandi - CD LT 525 kV Sarandi T2017-063-C - Londrina 11/08/2022 08/03/2022 08/03/2022 0% (Eletrosul) - CD
T2017-063-D SE Sarandi 525 kV 11/08/2022 08/03/2022 08/03/2022 0%
LT 230 kV Sarandi T2017-063-E - Paranavaí Norte 11/08/2022 08/03/2022 08/03/2022 0% - CD e SE 230/138
ANEEL 71
Número: 48534.004737/2019-00
kV Paranavaí Norte
Figura 30 – Mapa do empreendimento T2017-063-A
ANEEL 72
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 31 – Mapa do empreendimento T2017-063-B
ANEEL 73
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 32 – Mapa do empreendimento T2017-063
ANEEL 74
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 33 – Mapa do empreendimento T2017-063-E
Observações Segundo a Concessionária, para atendimento das diretrizes de licenciamento do Instituto Ambiental do Paraná-IAP, órgão responsável pelo licenciamento ambiental do Lote 01, o lote foi subdivido de acordo com suas tensões 230kV e 525kV.
• LT 525kV Foz do Iguaçu-Guaira CD (T2017-063-A) • LT 525 kV Guaíra – Sarandi CD (T2017-063-B) • LT 525 kV Sarandi – Londrina CD (T2017-063-C) • Subestações Associadas
As Licenças de Instalação foram emitidas conforme segue:
ANEEL 75
Número: 48534.004737/2019-00
• SE Foz emitida em 12/08/19; • SE Guaíra emitida em 20/08/19; • SE Londrina emitida em 05/08/19; • LT 525 kV Sarandi - Londrina emitida em 20/08/19.
A LT Foz do Iguaçu-Guaíra, a LT Guaíra-Sarandi e a SE Guaíra interferem em áreas indígenas e, desta forma, passam por processo de licenciamento junto a FUNAI. O Termo de referência referente aos estudos foi requerido em 8/11/2017 e aprovado pela FUNAI em 25/06/2018. O Plano de Trabalho do ECI foi protocolado em 31/08/2018, apresentado junto as terras indígenas em Guaíra dia 7/11/18 e em São Miguel do Iguaçú em 8/11/2018, tendo sido aprovado em 18/11/2018. O ECl foi apresentado e aprovado na TI Ocoí em 28/08/19 e na TI Tekoha Guassu Guavirá em 29/08/19. A Concessionária trabalha atualmente no Plano Básico Ambiental Indígena. Todos os projetos de avaliação de impacto ao Patrimônio Arqueológico foram protocolados no IPHAN. LT 230 kV Sarandi – Paranavaí Norte A LT 230 kV Sarandi – Paranavaí Norte teve sua Licença de Instalação emitida em 18/6/2019. A Licença de Instalação para a SE 230 kV Sarandi foi emitida em 11/4/2019 e da SE Paranavaí do Norte em 1/5/2019. Em relação à liberação fundiária, foi informada a liberação de 5,35% das torres da LT 525 kV Foz do Iguaçu – Guaíra, sendo que existem 35,49% de torres negociadas. Para LT 525 kV Guaíra – Sarandi foi informado a liberação de 5,23% das torres, sendo que existem 28,83% de torres negociadas. Para a LT 525 kV Sarandi – Londrina foi informado a liberação de 10,67% das torres, sendo que existem 53,33% de torres negociadas. Para a LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte foi informado a liberação de 17,42% das torres, sendo que existem 23,60% de torres negociadas. O caminho crítico atual do empreendimento é a emissão das Licenças de Instalação e as devidas anuências da FUNAI no processo de licenciamento. A Concessionária atualmente está realizando planejamento para mobilização.
ANEEL 76
Número: 48534.004737/2019-00
5.4. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Água Azul
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Água Azul. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.4.1. Contrato de Concessão nº 019/2016 – ÁGUA AZUL – Subestação Água Azul SPE S.A
Justificativa do empreendimento: Reforço necessário para o suprimento de energia elétrica às cargas das regiões de Mairiporã, Santo Ângelo, Bragança Paulista e Guarulhos, com atendimento ao critério (N-1)
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendime Data estimada Projetada SIGET Físico nto conclusão pelo agente pela SFE de ato legal
Água Azul - Subestação T2016-080 27/06/2019 31/01/2019 31/01/2019 100% Agua Azul 440/138 kV
Observações O empreendimento entrou em operação comercial a partir de 31/01/2019.
ANEEL 77
Número: 48534.004737/2019-00
5.5. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ARTEON
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras ARTEON. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.5.1. Contrato de Concessão nº 029/2017 – ARTEON – Arteon Z1 Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para melhoria na qualidade do suprimento e atendimento da expansão das cargas prevista na região de Resende. Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico de ato legal pelo agente pela SFE mento
SE 500/138 T2017-053 11/08/2020 28/02/2020 12/07/2020 30% kV Resende
Figura 34 – Curva S do empreendimento T2017-053
ANEEL 78
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Licença de Instalação emitida em 16/08/2018, com validade até 04/07/2021. Sem necessidade de ASV. Pedido de compra de materiais está 92% concluído. Contrato assinado com a Siemens para os autotransformadores, equipamentos de pátio e SPCS em 30/11/2017. Contrato para execução de serviços de terraplanagem assinado em 29/10/2018. Instalação do canteiro de obras em abril de 2019. Contrato de fornecimento de serviços auxiliares assinado em 30/05/2019, com previsão de entrega em outubro/2019. Terraplanagem concluída em 30/05/2019. Contratada a empresa Z Construções, do grupo da Arteon Z, em abril/2019, para execução dos serviços de obras civis, montagem eletromecânica e apoio ao comissionamento. A data prevista para o início de comissionamento é a partir de 01 de novembro/2019 e o início da operação comercial para o mês de fevereiro de 2020.
No dia 11 de julho foi realizada reunião na sede da ANEEL, em atendimento ao Ofício nº 299-SFE, com a participação dos representantes da SFE, SCT, Arteon Z1, Furnas e ArcelorMittal para avaliação de possível gargalo na transferência das instalações da ArcelorMittal (antiga Votorantim) para Furnas e adequações do arranjo DJM. Os representantes das empresas informaram que as tratativas entre as mesmas estavam com bom andamento. A ArcelorMittal está envidando esforços para concluir as obras em dezembro de 2019 e, assim permitir o comissionamento das instalações da Arteon Z1 para a entrada em operação comercial em fevereiro de 2020. Para tanto, foi acordado entre a Arteon Z1 e ArcelorMittal acompanhamento mensal para mitigação de possíveis intervenções que possam vir prejudicar a ambos. Foram celebrados CCT entre Furnas e ArcelorMittal sob nº 18465, com data para o inicio de operação comercial até fev/20 e Furnas assinou CCI com Arteon Z1, com data para o inicio de operação comercial até dez/19. A empresa manteve as informações anteriores acerca do sistema de medição de faturamento, que também representa caminho crítico para o empreendimento. Foi informado que a distribuidora ENEL decidiu utilizar o enrolamento dos equipamentos da Arteon Z1 para medição e faturamento. A transmissora aguarda o envio do projeto da ENEL para análise. Em reunião no dia 10 de junho, presentes a ENEL, Arteon Z1 e Furnas, foram discutidos os acessos e as interferências do Setor 138 kV, ainda não entregues a Furnas. Sobre o projeto executivo e o encabeçamento da linha de 138 kV, a ENEL não tem informações
ANEEL 79
Número: 48534.004737/2019-00
suficientes, que serão consultados após a autorização de Furnas. Ficou acordado entre Furnas e ENEL o compartilhamento dos projetos aprovados por Furnas. A Arteon Z1 já realizou o compartilhamento dos projetos do setor de 138 kV com a ENEL e a mesma está avançando com seu projeto executivo. A Arteon Z1 segue em conversa com a Enel sobre os tópicos acima, porem a mesma não publicou nenhum projeto executivo bem como cronograma pertinente a este escopo para que possa ser apresentado.
ANEEL 80
Número: 48534.004737/2019-00
5.6. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Equatorial Energia
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Equatorial Energia. No período, cinco empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.6.1. Contrato de Concessão nº 007/2017-ANEEL – EQTLT01 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. – LT 500 kV Rio das Éguas – Barreiras II C2, localizada na Bahia
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para o escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia, permitindo ainda aumentar o intercâmbio entre as regiões Nordeste e Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendime Data estimada Projetada SIGET Físico nto conclusão pelo agente pela SFE de ato legal
LT 500 kV Rio T2017-038 das Éguas – 09/02/2022 28/02/2020 31/05/2020 75% Barreiras II C2
ANEEL 81
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 35 – Mapa do empreendimento T2017-038
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença de Instalação (LI) nº 1244/2018 foi emitida pelo IBAMA em 31 de outubro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Rio das Éguas – Barreiras II – Buritirama – Queimada Nova II (EQTLT01, EQTLT02 e EQTLT03). Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 95,5% da quantidade de propriedades negociadas, pagas e imitidas na posse ou ajuizadas. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação:
ANEEL 82
Número: 48534.004737/2019-00
Quadro resumo – Fundiário Quantidade de Extensão em Quantidade % Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. Negoc./Aj.
314 249,74 300 95,5%
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 6.507, emitida em julho de 2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 16 de maio de 2019. Curva S da Implantação: realizado 69,7% (LT), 50,05% (SE Barreiras II), 48,36% (SE Rio das Éguas). Pontos Críticos Verificados: não identificados até o momento.
5.6.2. Contrato de Concessão nº 008/2017-ANEEL – EQTLT02 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. – LT 500 kV Barreiras II – Buritirama C1, SE 500 kV Buritirama
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para o escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia, permitindo ainda aumentar o intercâmbio entre as regiões Nordeste e Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico de ato legal pelo agente pela SFE mento
LT 500 kV Barreiras II – T2017-039 Buritirama 09/02/2022 31/01/2020 31/05/2020 70% C1, SE 500 kV
ANEEL 83
Número: 48534.004737/2019-00
Buritirama e seccioname nto da LT 500 kV Gilbués II – Gentio do Ouro II na SE Buritirama
Figura 36 – Mapa do empreendimento T2017-039
ANEEL 84
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença de Instalação (LI) nº 1244/2018 foi emitida pelo IBAMA em 31 de outubro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Rio das Éguas – Barreiras II – Buritirama – Queimada Nova II (EQTLT01, EQTLT02 e EQTLT03). Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 98,6% da quantidade de propriedades negociadas, pagas e imitidas na posse. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação:
Quadro resumo – Fundiário Quantidade de Extensão em Quantidade % LT Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. Negoc./Aj.
Barreiras – 320 209,93 311 97,2% Buritirama Seccionamento 86 24,63 86 100%
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 6.509, emitida em julho de 2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 04 de abril de 2018. Curva S da Implantação: realizado: 65,17% (LT), 76,50% (SE Barreiras II), 63,53% (SE Buritirama). Pontos Críticos Verificados: Transposição de Fase – Seccionamento LT Gilbués - Aguardando instrução do processo na SCT/ANEEL para emissão de Resolução Autorizativa para a implantação do seccionamento com a necessidade de transposição entre as fases da linha seccionada.
ANEEL 85
Número: 48534.004737/2019-00
5.6.3. Contrato de Concessão nº 010/2017-ANEEL – EQTLT03 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. – LT 500 kV Buritirama – Queimada Nova II C2
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para o escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia, permitindo ainda aumentar o intercâmbio entre as regiões Nordeste e Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico de ato legal pelo agente pela SFE mento
LT 500 kV Buritirama – T2017-041 09/02/2022 30/06/2020 30/06/2020 10% Queimada Nova II C2
ANEEL 86
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 37 – Mapa do Empreendimento T2017-041
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença de Instalação (LI) nº 1244/2018 foi emitida pelo IBAMA em 31 de outubro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Rio das Éguas – Barreiras II – Buritirama – Queimada Nova II (EQTLT01, EQTLT02 e EQTLT03). Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 97,7% da quantidade de propriedades negociadas, pagas e imitidas na posse. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação:
ANEEL 87
Número: 48534.004737/2019-00
Quadro resumo – Fundiário Quantidade de Extensão em Quantidade % Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. Negoc./Aj.
707 372,5 691 97,7%
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 6.549, publicada em agosto de 2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 25 de setembro de 2017. Curva S da Implantação: realizado 4,5%. Pontos Críticos Verificados: não identificado até o momento.
5.6.4. Contrato de Concessão nº 012/2017-ANEEL – EQTLT04 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. – LT 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 – Presidente Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3
Justificativa do empreendimento: Aumentar a capacidade de transmissão da interligação Nordeste – Sudeste para escoamento dos excedentes de geração na Região Nordeste. Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão estimada Projetada SIGET Físico nto de ato legal pelo agente pela SFE
LT 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 C1, T2017-023 LT 500 kV 09/02/2022 30/06/2020 20/07/2020 30% Janaúba 3 – Presidente Juscelino C1 e
ANEEL 88
Número: 48534.004737/2019-00
SE 500 kV Janaúba 3
Figura 38 – Mapa do empreendimento T2017-023
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença Instalação (LI) nº 1254/2018 foi emitida pelo IBAMA em 14 de dezembro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 – Presidente Juscelino, circuitos C1 e C2 (EQTLT04, EQTLT05 e EQTLT06). A Autorização de Supressão de Vegetação – ASV foi emitida na mesma data.
ANEEL 89
Número: 48534.004737/2019-00
Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 98,2% da quantidade de propriedades negociadas, pagas e imitidas na posse. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação: Quadro resumo – Fundiário
Quantidade de Extensão em Quantidade % Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. Negoc./Aj.
1.464 588,08 1.441 98,2%
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 6.506, publicada em julho de 2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 19 de março de 2018. Curva S da Implantação: realizado 53%. Pontos Críticos Verificados: não identificados até o momento.
5.6.5. Contrato de Concessão nº 013/2017-ANEEL – EQTLT05 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. – LT 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 C2
Justificativa do empreendimento: Aumentar a capacidade de transmissão da interligação Nordeste – Sudeste para escoamento dos excedentes de geração na Região Nordeste.
ANEEL 90
Número: 48534.004737/2019-00
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendimen Data estimada Projetada SIGET Físico to conclusão pelo agente pela SFE de ato legal
LT 500 kV T2017-024 Igaporã III – 09/02/2022 30/08/2020 30/08/2020 30% Janaúba 3 C2
Figura 39 – Mapa do empreendimento T2017-024
ANEEL 91
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença Instalação (LI) nº 1254/2018 foi emitida pelo IBAMA em 14 de dezembro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 – Presidente Juscelino, circuitos C1 e C2 (EQTLT04, EQTLT05 e EQTLT06). A Autorização de Supressão de Vegetação – ASV foi emitida na mesma data. Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 98,4% da quantidade de propriedades pagas e imitidas na posse. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação: Quadro resumo - Fundiário % Quantidade de Extensão em Quantidade Negoc./Aj. Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. (*)
912 250,55 897 98,4%
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 7.419, publicada em outubro de 2018, a qual retifica a Resolução Autorizativa nº 6.587/2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 28 de janeiro de 2019. Curva S da Implantação: realizado 39%. Pontos Críticos Verificados: não identificados até o momento.
ANEEL 92
Número: 48534.004737/2019-00
5.6.6. Contrato de Concessão nº 014/2017-ANEEL – EQTLT06 – EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S.A. – LT 500 kV Janaúba 3 – Presidente Juscelino C2
Justificativa do empreendimento: Aumentar a capacidade de transmissão da interligação Nordeste – Sudeste para escoamento dos excedentes de geração na Região Nordeste.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão estimada Projetada SIGET Físico nto de ato legal pelo agente pela SFE
LT 500 kV Janaúba 3 – T2017-025 09/02/2022 30/09/2020 30/09/2020 15% Presidente Juscelino C2
ANEEL 93
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 40 – Mapa do empreendimento T2017-025
Observações Licenciamento Ambiental: A Licença Instalação (LI) nº 1254/2018 foi emitida pelo IBAMA em 14 de dezembro de 2018, para os empreendimentos da Linha de Transmissão (LT) em 500 kV Igaporã III – Janaúba 3 – Presidente Juscelino, circuitos C1 e C2 (EQTLT04, EQTLT05 e EQTLT06). A Autorização de Supressão de Vegetação – ASV foi emitida na mesma data. Fundiário: Atualmente a transmissora já possui 94,8% da quantidade de propriedades negociadas, pagas e imitidas na posse. O quadro abaixo apresenta o ponto de situação: Quadro resumo - Fundiário
ANEEL 94
Número: 48534.004737/2019-00
% Quantidade de Extensão em Quantidade Negoc./Aj. Áreas quilômetro (km) Negociadas/Ajuiz. (*)
524 325,32 497 94,8%
*Alteração na premissa de cálculo.
Declaração de Utilidade Pública: Resolução Autorizativa nº 6.524, publicada em julho de 2017. Projeto Básico: Aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 2017. Curva S da Implantação: realizado 24%. Pontos Críticos Verificados: não identificados até o momento.
ANEEL 95
Número: 48534.004737/2019-00
5.7. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CEEE-GT
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras CEEE-GT. No período, seis empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.7.1. Contrato de Concessão nº 001/2011 – TESB – Transmissora de Energia Sul Brasil S.A.
Justificativa do empreendimento (T2011-170-A): A partir da implantação da SE 230/69 kV Porto Alegre 8 até a entrada em operação da LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, a SE 230/69 kV Porto Alegre 8 será atendida radialmente em 230 kV a partir da SE 230/69 kV Gravataí 2. Portanto, a contingência da LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8 implicará em corte total da carga atendida pela SE Porto Alegre 8. Justificativa do empreendimento (T2011-170-B): Necessidade de geração de 160 MW na UTE Canoas, 420 MW (2A+2B) na UTE P. Médici e 250 MW (1G+1V) na UTE Uruguaiana, já verificada atualmente, para evitar: 1- sobrecarga nos circuitos remanescentes, em carga média e pesada, na perda de um circuito da LT 230 kV Cidade Industrial - Gravataí 2; 2- sobrecarga na LT 230 kV Cidade Industrial - Canoas 1 - Porto Alegre 9, na carga média e pesada de verão, na perda da LT 230 kV Cidade Industrial - Porto Alegre 9, com risco de corte das cargas atendidas pelas SEs Porto Alegre 9, Guaíba 2, Eldorado e eventualmente Camaquã. Justificativa do empreendimento (T2011-170-C): Evitar subtensão na SE Taquara, na contingência da LT 230 kV Caxias - (Nova Petrópolis 2) - Taquara, para a condição de despacho nulo das PCHs Canastra e Bugres e das usinas eólicas de Osório, Sangradouro e Índios. Justificativa do empreendimento (T2011-170-D): Solicitação de acesso da CEEE-D à Rede Básica. A SE Porto Alegre 12 melhorará as condições de atendimento à região central de Porto Alegre, absorvendo o crescimento das cargas das atuais subestações 230/69 kV que atendem a capital do estado. Justificativa do empreendimento (T2011-170-E): Solicitação de acesso da CEEE-D à Rede Básica. A SE Viamão 3 melhorará as condições de atendimento à região central de Porto Alegre, absorvendo o crescimento das cargas das atuais subestações 230/69 kV que atendem a capital do estado.
ANEEL 96
Número: 48534.004737/2019-00
Justificativa do empreendimento (T2011-170-F): Solicitação de acesso da AES Sul à Rede Básica. A SE Candelária 2 irá atender ao crescimento das cargas da AES SUL atualmente supridas pela SE Passo Real 230/138 kV (Jacuí 23 kV e Santa Maria 1 138 kV) e pela SE Santa Cruz 1. Justificativa do empreendimento (T2011-170-G): Solicitação de acesso da CEEE-D à Rede Básica. A SE Restinga melhorará as condições de atendimento à região central de Porto Alegre, absorvendo o crescimento das cargas das atuais subestações 230/69 kV que atendem a capital do estado.
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendiment conclusão estimada Projetada SIGET Físico o do ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV Porto T2011- Alegre 9 - Porto 27/07/2013 170-A 27/03/2021 30/12/2021 4% Alegre 8
LT 230 kV Porto T2011- Alegre 9 - Nova 27/07/2013 170-B 19/12/2019 19/12/2019 82% Santa Rita
LT 230 kV T2011- Campo Bom - 27/07/2013 170-C 29/12/2020 29/12/2020 0% Taquara
SE 230/69 kV T2011- Jardim Botânico 27/07/2013 170-D compacta (ex- 17/03/2019 17/03/2019 100% Porto Alegre 12)
T2011- SE 230/69 kV 27/07/2013 170-F Candelária 2 24/02/2020 24/02/2020 36%
T2011- SE 230/69kV 27/07/2013 170-G Restinga, LT 17/10/2019 17/10/2019 99% 230kV Restinga-
ANEEL 97
Número: 48534.004737/2019-00
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendiment conclusão estimada Projetada SIGET Físico o do ato legal pelo agente pela SFE
PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga- Viamão3
Figura 41 – Mapa do empreendimento T2011-170-A
ANEEL 98
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 42 – Mapa do empreendimento T2011-170-B
ANEEL 99
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 43 – Mapa do empreendimento T2011-170-C
ANEEL 100
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 44 – Mapa do empreendimento T2011-170-G
ANEEL 101
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 45 – Curvas S do empreendimento T2011-070-A
Figura 46 - Curvas S do empreendimento T2011-070-B
ANEEL 102
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 47 - Curvas S do empreendimento T2011-070-F
Figura 48 - Curvas S do empreendimento T2011-070-G
ANEEL 103
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Estes empreendimentos foram fiscalizados pela equipe da SFE em dezembro de 2017 e o relatório consta no processo de acompanhamento número 48500.002357/2018-55. Foi aberto um Relatório de Falhas e Transgressões para o Contrato de Concessão nº 001/2011-ANEEL que engloba estas obras da TESB, sendo assim, foi apresentado pela Concessionária um Plano de Recuperação do cronograma das obras deste contrato que está sendo acompanhado, plano esse que ainda está sendo analisado pela Diretoria da Aneel. Devido ao RFT aberto, entre outras ações, a TESB rescindiu o Contrato com a antiga EPCista em 02/09/2019. Assim, de acordo com a TESB, neste momento, está sendo finalizado o processo de negociação relativo aos materiais destinados às obras da TESB que possuíam saldo em estoque. T2011-170-A: Obra prevista para entrar em operação comercial com mais de 76 meses de atraso, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a TESB, esse empreendimento está com a LI vencida sendo necessário um novo processo para obtenção da nova LI. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a TESB, grande parte dos materiais previstos já foram comprados e estão armazenados em seus almoxarifados. Foi apresentado os proponentes vencedores das contratações emergenciais, sendo que algumas ainda estão aguardando a contratação conforme a Lei nº 13.303/2016. Os status das contratações são os seguintes: 1. Pregão de equipamentos para a SE PAL8: a. Projeto Básico em andamento. 2. Montagem Eletromecânica e Elétrica da Subestação Porto Alegre 9 (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 3. Montagem Civil, Eletromecânica e Elétrica da Subestação Porto Alegre 8 (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 4. Montagem Civil e Eletromecânica da LT Porto Alegre 9 – Porto Alegre 8 (contratação conforme Lei nº 13.303/2016):
ANEEL 104
Número: 48534.004737/2019-00
a. Aguardando entrega do Projeto Executivo final da LT para elaboração do Projeto Básico de contratação da obra. 5. Contratação por Inexigibilidade dos Projetos das LTs da TESB: a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação finalizada; c. Aguardando emissão da Autorização para Início dos Serviços.
Em fase de revisão do projeto executivo. Fundiário: Segundo a TESB, tem-se 2,8% dos processos fundiários liberados, com previsão de intensificação nos próximos meses. Obras: Segundo a TESB, tem-se 4% de avanço físico, e o canteiro de obras está a ser mobilizado, aguardando para isso a contratação conforme a Lei nº 13.303/2016. Segundo o Agente, tem-se como ponto crítico a aprovação do projeto executivo da linha e a obtenção da renovação da licença ambiental. A TESB está em negociação com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e com a FEPAM para a obtenção das licenças. Está sendo feita a definição sobre a possibilidade de aproveitamento dos equipamentos de Subestações fornecidos pela antiga EPCista, pois a mesma tem interesse em repassar os equipamentos que haviam sido adquiridos para implantação nestes empreendimentos. Entretanto, isto requer uma avaliação das condições dos mesmos e para tal, estão sendo realizadas conferência e testes. T2011-170-B: Obra prevista para entrar em operação comercial com mais de 71 meses de atraso, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a TESB, esse empreendimento está com a LI vigente. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a TESB, todos os materiais previstos já foram comprados estando quase todos armazenados em seus almoxarifados. Contratos para as obras vigentes, sendo apresentado os vencedores das contratações emergenciais. Os status das contratações são os seguintes: 1. Montagem Eletromecânica e Elétrica da Subestação Porto Alegre 9 (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 2. Montagem Eletromecânica e Elétrica da Subestação Nova Santa Rita (contratação conforme Lei nº 13.303/2016):
ANEEL 105
Número: 48534.004737/2019-00
a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 3. Montagem Civil e Eletromecânica da LT Nova Santa Rita – Porto Alegre 9 (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 4. Contratação por Inexigibilidade dos Projetos das LTs da TESB: a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação finalizada; c. Aguardando emissão da Autorização para Início dos Serviços.
O projeto executivo foi concluído. Fundiário: Segundo a TESB, tem-se 99,08% dos processos fundiários liberados, restando ainda 1 (um) processo pendente relacionado à Torre 37, onde estão aguardando o pronunciamento do Poder Judiciário. Durante o mês de agosto, a TESB havia obtido liminar favorável à implantação da torre. Entretanto, em nova liminar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a liminar favorável à TESB até que o assunto seja julgado. Portanto, de acordo com a TESB, apesar dos esforços desta Concessionária para que o assunto seja pautado com brevidade, não há previsão firme para que ocorra. Obras: Segundo a TESB, tem-se 82% de avanço físico, e o canteiro de obras está a ser mobilizado, aguardando para isso a contratação conforme a Lei nº 13.303/2016. Segundo o Agente, tem-se como ponto crítico a liberação fundiária da torre 37. T2011-170-C: Obra prevista para entrar em operação comercial com mais de 76 meses de atraso, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a TESB, esse empreendimento está com a LI vigente. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a TESB, a grande parte dos materiais previstos já foram comprados e estão armazenados em seus almoxarifados. Os contratos assinados com os prestadores de serviço estão aguardando a contratação conforme a Lei nº 13.303/2016. Os status das contratações são os seguintes: 1. Pregão de equipamentos para as SEs Campo Bom e Taquara: a. Projeto Básico em andamento. 2. Montagem Civil, Eletromecânica e Elétrica da Subestação Taquara (contratação conforme Lei nº 13.303/2016):
ANEEL 106
Número: 48534.004737/2019-00
a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 3. Montagem Civil, Eletromecânica e Elétrica da Subestação Campo Bom (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento. 4. Montagem Civil e Eletromecânica da LT Campo Bom – Taquara (contratação conforme Lei nº 13.303/2016): a. Aguardando entrega do Projeto Executivo final da LT para elaboração do Projeto Básico de contratação da obra. 5. Contratação por Inexigibilidade dos Projetos das LTs da TESB: a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação finalizada; c. Aguardando emissão da Autorização para Início dos Serviços. 6. Contratação dos Serviços Fundiários: a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação em andamento.
Em fase de revisão do projeto executivo. Fundiário: Segundo a TESB, o processo de liberação fundiária encontra-se aguardando a contratação da empresa, conforme a LEI nº 13.303/2016. Obras: Segundo a TESB, as obras ainda não foram iniciadas. Segundo o Agente, tem-se como ponto crítico a aprovação do projeto executivo da linha. Está sendo feita a definição sobre a possibilidade de aproveitamento dos equipamentos de Subestações fornecidos pela antiga EPCista, pois a mesma tem interesse em repassar os equipamentos que haviam sido adquiridos para implantação nestes empreendimentos. Entretanto, isto requer uma avaliação das condições dos mesmos e para tal, estão sendo realizadas conferência e testes. T2011-170-D: Obra concluída. Conforme o Informativo Preliminar Diário da Operação - IPDO de 17/03/2019, foram concluídos os testes de energização dessa obra no dia 17/03/2019, sendo que elas foram integradas ao SIN nesta data e permanecem energizadas desde então.
ANEEL 107
Número: 48534.004737/2019-00
T2011-170-F: Obra prevista para entrar em operação comercial com mais de 75 meses de atraso, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a TESB, a LI anterior da SE foi revogada e tem-se hoje a LI da SE Candelária e da LT 230 kV Ramal Candelária 2 vigente desde 08/10/2018. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a TESB, todos os materiais previstos já foram comprados. Contratos para as obras vigentes, sendo apresentado os vencedores das contratações emergenciais. Os status das contratações são os seguintes: 1. Montagem Civil, Eletromecânica e Elétrica da Subestação Candelária 2 (contratação emergencial): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação finalizada; c. Emitida Autorização de Início de Obra em 10/09/2019 para a empresa vencedora. 2. Montagem Eletromecânica da LT Ramal Candelária 2 (contratação emergencial): a. Projeto Básico finalizado; b. Cotação finalizada; c. Emitida Autorização de Início de Obra em 09/09/2019 para a empresa vencedora.
As etapas de estudos, projetos e construção foi totalmente finalizada. Projeto executivo foi finalizado. Fundiário: Segundo a TESB, o processo fundiário já foi finalizado estando 100% liberado. Obras: Segundo a TESB, tem-se 36% de avanço físico e o canteiro de obras a está a ser remobilizado. As obras da LT estão 96% realizada. As obras de fundações estão 99% concluídas e a montagem das estruturas está em 66%. Foi emitida a Autorização de Início de Obra para a subestação em 10/09/2019 e para a LT Ramal Candelária 2 em 09/09/2019. Segundo o Agente, tem-se como ponto crítico o início da montagem mecânica dos módulos e barramentos na Subestação e a montagem das estruturas no ramal da linha de transmissão. T2011-170-G: Obra prevista para entrar em operação comercial com mais de 72 meses de atraso, segundo a Concessionária.
ANEEL 108
Número: 48534.004737/2019-00
Licenciamento ambiental: Segundo a TESB, a SE Restinga e as linhas já estão com as LOs vigentes. A LT 230 kV RES - PAL13 tem LI. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a TESB, todos os materiais previstos já foram comprados. Contratos para as obras vigentes. Fundiário: Segundo a TESB, tem-se 100% do fundiário liberado para a LT 230 kV RES - VIA 3 e 98,6% do fundiário liberado para a LT 230 kV RES - PAL 13. Segundo a TESB, o acesso a torre 28 foi liberado e a torre 31, que era a última a ser construída, foi finalizada. Obras: Segundo a TESB, tem-se 99% de avanço físico. As obras físicas foram finalizadas e comissionadas. A SE Restinga e a LT 230 kV RES - VIA 3 foram energizadas no dia 06/12/18. A SE PAL 13 está com a obra concluída, aguardando a emissão da LO pela FEPAM. A solicitação da Licença de Operação para a LT 230 kV Restinga – Porto Alegre 13 foi protocolada no Órgão Ambiental no dia 06/08/19.
ANEEL 109
Número: 48534.004737/2019-00
5.8. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CEEPOWER (Brafer) A CEEPOWER assumiu o controle acionário das concessões. A BRAFER continua como acionista minoritário. A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras CEEPOWER. No período, dois empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.8.1. Contrato de Concessão nº 018/2016 – LITORAL SUL – Litoral Sul Transmissora de Energia LTDA
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para as instalações de transmissão, de fronteira e de distribuição para aumentar a confiabilidade do sistema de transmissão garantindo o atendimento ao crescimento do mercado da região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Essa região possui sua economia preponderantemente associada à atividade turística de veraneio e à rizicultura, conferindo uma grande variação sazonal no atendimento à demanda. Essa variação impõe sobrecargas em transformações de fronteira em condição normal de operação, além de problemas de tensão e sobrecargas ainda mais severas em condições de emergência (ONS, 2017). Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data do Avanço Código SIGET conclusão estimada Projetada Empreendi Físico de ato legal pelo agente pela SFE mento
LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - T2016-079-A 27/06/2020 27/06/2020 22/05/2021 Forquilhinh 0% a e SE Torres 2
SE Tubarão T2016-079-B Sul 230/138 27/06/2020 27/06/2020 27/06/2020 0% kV
ANEEL 110
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 49 – Mapa do empreendimento T2016-079-A
Observações Empreendimentos incluídos no acompanhamento diferenciado no ano de 2018. T2016-079-A: Obra prevista para entrar em operação comercial no prazo contratual, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a Concessionária, a LP da SE Torres 2 foi emitida pela FEPAM em 31/07/2019, a LP da LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 foi emitida pela FEPAM em 31/07/2019 e a LP da LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha foi emitida pelo IBAMA em 18/09/2018 e a LI foi emitida em 11/06/2019.
ANEEL 111
Número: 48534.004737/2019-00
Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a Concessionária, os contratos com os fornecedores de materiais e equipamentos já estão assinados com 3 (três) empresas "epecistas" e está em fase final por essas "epecistas" a contratação das empresas de construção civil, eletromecânica e fornecedoras de equipamentos. Os CCTs foram assinados. Fundiário: Segundo a Concessionária, a DUP está 100% obtida e o processo de liberação fundiário da SE Torres 2 está 100% concluído; da LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 o empreendimento encontra-se em etapa de cadastro de propriedades e proprietários num total de 374; e da LT 230 kV Torres 2 - Forquilhinha o processo de negociação com os proprietários foi iniciado sendo que 32 propriedades foram indenizadas e outras 203 propostas já foram efetuadas e está 9% (32/376) concluído. Obras: A Concessionária ainda não deu início a esta atividade. Informou, no entanto, que o terreno da SE Torres 2 foi adquirido efetivamente em 13/06/2017. T2016-079-B: Obra prevista para entrar em operação comercial no prazo contratual, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a Concessionária, a LP da SE Tubarão foi emitida pela FATMA em 08/12/2018 e a LI foi emitida em 08/08/2018. Segundo a Concessionária, a LP da LT 230 kV Jorge Lacerda - Tubarão Sul - Siderópolis foi emitida pela FATMA em 05/03/2018 e a LI foi emitida em 02/10/2018. Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a Concessionária, os contratos com os fornecedores de materiais e equipamentos já estão assinados com 3 (três) empresas "epecistas" e está em fase final por essas "epecistas" a contratação das empresas de construção civil, eletromecânica e fornecedoras de equipamentos. Fundiário: Segundo a Concessionária, a DUP está 100% obtida e o processo de liberação fundiário da SE Tubarão Sul está 100% concluído e o da LT 230 kV Jorge Lacerda - Tubarão Sul - Siderópolis está 89% concluído (25/28), sendo que esse restante já possui anuência e já foram negociadas, porém se encontram em processo de inventário. Obras: A Concessionária ainda não deu início a esta atividade. Informou, no entanto, que o terreno da SE Tubarão foi adquirido efetivamente em 03/04/2018 e está em processo de terraplanagem, compactação e limpeza.
ANEEL 112
Número: 48534.004737/2019-00
5.9. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Terna
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras TERNA. No período, um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado. 5.9.1. Contrato de Concessão nº 007/2016 – SANTA LÚCIA – SPE Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento (T2016-077): Solução estrutural para atendimento à contingência simples do circuito de 500 kV Jauru-Cuiabá que pode causar perda de sincronismo das máquinas locais. Esse problema é agravado com a adição de mais 6 máquinas na UHE Santo Antônio.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Descrição do Avanço Código SIGET Data estimada Projetada Empreendimento Físico conclusão pelo agente pela SFE do ato legal
LT 500 kV Jauru – T2016-077 04/09/2019 Cuiabá C2 30/04/2019 30/04/2019 100%
ANEEL 113
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 50 – Mapa do empreendimento T2016-077
Observações T2016-077: Esta obra foi finalizada e integrada ao sistema em 30/04/2019.
ANEEL 114
Número: 48534.004737/2019-00
5.10. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Campinas- Itatiba
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Campinas-Itatiba. No período, um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado. 5.10.1. Contrato de Concessão nº 014/2016 – CAMPITIBA – Transmissora de Energia Campinas-Itatiba SPE S.A.
Justificativa do empreendimento (T2016-078): Viabilizar os níveis de intercâmbio entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste pretendidos nos últimos estudos energéticos do PD 2019.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Data conclusão Avanço Empreendim estimada Projetada SIGET do ato legal Físico ento pelo agente pela SFE
LT 500 kV T2016-078 Campinas – 27/06/2021 25/06/2020 25/06/2020 5% Itatiba C2
ANEEL 115
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 51 – Mapa do empreendimento T2016-078
Observações Empreendimento incluído no acompanhamento diferenciado no ano de 2019. T2016-078: Obra prevista para entrar em operação comercial 1 (um) ano antes do prazo contratual, segundo a Concessionária. Licenciamento ambiental: Segundo a CAMPITIBA, a LI foi emitida em 15/05/2019 e a Autorização de Supressão Vegetal foi emitida em 13/05/2019. No dia 14 de agosto, foi protocolado no DAEE de Campinas a solicitação da travessia de recurso hídrico próximo a torre 17/2.
ANEEL 116
Número: 48534.004737/2019-00
Materiais, equipamentos e contratos: Segundo a CAMPITIBA, já estão assinados os contratos com os fornecedores de materiais e equipamentos com os seguintes status: 1. Fornecimento de Equipamentos de Pátio de AT e Serviços de Supervisão de Montagem: a. Entrega de todos os disjuntores e seccionadores de 500kV, em maio de 2019. Os transformadores de instrumento, TPC’s e TC’s, já adquiridos foram inspecionados na fábrica restando ainda por serem ensaiados 02 (duas) unidades em data programada para setembro/2019. 2. Fornecimento de Sistemas de Proteção, Supervisão e Sistemas de Telecom: a. Os sistemas de Proteção, supervisão e Telecom estão aprovados e os projetos referentes a eles estão sob análise técnica. No momento, os projetos estão sob alinhamento de filosofia e ajustes pontuais junto às acessadas para o perfeito funcionamento. A entrega efetiva dos equipamentos e painéis está condicionada à análise prévia dos projetos e para compatibilizar com o cronograma físico, visando a entrega in loco nas subestações Campinas e Itatiba. 3. Fornecimento de estruturas metálicas para o empreendimento: a. Entregue 91,6% das estruturas. 4. Fornecimento de cabos de para linha de transmissão: a. Entregue 66,6% dos cabos. 5. Fornecimento de cabo para OPGW: a. Sem entregas ainda. 6. Fornecimento de isoladores de vidro: a. 100% entregues. 7. Fornecimento de cordoalhas de aço, presilhas, prensa cabos e hastes de aterramento: a. 100% entregues. 8. Fornecimento de ferragens para cadeias de suspensão e ancoragem, luvas de emenda e reparos pré-formatados:
Sem entregas ainda. Segundo a CAMPITIBA, já estão assinados os contratos com os prestadores de serviços. O Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI e o Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST já foram concluídos.
ANEEL 117
Número: 48534.004737/2019-00
Fundiário: Segundo a CAMPITIBA, a DUP está 100% obtida e o processo de liberação fundiário se encontra com 100% das áreas liberadas à construção com imissão de posse. Obras: Segundo a CAMPITIBA , foram definidos 3 (três) canteiros de obras sendo 1 (um) para a linha com 58 trabalhadores e os outros 2 (dois) para cada uma das subestações, sendo que o canteiro para a SE Campinas conta com 19 trabalhadores e o canteiro para a SE Itatiba o número de trabalhadores está em fase de dimensionamento. No momento está sendo realizado o mapeamento e topografia e teve início a escavação e construção das fundações das torres. Das 58 torres, 9 (nove) foram escavadas e concretadas. As atividades de supressão da vegetação estão ocorrendo nas praças de trabalho e na faixa de segurança entre as torres 6/1 a 12/2 de acordo com o cronograma apresentado aos órgãos fiscalizadores. Nas praças de trabalho de torres, onde ocorre o trabalho de fundação, as supressões já foram executadas; em 19 de agosto de 2019, houve revisão do cronograma de supressão sendo proposto que a finalização das atividades relativas as supressões sejam concluídas até 15 de novembro de 2019. Os órgãos fiscalizadores têm até 15 dias para se manifestar em relação ao novo cronograma. De acordo com a Concessionária, o ponto crítico para esta obra é a necessidade de desligamento prolongado e abertura de anel de 500 kV na SE CAMPINAS (FURNAS) para instalação do disjuntor 35 (CAMPITIBA).
ANEEL 118
Número: 48534.004737/2019-00
5.11. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Cymi
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Cymi. No período, quatorze empreendimento do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.11.1. Contrato de Concessão nº 005/2016 – MANTIQUEIRA - Mantiqueira Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento (T2016-075-A): Solução estrutural para eliminar sobrecarga no transformador remanescente da SE Itutinga 345/138 kV na contingência de uma das duas unidades, eliminar sobrecarga na LT 138 kV Saramenha - Ouro Preto na contingência da LT 345 kV Jeceaba - Itabirito 2 C1 e eliminar sobrecarga na LT 138 kV Itutinga - São João Del Rey na contingência da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora. Justificativa do empreendimento (T2016-075-B e J): Solução estrutural para suprir a entrada de consumidores livres na região, já que nesse cenário foi identificado que a contingência de um dos transformadores nas SEs Taquaril ou Mesquita provocaria sobrecarga nos transformadores remanescentes, após o esgotamento dessas subestações devido à inclusão da quarta unidade transformadora em cada uma delas. Justificativa do empreendimento (T2016-075-C e E): Solução estrutural para atender ao critério N-1 da Rede Básica e Rede Básica de Fronteira, bem como para reforçar o sistema elétrico do extremo Norte/Leste do Estado de Minas Gerais. Justificativa do empreendimento (T2016-075-D): Solução estrutural para eliminar problemas de sobrecarga nas transformações das SEs Itabira 2 e Taquaril e em LTs 230 kV da região, além de solucionar problemas de tensão nos barramentos de 500 kV das SEs Itabira 5 e Mesquita e em grande parte do sistema de 230 kV da Região Leste de Minas Gerais, na contingência de elementos de Rede Básica da região. Impossibilidade de expansão da SE Itabira 2. Justificativa do empreendimento (T2016-075-F e G): Solução estrutural para os sistemas de transmissão e distribuição para atendimento às regiões de Guanhães e Ipatinga, levando em conta a modernização prevista da Usina de Salto Grande. Justificativa do empreendimento (T2016-075-H): Solução estrutural para atendimento ao critério N-1 nas transformações de fronteira da região metropolitana de Belo Horizonte, permitindo aumentar a capacidade de transmissão entre a região Norte até
ANEEL 119
Número: 48534.004737/2019-00
a região Central no cenário Norte exportador, com a instalação de suporte de potência reativa, além de permitir a evolução da configuração do sistema de transmissão em 500 kV da região Leste para atendimento ao Espírito Santo. Justificativa do empreendimento (T2016-075-I ): Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte- Nordeste/Sudeste, trazendo maior confiabilidade. Justificativa do empreendimento (T2016-075-K): Solução estrutural para eliminar sobrecarga no transformador remanescente da SE Itutinga 345/138 kV na contingência de um dos dois transformadores dessa SE, permitindo melhora significativa do perfil de tensão na malha de 138 kV da região sul de MG, além de propiciar redução de perdas e condições para a conexão de usinas térmicas a gás natural na região.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Descrição do Avanço Código SIGET conclusão do estimada Projetada Empreendimento Físico ato legal pelo agente pela SFE
LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT T2016-075-A 04/03/2021 345 kV Itabirito 2 04/03/2021 04/03/2021 0% - Jeceaba, C2
SE Itabira 5 500/230 kV T2016-075-B 04/03/2021 LT 230 kV Itabira 20/11/2020 20/11/2020 0% 2 - Itabira 5
ANEEL 120
Número: 48534.004737/2019-00
Data Data Data Descrição do Avanço Código SIGET conclusão do estimada Projetada Empreendimento Físico ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV Irapé – T2016-075-C 04/03/2021 Araçuaí 2 C2 15/10/2019 10/01/2020 92%
SE João T2016-075-D Monlevade 4 04/03/2021 20/07/2020 17/09/2020 0% 230/69 kV
SE Janaúba 3 230/138 kV T2016-075-E 04/03/2021 LT 230 kV Irapé - 13/12/2019 08/06/2020 70% Janaúba 3 - C1
SE Braúnas T2016-075-F 04/03/2021 230/138 kV 22/07/2020 15/09/2020 2%
SE Timóteo 2 T2016-075-G 04/03/2021 230/138 kV 20/02/2020 03/07/2021 11%
SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo T2016-075-H 04/03/2021 345 kV e SE Betim 19/12/2020 19/12/2020 0% 6 e LTs 345 e 500 kV.
SE Presidente Juscelino - T2016-075-I Instalação do 2º 04/03/2021 19/12/2020 19/12/2020 0% banco de Reatores de Barra
ANEEL 121
Número: 48534.004737/2019-00
Data Data Data Descrição do Avanço Código SIGET conclusão do estimada Projetada Empreendimento Físico ato legal pelo agente pela SFE
500 kV - 150 Mvar
SE Itabira 5 - Instalação do 2º T2016-075-J banco de 04/03/2021 20/11/2020 20/11/2020 0% Transformação 500/230 kV
SE Varginha 4 T2016-075-K 04/03/2021 345/138 kV 20/03/2021 20/03/2021 0%
ANEEL 122
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 52 – Mapa do empreendimento T2016-075-B
ANEEL 123
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 53 – Mapa do empreendimento T2016-075-C
ANEEL 124
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 54 – Mapa do empreendimento T2016-075-E
ANEEL 125
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 55 - Curvas S do empreendimento T2016-075-C
Figura 56 - Curvas S do empreendimento T2016-075-E
ANEEL 126
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 57 – Curva S do empreendimento T2016-075-G
Observações A gestão do empreendimento pela concessionária está sendo feita através da divisão dos trabalhos em 4 segmentos, sendo esses: Trecho 1 - LTs Itabira 5 – Presidente Juscelino – Sarzedo (T2016-075-B; T2016-075-H; T2016-075-I; T2016-075-J) Trecho 2 - LTs 230kV Janaúba 3 – Irapé – Aracuaí 2 (T2016-075-C e T2016-075-E) Trecho 3 - LTs 345kV Itutinga – Barro Branco (T2016-075-A) Trecho 4 - SEs Varginha 4, Braúnas, João Monlevade 4 e Timóteo 2 (T2016-075-D; T2016- 075-F; T2016-075-G; T2016-075-K) Trecho 1: LP emitida pelo IBAMA em 28/11/2018. No entanto, existe uma discussão envolvendo parte dos empreendimentos relacionados neste pleito ao órgão ambiental. Segundo o edital de leilão, a alternativa licitada previa a construção de 2 circuitos simples, para as LTs 500 kV Presidente Juscelino - Pirapora 2 C1 e C2 e LTs 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4 C1 e C2. No entanto, o órgão licenciador vem questionando a alternativa frente a utilização de 1 circuito duplo para estes trechos. Solicitação da LI em 19/3/2019.
ANEEL 127
Número: 48534.004737/2019-00
Trecho 2: LI obtida em 16/4/2018. Canteiros de Obras: Vale das Cancelas com efetivo de 193 colaboradores (LT 230kV Irapé - Janaúba 3); Virgem da Lapa com 164 colaboradores (LT 230kV Irapé – Araçuaí 2); SE Irapé com 32 colaboradores; SE Araçuaí com 21 colaboradores; SE Janaúba 3 com 85 colaboradores. Resgate de sítio arqueológico na área da SE Janaúba 3 – Em 28/01/2019 foi recebido ofício do IPHAN confirmando que a área não se trata de sítio arqueológico. Trecho 3: LP da LT Itutinga - Itabirito 2 emitida em 8/8/2019. Devido à negativa do CODEMA para emissão da certidão de conformidade de uso do solo para LT 230 kV Itabirito 2 – Barro Branco, será emitida outra licença para essa linha, em novo processo junto ao IBAMA. Trecho 4: LP emitida em 24/1/2018. LIs emitidas: SE Timóteo em 26/9/2018, SE João Monlevade em 24/5/2019, SE Braúnas em 21/5/2019, SE Varginha em 4/6/2019. Contratos assinados com fornecedores: engenharia de estruturas metálicas (Engetower); banco de capacitores (GE); transformadores (Toshiba); reatores (Siemens); reatores de aterramento (GE); disjuntores (GE); seccionadores (GE); TCs e TPs (GE); SPCS e telecomunicações (Siemens e Schneider); estruturas metálicas (SAE Towers); cabos condutores (General Cable); cabos OPGW (ZTT e Procable); cabos pára-raios de aço (Belgo). Contratos assinados com prestadores de serviço: EPC (CYMI do Brasil, Cobra do Brasil); engenharia LT (Engepro, Fluxo); engenharia SE (Tractebel, Fluxo, Proel). Situação fundiária: 79,54% liberado para construção. Canteiros de obras: Vale das Cancelas com 240 colaboradores (LT 230 kV Irapé - Janaúba 3); Virgem da Lapa com 206 colaboradores (LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2); SE Janaúba 3 com 23 colaboradores; SE Braúnas com 35 colaboradores; SE Timóteo 2 com 35 colaboradores; SE J. Monlevade 4 com 21 colaboradores. Ponto de atenção: Não existe previsão para o término das obras da transmissora ETTM na SE Timóteo 2 (Seccionamento LT 230 kV Ipatinga 1 – Timóteo/Acesita), impossibilitando a energização do empreendimento pela Mantiqueira. Em virtude desta situação, foi solicitado pela SCT/ANEEL uma proposta para a energização das instalações na SE Timóteo 2, por meio do Ofício 331/2019-SCT/ANEEL. A Mantiqueira enviou a carta CO-134-19 (17/7/2019) informando as obras necessárias para a energização das instalações e o orçamento de Mantiqueira para o término do escopo da ETTM. Ainda
ANEEL 128
Número: 48534.004737/2019-00
não existe previsão da Cemig D de conectar a subestação tendo em vista que não há previsão da sua energização.
Figura 58 – Pátio 138 kV - saída de linha - SE Figura 59 – Lançamento com drone - LT Irapé – Janaúba 2 (25/7/2019) Araçuaí 2 - Torre 28/1 (6/7/2019)
5.11.2. Contrato de Concessão nº 011/2017 – GSTE – Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia.
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do conclusão do Avanço estimada Projetada SIGET Empreendimento ato legal Físico pelo agente pela SFE
LT 500kV João Câmara III - Açu III T2016-113 09/02/2022 28/02/2020 01/11/2020 52% C2 e LT 500kV Açu III - Milagres II C2
ANEEL 129
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 60 – Mapa do empreendimento T2016-113
ANEEL 130
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 61 - Curvas S do empreendimento T2016-113
Observações Para a SE Açu III a LI foi emitida pelo IDEMA em 18/1/2018 e para a SE João Câmara III a LI foi emitida em 11/1/2018. Para a LT 500 kV Açu III – João Câmara III a LP foi emitida pelo IDEMA em 20/3/2018, a LI emitida em 12/9/2018 e ASV em 9/10/2018. Para a LT 500 kV Milagres II – Açu III a LP foi emitida pelo IBAMA em 23/7/2018 e a LI emitida em 12/3/2019. Contratos assinados com fornecedores: reatores (Siemens); reatores de neutro (Siemens); disjuntores (ABB); seccionadores (Siemens); TCs e TPs (Arteche); pára-raios (ABB); estruturas (Brametal); isoladores de vidro (Eugig); cabos para barramento flexível (General Cable); sistema de proteção e controle (Siemens); sistema de telecomunicação (ABB); cabos condutores (General Cable). Contratos assinados com prestadores de serviço: EPC (CYMI do Brasil); engenharia LT (Fluxo); engenharia SE (Fluxo). Situação Fundiária: LT 500 kV Milagres II – Açu III e SEs com 96,1% liberado; LT 500 kV Açu III – João Câmara III e SEs com 100% liberado. Canteiros de obras: Previstos 3 canteiros para LT e 3 canteiros para SEs. Canteiro na SE Açu com 36 colaboradores; canteiro em Assú/RN com 591 colaboradores; canteiro na
ANEEL 131
Número: 48534.004737/2019-00
SE Milagres II com 107 colaboradores; canteiro em Sousa/PB com 101 colaboradores; canteiro em Barro/CE com 241 colaboradores. Ponto de atenção apresentado pela GSTE: Recebido em 2/7/2018 o Ofício nº 368/218- SCT/ANEEL com a definição da configuração da SE Açu III para que a GSTE providenciasse a implantação da configuração definida. Protocolada em 5/10/2018 a carta CO-131-18 em resposta ao ofício, com as informações dos custos para autorização de um reforço alterando o posicionamento e a quantidade de reatores de barra na SE Açu III. (Processo 48500.006562/2018-90).
Figura 62 – Lançamento de cabo condutor - Açu Figura 63 – SE 500 kV Açu III (25/7/2019) (25/7/2019)
5.11.3. Contrato de Concessão nº 017/2017 – VEREDAS – Veredas Transmissora de Eletricidade S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando ao adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/ Sudeste, trazendo maior confiabilidade.
ANEEL 132
Número: 48534.004737/2019-00
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendiment conclusão estimada Projetada SIGET Físico o do ato legal pelo agente pela SFE
LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV T2017-028 Arinos 2 - 09/02/2021 30/06/2020 13/10/2020 21% Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2
Figura 64 – Curva S do empreendimento T2017-028
Observações LP emitida em 18/7/2018 e LI emitida em 6/2/2019 pelo IBAMA. Contratos assinados com fornecedores: reatores (Toshiba); reatores de neutro (Siemens); disjuntores (ABB); seccionadores (Siemens); TCs e TPs (Arteche); pára-raios (ABB); estruturas (Brametal); isoladores de vidro (GIG); cabos para barramento flexível
ANEEL 133
Número: 48534.004737/2019-00
(Alubar); sistema de proteção e controle (Siemens); sistema de telecomunicação (ABB); cabos condutores (Alubar). Contratos assinados com prestadores de serviço: EPC (CYMI do Brasil); engenharia LT (Fluxo); engenharia SE (Fluxo). Situação Fundiária: LT 500 kV Rio das Éguas – Arinos 2 com 100% dos processos negociados; LT 500 kV Arinos 2 – Pirapora 2 com 94,9% dos processos negociados. Canteiros de Obras: previstos 5 canteiros ao longo da LT e 3 canteiros de SE. Ponto de atenção apresentado pela Veredas: compatibilidade de TCs para a SE Pirapora 2. Foram identificadas diferentes classes de exatidão entre os TCs da SPTE e da Veredas e houve divergência de entendimentos por parte da SPTE e da Veredas quanto à compatibilidade dos equipamentos. Foram enviadas as cartas CO-053-19 à SMA em 31/5/2019, e CO-086-19 à SRT em 14/8/2019, solicitando apoio na definição do tema. Foi realizada reunião em 29/8/2019 com a SRT onde foi solicitada uma reunião com ONS para esclarecer a divergência e definir a solução para os TCs.
Figura 66 – Montagem de Disjuntores - SE Rio Figura 65 – Instalação de Transformadores de das Éguas (26/7/2019) Corrente - SE Arinos 2 (29/7/2019)
ANEEL 134
Número: 48534.004737/2019-00
5.11.4. Contrato de Concessão nº 009/2017 – TSE – Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia.
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendimen conclusão do estimada Projetada SIGET Físico to ato legal pelo agente pela SFE
LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo T2017-040 09/02/2022 30/12/2021 30/12/2021 0% do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II
Observações LP emitida em 6/8/2018 e LI emitida em 15/7/2019 pelo IBAMA. Contratos assinados com fornecedores: estruturas (Brametal); transformadores (Arteche); reatores (Toshiba); pára-raios e disjuntores (ABB); isoladores de vidro (Eugig); cabos para barramento flexível (General Cable); cabos condutores (Procable); sistema de proteção e controle (Siemens); sistema de telecomunicação (ABB); cabos pára-raios aterramento e estais (Gerdau/Eletroluminar). Contratos assinados com prestadores de serviço: EPC (CYMI do Brasil); engenharia LT (Fluxo); engenharia SE (Fluxo). Situação Fundiária: LT Buritirama – Queimada Nova II: 74,79% liberado; LT Queimada Nova II – Curral Novo do Piauí II: 99,55% liberado. Canteiros de obras previstos: Buritirama, Nova Holanda, Campo Alegre, Dirceu Arco Verde, Dom Inocêncio, Queimada Nova, Betania.
ANEEL 135
Número: 48534.004737/2019-00
5.12. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras FIP CAIXA MILÃO
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras FIP Caixa Milão. No período, cinco empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.12.1. Contrato de Concessão nº 015/2013 – SÃO PEDRO – São Pedro Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento (T2014-014-A): Evitar afundamento de tensão nas SEs São João do Piauí, Eliseu Martins, Picos e Tauá II na perda do único AT 500/230 kV da SE São João do Piauí ou na contingência de LTs 230 kV no eixo São João do Piauí - Picos - Tauá II - Milagres. Evitar sobrecarga no transformador remanescente da SE Eliseu Martins na perda de uma das duas unidades dessa SE. Solicitação de acesso da E.D. Piauí. Justificativa do empreendimento (T2014-014-B): Solução estrutural para o suprimento às cargas na região oeste da Bahia, especificamente no regional de Barreiras, atualmente atendidas de forma radial a partir da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa/Barreiras. Solicitação de acesso da Coelba.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico do ato legal pelo agente pela SFE mento
LTs 230 kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus T2014-014-A II – Eliseu 09/10/2016 5/6/2019 5/6/2019 100% Martins, SE 500/230/69 -13,8 kV Gilbués II
ANEEL 136
Número: 48534.004737/2019-00
Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico do ato legal pelo agente pela SFE mento
(novos setores em 230 kV e 69 kV), SE 230/69 kV Bom Jesus II e SE 230/69 kV Eliseu Martins (CE)
SE 230/138 kV Rio Grande II, SE 500/230 kV Barreiras II (novo setor de 230 kV), LTs 230 kV Barreiras - Rio Grande II e Barreiras II - T2014-014-B 09/10/2016 5/6/2019 5/6/2019 100% Rio Grande II, extensão de Linha de transmissão entre Barreiras II e o seccioname nto da LT 230 kV Barreiras -
ANEEL 137
Número: 48534.004737/2019-00
Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico do ato legal pelo agente pela SFE mento
Bom Jesus da Lapa.
Observações T2014-014-A: A SPT informou que as obras do contrato de concessão nº 015/2013 referente ao código SIGET T2014-014-A, estão em operação comercial desde fevereiro de 2018 com os respectivos TLPs emitidos, e que as adequações pendentes no compensador estático da SE Elizeu Martins foram realizadas no período de 04/09/2018 a 29/09/2018. Para emissão dos TLDs, faltava apenas a conclusão das obras do seccionamento da 230kV Bom Jesus da Lapa – Barreiras na SE Barreiras II, constante no lote C2 do CC nº015/2013, que foram concluídos em 05/06/2019. Os TLDs foram emitidos pelo ONS com data de 27/08/2019 e desta forma dá-se por encerrado o acompanhamento diferenciado deste empreendimento.
T2014-014-B: A SPT informou que no dia 02/06/2019, foram concluídas as atividades relativas a energização e integração ao SIN das instalações do seccionamento da LT 230kV Bom Jesus da Lapa – Barreiras na SE Barreiras II. Desta forma, a SPT informou que foram concluídas todas as obras e instalações do escopo do Contrato de Concessão nº015/2013, solicitando ao ONS em 05/06/2019 os TLDs para todo o empreendimento dos lotes C1 e C2 do referido contrato de concessão. Os TLDs foram emitidos pelo ONS com data de 27/08/2019 e desta forma dá-se por encerrado o acompanhamento diferenciado deste empreendimento.
ANEEL 138
Número: 48534.004737/2019-00
5.12.2. Resolução Autorizativa nº 7540/2018 – SÃO PEDRO – São Pedro Transmissora de Energia S.A. – SPT
Quadro resumo do empreendimento Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
SE Rio Grande II – 2ºAutotransf T2018-098 28/06/2020 28/06/2020 28/06/2020 0% ormador 230/138 kV – 3x 33 MVA
A SPT informou no último relatório enviado para a ANEEL, que até a presente data não foram identificadas situações que podem representar caminhos críticos à entrega do empreendimento autorizado via Resolução Autorizativa nº 7.540/2018.
A SPT informou que a empresa contratada para realizar a gestão do licenciamento ambiental já iniciou a análise em campo e o levantamento das informações e materiais para revisão do inventário da área da SE Rio Grande II, para fins de obtenção da ASV junto ao INEMA do Estado da Bahia.
Ressalta-se que em 08/08/2019, foi publicado no Diário Oficial da União (D.O.U) a Portaria do MME nº 220/2019, na qual o ministério aprovou o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) do projeto de reforços em instalação de transmissão de energia elétrica da SPT, na SE Rio Grande II.
A SPT informou que com relação a contratação de fornecedores de equipamentos e serviços, o processo está em fase de cotação devido ao processo de transferência acionária da SPT para um novo acionista e que a previsão do início das obras e canteiros de obras é para setembro de 2019. Ressalta-se que o novo banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV – 3 x 33 MVA será fornecido pela GE.
ANEEL 139
Número: 48534.004737/2019-00
Por fim, ressalta-se que as atividades em campo para início da execução da implantação do segundo banco de autotransformadores 230/138 kV na SE Rio Grande II, estão previstas para ser iniciada ainda em setembro/2019.
ANEEL 140
Número: 48534.004737/2019-00
5.13. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras MPE Engenharia
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras MPE Engenharia. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.13.1. Contrato de concessão nº 012/2016 – PBTE – Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia LTDA.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para evitar sobrecargas na LT 345 kV Xavantes - Bandeirantes na contingência de um dos cabos subterrâneos dessa LT.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico do ato legal pelo agente pela SFE
LT 345 kV Bandeirantes - T2016-104 27/06/2020 Piratininga II C1 e 01/01/2020 01/01/2020 67% C2 (subterrânea)
ANEEL 141
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 67 - Curvas S do empreendimento T2016-104
Observações A PBTE informou que todas as condicionantes ambientais apontadas na Licença Ambiental de Instalação 2540 da CETESB/SMA-SP foram atendidas por esta transmissora que aguarda os prazos legais para formalização da solicitação de licença de operação, com prazo mínimo de 120 dias antes do início da operação comercial do empreendimento, prevista para o mês de janeiro de 2020.
Os pontos que demandam especial atenção para a conclusão do empreendimento de forma a compatibilizar o empreendimento da PBTE com os equipamentos existentes na SE Piratininga II, em especial no que tange a correta integração com a proteção de barras existente, levou a PBTE a aditivar o fornecimento junto à ABB de um retrofit completo (de modo a ampliar) da capacidade operacional assim como o número de vãos da proteção de barras da SE Piratininga II - pertencente à lE Pinheiros (subsidiária integral da CTEEP).
Outro ponto de atenção são as interações com a ENEL Distribuição SP relativo a construção de alimentadores externos para atendimento do requisito de fonte externa para alimentar os serviços auxiliares nas subestações conforme Procedimentos de Rede.
ANEEL 142
Número: 48534.004737/2019-00
Segundo a PBTE, a distribuidora vem estendendo demasiadamente os prazos de análise e de aprovação da viabilidade deste reforço que por ser radial, não acresce a confiabilidade esperada às subestações.
De acordo com a PBTE, o referido atraso da distribuidora vem comprimindo os prazos de implementação do mesmo pela PBTE. o que levou a busca inclusive da alternativa de mais rápida implementação e de gestão total por parte desta transmissora que é o suprimento por duas fontes internas a ser avaliado pela ANEEL. A PBTE espera definir até o mês de setembro qual horizonte seguir assim como aguarda a avaliação do tema da própria SRT/ANEEL assim como da DPL/ONS.
A CTEEP aprovou parcialmente os projetos elétricos e funcionais deste retrofit.
Adicionalmente a PBTE em conjunto com a CTEEP realizaram o planejamento das atividades de implantação deste retrofit de modo a coordenar junto ao ONS as solicitações de intervenção via SGI/ONS da lE Pinheiros, proprietária da barra, considerando que os desligamentos irão acontecer entre os dias 05/11/2019 a 22/12/2019.
No tocante ao Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura - CCI, para a faixa de servidão da LT Xavantes - Piratininga II, em 345 kV de posse da CTEEP, a assinatura dos respectivos aditivos encontra-se em fase de implementação, tendo em vista recebimento de resposta da ANEEL acerca de questionamento feito por esta transmissora, em especial em razão da aplicação da REN nº 815/2018-ANEEL, publicada após a celebração do respectivo CCI porém ainda não ressarcidos nos termos da versão inicial destes contratos.
A PBTE fez constar na revisão final de ambos os CCTs, o acesso desta transmissora às fontes existentes dentro das subestações terminais para alimentação dos serviços auxiliares por intermédio dos transformadores de aterramento na SE Piratininga II e secundários de transformadores de potência na SE Bandeirantes, conforme pleito adicional formulado junto à SRT/ANEEL por intermédio da Carta PBTOOl-PB-CM-CT- 00236, de 30 agosto de 2019 ,com solicitação de parecer técnico favorável também junto à Gerência de Engenharia de Instalações vinculada à Diretoria de Planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico - DPL/ONS, área responsável pela análise e aprovação da conformidade do projeto básico da PBTE.
ANEEL 143
Número: 48534.004737/2019-00
Seguem abaixo fotos do andamento das obras:
Figura 68 - SE Bandeirantes
ANEEL 144
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 69 – Poços para Travessia do Rio Pinheiros
ANEEL 145
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 70 – montagem de Emendas de cabos
ANEEL 146
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 71 – Obras na SE Piratininga
APBTE informou também que já foram iniciadas junto ao ONS as tratativas e a definição das informações necessárias para a realização dos estudos pré-operacionais. A PBTE informou que a expectativa para entrada em operação comercial é 27/12/2019, ou seja, 6 meses de antecipação com relação a data contratual.
ANEEL 147
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 72 Curva S
ANEEL 148
Número: 48534.004737/2019-00
5.14. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Neoenergia
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Neoenergia. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.14.1. Contrato de concessão nº 040/2017 – EKTT 14 – EKTT 14 A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para resolver problemas de controle de tensão na SE Biguaçu na contingência da LT 525 kV Campos Novos - Biguaçu, agravados ao se considerar a UTE Jorge Lacerda desligada. Observa-se também o esgotamento das transformações de fronteira na região.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendime Projetada SIGET do ato pelo Físico nto pela SFE legal agente
SE 525 kV Biguaçu - Compensador T2017-050 11/02/2021 Estático 525 30/06/2020 14/09/2020 22% kV (-100/+300) Mvar
ANEEL 149
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 73 – Curva S do empreendimento T2017-050
Observações Licença de Instalação – LI e a autorização de supressão vegetal ASV emitidas desde 26/11/2018. Quanto ao andamento das obras, em julho de 2019, foram concluídas a etapa de finalização de colunas de brita, preparativos para início da terraplenagem, e em agosto de 2019 foram realizadas a execução do aterro compactado com sobrealtura.
ANEEL 150
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 74 – Pátio SVC – execução do aterro compacto.
A EKTT 14-A informou que em junho de 2019, foram entregues na obra, os reatores, capacitores, disjuntores, gerador, para-raios e cabos. Já em julho de 2019 foram entregues na obra, as seccionadoras e transformadores de potencial e de corrente.
Figura 75 – Curva S do empreendimento.
ANEEL 151
Número: 48534.004737/2019-00
5.14.2. Contrato de concessão nº 025/2017 – EKTT 12 – EKTT 12 A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para eliminar degradação do perfil de tensão nas SEs de fronteira e SEs de distribuição e também sobrecarga em LTs de distribuição nos casos de contingências de LTs de Rede Básica da região. Contribuirá também para eliminar sobrecarga em transformadores remanescentes de Rede Básica nos casos de perda de unidade transformadores nas SEs da região.
Quadro resumo do empreendimento Descrição do Data Data Data Avanço Código SIGET Empreendim conclusão do estimada Projetada Físico ento ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV Nova Porto T2017-087-A Primavera - 11/08/2022 31/07/2020 03/09/2020 35% Rio Brilhante, C2, CS
LT 230 kV Nova Porto T2017-087-B Primavera - 11/08/2022 31/07/2022 31/07/2022 8% Ivinhema 2 C2, CS
LT 230 kV Rio Brilhante - T2017-087-C Campo 11/08/2022 31/07/2022 31/07/2022 3% Grande 2 C1, CS
LT 230 kV T2017-087-D Campo 11/08/2022 31/07/2022 31/07/2022 0% Grande 2 -
ANEEL 152
Número: 48534.004737/2019-00
Imbirussu C2, CS
LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV T2017-087-E Dourados 2- 11/08/2022 31/07/2022 31/07/2022 0% Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2
ANEEL 153
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 76 – Mapa do empreendimento T2017-087-A
ANEEL 154
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 77 – Mapa do empreendimento T2017-087-B
ANEEL 155
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 78 – Mapa do empreendimento T2017-087-C
ANEEL 156
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 79 – Mapa do empreendimento T2017-087-D
ANEEL 157
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 80 – Mapa do empreendimento T2017-087-E
Observações T2017-087-A - LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS :
Em 13/02/2019 foi emitida a Licença de Instalação (nº 1263/2019) da LT 230 kV NPP- RBE C2 pelo IBAMA. Em 20/02/2019 foi emitida a Autorização de Supressão Vegetal (nº1358/2019) da LT 230 kV NPP-RBE C2 pelo IBAMA.
A liberação fundiária está em 81,3%, sendo 96 propriedades no total a serem liberadas.
Segundo a EKTT-12-A , o CCI com Brilhante Transmissora foi concluído e o CCI com Porto Primavera Transmissora em andamento, aguardando posicionamento da Acessada.
ANEEL 158
Número: 48534.004737/2019-00
Em julho de 2019, foi recebido o CCPB/0027/2019 (Certificado de Conformidade do Projeto Básico) do ONS, certificando a aprovação final do Projeto Básico.
Figura 81 – obras na SE Rio Brilhante
ANEEL 159
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 82 – obras na LT NPP-RBE, concretagem
T2017-087-B - LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS: Em 25/02/2019 foi emitida a Licença de Instalação LI (nº1264/2019) pelo IBAMA e a ASV foi emitida em 28/02/2019. A liberação fundiária está em 61,1%, sendo 54 propriedades no total a serem liberadas.
A EKTT-12A informou que o CCI com Brilhante Transmissora foi concluído e que o CCI com Porto Primavera Transmissora está em andamento, aguardando posicionamento da Acessada. Obra ainda não iniciada
T2017-087-C - LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS Em agosto de 2019, foi emitida a autorização de supressão de vegetação nº794/2019 da LT 230kV Rio Brilhante -Campo Grande e a também a licença de instalação nº53/2019 pelo IMASUL. A liberação fundiária está em 49,4%, sendo 77 propriedades no total a serem liberadas. Obra ainda não iniciada. O CCI Rio Brilhante foi concluído com a BTE.
T2017-087-D- LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS A liberação fundiária está em 43,5%, sendo 62 propriedades no total a serem liberadas. Obra ainda não iniciada.
Em agosto de 2019, foi emitida a licença de instalação nº62/2019 da LT 230kV Campo Grande 2 Imbirussu C2 pelo IMASUL. A EKTT-12-A informou que o CCI Campo Grande 2 foi concluído com a Transmissora Pantanal, e o CCI Imbirussu está em tratativas com a PPTE.
T2017-087-E- LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2
Em agosto de 2019, foram emitidas a Licença de Instalação nº54/2019 e autorização de supressão de vegetação nº765/2019 da LT 230kV Rio Brilhante – Dourados 2 pelo IMASUL. E também a LI nº57/2019 para a LT 230kV Dourados 2 – Dourados C2. Ainda
ANEEL 160
Número: 48534.004737/2019-00
em agosto de 2019 foi emitida a LI nº61/2019 para a LT 230kV DOU-IVI/DOU II pelo IMASUL. A liberação fundiária da linha 230kV Rio Brilhante – Dourados 2 C1 está em 81%, sendo 126 propriedades no total a serem liberadas e para a LT 230kV Dourados 2 – Dourados C2 a liberação fundiária está em 86,1%, sendo 79 propriedades a serem liberadas e para o seccionamento da LT 230kV Ivi2 -Dou está em 96,4%, sendo 55 propriedades a serem liberadas. Obras ainda não iniciadas.
A EKTT-12-A informou pelo SIGET que o CCT com Energisa - MS está aguardando o Parecer de Acesso do ONS, com tratativas em andamento, e que o CCI com a Brilhante Transmissora e também com a Eletrosul foram concluídos. O CCI com Porto Primavera Transmissora está em andamento, aguardando posicionamento da Acessada.
ANEEL 161
Número: 48534.004737/2019-00
5.15. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras State Grid
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras State Grid. No período, três empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado. 5.15.1. Contrato de concessão nº 007/2015 – XRTE – Xingu Rio Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Escoamento da geração da UHE Belo Monte do Norte para o Sudeste. Quadro resumo do empreendimento Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
LT 800 kV Xingu/Termi nal Rio PA/RJ T2016-018 e estações 02/12/2019 06/10/2019 06/10/2019 99% conversoras CA/CC 800 KV
ANEEL 162
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 83 – Mapa 1 do empreendimento T2016-018
ANEEL 163
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 84 – Mapa 2 do empreendimento T2016-018
ANEEL 164
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 85 - Curvas S do empreendimento T2016-018
Observações Empreendimento na etapa de desenvolvimento físico. Segundo a XRTE, a LT 800kV CC Xingu – Terminal Rio está com percentual geral em 99%, A Figura 85 apresenta a curva “S” do empreendimento com avanço físico em 99% do empreendimento. A XRTE informou que foi emitida a Licença de Operação – LO em 26/06/2019 referente aos demais componentes do empreendimento. A LO para os seccionamentos das linhas 500kV Cachoeira Paulista – Adrianópolis e Resende – Adrianópolis foi emitida em 08/04/2019. A seguir as principais atividades encerradas por etapa do empreendimento:
• LT 800kV CC, LT 500kV CA Terminal Rio – Nova Iguaçu C1 e C2 e LT dos eletrodos. OLT e testes de curto circuito foram realizados com êxito em junho de 2019. • SE Terminal Rio: Transformadores conversores, prédio de válvulas e pátio DC comissionados e concluídos, com desbloqueio das válvulas e comissionamento do sistema com transmissão de potência realizados em junho/julho de 2019 e compensadores síncronos 1 e 2 finalizados em 01 de agosto. • Seccionamento Furnas: LT 500kV Resende – Adrianópolis C2 realizado e energizado em 11/08/2019. Entrada de 4 LTs na SE Terminal Rio, módulos de conexão, interligação de barras e reatores de barras concluídos.
ANEEL 165
Número: 48534.004737/2019-00
• Seccionamento Furnas: Início previsto para o seccionamento da LT 500kV Cachoeira Paulista – Adrianópolis C1 para a segunda quinzena de setembro de 2019. • SE Xingu: Fonte externa da CELPA para alimentação do serviço auxiliar funcionando desde 17/08/2019. Pátio de 500kV CA, modulo geral, interligação de barras, banco de filtros e interface LXTE/NESA/BMTE, Master Control/SEP operativo tiveram seus comissionamentos concluídos com desbloqueio das válvulas realizados em final de maio de 2019. • SE Nova Iguaçu: bays de saída de LT C1 e C2, modulo geral e interligação de barras concluídos e testados em final de maio de 2019. • Falta a fonte externa da Light para alimentar o serviço auxiliar da SE Terminal Rio, cuja previsão é a terceira semana de setembro de 2019. • Todas as FTs da XRTE foram entregues para a operação comercial em 22/08/2019. • Foram emitidos TLP em 02/08/2019 para o MG 500kV da SE Xingu e em 28/08/2019 para a área de conversão/pátio CC/filtros CA. Foi emitido o TLP para LT CC Xingu – Terminal Rio em 27/08/2019. Para os compensadores síncronos, MG 500kV, LT 500kV Nova Iguaçu C1 e C2 na SE Terminal Rio, os TLPs foram emitidos me 08/08/2019. Para a área de conversão/pátio CC/Filtros CA na SE Terminal Rio, os TLPs foram emitidos em 28/08/2019. • A Previsão de emissão do TLD do empreendimento após as conexões finais e energização do segundo seccionamento com a LT de Furnas, cuja previsão é inicio de outubro de 2019.
ANEEL 166
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 86 – SE Xingu –
Figura 87 – Linha de transmissão 800kV CC
ANEEL 167
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 88 – SE Terminal Rio –Visão geral
No relatório mensal enviado à Aneel neste mês, em atendimento ao Ofício n° 197/2018- SFE/ANEEL, de 4 de maio de 2018, Acompanhamento Diferenciado de Obras, a XRTE informou que o seu empreendimento detém de um avanço físico de 99%, com previsão de conclusão total do seu contrato de concessão para 06/10/2019, com 2 meses de antecipação em relação à data contratual, porém as FTs da XRTE já estão em operação comercial desde agosto de 2019, porém ainda faltam algumas etapas para concluir o escopo total do contrato de concessão. A SFE usa um previsor de datas, baseado no avanço físico da obra informado no SIGET pelo agente, além de coletar informações nas reuniões mensais no MME, e na inspeção de campo realizada nas obras da XRTE para projetar a data de entrada em operação comercial desse empreendimento. A previsão da SFE para entrada em operação comercial total do empreendimento era 23 de setembro de 2019. Apesar das FTs da XRTE terem sido entregues para entrada em operação comercial em 22/08/2019, a SFE, dentre outros pontos até a emissão deste relatório, alerta que o
ANEEL 168
Número: 48534.004737/2019-00
segundo seccionamento das linhas de 500kV de Furnas, a solução para a segunda fonte de serviços auxiliares na SE Nova Iguaçu, e a implantação da fonte externa na SE Terminal Rio oriunda da concessionária local de distribuição para compor a terceira fonte de serviços auxiliares são os principais pontos de atenção que a XRTE deve fazer uma maior gestão, com vistas a concluir todo o objeto do seu contrato de concessão antes da data de outorga.
5.15.2. Contrato de Concessão nº 010/2016 e Resolução Autorizativa nº 7173/2018 – PRTE – Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Sistema de transmissão de integração das usinas da bacia do rio Teles Pires.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão do estimada Projetada SIGET Empreendi Físico ato legal pelo agente pela SFE mento
LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - T2016-103 Paranating 27/06/2021 13/01/2019 13/01/2019 100% a - Ribeirãozin ho C3
SE Ribeirãozin ho – T2018-001-B instalação 26/08/2019 13/10/2019 24/12/2019 70% de interligação de barras
ANEEL 169
Número: 48534.004737/2019-00
Observações As obras do Empreendimento do contrato de concessão nº10/2016 já entraram em operação comercial desde 13/01/2019, conforme Termo de liberação definitivo - TLDs emitidos pelo ONS em 18/01/2019. Porém devido a um problema Sistêmico na conexão da LT 500kV Paranatinga -Ribeirãozinho C3 na SE Ribeirãozinho, devido ao vão de interligação de barras inexistente, e o disjuntor de interligação de barras previsto sem capacidade para manobrar a LT, trazendo restrição operativa para a LT 500kV Paranatinga – Ribeirãozinho C3. A Solução está em processo de implantação desde que foi publicada a Resolução Autorizativa nº 7173, de julho de 2018, autorizando a PRTE implementar a solução. A PRTE informou que devido ao histórico de intenso períodos de chuva na região que englobam os meses de Novembro a Março decidiram postergar a mobilização das empresas de obra civil e montagem para o início de Abril/19 e dessa forma evitar paralizações e retrabalhos ocasionados pelo período chuvoso na região. A PRTE informou que recuperou os atrasos em obras civis, sendo esta fase concluída em 08/07/2019. A transmissora informou ainda que foram concluídos os desligamentos e montagens para retirada das fundações existentes e montagens dos suportes metálicos e montagem da chave e barramento. Anteriormente havia sido identificado atrasos com relação a entrega de equipamentos principais, a saber, disjuntores e seccionadoras. Estes atrasos colocaram em risco as datas previstas para entrada em operação e que a PRTE estava negociando com o fabricante para mitigar os riscos e impactos. No relatório enviado pela PRTE em setembro de 2019, a transmissora informou que recebeu todos os equipamentos em campo e estão em fase final de montagem e comissionamento, e que está programada a intervenção final para entrada em operação na data de 02 a 04 de outubro, cujo pedido está em análise pelo o ONS. A previsão de conclusão desta obra conforme consta no SIGET é 13/10/2019, e o ato legal era 26/08/2019. O avanço físico informado no SIGET é de 70%, porém o informado no último relatório pela PRTE consta um avanço físico de 86,78% conforme curva S abaixo:
ANEEL 170
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 89 – Curva S das obras da Resolução Autorizativa nº 7173/2018
ANEEL 171
Número: 48534.004737/2019-00
5.16. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Alupar
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras State Grid. No período, três empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.16.1. Contrato de concessão nº 002/2017 – TPE – Transmissora Paraiso de Energia S.A
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte- Nordeste/Sudeste, trazendo maior confiabilidade.
Quadro resumo do empreendimento Data Descrição do Data Data Código estimada Avanço Empreendiment conclusão Projetada SIGET pelo Físico o do ato legal pela SFE agente
LT 500kV Poções III- P.Paraíso 2- G.Valadares 6 T2017-030 09/02/2022 C1, SE 500kV 31/05/2020 01/11/2020 27% P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6
ANEEL 172
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Em relação à liberação fundiária, o empreendimento conta com 98,2% de avanço total das áreas negociadas para construção das Linhas de Transmissão. Outros pontos de evolução referem-se à contratação de fornecimento de cabos condutores, à contratação de empresas de engenharia para desenvolvimentos de projetos de subestação e de linha de transmissão, assim como sondagens e topografia, contratos para terraplanagem e para execução de obras civis. Com relação ao Licenciamento Ambiental, a Concessionária protocolou o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) em janeiro de 2018, realizou audiências públicas em junho de 2018, obteve a Licença Prévia para a Linha de Transmissão em 27 de agosto de 2018. Por sua vez, o pedido da Licença de Instalação foi protocolado em 30 de outubro de 2018, com emissão da LI do canteiro de obras da Linha de Transmissão em 9 de janeiro de 2019 e a Licença de Instalação para a LT emitida em 20 de março de 2019. Canteiros de obras da Linha de Transmissão e subestações mobilizados. Na SE Governador Valadares iniciou-se as obras de drenagem do pátio e fundação de reatores; já na SE Pr. Paraíso concluiu-se a terraplenagem e deu-se início às obras de drenagem, malha e bases de equipamentos; por sua vez, na SE Poções concluiu-se a terraplenagem e iniciou-se a construção das bases dos equipamentos. As linhas de transmissão estão em fase de concretagem das fundações e início das montagens das torres.
ANEEL 173
Número: 48534.004737/2019-00
5.16.2. Contrato de concessão nº 006/2017 – TCC – Transmissora Caminho do Café S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1, T2017-035 LT 500 kV 09/02/2022 30/08/2020 02/01/2021 2% Mutum - Rio Novo do Sul C1 e SE Mutum
ANEEL 174
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 90 – Mapa do empreendimento T2017-035
Observações Em relação ao licenciamento ambiental, a Concessionária protocolou o EIA/RIMA em 28 de novembro de 2017. Em 30 de agosto de 2018 houve solicitação de informações complementares pelo Órgão Licenciador, sendo protocolada a resposta da Concessionária em 31 de agosto de 2018. Por sua vez, a Licença Prévia foi emitida em 1º de outubro de 2018. Já a Licença de Instalação foi obtida em 4 de junho de 2019 e a ASV no dia 14 do mesmo mês. Quanto às liberações fundiárias, o empreendimento conta atualmente com 98,4% de negociação concluída com as propriedades que necessitam de autorização de passagem.
ANEEL 175
Número: 48534.004737/2019-00
Declaração de Utilidade Pública – DUP: emitida a Resolução Autorizativa nº 6.967, em 23 de abril de 2018, para a Linha de Transmissão e seccionamento; emitida a Resolução Autorizativa Nº 6.823, em 26 de janeiro de 2018, para a Subestação Mutum. Canteiros de obras da Linha de Transmissão e subestações mobilizados. Na SE Rio Novo do Sul iniciou-se as obras de concretagem das fundações dos reatores; já a SE Mutum encontra-se na etapa de terraplenagem e drenagem do platô. As linhas de transmissão estão em fase de execução das fundações das torres. Outros pontos de evolução referem-se à contratação de empresas de engenharia para desenvolvimentos de projetos de subestação e de linha de transmissão, à contratação de empresas de engenharia para desenvolvimentos de projetos de subestação e de linha de transmissão, assim como sondagens e topografia, contratos para a terraplanagem e para execução de obras civis. A contratar empresa relacionada a programas ambientais.
5.16.3. Contrato de concessão nº 020/2016 – ETC – Empresa Transmissora Capixaba S.A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para evitar o esgotamento da capacidade das LTs 138 kV Campos - Cachoeiro do Itapemirim, propiciando um novo ponto de suprimento para a região, melhorando a qualidade do atendimento para a região sul do ES. Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico do ato legal pelo agente pela SFE
T2016- SE Rio Novo do Sul 101 345/138 kV 27/06/2019 12/09/2019 12/09/2019 99%
ANEEL 176
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 91 - Curvas S do empreendimento T2016-101
Observações Em relação à liberação fundiária, o empreendimento conta com as negociações da faixa de servidão com 100% de realização, tanto para o seccionamento das LTs existentes quanto para a subestação. Por sua vez, as licenças ambientais encontram-se emitidas, não sendo empecilho para o desenvolvimento do empreendimento. A Licença Prévia foi emitida em 15 de dezembro de 2017, já a Licença de Instalação foi emitida em 23 de março de 2018 e por sua vez a Licença de Operação obtida em 11 de junho de 2019. Caminho Crítico Atual: conclusão do seccionamento das LT´s existentes de 345kV - Campos/Viana. A seguir, registros fotográficos fornecidos pela ETC demonstrando evolução das obras a ela outorgadas.
ANEEL 177
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 92 – SE Rio Novo do Sul
5.16.4. Contrato de Concessão nº 011/2016 – ETB – Empresa de Transmissão Baiana S.A.
Justificativa do empreendimento T2016-111 - LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1 LT 500 KV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da Área Leste da região Nordeste para escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte. Quadro resumo do empreendimento Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1 e T2016-111 LT 500 KV 27/06/2020 31/05/2020 26/01/2021 18% Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1
ANEEL 178
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 93 – Mapa 1 do empreendimento T2016-111
ANEEL 179
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 94 – Mapa 2 do empreendimento T2016-111
ANEEL 180
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 95 – Curva S do empreendimento T2016-111
Observações A situação das licenças ambientais para as LTs apresentadas pela ETB:
• foi emitido, em 16/2/2019, a Licença de Instalação – LI para a LT Juazeiro III – Ourolândia II.
• LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II: a. Licença Provisória, emitido em 27/7/2018; b. foi concluído, em 15/9/2018, o Projeto Básico Ambiental – PBA; e c. Licença de Instalação emitida em 14/3/2019.
A seguir o cronograma previsto e o realizado pela ETB, conforme carta:
ANEEL 181
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 96 – Curva S com o andamento previsto e realizado pela ETB.
Em relação à liberação fundiária, o empreendimento conta com as negociações da faixa de servidão com 100% de realização. De acordo com os dados apresentados na Carta ETB-CEW-19-0112-O, 10/9/2019, comparados como os dados do Sistema de Gestão da Transmissão – SIGET, Código do Empreendimento T2016-111, verificou-se divergências no cronograma da obra referente ao empreendimento, LT Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II e a LT Juazeiro III – Ourolândia II. Enquanto que no SIGET o Desenvolvimento Físico se encontra em apenas 18%, na Carta protocolada foi apresentado um Desenvolvimento Físico de 25,11%.
ANEEL 182
Número: 48534.004737/2019-00
5.16.5. Contrato de Concessão nº 015/2016 – EDTE – Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento:
Quadro resumo do empreendimento Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
LT 500kV Ibicoara- Poções III, LT 230kV T2016-105 27/12/2019 27/12/2019 29/10/2020 52% Poções III- Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III
Figura 97 - Curvas S do empreendimento T2016-105
ANEEL 183
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Em relação à liberação fundiária, o empreendimento conta com as negociações da faixa de servidão com 100% de realização. Por sua vez, as licenças ambientais encontram-se emitidas, não sendo empecilho para o desenvolvimento do empreendimento. A Licença Prévia foi emitida em 21 de junho de 2018, a Licença de Instalação foi obtida em 9 de janeiro de 2019 e a Licença de Operação para o empreendimento não é necessária devido ao Decreto Nº 14.032 (Art. 150-A), de 15 de junho de 2012, (Governo do Estado da Bahia). Outros pontos de evolução referem-se: (i) à contratação de todos os fornecedores e prestadores de serviços para desenvolvimento das obras; e (ii) assinaturas do CPST e dos CCI com as acessadas e com as acessantes. Caminho Crítico Atual: (i) Obras da CHESF atrasadas há mais de 5 anos, com previsão, de acordo com o SIGET, para entrada em operação comercial em outubro/2019; e (ii) Linha da Afluente que intercepta a área de ampliação da SE Poções II, local onde será instalado o empreendimento da EDTE, que impossibilita o avanço das obras da EDTE. A seguir, registros fotográficos fornecidos pela EDTE demonstrando evolução das obras a ela outorgadas.
ANEEL 184
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 98 – SE Ibicoara
ANEEL 185
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 99 – SE Poções III
ANEEL 186
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 100 – LT 500 kV Ibicoara – Poções III
Figura 101 – LT 230 kV Poções III – Poções II
ANEEL 187
Número: 48534.004737/2019-00
5.17. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ISOLUX
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Isolux. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.17.1. Contrato de concessão nº 020/2011 – LTTE – Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A.
Justificativa do empreendimento: Reforço estrutural para escoamento da geração das usinas do rio Madeira. Novo terminal de atendimento à área Rio de Janeiro, eliminando sobrecargas nas transformações das SEs São José 500/138 kV e Jacarepaguá 345/138 kV.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Descrição do Data Código conclusão estimada Avanço Empreendim Projetada SIGET do ato pelo Físico ento pela SFE legal agente
LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu T2012-040 e SE Nova 09/02/2014 30/04/2020 30/04/2020 95% Iguaçu 500/345/138 kV
ANEEL 188
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 102 - Curvas S do empreendimento T2012-040
Observações A Subestação 500/345/138 kV Nova Iguaçu está com os setores de 138 kV, 345 kV e 500 kV concluídos. A Linha de Transmissão Taubaté – Nova Iguaçu entrou em operação comercial em 1º de junho de 2018. Quanto ao seccionamento de 345 kV, tem-se 100% de evolução nas obras civis, mas apenas 2% da montagem eletromecânica. Contudo, a Concessionária destaca que as equipes de campo foram abordadas pelo poder paralelo (“milícias”) atuantes na Baixada Fluminense, que embargaram as atividades construtivas. Outros pontos críticos referem-se aos indeferimentos do COMAR-RJ e COMAR-SP e outros processos judiciais. Ponto negativo a se destacar refere-se à não evolução das obras nos últimos meses. Obra encontra-se estagnada em seus avanços físicos em relação ao seccionamento das LTs em 345 kV, sem perspectivas de conclusão. Por conta dessa estagnação, a LTTE alterou a previsão de conclusão do empreendimento de 30 de setembro de 2019 para 30 de abril de 2020. O empreendimento foi inicialmente fiscalizado de acordo com o que consta no processo nº 48500.001846/2015-47.
ANEEL 189
Número: 48534.004737/2019-00
5.18. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Sterlite Power Grid
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Sterlite Power Grid. No período, três empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.18.1. Contrato de concessão nº 031/2017 – VINEYARDS – SE Vineyards Transmissão De Energia S.A.
Justificativa do empreendimento (T2017-059-A, B e C): Solução estrutural para o problema de atendimento à região de Lajeado, a partir do aumento previsto de mercado, devido à dificuldade de expansão física da SE Lajeado 2.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data do estimada Avanço Código SIGET conclusão do Projetada Empreend pelo Físico ato legal pela SFE imento agente LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV T2017-059-A Lajeado 2 11/08/2022 30/10/2019 15/01/2020 55% - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV LT 230 kV T2017-059-B Candiota 2 11/08/2022 28/02/2020 11/02/2021 14% - Bagé 2 SE 230/69 T2017-059-C kV 11/08/2022 20/12/2019 02/05/2020 42% Vinhedos
ANEEL 190
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 103 – Mapa do empreendimento T2017-059-A
ANEEL 191
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 104 – Mapa do empreendimento T2017-059-B
Observações A Vineyards obteve a Licença de Instalação (LI) em outubro/2018 (licenciamento ambiental na esfera estadual - FEPAM), com exceção da Linha de Transmissão em 230 kV Bagé – Candiota 2 que foi emitida em 2 de julho de 2019. Em relação a situação fundiária, segue detalhamento apresentado pela Concessionária:
ANEEL 192
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 105 - Status da Liberação Fundiária A Transmissora destaca que já possui contratos firmados para construção das subestações e linhas de transmissão. Declaração de Utilidade Pública – DUP: emitida a Resolução Autorizativa Nº 7.086, em 19 de junho de 2018, para a subestação Vinhedos. A Concessionária demonstrava preocupação com a situação do andamento das obras relativas à Subestação Candiota 2, cujo escopo consta do Lote A do Leilão 4/2014-ANEEL, certame vencido pela Eletrobras Eletrosul, que não tinha data definida para entrar em operação comercial (empreendimento atrasado), uma vez que a Vineyards será acessante nessa instalação. De forma a mitigar problemas futuros, a Aneel emitiu a Resolução Autorizativa nº 7.530, de 18 de dezembro de 2018, autorizando a Transmissora a realizar o acesso à Rede Básica da Linha de Transmissão 230 kV Bagé 2 - Candiota 2 através da conexão na Subestação 500/230 kV Candiota, sem prejuízo de análise posterior do Planejamento para a alteração da conexão para a Subestação 525/230 kV Candiota 2, prevista originalmente. Quanto à antecipação das instalações associadas aos códigos Siget T2017-059-A e T2017-059-C, verifica-se uma evolução dos empreendimentos aquém do necessário para esse adiantamento da conclusão, conforme pode ser observado nas curvas S apresentadas pela Vineyards.
ANEEL 193
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 106 – Curva S para a SE Vinhedo
Figura 107 – Curva S para a SE Lajeado 3
Figura 108 – Curva S para a SE Lajeado 2
ANEEL 194
Número: 48534.004737/2019-00
A seguir, registros fotográficos fornecidos pela Transmissora demonstrando evolução das obras a ela outorgadas.
Figura 109 – SE Lajeado 3
Figura 110 – SE Lajeado 2
ANEEL 195
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 111 – SE Vinhedo
ANEEL 196
Número: 48534.004737/2019-00
5.19. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras TAESA
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras TAESA. No período, dois empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado.
5.19.1. Contrato de concessão nº 017/2016 – MIRACEMA – Miracema Transmissora de Energia Elétrica S/A.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão do atendimento às cargas da região de Palmas, via Rede Básica, atualmente supridas através de sistema de distribuição em 138 kV, devido ao significativo crescimento do mercado consumidor da capital do TO.
Quadro resumo do empreendimento Data Descrição do Data Data Código conclusão Avanço Empreendime estimada Projetada SIGET do ato legal Físico nto pelo agente pela SFE
LT 500kV Miracema- Lajeado C2, LT 230kV T2016-056 Lajeado- 27/12/2019 27/12/2019 27/12/2019 94% Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas
ANEEL 197
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 112 – Mapa do empreendimento T2016-056
ANEEL 198
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 113 - Curvas S do empreendimento T2016-056
Observações Contratação de materiais e equipamentos para subestação e linha de transmissão já definidos, assim como os contratos de prestação de serviços. Em relação à liberação fundiária, das 126 propriedades identificadas nos trajetos das linhas de transmissão, 52% foram negociadas de maneira amigável. Por sua vez, foram ajuizadas ações em 61 propriedades, com imissão de posse em todas essas propriedades. Todas as propriedades estão liberadas para a construção e implantação das LTs. Quanto ao Licenciamento Ambiental, as Licenças de Instalação (LI) e as Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) foram emitidas para todo o empreendimento, inclusive as Licenças de Operação. Caminhos críticos apontados pela Concessionária para o empreendimento referem-se aos (i) desligamentos que deverão ser realizados na UHE Lajeado para propiciar as adequações da Subestação Lajeado. Dessa forma, a Transmissora tem se reunido com os Agentes e o ONS para planejamento das atividades necessárias às adequações, de forma a evitar problemas futuros; (ii) revisão de todos os pagamentos realizados, onde
ANEEL 199
Número: 48534.004737/2019-00
houve alteração da área da praça de torre; (iii) regularização Fundiária INVESTCO (todos os processos). A seguir, registros fotográficos fornecidos pela Miracema demonstrando evolução das obras a ela outorgadas.
Figura 114 – SE Palmas
ANEEL 200
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 115 – SE Lajeado
Figura 116 – SE Miracema (acessante na subestação)
ANEEL 201
Número: 48534.004737/2019-00
5.19.2. Contrato de concessão nº 015/2017 – JANAUBA – Janaúba Transmissora De Energia Elétrica S.A
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste - Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte-Nordeste/ Sudeste, trazendo maior confiabilidade.
Quadro resumo do empreendimento Data Descrição do Data Código estimada Avanço Empreendime Data Projetada SIGET pelo Físico nto conclusão pela SFE do ato legal agente LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV T2017-026 09/02/2022 Janaúba 3 - 09/02/2022 09/02/2022 0% Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3
ANEEL 202
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 117 – Mapa do empreendimento T2017-026
Observações Contratação de materiais e equipamentos para subestação e linha de transmissão já definidos, assim como os contratos de prestação de serviços. Em relação à liberação fundiária, foram identificadas 720 propriedades que impactam o empreendimento. Dessas, foram obtidas 704 autorizações de passagem (assinadas e verbais), equivalentes a 98% do total. Levantamento físico e inventário da faixa de servidão com 100% de execução. Realizados 317 pagamentos de indenizações de propriedades. A seguir figura explicativa das atividades fundiárias.
ANEEL 203
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 118 – Atividades Fundiárias
Canteiros de obras definidos para as linhas de transmissão, conforme destacado abaixo, porém sem mobilização de trabalhadores.
Figura 119 – Canteiro de Obras
Caminhos críticos apontados pela Concessionária refere-se à implantação de instalações de agentes (terceiros) nas subestações de Pirapora 2, Janaúba 3 e Bom Jesus da Lapa II, com interfaces / interdependências com as instalações da Janaúba Transmissora.
ANEEL 204
Número: 48534.004737/2019-00
5.20. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras CHESF
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Centrais Hidroelétricas São Francisco - CHESF. No período cinco empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado, sendo um empreendimento relacionado à REA nº 4407/2013, dois à REA nº 3965/2013, um à REA nº 5809/2016 e um à REA nº 5824/2016.
5.20.1. Resolução Autorizativa nº 4407/2013 – CHESF.
Justificativa do empreendimento: Agrupa as situações que resultam na desotimização da operação do SIN, seja por restrições aos intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.
Quadro resumo do empreendimento Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico do ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV Açu 2 – Açu 3 C1 Recapacitação de T2013-068 04/11/2015 13/10/2019 12/10/2020 10% curta duração de 300 MVA para 380 MVA.
ANEEL 205
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 120 – Mapa do empreendimento T2013-068
ANEEL 206
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 121 – Curva S do empreendimento T2013-068
Observações Licenciamento ambiental A LT passa em uma Unidade de Conservação Ambiental (Floresta Nacional de Açu – FLONA), para autorização junto ao IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte), a concessionária informa que foi necessário obter uma anuência do órgão gestor por esta unidade de conservação, o ICMBIO, que foi emitida em 12/02/2019. Para as atividades previstas de substituição de cabos, existe a necessidade de picadas de até 1,5 m e podas seletivas, que estão contempladas no plano de O&M da linha, logo não se fez necessária a ASV. Contratos de fornecimento de serviços e materiais Possui três contratos, sendo:
• Recapacitação da LT – empresa LC Empreendimentos Ltda., com fim de vigência em 19/9/2019;
• Sistema de amortecimento da LT – empresa PLP, com fim de vigência em 19/5/2019 (material entregue);
ANEEL 207
Número: 48534.004737/2019-00
• Isoladores – Indústria Eletromecânica, com fim de vigência em 19/5/2019 (material entregue). Liberação fundiária Não se aplica. Canteiro de obras Canteiro instalado, Rua Doutor Luiz Carlos, 3685 – Novo Horizonte – Assú – RN – CEP 59.650-000 – 28 trabalhadores contratados. Curva S OIS emitida em 06/08/2019. Avanço físico, segundo SIGET, está em 10% Caminho crítico Fazer gestão junto à FLONA e executar atividades de intervenção conforme programação, buscando mitigar riscos de atraso na execução. Fotos
Figura 122 – Equipe mobilizada em 7 de setembro de 2019
ANEEL 208
Número: 48534.004737/2019-00
5.20.2. Resolução Autorizativa nº 3965/2013 (parte 1) – CHESF.
Justificativa do empreendimento: A instalação do 3° transformador trifásico TR8 230/138 kV - 55 MVA irá evitar sobrecarga em situação de contingência de um dos Transformadores existentes na Subestação Irecê.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão estimada Projetada SIGET Físico nto do ato legal pelo agente pela SFE
Ampliação da transformação T2013-019 16/04/2015 17/10/2019 * 78% na Subestação Neves 1
* O empreendimento não possui marcos intermediários suficientes cadastrados no SIGET que possibilitem a execução dos algoritmos previsores da SFE. Todavia, tendo em vista o avanço físico informado pela transmissora, a data estimada pelo agente no SIGET não condiz com a realidade. Observações Licenciamento Ambiental Obra dispensada de licenciamento ambiental, conforme CT. ATEND n° 01190/2008, do CRA - Centro de Recursos Ambientais, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em 12/05/2008. Contratos de fornecimento de materiais, equipamentos e serviços:
• Dois transformadores de 230 kV, sendo um de 230/138 kV – 55 MVA, empresa – GE Grid Solutions Ltda., com fim de vigência em 31/12/2019. Liberação fundiária Não se aplica. Canteiro de obras
ANEEL 209
Número: 48534.004737/2019-00
Canteiro instalado dentro do terreno da própria subestação, localizada na Rodovia BA- 052, km 350, s/nº Zona Rural, Irecê/BA, com 43 trabalhadores contratados. Curva S As obras iniciaram-se, conforme curva S informada, em junho/2017. A obra estava com evolução muito lenta até fevereiro/2019, a partir deste mês a obra começou a ter avanços físicos importantes. Em agosto/2019 encontrava-se com avanço físico de cerca de 78%, evolução de cerca de 10% em relação ao mês anterior julho/2019. Segundo a concessionária, ocorreu atraso para o início da construção da base do Transformador 230/138 kV, devido a presença de rochas no local ter dificultado a construção da caixa separadora água-óleo. Caminho crítico Garantir a montagem dos barramentos de 138 kV e o início do comissionamento de MPCCSRA, conforme cronograma de recuperação revisado, até 31/10/2019. Observação Surgiu a necessidade de uma nova contratação para instalação de um novo pórtico, cujo contrato foi assinado em 05/09/2019, levando assim a conclusão da etapa de montagem para outubro/2019.
ANEEL 210
Número: 48534.004737/2019-00
5.20.3. Resolução Autorizativa nº 3965/2013 (parte 2) – CHESF.
Justificativa do empreendimento: A instalação do 4° transformador trifásico TR6 230/69 kV - 39 MVA irá evitar sobrecarga em situação de contingência de um dos Transformadores existentes na Subestação Irecê.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico do ato legal pelo agente pela SFE
Instalação na SE Irecê o 4º Transformador TR6 230/69 kV – 39 MVA e respectivos módulos de T2013-020 16/04/2015 19/09/2019 * 92% conexão em 230 kV, arranjo barra dupla a 5 chaves, e em 69 kV, arranjo barra principal e transferência.
* O empreendimento não possui marcos intermediários suficientes cadastrados no SIGET que possibilitem a execução dos algoritmos previsores da SFE. Todavia, tendo em vista o avanço físico informado pela transmissora, a data estimada pelo agente no SIGET não condiz com a realidade.
ANEEL 211
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Licenciamento Ambiental Obra dispensada de licenciamento ambiental, conforme CT. ATEND n° 01190/2008, do CRA - Centro de Recursos Ambientais, pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em 12/05/2008. Contratos de fornecimento de materiais, equipamentos e serviços
• Dois transformadores de 230 kV, sendo um de 230/69 kV – 39 MVA, empresa – GE Grid Solutions Ltda., com fim de vigência em 31/12/2019. Liberação fundiária Não se aplica. Canteiro de obras Canteiro instalado dentro do terreno da própria subestação, localizada na Rodovia BA- 052, km 350, s/nº Zona Rural, Irecê/BA, com 43 trabalhadores contratados. Curva S As obras iniciaram-se, conforme curva S apresentada, em junho/2017. A obra esteve praticamente parada até março de 2018, a partir deste mês ocorreram evoluções lentas até fevereiro/2019. De fevereiro/2019 em diante foram registradas evoluções importantes no avanço físico da obra. Em agosto de 2019 foi registrado avanço físico de cerca de 92%, avanço de 7% em relação ao mês anterior, julho/2019. Caminho crítico Atuar para conclusão do comissionamento de MPCCSR até 30/09/2019. Comentário Concluída a conexão do Barramento Principal de 69 kV em “linha viva” e, devido ao atraso da montagem do Sistema Digital de MPCCSR pelo fornecedor, a conclusão do comissionamento de MPCCSR foi postergada para até 30/09/2019.
ANEEL 212
Número: 48534.004737/2019-00
5.20.4. Resolução Autorizativa nº 5809/2016 – CHESF.
Justificativa do empreendimento: A instalação do 2ºTransformador 230/69 kV, 100 MVA, na SE Banabuiu, visa substituir o transformador existente de 230/69 kV, 33 MVA.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Código Descrição do conclusão Avanço estimada Projetada SIGET Empreendimento do ato Físico pelo agente pela SFE legal
Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 100 MVA, na T2016-025 Subestação 09/05/2018 04/04/2020 16/05/2020 0% Banabuiu, em substituição ao transformador 230/69 kV, 33 MVA, existente.
Observações A CHESF informou: “Por restrição sistêmica, esse transformador só poderá ser energizado após a execução do empreendimento SE Banabuiú - 1º transformador trifásico 230/69 kV - 100 MVA (T2010-048), objeto da Resolução Autorizativa nº 2.823/2011”. Segundo a concessionária, a instalação do 1º Trafo 100 MVA, para emissão da OIS, foi concluída. Licenciamento Ambiental Em 08/03/2018 foi emitida a LIAM (Licença de Instalação - Ampliação) pela SEMACE (Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará). Contratos de serviços e materiais
ANEEL 213
Número: 48534.004737/2019-00
• Transformador 230/69 kV, 100 MVA, empresa TSEA Energia, com fim de vigência em 23/05/2019;
• Ampliação SE Banabuiu, Tabocas Participações Emp, com fim de vigência em 21/04/2020. Liberação fundiária Não se aplica. Canteiro de obras Obra não iniciada, com previsão de início em maio de 2019. Curva S Canteiro instalado dentro do terreno da própria subestação, localizada na estrada das Laranjeiras, s/n – Centro – Banabuiú/CE – CEP: 63.960-000, com 05 trabalhadores contratados até o momento e sem avanço físico. Caminho crítico Atuar para a energização do 1º Trafo 100 MVA ocorra conforme previsto até 30/09/2019.
ANEEL 214
Número: 48534.004737/2019-00
5.20.5. Resolução Autorizativa - REA nº 5824/2016 – CHESF.
Justificativa do empreendimento: O aumento do limite de curta duração (437 para 621 A) da LT 230 kV Garanhuns 2 / Angelim C1 e C2, visa restaurar a altura mínima de segurança da linha de transmissão.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão estimada Projetada SIGET Físico nto do ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para T2015-075 621 A, pela 16/05/2018 30/09/2019 30/09/2019 98% eliminação de fator limitante ativo (restauração da altura mínima de segurança).
ANEEL 215
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 123 – Mapa do empreendimento T2015-075
ANEEL 216
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 124 – Curva S do empreendimento T2015-075
Observações Energizada em 16/09/2019, conforme TLD solicitado ao ONS em 16/9/2019, por meio da Carta CHESF CE-DO-100/198/2019, de 16/09/2019, (Declaração do Agente – DA 194D/2019-LT 04N2 GRD/AGL).
ANEEL 217
Número: 48534.004737/2019-00
5.20.6. Contrato de Concessão 04/2010 – TDG – Transmissora Delmiro Gouveia.
Justificativa do Empreendimento: Solucionar problema de corte de carga em caso de contingência do circuito São Luís II - São Luís III C1.
Quadro resumo do empreendimento
Data Data Data Código Descrição do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendimento Físico do ato legal pelo agente pela SFE
LT 230 kV São Luís T2010-058-A 12/05/2012 30/09/2020 30/09/2020 61% II - São Luís III C2.
Observações Em atendimento a determinação da diretoria da ANEEL nº 2019/29RPO-3836, na 29º Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 13/08/2019, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE colocou para acompanhamento diferenciado o cronograma de implantação de empreendimento da LT 230kV São Luis II – São Luis III C2, do contrato de concessão nº004/2010-ANEEL, apresentado no plano de recuperação pela Transmissora Delmiro Gouveia -TDG, como alternativa a proposição a aplicação de caducidade do contrato de concessão nº004/2010-ANEEL.
A TDG informou que atualmente a obra da LT São Luis ll/São Luis III não possui pendências ambientais, e quanto a situação fundiária, restam apenas 7 (sete) das 440 (quatrocentos e quarenta) glebas para a liberação fundiária total, que ainda depende de decisão judicial, o que afeta apenas 4 (quatro) das 87 (oitenta e sete) torres da linha de transmissão.
As obras da linha de transmissão estão com o projeto em fase final, faltando apenas a elaboração do projeto de 14 estruturas (fundações). O suprimento já se encontra concluído, com exceção do cabo OPGW e dos isoladores que se encontram no fabricante. A construção possui realização de 97% da topografia, 50% dos acessos, 50% da limpeza de faixa e 45% das fundações.
ANEEL 218
Número: 48534.004737/2019-00
As obras das subestações estão com os projetos Civil, Eletromecânico e MPCCS concluídos. A construção encontra-se com as obras civis concluídas, a montagem eletromecânica do terminal da SE São Luis II está concluída, a montagem eletromecânica do terminal da SE São Luis III requer a instalação de 01 (uma) viga para concluir o barramento e o MPCCS necessita apenas de painéis, cabos de forca e de controle para sua conclusão.
A TDG estabeleceu um cronograma de retomada e finalização da LT São Luis ll/São Luis III, com os seguintes marcos principais: (i) Emissão das Ordens de Início dos Servicos - até 18 de outubro de 2019; (ii) Implantação dos empreendimentos com os seguintes marcos intermediários:
a. Mobilização do Canteiro- até meados de novembro de 2019. b. Servicos Preliminares - até marco de 2020. c. Obras Civis e Aterramento - até abril de2020. d. Montagem de Estruturas - até junho de 2020. e. Lançamento de Cabos - até julho de 2020. f. Comissionamento - até agosto de 2020. g. Energização - até setembro de 2020.
ANEEL 219
Número: 48534.004737/2019-00
5.21. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras EDP Transmissão S.A – EDP.
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras da EDP Transmissão S.A. No período, três empreendimentos do grupo foram selecionados para o acompanhamento diferenciado, sendo dois da EDP - MA I (Contrato de Concessão 028/2017) e um da EDP Aliança (Contrato de concessão 039/2017).
5.21.1. Contrato de Concessão 028/2017 – EDP MA I (parte 1) – EDP.
Justificativa do empreendimento: Visa proporcionar solução estrutural para o problema causado pela oxidação nas LT 500 kV Miranda II - São Luís II C1 e C2, que poderá levar a desligamentos nos circuitos para troca de componentes e permitir a ampliação da Rede Básica na ilha de São Luís de forma a atender as cargas da região metropolitana, especialmente a região portuária e industrial, além de aliviar o carregamento na transformação da SE São Luís I, que apresenta limitações físicas de expansão.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendimen conclusão do estimada Projetada SIGET Físico to ato legal pelo agente pela SFE
LT 500kV São Luís II - São Luís T2017-052-B IV, CD e SE 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022 0% 500/230/69 kV São Luís IV.
ANEEL 220
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Licenciamento Ambiental O processo de licenciamento ambiental encontra-se em andamento, tendo sido o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) protocolado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA do Maranhão em 04/06/2018. As audiências públicas foram realizadas nos dias 06, 07 e 08 de novembro nos municípios de Miranda do Norte, Anajatuba e Bacabeira, respectivamente. Na região de implantação dos empreendimentos que compõem o Lote 07, especificamente no trecho de Linha de Transmissão 500 kV entre a SE Miranda II e a SE São Luis II, existem 3 diversas Comunidades Remanescentes de Quilombos - CRQs em diferentes estágios de reconhecimento, algumas possuem apenas a Certidão de Auto Definição emitida pela Fundação Cultural Palmares e outras já possuem seus territórios demarcados pelo INCRA ou ITERMA – MA. Durante a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA – RIMA), foi identificada a localização dessas CRQs, tendo sido necessária a alteração no traçado inicialmente previsto, de modo que nenhuma CRQ fosse diretamente afetada pelo empreendimento. Em decorrência desta mudança de traçado, novos levantamentos de campo inerentes ao EIA foram necessários, bem como a Declaração de Utilidade Pública do empreendimento foi retificada, por meio da Resolução Autorizativa nº 7.780/2019. A Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão emitiu em 23/10/2018, o Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno, LAPM nº 01/2018. As pactuações para o Plano de Ação e Controle da Malária foram assinadas em reunião realizada com as prefeituras dos seis municípios da área de influência do empreendimento em 28/11/2018. Em 04.02.2019, a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão emitiu o Atestado de Condição Sanitária (ATCS) Nº 01/2019. A SEMA, emitiu a Licença Prévia nº 1052204/2019, válida até 26/04/2021 das instalações da EDP MA I. O Projeto Básico Ambiental e o requerimento da Licença de Instalação foram encaminhados à SEMA/MA em 10/05/2019.
ANEEL 221
Número: 48534.004737/2019-00
A SEMA, emitiu a Licença de Instalação nº 1079105/2019 em 05/07/2019, válida até 05/07/2021 para os empreendimentos que compõem o Lote 07 da EDP Transmissão MA I. A SEMA, emitiu a Autorização de Supressão de Vegetação nº 20219201904860 em 16/07/2019, válida até 16/07/2021 para os empreendimentos que compõem o Lote 07 da EDP Transmissão MA I. Contratos de fornecimento de equipamentos A CESBE S.A. é a responsável pelo fornecimento e construção da LT e SE por empreitada global a preço fixo. Os seguintes fornecedores foram subcontratados pelo consórcio CESBE/FASTEL: Alubar (cabos); Brametal (estruturas metálicas); TSEA/Toshiba Equipamentos para Subestações. Contratos de fornecimento de serviços O consórcio CESBE/FASTTEL subcontratou os seguintes prestadores de serviços: RS Engenharia; GEO 3D; Altais Geomática; Versátil Engenharia; Eltman Engenharia; LT Sul; Sikilo; ZTT; Alubar (cabos); Brametal (estruturas metálicas), Sadel; TSEA Toshiba (equipamentos para subestações). Liberação fundiária Iniciada em março/2018 com as atividades de comunicação, cadastro físico e socioeconômico das propriedades. Até agosto/2019, foram totalizadas 13 propriedades cadastradas nos trechos da LT 500 kV São Luis II / São Luis IV. Conforme tabela a seguir:
Propriedades Extensão Total Extensão Percentual de Origem Destino Cadastradas (Km) liberada (Km) Avanço Se São Luís II SE São Luís IV 12 5,2 0 0 Seccionamento 1 0,206 Em negociação - Segundo a concessionária, visando conciliar o uso da Indústria Alumar com o traçado da LT São Luís II – São Luís IV, está sendo estudada uma variante de traçado. Assim que definida a variante será iniciado o Processo Liberação Fundiária. Já o processo de liberação fundiário da nova SE São Luís IV foi conduzido judicialmente e a área estará liberada após a imissão de posse. Canteiro de obras Ainda não há atividades para canteiro de obras. Conforme histograma de mão-de-obra apresentado, as previsões de contratações iniciaram-se em janeiro/2019 com 6 funcionários indiretos e 24 diretos, atingindo pico de contratação em março/2020 e
ANEEL 222
Número: 48534.004737/2019-00
maio/2020 com 26 indiretos e 126 diretos e finalizando em julho/2021 com 6 indiretos e 26 diretos. A EDP MA I ainda não dispõe de filial instalada no Maranhão. Curva S Obras ainda não iniciadas. Comentários Nas datas de 18 e 19 do mês de abril foi realizada uma visita técnica aos futuros locais das obras referente às instalações de transmissão da EDP MA I. Foi percorrido o trecho via BR-135 entre São Luis/MA até Miranda do Norte/MA assim como acessos já existentes que darão passagem ao traçado da linha. O objetivo do percurso foi verificar alguns pontos críticos observados após a elaboração do projeto de locação das estruturas e consolidar os acessos a serem utilizados durante o período de construção. Destaca-se que, para o seccionamento da LT 230kV UTE Porto Itaqui - São Luis II e para a referida LT na SE São Luis IV, não foram observados pontos relevantes quanto a projeto e acessos, uma vez que os mesmos serão otimizados devido a construção da SE São Luis IV. Para LT 500kV São Luis II - São Luis IV também não foram observados pontos relevantes quanto a projeto. Os acessos indicados previamente foram consolidados, além daqueles a serem executados sob a faixa de servidão da linha. Serão executadas medições de resistência de aterramento em no mínimo 50% do total de estruturas da LT. Devido à variação da resistividade do solo com a umidade, o ideal é que a medição seja realizada na época do ano caracterizada como período seco. Caso isto não seja possível, a medição terá de ser obrigatoriamente feita após um intervalo mínimo de 2 (dois) dias, sem chuva. Serão anotadas, na folha de resultados, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, além da data da última chuva. As medições são realizadas no sentido longitudinal da LT sendo que as hastes deverão ser mantidas em alinhamento. No caso de LT paralela próxima ao local a ser medido, a medição deverá ser obrigatoriamente transversal ao eixo das LT's. Nos casos de variações elevadas dos valores de resistividade com os pontos a jusante, o ensaio de medição deverá ser repetido. Na fase do projeto executivo, a partir das medições de
ANEEL 223
Número: 48534.004737/2019-00
resistividade e das configurações de aterramento, aqui indicadas, deverá ser feita a identificação da fase de aterramento mais adequada para cada torre. Caminho crítico Nada a informar.
5.21.2. Contrato de Concessão 028/2017 – EDP MA I (parte 2) – EDP.
Justificativa do empreendimento: Visa proporcionar solução estrutural para o problema causado pela oxidação nas LT 500 kV Miranda II - São Luís II C1 e C2, que poderá levar a desligamentos nos circuitos para troca de componentes e permitir a ampliação da Rede Básica na ilha de São Luís de forma a atender as cargas da região metropolitana, especialmente a região portuária e industrial, além de aliviar o carregamento na transformação da SE São Luís I, que apresenta limitações físicas de expansão.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição Data Data Data Código do Avanço conclusão estimada Projetada SIGET Empreendi Físico do ato legal pelo agente pela SFE mento
LT 500 kV Miranda II - T2017-052-A São Luís II C3 11/08/2022 11/08/2022 11/08/2022 0% (com 116 km)
ANEEL 224
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 125 – Mapa do empreendimento T2017-052-A
Observações Licenciamento Ambiental O processo de licenciamento ambiental encontra-se em andamento, tendo sido o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) protocolado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA do Maranhão em 04.06.2018. As audiências públicas foram realizadas nos dias 06, 07 e 08 de novembro nos municípios de Miranda do Norte, Anajatuba e Bacabeira, respectivamente.
ANEEL 225
Número: 48534.004737/2019-00
Na região de implantação dos empreendimentos que compõem o Lote 07, especificamente no trecho de Linha de Transmissão 500 kV entre a SE Miranda II e a SE São Luis II, existem diversas Comunidades Remanescentes de Quilombos – CRQs em diferentes estágios de reconhecimento, algumas possuem apenas a Certidão de Auto Definição emitida pela Fundação Cultural Palmares e outras já possuem seus territórios demarcados pelo INCRA ou ITERMA – MA. Durante a elaboração do EIA/RIMA, foi identificada a localização dessas CRQs, tendo sido necessária a alteração no traçado inicialmente previsto, de modo que nenhuma CRQ fosse diretamente afetada pelo empreendimento. Em decorrência desta mudança de traçado, novos levantamentos de campo inerentes ao EIA foram necessários, bem como a Declaração de Utilidade Pública do empreendimento foi retificada, por meio da Resolução Autorizativa nº 7.780/2019. A SEMA/MA emitiu em 23/10/2018, o Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno, LAPM nº 01/2018. As pactuações para o Plano de Ação e Controle da Malária foram assinadas em reunião realizada com as prefeituras dos seis municípios da área de influência do empreendimento em 28/11/2018. Em 04.02.2019, a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão emitiu o Atestado de Condição Sanitária (ATCS) Nº 01/2019. A SEMA, emitiu a Licença Prévia nº 1052204/2019, válida até 26/04/2021 para os empreendimentos que compõem o Lote 07 da EDP Transmissão MA I. O Projeto Básico Ambiental e o requerimento da Licença de Instalação foram encaminhados à SEMA em 10/05/2019. A SEMA, emitiu a Licença de Instalação nº 1079105/2019 em 05/07/2019, válida até 05/07/2021 para os empreendimentos que compõem o Lote 07 da EDP Transmissão MA I. A SEMA, emitiu a Autorização de Supressão de Vegetação nº 20219201904860 em 16/07/2019, válida até 16/07/2021 para os empreendimentos que compõem o Lote 07 da EDP Transmissão MA I. Contratos de fornecimento de equipamentos A CESBE S.A. é a responsável pelo fornecimento e construção da LT e SE por empreitada global a preço fixo. Os seguintes fornecedores foram subcontratados pelo consórcio
ANEEL 226
Número: 48534.004737/2019-00
CESBE/FASTEL: Alubar (cabos); Brametal (estruturas metálicas); TSEA/Toshiba Equipamentos para Subestações. Contratos de fornecimento de serviços O consórcio CESBE/FASTTEL subcontratou os seguintes prestadores de serviços: RS Engenharia; GEO 3D; Altais Geomática; Versátil Engenharia; Eltman Engenharia; LT Sul; Sikilo; ZTT; Sadel; Alubar (cabos); Brametal (estruturas metálicas), TSEA Toshiba (equipamentos para subestações). Liberação fundiária Iniciada em março/2018 com as atividades de comunicação, cadastro físico e socioeconômico das propriedades. Anteriormente haviam sido cadastradas 163 propriedades, em função da alteração de traçado na chegada da SE São Luís 2, este número foi revisado e, atualmente, existem 158 propriedades cadastradas. A concessionária informa que 44,48 km da extensão do trecho de Linha de Transmissão SE Miranda II - SE São Luís II é patrimônio da União. Iniciada em março/2018 com as atividades de comunicação, cadastro físico e socioeconômico das propriedades. A tabela a seguir informa a situação atual:
Propriedades Extensão Total Extensão Percentual de Origem Destino Cadastradas (Km) liberada (Km) Avanço SE Miranda II SE São Luis II 158 109,8 31,99 29% Canteiro de obras Ainda não há atividades para canteiro de obras. Conforme histograma de mão-de-obra apresentado, as previsões de contratações iniciaram-se em janeiro/2019 com 6 funcionários indiretos e 24 diretos, atingindo pico de contratação em março/2020 e maio/2020 com 26 indiretos e 126 diretos e finalizando em julho/2021 com 6 indiretos e 26 diretos. A EDP MA I ainda não dispõe de filial instalada no Maranhão. Curva S Obras ainda não iniciadas. Comentários Nas datas de 18 e 19 do mês de abril foi realizada uma visita técnica aos futuros locais das obras referente às instalações de transmissão da EDP MA I.
ANEEL 227
Número: 48534.004737/2019-00
Foi percorrido o trecho via BR-135 entre São Luis/MA até Miranda do Norte/MA assim como acessos já existentes que darão passagem ao traçado da linha. O objetivo do percurso foi verificar alguns pontos críticos observados após a elaboração do projeto de locação das estruturas e consolidar os acessos a serem utilizados durante o período de construção. Serão executadas medições em no mínimo 50% do total de estruturas da LT. Devido à variação da resistividade do solo com a umidade, o ideal é que a medição seja realizada na época do ano caracterizada como período seco. Caso isto não seja possível, a medição terá de ser obrigatoriamente feita após um intervalo mínimo de 2 (dois) dias, sem chuva. Serão anotadas, na folha de resultados, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, além da data da última chuva. As medições são realizadas no sentido longitudinal da LT sendo que as hastes deverão ser mantidas em alinhamento. No caso de LT paralela próxima ao local a ser medido, a medição deverá ser obrigatoriamente transversal ao eixo das LT's. Nos casos de variações elevadas dos valores de resistividade com os pontos a jusante, o ensaio de medição deverá ser repetido. Na fase do projeto executivo, a partir das medições de resistividade e das configurações de aterramento, aqui indicadas, deverá ser feita a identificação da fase de aterramento mais adequada para cada torre. Caminho crítico Nada a declarar.
5.21.3. Contrato de Concessão 039/2017 – EDP Aliança – EDP.
Justificativa do empreendimento: Compreende as situações que implicam na necessidade de geração térmica para controle de tensão ou alívio de sobrecarga em instalações. Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão do estimada Projetada SIGET Físico nto ato legal pelo agente pela SFE
Obras de T2017-067 Atendimento 11/08/2022 30/12/2020 25/05/2021 5% ao Estado de
ANEEL 228
Número: 48534.004737/2019-00
Santa Catariana: Regiões Sul e Extremo Sul: LT 525 kV Abdon Batista / Siderópolis 2, CD – 210 Km; LT 525 kV Biguaçu / Siderópolis 2, C1 – 151 Km; LT 525 kV Campos Novos / Abdon Batista, C2 – 39 Km; LT 230 kV Siderópolis 2 / Forquilhinha, C1 – 28 Km; LT 230 kV Siderópolis 2 / Siderópolis, CD – 6 Km; SE 525/230 kV Siderópolis 2 - (6+1) x ATF 224 MVA.
ANEEL 229
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 126 – Mapa do empreendimento T2017-067
Observações Licenciamento Ambiental: O processo de licenciamento ambiental do Lote 21 encontra-se em andamento, destacando-se as seguintes atividades: a) Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) protocolado no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em 09/04/2018.
ANEEL 230
Número: 48534.004737/2019-00
b) Audiências públicas realizadas entre os dias 11/06/2018 e 14/06/2018. c) Projeto Básico Ambiental e Licença de Instalação requeridos ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) em 05/07/2018. d) Protocolados no IMA em 05/07/2018, a solicitação de manejo e resgate de fauna. e) Realização de vistoria aérea na área de implantação do empreendimento em 07/08/2018. f) Emissão da Autorização Ambiental para o salvamento, resgate, transporte e destinação da fauna em 18/09/2018. g) Emissão da Licença Ambiental Prévia nº 8.965/2018 em 18/10/2018, com validade de 60 meses. h) Emissão da Licença Ambiental de Instalação nº 11.090/2018 em 21/12/2018, com validade de 72 meses para a Subestação Siderópolis II. Emissão da Licença Ambiental de Instalação nº 1.011/2019 em 22/02/2019, com validade de 72 meses para o trecho de Linha de Transmissão SE Biguaçu – SE Siderópolis II. i) Emissão da Autorização de Corte da Vegetação nº 48/2019 para o trecho de Linha de Transmissão SE Biguaçu – SE Siderópolis II. j) Requerimento da Licença Ambiental de Instalação para os demais trechos de Linha de transmissão em 27/02/2019. k) Em atendimento ao Ofício nº 011/2019-SCT/ANEEL, datado de 10/01/2019, foi requerida em 10/05/2019, a ampliação da LAI nº 11.090/2018 da Subestação Siderópolis 2, para a inclusão de um terceiro banco de transformadores monofásicos e seus módulos de conexão em 230 kV e 525 kV (3º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ). l) Emissão da Licença Ambiental de Instalação nº 4.502/2019 em 19/07/2019, com validade de 60 meses para a ampliação da Subestação Siderópolis 2, com a inclusão de um terceiro banco de transformadores monofásicos e seus módulos de conexão em 230 kV e 525 kV (3º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Φ). m) Por solicitação do IMA, o requerimento da Licença de Instalação foi dividido por trechos. Após a emissão da LI da subestação Siderópolis II e do trecho de Linha de Transmissão SE Biguaçu – SE Siderópolis II, está em análise pelo órgão licenciador, o requerimento da Licença de Instalação e supressão vegetal para os demais trechos de Linhas de Transmissão.
Contratos de fornecimento de equipamentos
ANEEL 231
Número: 48534.004737/2019-00
Contratos entre a EDP Transmissão Aliança SC S.A. e as empresas Camargo Corrêa Infraestrutura (CCIN) para fornecimento e construção das linhas de transmissão e WEG para fornecimento e construção da subestação. Para as linhas de transmissão os subcontratados da CCIN são:
• Cabos condutores – Todo CC 39/2017 - MIDAL;
• Estruturas metálicas – Todo CC 39/2017 – SAETOWER;
• Cadeias e arranjos – Todo CC 39/2017 – SAETOWER;
• Estais – Todo CC 39/2017 – SAETOWER;
• Aterramento – Todo CC 39/2017 – SAETOWER;
• Ferragens e acessórios – Todo CC 39/2017 – PLP;
• Isoladores - Todo CC 39/2017 – Eletro Vidro (SEDIVER) - Incluído em outubro/18;
• Cabos Pararraios - Todo CC 39/2017 – GERDAU - Incluído em outubro/18;
• Espaçadores e amortecimento - Todo CC 39/2017 – SALVI - Incluído em outubro/18;
• Cabo OPGW - Todo CC 39/2017 – FUJIKURA - Incluído em outubro/18. Para a subestação os subcontratados da WEG são:
ANEEL 232
Número: 48534.004737/2019-00
Fornecimento Locais Fornecedor SE Abdon Batista, Reatores 500 kV SE Biguaçu, e WEG SE Siderópolis 2
Autotransformadores Siderópolis 2 WEG
TSA Todas SE's WEG
Chaves Seccionadoras Todas SE's WEG
Disjuntores 230 kV Todas SE's GE Disjuntores 500 kV Todas SE's GE TP´s 230 kV Todas SE's GE TP's 500 kV Todas SE's GE TC´s 230 kV Todas SE's GE TC´s 500 kV Todas SE's GE Pararraios 230 kV Todas SE's Siemens Pararraios 500 kV Todas SE's Siemens
Contratos de fornecimento de serviços Os mesmos contratados para fornecimento de equipamentos (CCIN e WEG) Subcontratados para Linhas de Transmissão (CCIN)
Serviço Escopo Fornecedor Engenharia básica e Todo o lote 21 TRECTEBEL-ENGIE executiva Biguaçu/Siderópolis 2 Abdon Batista/Campos novos C2 INVARGEO Topografia Siderópolis 2 / Forquilhinha Siderópolis 2 / Siderópolis CD Abdon Batista / Siderópolis 2 CD ATLANTA Sondagem de solo 100% das torres GEOANALÌTICA Estudos de interferência Todo lote 21 API magnética
Subcontratados para Subestações (WEG)
ANEEL 233
Número: 48534.004737/2019-00
Serviço Escopo Fornecedor Engenharia executiva Todo lote 21 ENSISTE Topografia Todo lote 21 KF TOPOGRAFIA Abdon Batista, Biguaçu e Sondagem SONDAOESTE Siderópolis 2 CONFER Siderópolis 2 ENGENHARIA Terraplenagem CONCISA Abdon Batista TERRAPLENAGEM
Liberação fundiária Iniciada em fevereiro de 2018 com atividades de comunicação, cadastro físico e socioeconômico das propriedades atingidas. A negociação da área necessária à implantação da nova Subestação Siderópolis II está concluída. Até o dia 31/08/2019 foram liberados 402,85 quilômetros dos empreendimentos que compõem o Lote 21. Pequeno avanço em relação a junho/2019, cerca de 2,8% (em julho/2019 não houve evolução). A extensão liberada em cada trecho é apresentada no quadro e gráfico a seguir:
Extensão Extensão Percentual Origem Destino Total liberada de avanço (Km) (Km) SE Biguaçu SE Siderópolis 2 152 152,00 100%
SE Siderópolis 2 SE Abdon Batista 210 179,44 85% SE Siderópolis 2 SE Siderópolis 6 6,00 100%
SE Siderópolis 2 SE Forquilhinha 27 25,91 99% Trecho SE Abdon SE Campos 40 39,50 99% Batista Novos
435 402,85 93%
Canteiro de obras Com a emissão das Licenças Ambientais de Instalação parciais, houve a liberação para início de atividade nos canteiros destinados à construção da linha de transmissão no trecho entre as subestações Biguaçu e Siderópolis 2, e os canteiros para construção da SE Siderópolis 2 e novo bay de conexão na SE Biguaçu, de propriedade da Eletrosul. Para a construção da linha de transmissão no trecho Biguaçu / Siderópolis II estão previstos três canteiros de responsabilidade da Camargo Corrêa Infra Projetos S.A
ANEEL 234
Número: 48534.004737/2019-00
(CCIN), nas localidades a saber: Siderópolis; Rio Fortuna; Angelina. Para a construção das subestações, os canteiros serão localizados no interior das áreas das próprias subestações. Curvas S Avanço Físico Geral: 5% (SIGET) LT Biguaçu / Siderópolis II: Previsto para agosto – cerca de 5,3%; Realizado em agosto – cerca de 3,9%; Previsto acumulado – cerca de 64,95%; Realizado acumulado – cerca de 44,86%. SE Biguaçu: Previsto acumulado até agosto – 32,7%; Realizado acumulado até agosto – 25,8%. SE Siderópolis 2: Previsto acumulado até agosto – 31,6%; Realizado acumulado até agosto – 26,4%. Caminho crítico: Obtenção das Licenças de Instalação restantes e liberação do fundiário para iniciar as obras dos outros quatro trechos de linha de transmissão e os outros quatro bays de conexão.
ANEEL 235
Número: 48534.004737/2019-00
5.22. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Tropicália Fundo de Investimento em Participações.
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras da Tropicália Fundo de Investimento em Participações. No período, somente um empreendimento da Tropicália Transmissora de Energia S.A., pertencente ao grupo mencionado, foi selecionado para o acompanhamento diferenciado, sendo o Contrato de Concessão 001/2017.
5.22.1. Contrato de Concessão 001/2017 – Tropicália – Tropicália Fundo de Investimento em Participações.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o aumento da capacidade de transmissão da interligação Nordeste – Sudeste, visando o adequado escoamento dos atuais e futuros empreendimentos de geração previstos para serem implantados na região Nordeste, LER 2013, A-5 2013, A-3 2013 e A-5 2013, diante do excedente de oferta de energia elétrica em certos cenários de geração maximizada, bem como os reforços necessários no sistema receptor nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Proporciona ainda rota paralela ao sistema existente da interligação Norte- Nordeste/Sudeste, trazendo maior confiabilidade.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendime Data estimada Projetada SIGET Físico nto conclusão pelo agente pela SFE do ato legal
LT 500 kV Sapeaçu - T2017-029 09/02/2022 16/09/2020 16/09/2020 52% Poções III C1, com 260 km.
ANEEL 236
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 127 – Mapa do empreendimento T2017-029
Observações Licenciamento Ambiental LI – 21/06/2018; Emissão da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABIO) - 30/08/2018; Emissão da ASV - 17/10/2018. Liberação Fundiária DUP (REA nº 6.528/2017, de 31/07/2017). Do total de 503 torres, 497 estão liberadas (98,81%), 5 estão localizadas em glebas impedidas devido ações judiciais (0,99%) e 1 em Negociação (0,20%).
ANEEL 237
Número: 48534.004737/2019-00
Contratos assinados Construção da LT – SAETowers; fornecimento de cabos - ALUBAR; Construção das EL’s nas SE’s - SIEMENS; Engenharia do proprietário - L&M Engenharia; Regularização fundiária - Ecari; Consultoria de meio ambiente - Dossel; Assessoria financeira - Santander. Canteiros Os três canteiros disponíveis para as obras da linha de transmissão estão mobilizados com os seguintes números de trabalhadores contratados até junho: Canteiro de Jequié/BA - 475; Canteiro de Varzedo/Cravolândia – 410; num total de 885 trabalhadores contratados. Subestação Sapeaçu: 70 trabalhadores contratados; Subestação Poções III: 36; total de 106 trabalhadores contratados para as subestações. Curva S Avanço físico acumulado até agosto foi de 52%. O previsto pela Curva-S é de 54%, portanto, avanço acumulado abaixo do esperado em cerca de 2,0%. Constata-se que a Linha de Transmissão no geral vem mantendo a expectativa prevista de avanço físico com pouca variação. Atividades em progresso:
• LT – Marcação de cavas; conferência topográfica; supressão em áreas de torres e vão - faixa de serviços; abertura e recuperação de acessos; fundações de torres autoportantes e cross-rope; Instalação de cabo contrapeso; pré-montagem de torres no solo; Montagem de torres.
• SE Sapeaçu – início em 5/2019; continuidade da concretagem das fundações, construção da casa de controle;
• SE Poções III – início em 6/2019; Continuação da terraplenagem do bay. Comentários Atividades de implantação na SE Poções III, sob responsabilidade da EDTE, conforme cronograma contratual (12/2019):
• CCI assinado entre as partes em 31/10/18;
• Projetos da EDTE estão em elaboração e serão compartilhados com Tropicália à medida que forem analisados e aprovados pela Transmissora;
ANEEL 238
Número: 48534.004737/2019-00
• Previsão de término das obras da SE Poções III informada pela EDTE: maio/2020 (obras em andamento). Retomada de produtividade nas obras da Linha de Transmissão:
• Baixa produtividade ocasionada por má gestão e planejamento por parte da empresa contratada para execução das obras;
• Realizada reuniões entre diretorias da Tropicália e SAE para apresentação do plano de recuperação em 02/07/19. Caminho crítico Atrasos na emissão de projetos e/ou obras podem impactar diretamente o projeto da Tropicália.
ANEEL 239
Número: 48534.004737/2019-00
5.23. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras RC Administração e Participações.
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras da RC Administração e Participações. No período, três empreendimentos do grupo mencionado, foram selecionados para o acompanhamento diferenciado, sendo: o Contrato de Concessão 030/2017 (Rialma I); o Contrato de Concessão 041/2017 (Rialma II); e o Contrato de Concessão 047/2017 (Rialma III).
5.23.1. Contrato de Concessão 030/2017 – Rialma I – RC Administração e Participações.
Justificativa do empreendimento: Atendimento à carga da distribuidora Cosern. Solução estrutural para o esgotamento do sistema de transmissão associado ao eixo de 138 kV entre Açu II e Campina Grande II, frente ao crescimento do mercado de energia elétrica previsto para a região, já que as atuais Subestações em 138 kV em operação na região não atendem aos requisitos de confiabilidade e viabilidade de expansão, comprometendo a qualidade de suprimento a região.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendim Data estimada Projetada SIGET Físico ento conclusão do pelo agente pela SFE ato legal
LT 230 kV Lagoa Nova II / Currais T2017-088 Novos II, CD e 11/08/2021 28/02/2019 28/02/2019 100% SE 230/69 kV Currais Novos II.
ANEEL 240
Número: 48534.004737/2019-00
Observações Linha de Transmissão em operação desde 13/3/2019 (Fonte: SIGET). Energização da Linha de Transmissão da COSERN em 28/05/2019. Termos de Liberação Definitivo: TLDONS/256/6/2019 a TLDONS/259/6/2019, TLDONS/267/6/2019 e DITTLDONS/77/6/20 a DITTLDONS/79/6/20, de 13/03/2019.
5.23.2. Contrato de Concessão 041/2017 – Rialma II – RC Administração e Participações.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural antecipada para suportar a perda da LT 500 kV Campina Grande III - Garanhuns II, com base no potencial eólico ainda maior na região, aumentando a capacidade de escoamento dos potenciais eólicos da área leste da região nordeste, além de agregar maior confiabilidade no atendimento a Recife. Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Código Avanço Empreendime Data estimada Projetada SIGET Físico nto conclusão pelo agente pela SFE do ato legal
LT 500 kV Campina T2017-058 11/02/2022 11/02/2022 11/02/2022 26% Grande III - Pau Ferro
Observações Licenciamento Ambiental O processo de licenciamento ambiental 02001.106274/2017-83 foi dado entrada em 07/06/2018. A Licença Prévia n° 574/2018, para a Linha de Transmissão e bay de entrada, foi aprovada em 18/06/2018. A Licença de Instalação, considerando linha e bay
ANEEL 241
Número: 48534.004737/2019-00
de entrada, n° 1.251/2018 foi emitida em 28/12/2018 e seus programas ambientais em execução. A Autorização de Supressão Vegetal – ASV, n °1360/2019, foi emitida em 13/02/2019. Contratos de fornecimento de equipamentos e materiais Foram assinados os seguintes contratos:
Contratos Item Fornecedor Escopo Assinatura 1 ABB Disjuntores 550 kV e Para-Raios 550 kV. 22/12/2017 Sistema de Proteção Controle e Supervisão e Sistema 2 ABB 20/02/2018 Telefonia e óptico de Telecomunicações. FURUKAWA ELETRIC LATAM 3 27/03/2018 S.A. Cabo óptico OPGW. 4 GRANTEL EQUIPAMENTOS Isoladores de Pedestal. 19/01/2017 SP0-550 - SEC 500 kV sem LT. SPOT-550 - SEC 500 kV com LT. GRID SOLUTIONS SM DSC - supervisão de montagem SEC. 500 kV 5 TRANSMISSÃO DE ENERGIA 12/01/2018 OSKF-550 - TC 500 kV com 6 enrolamentos secundários. LTDA OTCF-550 - TPC com 3 enrolamentos secundários. Bobinas de Bloqueio - Modelo: 0.265/4000/161. SAE TOWERS BRASIL TORRES 6 DE Estruturas metálicas linha de Transmissão. 13/11/2017 TRANSMISSÃO SULMINAS FIOS E CABOS 7 20/03/2018 LTDA Isoladores de vidro. 130 Km cordoalha de aço galvanizado 3/8 SM - 7 fios 89 ÔNIX classe B e 32 Km de cordoalha de aço galvanizado 1. 1 /1 6 17/01/2019 -3 7 fios classe B. 10 ZTT DO BRASIL LTDA Cabo AAAC/1120 1016 MCMe 19/01/2018 CaboAAAC 6201 Butte PLP PRODUTOS PARA LINHA E CADEIA DE FERRAGENS E 11 19/06/2018 PREFORMADOS LTDA ACESSÓRIOS 12 CNI / TE.M.A. 04/02/2019 PULLER E FREIO NewMax – OPT Eletrônicos e 13 20/03/2019 Baterias Ltdas. Banco de Bateria 600Ah e Banco de Bateria 150 Ah Sistema Inversor 125Vcc/220Vca - 5.0kVA e Retificadores de Baterias Modular Chaveado em Alta Frequência 125VCC CTRLTECH - Conversão de 20/03/2019 14 / 225+25a; Retificadores de Baterias Modular Chaveado em Energia S.A Alta Frequência - SR 200 A / 48VC, sub equipado para 100+50 A INNTAG ENGENHARIA 15 27/03/2019 ELÉTRICA CONJUNTO DE CUBÍCULO MT; QSACA e QSACC INCOMISA INDÚSTRIA, 16 CONSTRUÇÕES E PÓRTICOS (COLUNAS E VIGAS), CHUBADORES E 15/03/2019 MONTAGENS INGELEC S.A PROJETO (CALCULO E DETALHAMENTO SDMO ENERGIA INDUSTRIA E 17 COMERCIO DE MAQUINAS 30/05/2019 LTDA Grupo Gerador, de 100 kVA
Ainda em negociação: Cubículo 13,8 kV até 30/09/2019. Contratos de Serviços
ANEEL 242
Número: 48534.004737/2019-00
Até o momento foi assinado somente um contrato com a empresa Terras Reunidas Engenharia e Imobiliária Ltda., para realização de serviços de topografia, assinado em 09/10/2017. Liberação fundiária A RIALMA II estava considerando para o levantamento do processo fundiário, o número de proprietários envolvidos nas negociações, porém devido a alterações no traçado da linha e mudanças de proprietários durante os processos, a Rialma II passou a considerar, para um acompanhamento mais realista, o número de propriedades e acrescido o número de propriedades negociadas e em negociação além das já pagas, as quais são consideradas como concluídas. Portanto, a quantidade de propriedades que estão envolvidas, tanto para subestação como para linha são no total de 303. A situação atual das negociações estão apresentadas a seguir.
Canteiro de obras Para este empreendimento ocorrerá a implementação de quatro canteiros de obras sendo 2 destinados à Linha de Transmissão. Em janeiro de 2019 foi inicializado a implantação do canteiro II - Nazaré da Mata o qual se encontra em funcionamento para atender a parte administrativa.
CANTEIROS DE OBRA Nome Coordenadas CANTEIRO 1 - PAU FERRO-PE -7.858124° , -35.023218° 7°51'29.3"S 35°01'23.6"W CANTEIRO II - NAZARE DA MATA-PE -7 .760828°, -35.236345° 7°45'39.0"S 35°14'10.8"W CANTEIRO III - AROEIRAS-PB -7.545804°, -35.236345° 7°32'44.9"S 35°41'42 4"W CANTEIRO IV- CAMPINA GRANDE III- PB -7.254737° , -35.980772° 7°15'17.1"S 35°58'50.8"W Recursos da obra Pessoal de Direção-Administração - 11; Setor Técnico e Civil – 4; Canteiro de Nazaré, Queimadas e Aroeira – 148; subestação Pau Ferro e Campina Grande – 81; Limpeza e cozinha – 27; Montagem – 104; Armação – 3; Transporte – 21; Almoxarifado – 3; Topografia e sondagem – 15; Mecânica – 11; Armação – 16. Total – 442.
ANEEL 243
Número: 48534.004737/2019-00
Curva S Segundo Curvas S apresentadas, o empreendimento apresenta os seguintes avanços físicos até o final do mês de agosto: EL na SE Campina Grande – Previsto acumulado de: cerca de 68% - Realizado: 62%; EL na SE Pau Ferro – Previsto acumulado de: cerca de 68% - Realizado 81%; Linha de Transmissão – Previsto acumulado: cerca de 68% - Realizado: 18%. Empreendimento - Previsto acumulado: cerca de 68% - Realizado: 40% (SIGET informa 26%). Segundo a concessionária, as instalações poderão entrar em operação comercial em 15/12/2019, dependendo de a entrega de ferragens, para complementação da linha de transmissão, ocorrer até 30/09/2019. Em 16/09/2019 a LT constava com um avanço físico de 45%. A entrada da LT nesta data também depende de a entrega de equipamentos ocorrer até 15/10/2019. Caminho crítico
• Acelerar a aprovação do projeto básico junto ao ONS;
• Negociações com os proprietários dada a quantidade de propriedades afetadas;
• Análise da documentação de pessoal para e liberação de serviços juntamente com a CHESF/ETN e IE Garanhuns, bem como os prazos aplicados para realização das análises. Obs: A Rialma II informa que para mitigar os riscos de atraso, vem buscando, por meio de reuniões constantes junto a CHESF e IE Garanhuns, formas de acelerar os processos de análise e aprovação de documentos, bem como a liberação de equipes para realização de serviços nas Subestações.
ANEEL 244
Número: 48534.004737/2019-00
5.23.3. Contrato de Concessão 047/2017 – Rialma III – RC Administração e Participações.
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para expansão da Rede Básica da área leste da região nordeste para escoamento do potencial eólico dessa região, desde o estado do Rio Grande do Norte até a Bahia, permitindo ainda a inserção regional para conexão de futuros empreendimentos de energia eólica e solar. Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendim conclusão do estimada Projetada SIGET Físico ento ato legal pelo agente pela SFE
LT 500kV Queimada T2017-065 Nova II - 11/02/2022 11/02/2022 06/09/2022 0% Milagres II C1.
Observações Licenciamento Ambiental O processo de licenciamento ambiental 02001.107093/2017-74 foi dado entrada em 09/06/2018. A Licença Prévia n° 592/2019 para a Linha de Transmissão e bay de entrada foi aprovada em 07/01/2019. Licença de Instalação solicitada em 27/06/2019. Contratos de fornecimento de equipamentos e materiais Foram assinados os seguintes contratos:
Contratos
Item Fornecedor Escopo Assinatura
1 ABB Disjuntores 550 kV e Para-Raios 550 kV. 22/12/2017
ABB Reatores 15/08/2018
ANEEL 245
Número: 48534.004737/2019-00
Sistema de Proteção Controle e Supervisão e 2 ABB 20/02/2018 Sistema Telefonia e óptico de Telecomunicações.
FURUKAWA ELETRIC LATAM 3 27/03/2018 S.A. Cabo óptico OPGW.
4 GRANTEL EQUIPAMENTOS Isoladores de Pedestal. 19/01/2017
SP0-550 - SEC 500 kV sem LT. SPOT-550 - SEC 500 kV com LT. SM DSC - supervisão de montagem SEC. 500 kV. GRID SOLUTIONS OSKF-550 - TC 500 kV com 6 enrolamentos 5 TRANSMISSÃO DE ENERGIA secundários. 12/01/2018 LTDA OTCF-550 - TPC com 3 enrolamentos secundários. OSKF-145-TC 145 kV com 3 enrolamentos secundários. Bobinas de Bloqueio - Modelo: 0.265/4000/161.
SAE TOWERS BRASIL TORRES 6 DE Estruturas metálicas linha de Transmissão. 13/11/2017 TRANSMISSÃO
7 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA Isoladores de vidro. 20/03/2018
10 ZTT DO BRASIL LTDA Cabo AAAC/1120 838 MCM e Cabo CA Lupine. 19/01/2018
Contratos de Serviços Até o momento foi assinado somente um contrato com a empresa Terras Reunidas Engenharia e Imobiliária Ltda., para realização de serviços de topografia, assinado em 09/10/2017. Liberação Fundiário Declaração de Utilidade Pública – DUP – REA 7.839, de 03/07/2019. Foi finalizado o processo de cadastramento sendo que ao longo da extensão do traçado da Linha de Transmissão foram mapeadas 823 propriedades, estando 213 delas situadas no estado do Ceará, 456 em Pernambuco e 154 no Piauí. Essas propriedades estão distribuídas entre 775 proprietários. Ainda não foram inicializadas as negociações. Canteiro de obras A obra terá os seguintes canteiros: Canteiro I – Afrânio; Canteiro II – Ouricuri; Canteiro III – Renê Lucena. Recursos da obra
ANEEL 246
Número: 48534.004737/2019-00
Ainda não há pessoal contratado tanto para direção/administração quanto para a parte civil. Curva S Não há avanço físico das obras até o momento. Caminho crítico
• Segundo a concessionária, poderá ocorrer atraso na entrada em operação caso ocorram atrasos, não recuperados, das obras nas subestações Queimada Nova II (Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A. – TSE – T2017-040) e Milagres II (Giovanni Sanghinetti Transmissora de Energia S.A. – GSTE - T2017-111) previstas para 02/2022, as duas encontram-se em construção.
• Estão ocorrendo negociações com as Transmissoras TSE e GSTE para que a linha de Transmissão possa entrar em 08/2020 (antecipação de entrada em operação de cerca de 17 meses).
• Considerado crítico, porém em fase de conclusão, as assinaturas dos CCIs e adequação dos cronogramas da Rialma com as acessadas. Previsão para até 15/09/2019.
• A aprovação do projeto básico com o ONS está avançando com agilidade.
ANEEL 247
Número: 48534.004737/2019-00
5.24. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras Cemig-GT
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras Cemig-GT. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.24.1. REA nº 5596/2015, substituída pela REA nº 6.480/2017, de 11/07/2017, CEMIG GT - Geração e Transmissão Cemig-GT.
Justificativa do empreendimento: T2015-037 - Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 As obras terão como objetivo reforçar as instalações para minimizar os impactos no atendimento a carga da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Quadro resumo do empreendimento
Descrição do Data Data Data Código Avanço Empreendime conclusão do estimada Projetada SIGET Físico nto ato legal pelo agente pela SFE
Ampliação da transformação T2015-037 na Subestação 21/12/2019 31/08/2021 31/08/2021 63% Neves 1
ANEEL 248
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 128 - Curvas S do empreendimento T2015-037
Observações A concessionária informou através da Carta EO/RM-0264A/2019, de 05/09/2019 que: Licenciamento Ambiental: sem necessidade de licenciamento ambiental do empreendimento. Fornecedores A contratação da fabricação e fornecimento dos transformadores de potência 500/138kV 250M VA (7 unidades) e dos transformadores de potência 138/13,8kV 100MVA (2 unidades) foi realizada e o contrato entre a Cemig GT e a TSEA foi celebrado em 23/11/2017.
ANEEL 249
Número: 48534.004737/2019-00
Prestadores de Serviço A contratação dos serviços necessários para a implantação do e empreendimento, incluindo a elaboração do projeto executivo, fornecimento dos equipamentos, com exceção dos transformadores de potência, fornecimento dos materiais, obras civis, montagem foi realizada e o contrato entre a Cemig GT e a Vision Engenharia e Consultoria foi celebrado em 21/12/2017. Liberação Fundiária Sem necessidade de adequação/liberação fundiária do empreendimento. Canteiro de Obras O canteiro de obras para a execução dos serviços associados ao empreendimento autorizado foram instalados na SE Neves 1 e a mobilização atual de trabalhadores é de 123 pessoas. Ressalta-se que além das obras autorizadas pela REA 5596/2015, estes profissionais também estão trabalhando na execução de melhorias cadastradas no respectivos PMls. Relatório fotográfico: Foram apresentadas fotos da obra tiradas nos dias 04/09/2019, 08/08/2019 e 09/07/2019, conforme Figura 129, Figura 130 e Figura 131.
Figura 129 -VÃO 5U de conexão do T2 ao arranjo disjunto e meio – energizado no dia 25/08/2019
ANEEL 250
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 130 -VÃO 5U de conexão do T2 ao arranjo disjunto e meio – energizado no dia 25/08/2019
Figura 131 – Disjuntor 17K energizado em 26/07/2019
ANEEL 251
Número: 48534.004737/2019-00
Caminhos Críticos: O reforço autorizado para a SE Neves 1 envolve a substituição dos transformadores T3, T4 e T5 500 /138 /13,8kV 300M VA cada por 2 novos bancos 500/138kV 750M VA cada. Além disto, foi autorizado o rearranjo de todo o setor de 138kV para BD5C. Como as obras serão realizadas em uma subestação energizada, foi previsto o sequenciamento das atividades por função de transmissão para minimizar os impactos para atendimento da carga da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desta forma, a execução das obras em campo, bem com o fornecimento dos respectivos insumos fazem parte do caminho crítico do empreendimento. Com o objetivo de minimizar atrasos, a Cemig GT tem realizado reuniões de acompanhamento com as em presas contratadas, alocou mão de obra especializada para acompanhamento diário da execução físicas das obras.
ANEEL 252
Número: 48534.004737/2019-00
5.25. Empreendimentos sob responsabilidade do Grupo de Transmissoras ETEPA
A seguir abordaremos as questões relacionadas com os empreendimentos de transmissão associados ao Grupo de Transmissoras ETEPA – Empresa de Transmissora de Energia do Pará S.A. No período apenas um empreendimento do grupo foi selecionado para o acompanhamento diferenciado.
5.25.1. Contrato de Concessão nº 049/2017 – ETEPA – Empresa de Transmissora de Energia do Pará S.A.
Justificativa do empreendimento T2017-085 - LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu - C2 e SE 230/138 kV Tomé Açu: As obras terão como objetivo ampliar a potência instalada para atender os consumidores da cidade de Tomé-Açu e região.
Quadro resumo do empreendimento Descrição Data Data Data Código do conclusão Avanço estimada Projetada SIGET Empreendi do ato legal Físico pelo agente pela SFE mento
LT 230 kV Vila do Conde - T2017-085 11/08/2021 13/07/2021 13/07/2021 0% Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu
ANEEL 253
Número: 48534.004737/2019-00
Figura 132 – Mapa do empreendimento T2017-085 Observações A ETEPA encaminhou informações, por meio das Cartas Relatório ANEEL 003/19, de 10 de julho de 2019 e Relatório ANEEL 004/19, de 09 de agosto de 2019, que foram sintetizados conforme abaixo: Licenciamento Ambiental: O licenciamento ambiental teve sua evolução no âmbito do órgão ambiental SEMAS para emissão da Licencia Prévia - LP do empreendimento e Licencia de Instalação - LI da Subestação. No entanto, quando da emissão da Nota Técnica final, SEMAS, para emissão da LP/LI surgiu o questionamento de uma comunidade Quilombola que não constava no Ofício resposta da Fundação Palmares para a execução do plano de trabalho do Estudo de Componente Quilombola - ECQ.
ANEEL 254
Número: 48534.004737/2019-00
Com esta ocorrência, o licenciamento paralisou para a solução do problema em questão. Após várias reuniões decidiu-se então incluir essa comunidade quilombola, mesmo não reconhecida pela fundação palmares, tendo suas reuniões de oitivas agendas para os dias 27 e 28 de julho/19. A reunião com os quilombolas, foi realizada no dia 06/08 na própria comunidade Quilombola. Com a realização desta reunião, foi iniciado o ECQ, e de acordo com a ETEPA, a SEMAS deverá emitir, nos próximos dias, uma NOTA TÉCNICA interna para a emissão da LP do Empreendimento e a LI das Subestações. Fundiário A ETEPA informou na Carta Relatório ANEEL 003/19, de 10/07/2019 que:
• as áreas da Subestação e do Seccionamento em Tome - Açu foram adquiridas e são de propriedades da ETEPA;
• a Faixa de servidão da LT está com os laudos 100% executados e aguardando a emissão da LP/LI para iniciar as negociações com os proprietários; e
• As autorizações de passagem estão com 65% de evolução em relação a quantidade de propriedades.
Contratos com os fornecedores de equipamentos
A ETEPA contratou conforme apresentado nas Figura 133:
EMPRESA FORNECIMENTO STATUS GE – 1 SPCS Em execução GE – 2 TELECOM Em execução GE – 3 Disjuntores, Secc., TPC, TC’s Em execução GE – 4 Autotransformador Em execução GE – 5 Bobinas de bloqueio Em execução ALUBAR CABOS CONDUTORES Contratado BIMETAL TORRES da LT Contratado Figura 133 – Fornecedores de equipamentos.
ANEEL 255
Número: 48534.004737/2019-00
Serviços contratos Os contratos de prestação de serviços foram apresentados segundo a Figura 134:
EMPRESA SERVIÇO STATUS TOPOCART Topografia de projeto / Traçado LT Concluído ENGETOWER PROJETO ESTRUTURA TORRES LT Concluído ENGEPRO / SE PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS da SE Em execução ENGEPRO / LT PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS da LT Em execução REALT RELAÇÕES FUNDIÁRIAS Em execução AMBIENTARE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Em execução BLISS SONDAGEM E RESISTIVIDADE DO SOLO Em execução MAPASGEO LOCAÇÃO TORRES LT Em execução Figura 134 – Fornecedores de serviços. Canteiro de Obras Em função de condicionantes da SEMAS para emissão da LP/LI, ocorreram modificações na localização do canteiro de obras da cidade de Moju/PA.
Os canteiros das Subestações não sofreram atualizações em suas localizações previstas.
Caminhos Críticos: De acordo com a ETEPA, o caminho crítico do empreendimento é a questão dos Quilombolas. O surgimento da nova comunidade Quilombola atrasou o Licenciamento Ambiental do Empreendimento.
ANEEL 256
Número: 48534.004737/2019-00
6. Considerações Finais
Por meio do presente relatório a SFE apresentou a situação detalhada dos principais empreendimentos de expansão da rede básica submetidos ao acompanhamento diferenciado no período de análise.
A partir da utilização de técnicas analíticas, foi verificada, para cada um dos empreendimentos, a viabilidade de cumprimento das datas de conclusões declaradas pelos agentes. A Tabela 5 apresenta um resumo das principais divergências de cronogramas considerando as datas previstas pelos agentes e as datas projetadas pela SFE.
Tabela 5 – Principais divergências entre data prevista pelo agente e data projetada pela SFE. Data Código Nome do Conclusão Transmissora Projetada SIGET Empreendimento Previsão SFE Obras de Atendimento ao Estado de Santa ALIANÇA T2017-067 30/12/2020 25/05/2021 Catariana: Regiões Sul e Extremo Sul SE 230 kV Ariquemes - ARGO III T2017-081-B Compensador Síncrono - (- 31/03/2020 20/08/2020 90/+150) Mvar. SE 230 kV Ji-Paraná - ARGO III T2017-081-C Compensador Síncrono - (- 31/03/2020 20/08/2020 90/+150) Mvar. ARTEON T2017-053 SE 500/138 kV Resende 28/02/2020 12/07/2020 LT 230 kV Açu 2 – Açu 3 C1 Recapacitação de curta CHESF T2013-068 13/10/2019 12/10/2020 duração de 300 MVA para 380 MVA. LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III- EDTE T2016-105 27/12/2019 29/10/2020 Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III SE 525 kV Biguaçu - EKTT 14 T2017-050 Compensador Estático 525 30/06/2020 14/09/2020 kV (-100/+300) Mvar
ANEEL 257
Número: 48534.004737/2019-00
LT 500kV Rio das Éguas - EQTLT01 T2017-038 28/02/2020 31/05/2020 Barreiras II C2 LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV EQTLT02 T2017-039 31/01/2020 31/05/2020 Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1 e ETB T2016-111 LT 500 KV Bom Jesus da 31/05/2020 26/01/2021 Lapa II - Gentio do Ouro II C1 LT 500kV João Câmara III - GSTE T2016-113 Açu III C2 e LT 500kV Açu 28/02/2020 01/11/2020 III - Milagres II C2 LT 500 kV Padre Paraíso 2 IE AIMORÉS T2017-042 - Governador Valadares 6 25/08/2020 11/12/2020 C2 LT 230 kV Atlântida 2 - LITORAL SUL T2016-079-A Torres 2 - Forquilhinha e 27/06/2020 22/05/2021 SE Torres 2 LT 230 kV Irapé – Araçuaí MANTIQUEIRA T2016-075-C 15/10/2019 10/01/2020 2 C2 SE João Monlevade 4 MANTIQUEIRA T2016-075-D 20/07/2020 17/09/2020 230/69 kV SE Janaúba 3 230/138 kV MANTIQUEIRA T2016-075-E LT 230 kV Irapé - Janaúba 13/12/2019 08/06/2020 3 - C1 MANTIQUEIRA T2016-075-G SE Timóteo 2 230/138 kV 20/02/2020 03/07/2021 LT 500kV Queimada Nova RIALMA III T2017-065 11/02/2022 06/09/2022 II - Milagres II C1 SE Rio Grande II - implantação do segundo SÃO PEDRO T2018-098 28/06/2020 28/06/2020 autotransformador 230/138 kV LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1, TCC T2017-035 LT 500 kV Mutum - Rio 30/08/2020 02/01/2021 Novo do Sul C1 e SE Mutum
ANEEL 258
Número: 48534.004737/2019-00
LT 230 kV Porto Alegre 9 - TESB T2011-170-A 27/03/2021 30/12/2021 Porto Alegre 8 LT 500kV Poções III- P.Paraíso 2-G.Valadares 6 TPE T2017-030 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, 31/05/2020 01/11/2020 SE 500/230kV G.Valadares 6 LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV VEREDAS T2017-028 30/06/2020 13/10/2020 Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV VINEYARDS T2017-059-A 30/10/2019 15/01/2020 Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV LT 230 kV Candiota 2 - VINEYARDS T2017-059-B 28/02/2020 11/02/2021 Bagé 2 VINEYARDS T2017-059-C SE 230/69 kV Vinhedos 20/12/2019 02/05/2020
É importante destacar que as datas projetadas pela SFE refletem uma expectativa da fiscalização e não podem ser interpretadas como uma previsão de conclusão dos empreendimentos. É possível que um dado empreendimento sofra alteração de ritmo de trabalho e divirja significativamente das projeções aqui expostas. Os empreendimentos com informações conflitantes estão sendo observados pela SFE. Os agentes responsáveis por esses empreendimentos poderão ser provocados a apresentar explicações quanto às divergências identificadas.
ANEEL 259
Número: 48534.004737/2019-00
7. Integração de novas instalações no período de julho a setembro de 2019
Tabela 6 – Integração de novas instalações. Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário Companhia Transformador A inserção desse Hidro Elétrica TR-2, 230/138 equipamento melhora a do São kV, 100 MVA da 19/06/2019 BA NE confiabilidade no Francisco - SE Teixeira de atendimento às cargas CHESF Freitas II do sul do estado da Bahia. A inserção desse Amazonas Transformador equipamento melhora a Geração e TR-4, 230/138 confiabilidade no Transmissão kV, 150 MVA da 24/06/2019 AM N atendimento às cargas de Energia S.A. SE Jorge da área metropolitana - Amazonas GT Teixeira. de Manaus no estado do Amazonas.
A inserção desse equipamento melhora a Amazonas Transformador confiabilidade no Geração e TR-3, 230/138 atendimento às cargas Transmissão kV, 150 MVA da 25/06/2019 AM N da área metropolitana de Energia S.A. SE Jorge de Manaus no estado do - Amazonas GT Teixeira. Amazonas.
Parte inferior do formulário Transformador TR-1, 230/161 A inserção desse Cemig kV - 225 MVA equipamento melhora a Geração e da SE Ipatinga confiabilidade no 30/06/2019 MG SE Transmissão 1, em atendimento às cargas S.A. - CEMIG substituição ao da região central do GT anterior de 150 estado de Minas Gerais.
MVA.
ANEEL 260
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário A inserção desse Transformador equipamento melhora a Cemig T-5, 500/138 kV confiabilidade no Geração e - 750 MVA da atendimento às cargas Transmissão SE Neves 1, em 03/07/2019 MG SE da região metropolitana S.A. - CEMIG substituição ao da cidade de Belo GT anterior de 300 Horizonte, estado de MVA. Minas Gerais.
LT 230 kV Cascavel Oeste - Medianeira Norte C.1, com 58,7 km de A inserção desse extensão, equipamento aumenta a Abengoa resultante do confiabilidade no Concessões seccionamento 14/07/2019 PR S atendimento às cargas Brasil Holding da LT 230 kV da COPEL-D, na região S.A. - ABG Cascavel oeste do estado do
Oeste/Foz do Paraná. Iguaçu Norte, na SE Medianeira Norte.
LT 230 kV Medianeira Norte - Foz do Iguaçu Norte A inserção desse C.2, com 51 km equipamento aumenta a Abengoa de extensão, confiabilidade no Concessões resultante do 15/07/2019 PR S atendimento às cargas Brasil Holding seccionamento da COPEL-D, na região S.A. - ABG da LT 230 kV oeste do estado do Cascavel Oeste Paraná. / Foz do Iguaçu
Norte, na SE Medianeira Norte.
ANEEL 261
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário A inserção desse Reator RE-05E1, Iracema equipamento aumenta a 500 kV, 180 Transmissora confiabilidade no perfil Mvar da SE 21/07/2019 PI NE de Energia S.A. de tensão na malha de Curral Novo do - IRC 500 kV da região Piauí II. Nordeste.
A inserção desse Transmissora Reator RE-05E6, equipamento aumenta a Aliança de 500 kV, 100 confiabilidade no perfil Energia 22/07/2019 BA NE Mvar da SE Rio de tensão na malha de Elétrica S.A. - das Éguas. 500 kV da região TAESA Nordeste.
A inserção desse equipamento minimiza a Furnas Reator RE-2, possibilidade de abertura Centrais 345 kV, 100 26/07/2019 MG SE de linhas de transmissão Elétricas S.A.- Mvar da SE para controle de tensão FURNAS Itutinga. na malha da área sul do
Estado de Minas Gerais.
Furnas Reator RE-2, A inserção desse Centrais 765 kV, 329 equipamento auxilia no 29/07/2019 SP SE Elétricas S.A.- Mvar da SE controle de tensão do
FURNAS Itaberá. tronco de 765 kV.
A inserção desse Transformador Xingu Rio equipamento melhora a TR 9T03, Transmissora confiabilidade no 500/13,8 kV - 30/07/2019 RJ SE de Energia S.A. atendimento às cargas 300 MVA da SE - XRTE da região metropolitana Terminal Rio. do Rio de Janeiro.
Compensador A inserção desse Xingu Rio Sincrono CS-01, equipamento aumenta a Transmissora 500 kV, 150 /- 31/07/2019 RJ SE confiabilidade no de Energia S.A. 75 Mvar da SE controle de tensão da - XRTE Terminal Rio. malha de 5000 kV do
sistema de transmissão
ANEEL 262
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário de 500 KV do complexo de geração do rio Xingu.
A inserção desse equipamento aumenta a Compensador Xingu Rio confiabilidade no Sincrono CS-02, Transmissora controle de tensão da 500 kV, 150 /- 31/07/2019 RJ SE de Energia S.A. malha de 5000 kV do 75 Mvar da SE - XRTE sistema de transmissão Terminal Rio. de 500 KV do complexo
de geração do rio Xingu.
A inserção desse equipamento Transformador posssibilitará o Xingu Rio TR 9T01, escoamento de geração Transmissora 500/34,5 kV - 31/07/2019 RJ SE da UHE Belo Monte pelo de Energia S.A. 150 MVA da SE elo de corrente contínua - XRTE Terminal Rio. 800 kV Xingu/Terminal
Rio para a região Sudeste.
A inserção desse equipamento Transformador possibilitará o Xingu Rio TR 9T02, escoamento de geração Transmissora 500/34,5 kV - 31/07/2019 RJ SE da UHE Belo Monte pelo de Energia S.A. 150 MVA da SE elo de corrente contínua - XRTE Terminal Rio. 800 kV Xingu/Terminal
Rio para a região Sudeste.
ANEEL 263
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário A inserção desse equipamento LT 500 kV posssibilitará o Xingu Rio Terminal Rio - escoamento de geração Transmissora Nova Iguaçu 31/07/2019 RJ SE da UHE Belo Monte pelo de Energia S.A. C.1, com 30 km elo de corrente contínua - XRTE de extensão 800 kV Xingu/Terminal
Rio para a região
Sudeste.
A inserção desse equipamento possibilitará o LT 500 kV Xingu Rio escoamento de geração Terminal Rio - Transmissora da UHE Belo Monte pelo Nova Iguaçu 31/07/2019 RJ SE de Energia S.A. elo de corrente contínua C.2, com 30 km - XRTE 800 kV Xingu/Terminal de extensão Rio para a região
Sudeste. Parte inferior do formulário A inserção desse LT 230 kV equipamento aumentará Copel Geração Realeza - Baixo a confiabilidade no e Transmissão Iguaçu C.1, com 04/08/2019 PR S atendimento às cargas S.A. - COPEL- 35 km de da COPEL-D na região GT extensão oeste do estado do
Paraná.
Essa linha de transmissão é o resultado do Companhia LT 230 kV seccionamento da antiga Hidro Elétrica Angelim - LT 230 kV do São Ribeirão C.2, 04/08/2019 PE NE Angelim/Recife II, e Francisco - com 115 km de deverá aumentar a CHESF extensão confiabilidade no atendimento às cargas da SE Ribeirão, no estado de Pernambuco.
ANEEL 264
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário Essa linha de transmissão é o resultado do Companhia seccionamento da antiga LT 230 kV Hidro Elétrica LT 230 kV Ribeirão - Recife do São 04/08/2019 PE NE Angelim/Recife II, e II C.2, com 56,7 Francisco - deverá aumentar a km de extensão CHESF confiabilidade no
atendimento às cargas da SE Ribeirão, no estado de Pernambuco.
A inserção desse equipamento aumenta a Compensador confiabilidade no Interligação Estático CE-1, controle de tensão da Elétrica 440 kV, 250 /- 05/08/2019 SP SE malha de 440 kV, tanto Itapura S.A. 125 Mvar da SE em regime permanente Bauru. como em regime dinâmico. Parte inferior do formulário A inserção desse equipamento elimina a sobrecatga na Furnas Transformador transformação 345/138 Centrais ATR-4, 345/138 10/08/2019 ES SE kV desta subestação em Elétricas S.A. - kV, 400 MVA da situações de emergência FURNAS SE Viana. de um dos bancos de
transformadores existente (3x225 MVA).
A inserção desse equipamento, resultado LT 500 kV Furnas do seccionamento da LT Adrianópolis - Centrais 500 kV Terminal Rio 11/08/2019 RJ SE Elétricas S.A. - Adrianópolis/Resende C.2, com 29,0 FURNAS C.1, posssibilitará o km de extensão escoamento da geração
da UHE Belo Monte, pelo elo de corrente contínua
ANEEL 265
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário 800 kV Xingu/Terminal Rio, para a região Sudeste.
A inserção desse equipamento, resultado do seccionamento da LT LT 500 kV 500 kV Furnas Terminal Rio - Adrianópolis/Resende Centrais Resende C.1, 11/08/2019 RJ SE C.1, posssibilitará o Elétricas S.A. - com 87,0 km de escoamento da geração FURNAS extensão da UHE Belo Monte, pelo
elo de corrente contínua 800 kV Xingu/Terminal Rio, para a região Sudeste. A inserção desse equipamento em associação a entrada em operação do Elo CC Furnas Reator de barra Xingú/Terminal Rio que Centrais RE-01, 500 kV, reforçará a interligação 17/08/2019 RJ SE Elétricas S.A. - 136 Mvar da SE Norte/Sudeste,
FURNAS Terminal Rio. propiciará melhor flexibilidade operativa para o controle de tensão da àrea Rio de janeiro.
A inserção desse equipamento em associação a entrada em Furnas Reator de barra operação do Elo CC Centrais RE-02, 500 kV, 17/08/2019 RJ SE Xingú/Terminal Rio que Elétricas S.A. - 136 Mvar da SE reforçará a interligação FURNAS Terminal Rio. Norte/Sudeste,
propiciará melhor flexibilidade operativa para o controle de
ANEEL 266
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário tensão da àrea Rio de janeiro.
Bipolo 2 Xingu - Terminal Rio e A inserção desse bipolo, respectivas das estações conversoras conversoras 1 e e das linhas de Xingu Rio 2, CA/CC 800 kV transmissão permitem o Transmissora na SE Xingu, no 22/08/2019 PA/RJ N/SE escoamento da geração de Energia S.A. Estado do Pará da Usina Hidrelétrica de - XNR e CC/CA 800 kV Belo Monte diretamente na SE Terminal para o submercado Rio, no Estado Sudeste. do Rio de
Janeiro.
A inserção desse bipolo, das estações conversoras LT 800 kV CC e das linhas de Xingu Rio Xingu - Terminal transmissão permitem o Transmissora Rio C.1, com 22/08/2019 PA/RJ N/SE escoamento da geração de Energia S.A. 2.518 km de da Usina Hidrelétrica de - XNR extensão. Belo Monte diretamente
para o submercado Sudeste.
A inserção desse bipolo, das estações conversoras LT 800 kV CC e das linhas de Xingu Rio Xingu - Terminal transmissão permitem o Transmissora Rio C.2, com 22/08/2019 PA/RJ N/SE escoamento da geração de Energia S.A. 2.518 km de da Usina Hidrelétrica de - XNR extensão. Belo Monte diretamente
para o submercado Sudeste.
ANEEL 267
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário A inserção desse equipamento, resultado do seccionamento da LT 345 kV Campos/Vitória C.1, posssibilitará, LT 345 kV quando da entrada em Furnas Campos - Rio operação da Centrais Novo do Sul C.1, 25/08/2019 RJ/ES SE transformação 345/138 Elétricas S.A. - com 120,58 km kV da nova subestação FURNAS de extensão. Rio Novo do Sul, em um novo ponto de suprimento pela rede básica às cargas da região sul do Estado do Espírito Santo. A inserção desse equipamento, resultado do seccionamento da LT 345 kV Campos/Vitória C.1, posssibilitará, LT 345 kV Rio quando da entrada em Furnas Novo do Sul - operação da Centrais Vitória C.1, com 25/08/2019 ES SE transformação 345/138 Elétricas S.A. - 104,38 km de kV da nova subestação FURNAS extensão. Rio Novo do Sul, em um novo ponto de suprimento pela rede básica às cargas da região sul do Estado do Espírito Santo.
LTs 138 kV A inserção dessa linha Jales/Boa Hora CTEEP 30/08/2019 SP SE viabiliza a conexão da C 2, com 55 km UFV Boa Hora (Elektro) de extensão.
ANEEL 268
Número: 48534.004737/2019-00
Agente Equipamento Data Estado Região Reflexo para o SIN Proprietário LTs 138 kV Água A inserção dessa linha Vermelha/Boa viabiliza a conexão da CTEEP Hora C 2, com 30/08/2019 SE SE UFV Boa Hora (Elektro) 55 km de
extensão.
ANEEL 269
Número: 48534.004737/2019-00
8. Referências Bibliográficas
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (2006). Guia de Elaboração de arquivo XML - Acompanhamento de Progresso de Empreendimento. Brasília: ANEEL. Retrieved from http://www.aneel.gov.br/documents/656808/0/Guia+de+Elaboração+XML+- +SIGET/68733776-3bae-401d-b8e5-1a69bf04b872 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (2017). Painéis de Desempenho da Transmissão - Conteúdos de Fiscalização da Transmissão. Retrieved April 11, 2018, from http://www.aneel.gov.br/fiscalizacao-da-transmissao-conteudos/- /asset_publisher/agghF8WsCRNq/content/paineis-de-desempenho-da- transmissao/656808?inheritRedirect=false&redirect=http%253A%252F%252Fww w.aneel.gov.br%252Ffiscalizacao-da-transmissao-conteudos%253Fp_p_id%25 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (2018a). Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão. Brasília. Retrieved from http://www.aneel.gov.br/documents/656808/0/Relatório+de+Monitoramento+d e+Empreendimentos+de+Transmissão/4e3403a7-44bd-4d6f-bad1-4e9fea56f79d Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. (2018b). Entenda a Expansão da Transmissão - Expansão da Transmissão - ANEEL. Retrieved April 11, 2018, from http://www.aneel.gov.br/expansao-da-transmissao/- /asset_publisher/2ggRKcvhuMaw/content/entenda-a-expansao-da- transmissao/656808?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel. gov.br%2Fexpansao-da- transmissao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2ggRKcvhuMaw%26p Cordeiro, G. M., & Paula, G. A. (1989). Modelos de regressao para análise de dados univariados. In 17o Coloquio Brasilero de Matemática. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA. Costa, T. R. V. da, Silva, E. M., Filho, I. S. G., Santos, E. C. dos, & Lima, C. M. (2013). Um panorama sobre as obras de transmissão de energia elétrica no Brasil. In XXII SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (p. 9). Brasília: Cigré. Field, A. . (2009). Descobrindo a Estatística usando o SPSS. Descobrindo a Estatística usando o SPSS (2nd ed.). Porto Alegre: Artmed. OECD. (2014). Regulatory Enforcement and Inspections. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264208117-en
ANEEL 270
Número: 48534.004737/2019-00
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. (2017). Relatório de novas instalações da Rede Básica – Acompanhamento Geral - Re.ONS – 2.1 - 062/2007 - Rev. 111. Rio de Janeiro. Retrieved from http://sindat.ons.org.br/SINDAT/Home/ControleSistema Torres, C., & Lélis, J. C. (2009). Garantia de Sucesso em Gestão de Projetos (1st ed.). São Paulo: Brasport. Retrieved from http://www.brasport.com.br/gerenciamento- de-projetos/desempenho-gerencial/garantia-de-sucesso-em-gestao-de-projetos/
ANEEL 271
Número: 48534.004737/2019-00
9. Anexo I – Matriz de criticidade dos empreendimentos de expansão da transmissão – Ano 2019
Ordem Transmissora Código SIGET Nome do Empreendimento Média 1 XRTE T2016-018 LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS 5,709 CA/CC 800 KV 2 TSE T2017-040 LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE 5,682 Queimada Nova II 3 CHESF T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu 5,663 4 GSTE T2016-113 LT 500kV João Câmara III - Açu III C2 e LT 500kV Açu III - Milagres II C2 5,634
5 RIALMA III T2017-065 LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1 5,459 6 EQTLT03 T2017-041 LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 5,395 7 JANAUBA T2017-026 LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 5,335 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 8 EQTLT04 T2017-023 LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino 5,320 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 9 ELETROSUL T2015-052-F Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaiba 3 /Candiota 2 RS 5,240 10 SITE T2018-015D Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 5,196 11 SITE T2018-015A Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 5,011 12 EKTT 1 T2018-014 LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2 4,958 13 TESB T2011-170-G SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV 4,899 Restinga-Viamão3 14 ARGO T2016-093 Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e 4,895 MA. 15 TESB T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 4,710 16 EQTLT02 T2017-039 LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT 4,687 Gilbués II - G.do Ouro II 17 ELETRONORTE T2014-020 LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e 4,631 Cruzeiro do Sul 230/69 kV 18 TESB T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita 4,535 19 TESB T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12) 4,489 20 TRANSNORTE T2012-033-A LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa 4,488 Vista 21 ETAP T2016-112 LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III 4,469 (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV 22 RIALMA II T2017-058 LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro 4,468 23 PBTE T2016-104 LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) 4,422 24 GENEBRA T2014-075-D SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - 4,404 Fernão Dias C1 SP 25 ASSÚ T2018-026 SE 500/230 kV Açu III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 4,397 kV 26 TESB T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 4,369 27 LTTE T2012-040 LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV 4,356 28 TCC T2017-035 LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio 4,347 Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad 29 CHESF T2012-114-C LT 230 kV Russas II /Banabuiu 4,343 30 T2017-087-E LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- 4,318 Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2
ANEEL 272
Número: 48534.004737/2019-00
31 SITE T2018-015C Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 4,271 32 ETB T2016-111 LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II 4,262 - Gentio do Ouro II C1 33 GENEBRA T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP 4,258 34 MANTIQUEIRA T2016-075-H SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 4,227 e LTs 345 e 500 kV. 35 GENEBRA T2014-075-F SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de 4,212 autotransformadores) 36 SANTA LUCIA T2016-077 LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 4,173 37 SITE T2018-015B Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará 4,164 38 CHESF T2012-057-A LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV 4,133 39 EQTLT01 T2017-038 LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 4,130 40 TPE T2017-030 LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 4,088 2, SE 500/230kV G.Valadares 6 41 IE ITAQUERÊ T2017-049 SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (- 4,082 180/+300) Mvar 42 GUAPORÉ T2017-081-B SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. 4,059 43 SNEE T2018-009 LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. 4,037 Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada 44 BORBOREMA T2018-053B SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 4,011 230KV NA SE J.PESSOA II 45 SÃO PEDRO T2014-014-B Suprimento ao Oeste da Bahia - LTs entre SE Rio Grande II e SEs 4,008 Barreiras I e II 46 CHESF T2010-090-B LT 230 kV Paraiso / Açu / Mossoró 3,939 47 CHESF T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2 3,923 48 ELETROSUL T2015-052-A Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul 3,907 49 ITACAIÚNAS T2013-042 LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 3,907 50 CHESF T2009-225-A LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II 3,902 51 ALIANÇA T2017-067 Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catariana: Regiões Sul e 3,887 Extremo Sul 52 CHESF T2000-256 LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 3,881 kV 53 AGUA AZUL T2016-080 AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV 3,835 54 ELETROSUL T2015-052-E Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS 3,830 55 VEREDAS T2017-028 LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 3,768 C1 e SE 500 kV Arinos 2 56 ETC T2016-101 SE Rio Novo do Sul 345/138 kV 3,759 57 IE AGUAPEÍ T2017-051-B SE 440/138 kV Baguaçu 3,740 58 VINEYARDS T2017-059-C SE 230/69 kV Vinhedos 3,731 59 CHESF T2012-053-A SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA 3,727 60 CHESF T2012-057-B LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV 3,723 NOSSA SENHORA DO SOCORRO 61 ARTEON T2017-053 SE 500/138 kV Resende 3,706 62 ELETROSUL T2015-052-B Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 3,703 1 RS 63 MA I T2017-052-B LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV 3,693 64 GENEBRA T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR 3,683 65 MIRACEMA T2016-056 LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE 3,683 Lajeado e SE 230/138kV Palmas
ANEEL 273
Número: 48534.004737/2019-00
66 ELETROSUL T2015-052-C Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria 3,674 67 TDG T2010-058-A LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2 3,673 68 IE AGUAPEÍ T2017-051-A SE 440/138 kV Alta Paulista 3,662 69 CEMIG-GT T2015-037 Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 3,641 70 PRTE T2016-103 LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3 3,638 71 TESB T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara 3,634 72 RIALMA I T2017-088 LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Currais 3,623 Novos II 73 BORBOREMA T2018-053A SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 3,622 230kV na SE J. Pessoa II 74 MARACANAÚ T2018-057 SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2 3,615 75 TROPICALIA T2017-029 LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 3,612 76 BORBOREMA T2018-053C Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região 3,612 Metropolitana de João Pessoa 77 T2017-050 SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar 3,610 78 EQTLT05 T2017-024 LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 3,608 79 IE T2017-043 LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 3,593 PARAGUAÇU 80 IE AIMORÉS T2017-042 LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 3,593 81 ELTE T2014-080-A LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da 3,589 Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV 82 ETEPA T2017-085 LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu 3,582 83 EQTLT06 T2017-025 LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 3,570 84 CAMPITIBA T2016-078 LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 3,564 85 ARGO II T2017-027 SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) 3,564 Mvar. 86 Macedo T2015-036-B LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3 3,550 87 ELETROSUL T2015-052-D Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravatai 3 RS 3,548 88 T2017-063-E LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí 3,543 Norte 89 COPEL-GT T2016-106-B LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 3,537 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/ 90 SP-MG T2017-089 LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2 3,533 91 ELTE T2014-080-B SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA 3,531 92 FURNAS T2014-094 SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3,530 3x550 MVA e conexões. 93 EQTLT07 T2017-032-A LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba. 3,528 94 MANTIQUEIRA T2016-075-I SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 3,525 500 kV - 150 Mvar 95 ECB ME T2017-022 SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) 3,525 Mvar 96 MARIANA T2014-054 LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1 3,521 97 PARANAITA T2016-081 PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 3,517 500 kV 98 TSM T2017-083 LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio 3,504 99 GUAIRA T2017-062-B SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana 3,504 C1 100 Timóteo- T2012-030 LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2 3,483 Mesquita
ANEEL 274
Número: 48534.004737/2019-00
101 MANTIQUEIRA T2016-075-B SE Itabira 5 500/230 kV 3,478 LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 102 CHESF T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3 3,469 103 MARITUBA T2018-063 LT 500kV Tucuruí - Marituba C1 3,469 104 CASTANHAL T2017-090 SE 230/138kV Castanhal 3,467 105 EQTLT07 T2017-032-D SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) 3,460 106 BRLIG T2017-066 LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD 3,431 107 MANTIQUEIRA T2016-075-K SE Varginha 4 345/138 kV 3,429 108 SANTA MARIA T2016-033 LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km 3,423 109 MA I T2017-052-A LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3 3,421 110 GUAPORÉ T2017-081-D SE 230/69 kV Coletora Porto Velho 3,420 111 T2017-063-C LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD 3,417 112 LITORAL SUL T2016-079-B SE Tubarão Sul 230/138 kV 3,410 113 EQTLT07 T2017-032-B LT 230kV Marituba - Castanhal C1 3,401 114 CHESF T2015-017 Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3,400 3x250 MVA, e conexões. 115 GUAPORÉ T2017-081-A LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná 3,397 C4 116 IE ITAUNAS T2017-036 LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 3,391 133 MVA e Compensador Estático 3 117 VINEYARDS T2017-059-A LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE 3,389 Lajeado 3 230/69 kV 118 COPEL-GT T2016-106-C SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA 3,380 119 ESTE T2017-031 LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2. 3,380 120 MANTIQUEIRA T2016-075-D SE João Monlevade 4 230/69 kV 3,371 121 LEST T2017-054-B LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2 3,368 122 CHESF T2012-057-C SE 230/138 KV POÇÕES II 3,364 123 Paraíso T2015-041-B LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT 3,358 Campo Grande 2 - Chapadão 124 T2017-048 SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV 3,351 125 FOTE T2014-021-A LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará 3,351 126 T2017-064 SE Sobral III CE 3,348 127 CHESF T2009-224 LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 3,337 128 T2017-063-A SE Guaíra 525 kV e LT 525 kV Guaíra - Foz do Iguaçu - CD 3,321 129 MANTIQUEIRA T2016-075-A LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 3,312 130 GUAPORÉ T2017-081-C SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar. 3,309 131 IE ITAPURA T2017-084 SE 440 kV Bauru - Compensador Estático 3,309 132 EDP T2017-037 SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV 3,294 Linhares 2 - São Mateus 2 133 COPEL-GT T2016-106-A LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 3,274 134 LEST T2017-054-A LT 500 kV Xingó - Jardim C2 3,274 135 EDTE T2016-105 LT 500kV Ibicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 3,272 500/230 kV Poções III 136 GENEBRA T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP 3,272 137 GENEBRA T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP 3,272 138 ETENE T2017-055 LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2 3,254 139 Paraíso T2015-041-A LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 3,252 140 MANTIQUEIRA T2016-075-J SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV 3,245
ANEEL 275
Número: 48534.004737/2019-00
141 COPEL-GT T2016-106-D LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza 3,235 142 VINEYARDS T2017-059-B LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2 3,234 143 MANTIQUEIRA T2016-075-F SE Braúnas 230/138 kV 3,214 144 ENERGISA T2017-061 LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 3,208 PARÁ I kV Santana do Araguaia 145 LITORAL SUL T2016-079-A LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilhinha e SE Torres 2 3,204 146 T2017-063-D SE Sarandi 525 kV 3,204 147 FURNAS T2014-067 Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 3,202 345/138 kV na SE Viana 148 Z2 T2017-076A SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto 3,200 149 T2017-063-B LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD 3,194 150 ENERGISA T2017-082 LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde 3,194 GOIÁS I Norte 151 ENERGISA T2018-055-B LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora 3,194 PARÁ 152 FOTE T2014-021-C SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - 3,183 Pinhalzinho C2 153 IE TIBAGI T2017-094 LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2 3,182 154 MA II T2017-074A SE 230/69kV Chapadinha II 3,175 155 ITAMARACÁ T2018-027 SE 230/69 kV Fiat Seccionadora 3,165 156 Z2 T2017-076B SE Boa Esperança II 3,162 157 MANTIQUEIRA T2016-075-E SE Janaúba 3 230/138 kV 3,156 LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 158 EQTLT08 T2017-057-A LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós 3,151 159 FURNAS T2014-095 SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para 3,150 substituição do pátio existente. 160 ARCOVERDE T2017-056-A LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II 3,135 161 CHESF T2016-087 SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e 3,134 adequações associadas. 162 Z2 T2017-076C SE Teresina II 3,133 163 COPEL-GT T2016-106-E SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 MVA 3,122 164 ARCOVERDE T2017-056-B SE 230/69 kV Garanhuns II 3,097 165 TDG T2014-061 Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º 3,088 Transformador de Aterramento 166 MANTIQUEIRA T2016-075-G SE Timóteo 2 230/138 kV 3,088 167 MA II T2017-074B LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1 3,088 168 T2017-087-A LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS 3,087 169 T2017-087-C LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS 3,087 170 MANTIQUEIRA T2016-075-C LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2 3,068 171 GUAIRA T2017-062-A LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS 3,068 172 MA II T2017-074C LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1 3,068 173 ENERGISA T2018-055-C LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2 3,068 PARÁ 174 RIBEIRO T2018-065 LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2 3,068 GONÇALVES 175 T2017-087-B LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS 3,067 176 T2017-087-D LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS 3,067 177 Firminópolis T2016-051 LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO 3,058 178 GUAPORÉ T2017-081-E SE 230/138 kV Jaru 3,058
ANEEL 276
Número: 48534.004737/2019-00
179 CTEEP T2000-224 Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV 3,035 180 CHESF T2015-009 SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e 3,013 conexões. 181 CHESF T2016-089 SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e 2,992 adequações associadas. 182 ARCOVERDE T2017-056-C LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II 2,990 183 CHESF T2016-007 SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 2,965 MVA 184 EQTLT07 T2017-032-C Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE 2,950 Marituba 185 EQTLT08 T2017-057-B SE Rurópolis - Compensador Síncrono 2,943 186 FURNAS T2015-048 LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito 2,925 simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM 187 MATA T2018-064 LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2 2,901 GRANDE 188 CHESF T2016-088 SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e 2,871 adequações associadas. 189 LARANJAL T2015-064 LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3 2,867 190 EQTLT08 T2017-057-D LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2 2,842 191 TAESA T2017-017 SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV 2,820 Gurupi – Serra da Mesa C2 192 TAESA T2017-018 SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da 2,820 LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2 193 FURNAS T2016-061 SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, 2,812 (3+1)x133,3 MVA e outras obras 194 EQTLT08 T2017-057-C LT 230 kV Xingu - Altamira C1 2,800 195 CHESF T2016-090 SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV 2,767 e adequações associadas. 196 ELETROSUL T2018-022 SE Blumenau - Instalação do 2° Banco de Reatores de Barras 525 kV - 2,745 150 MVA (3 x 50) 197 CEMIG-GT T2018-002 Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 2,738 198 LYON II T2018-062A SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV 2,736 199 CHESF T2013-068 LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapacitação de curta duração de 300 2,726 MVA para 380 MVA. 200 CELG G&T T2014-026 ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 2,713 3x16,67 MVA e conexões associadas 201 CELG G&T T2014-028 SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e 2,694 conexões. Adequação de arranjo em 230 kV. 202 ELETRONORTE T2017-046-A SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 2,688 kV Miracema - Gurupi C1 203 LYON II T2018-062B SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV 2,688 204 CELG G&T T2014-029 SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 2,684 MVA e conexões associadas 205 CELG G&T T2014-027 SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e 2,678 conexões associadas 206 CHESF T2016-048 LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta 2,670 duração de 595 A para 630 A. 207 CHESF T2000-110 LT Funil / Itapebi 2,644 208 CHESF T2016-091 SE Paulo Afonso IV – Separação,no setor de 500 kV,dos bancos 05T7 2,640 e 05T8 em vãos distintos
ANEEL 277
Número: 48534.004737/2019-00
209 ENGIE T2018-012-A LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul- 2,637 P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa 210 ETES T2018-028 SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 2,632 3 x 50 MVA 211 AFLUENTE T T2011-192 LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. 2,621 212 SÃO T2018-054-B LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD 2,600 FRANCISCO 213 ELETROSUL T2017-069 SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 2,597 MVA e conexões. 214 LINHA VERDE T2018-013 LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2 2,593 II 215 CHESF T2009-155 LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de 2,582 carregamento 216 LINHA VERDE I T2018-016 LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 2,574 217 CHESF T2010-086 Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II 2,566 218 ETN T2015-060 SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 2,535 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões 219 LYON III T2018-079 SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 2,504 kV Chapada II - Chapada III 220 SÃO T2018-054-A LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu 2,494 FRANCISCO 221 DUNAS T2018-069-B Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - 2,484 SE Pacatuba 222 CHESF T2016-025 INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, 2,475 NA SE BANABUIÚ 223 DUNAS T2018-069-A Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - 2,416 SE Jaguaruana e LTs 224 SÃO PEDRO T2016-049 Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da 2,387 São João Transmissora. 225 EKTT 2 T2018-010 LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa 2,386 Luzia II 226 CHESF T2012-053-B LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá 2,373 227 CTEEP T2017-097 DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da 2,335 LT Taquaruçu – Dracena 228 LYON T2018-073 SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. 2,319 Mangabeira - Camaçari II C2 229 LAGOS T2018-068 LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da 2,319 LT 345 kV COMPERJ-Macaé 230 CHESF T2012-075 Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, 2,318 adequações e recapacitação da LT. 231 IE BIGUAÇU T2018-066 LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 2,310 MVA 232 DUNAS T2018-069-D Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - 2,300 LT 230kV Caraúbas II - Açu III 233 BRE 2 T2018-071 SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 2,300 kV Cicero Dantas - Catu C2 234 MIRACEMA T2017-092 SE Miracema - Adequação do Módulo Geral 500 kV e instalação de 2,292 módulo de interligação de barras 235 BRE T2018-011 Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro 2,290 236 RIO CLARO 2 T2018-078 SE 230/69 kV Cruz Alta 2,280 237 SOLARIS T2018-056-A LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba 2,280
ANEEL 278
Número: 48534.004737/2019-00
238 ENGIE T2018-012-D LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV 2,277 Guarapuava Oeste 239 CHESF T2015-076 LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de 2,271 linha. 240 ENGIE T2018-012-B LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 2,258 230/138 kV União da Vitória Norte 241 RIO CLARO 2 T2018-075 SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV 2,251 Rondonópolis - Rio Verde 242 GOYAZ T2018-089B SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kVseccionamento da LT 2,242 345 kV 243 BRE 3 T2018-074 SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV 2,232 Paulo Afonso III - Angelim C1 244 ENERGISA T2018-055-A SE Serra Pelada 500/138 kV 2,232 PARÁ 245 CEMIG-GT T2015-047 SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e 2,222 adequações. 246 IE ITAPURA T2018-077 SE 500/230 kV Lorena 2,222 247 ENGIE T2018-012-C LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati 2,219 Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA; 248 ENGIE T2018-012-E SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA 2,209 249 SOLARIS T2018-056-B SE 500/230 kV Janaúba 3 2,193 250 FURNAS T2000-198 SE Mascarenhas de Moraes 2,186 251 Narandiba T2018-042 SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV,100 MVA, e conexões. 2,178 252 CHESF T2009-124 SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA 2,174 253 DUNAS T2018-069-C Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - 2,164 LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba 254 SOLARIS T2018-056-C LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1 2,154 255 ELETROSUL T2011-025 LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba) 2,149 256 FURNAS T2009-174 SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA 2,141 257 GOYAZ T2018-089A LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1 2,135 258 GOYAZ T2018-089C SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) 2,125 Mvar; 259 CHESF T2012-062 Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações 2,108 para conexão da SE Mirueira II. 260 CELG G&T T2017-110 SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 2,091 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA. 261 CTEEP T2016-063 SE Norte - 5° TR 345/88 kV - 400 MVA 2,067 262 CHESF T2013-019 SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA) 2,063 263 CHESF T2013-020 SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA) 2,062 264 MARIANA T2017-103 SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana 2,024 Transmissora 265 CHESF T2013-070 LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 1,993 MVA para 247 MVA. 266 CHESF T2013-069 LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapacitação de curta duração de 300 1,973 MVA para 380 MVA. 267 CTEEP T2013-057 Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I 1,938 268 AMAZONAS T2017-001 SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV 1,911 GT – 150 MVA e conexões. 269 CHESF T2011-151 LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) 1,883
ANEEL 279
Número: 48534.004737/2019-00
270 CEMIG-GT T2016-085 SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da 1,876 proteção em 500 kV. 271 CEEE-GT T2015-026 LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI–CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho 1,872 linha de transmissão para 2x636 KCMIL. 272 COPEL-GT T2016-039 SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV 1,863 (3+1)x66,6 Mvar e outros 273 CEMIG-GT T2015-038 Ampliação da Transformação na SE Ipatinga 1,848 274 CEMIG-GT T2016-086 SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da 1,838 proteção em 500, 345 e 138 kV. 275 CHESF T2009-156 LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para 1,835 elevar limite de carregamento 276 CHESF T2015-018 Subestação Ibicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 1,832 3 x 100 MVA, e conexões. 277 CHESF T2010-048 SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA 1,830 278 CHESF T2009-120 SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA 1,826 279 CEMIG-GT T2015-071 Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e 1,801 adequações. SE São Gonçalo do Pará 280 AFLUENTE T T2016-069 SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 1,778 230 kV Funil - Poções II. 281 CTEEP T2014-043 SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 1,775 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe 282 CEEE-GT T2015-025 LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da 1,769 linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL. 283 FURNAS T2017-073 SE Campos - adequação do setor de 138 kV 1,759 284 CTEEP T2017-098 DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da 1,751 LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia 285 CHESF T2016-002 TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II 1,739 286 CEMIG-GT T2016-084 SE São Simão – Instalação de secionadoras em EL e adequação da 1,738 proteção em 500 kV. 287 CHESF T2015-066 Instalação do 3° banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 1,737 3x200 MVA, na subestação Suape II. 288 CHESF T2012-106 SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV 1,724 289 CEMIG-GT T2016-009 SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva 1,724 e adequações. 290 PPTE T2016-034 SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 1,717 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações. 291 TER T2015-059 SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trífásico 230/138/13,8 kV 1,716 150 MVA e conexões. 292 CEMIG-GT T2015-039 Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2 1,714 293 CEMIG-GT T2018-004-A Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita 1,711 294 CHESF T2016-065 SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 1,711 KV, DE 33 MVA, POR TRAFO DE 100 MVA 295 ELETROSUL T2017-108 SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4 1,693 296 CELG G&T T2018-037 SE Carajás - Instalação do 3° Autotransformador 230/138 kV 1,693 297 CHESF T2016-062 SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV 1,691 298 CHESF T2016-020 LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV 1,687 299 CHESF T2016-068 Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV 1,673 300 FURNAS T2016-055 SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – 1,664 (3+1) x 133 MVA, e conexões.
ANEEL 280
Número: 48534.004737/2019-00
301 ELETROSUL T2018-020 Subestação Londrina - Instalação do 1° e 2° Banco de Reatores de 1,664 Barra 525 kV - 150 Mvar 302 FURNAS T2016-029 Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV 1,656 303 ELETRONORTE T2016-036-A LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, 1,654 na Subestação Vilhena. 304 ELETROSUL T2018-021 Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3° transformador trifásico 230/69 kV 1,654 - 83 MVA 305 CHESF T2016-097 Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe 1,652 306 ELETRONORTE T2017-046-B SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série 1,649 (Desmontagem) 307 ELETRONORTE T2016-096 SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador 1,647 308 GSTE T2017-111 SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e 1,645 barramentos para operacionalizar a SE. 309 TAESA T2017-002 SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar 1,637 em substituição ao existente. 310 FURNAS T2017-014 SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVAr 1,635 311 FURNAS T2017-015 SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVAr 1,635 312 FURNAS T2017-016 Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV 1,635 313 CEMIG-GT T2018-003 Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6 1,632 314 CEEE-GT T2017-072 SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 1,626 MVA e conexões. 315 FURNAS T2016-092 SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV 1,625 316 TAESA T2017-004 SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 1,618 Mvar em substituição ao existente. 317 ELETRONORTE T2016-036-B Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na 1,609 Subestação Vilhena. 318 AMAZONAS T2017-047 SE Cristiano Rocha - Adequação da subestação aos Procedimentos de 1,607 GT Rede 319 CTEEP T2014-009 LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 1,606 MCM, 50 km de extensão. 320 CHESF T2016-019 LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO 1,580 321 CHESF T2016-006 LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade 1,566 de curta duração de 631A para 795A. 322 ELETRONORTE T2015-045 SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 1,558 150 MVA Reserva. 323 CHESF T2011-029 LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) 1,521 324 Xingu T2014-096 SE Jurupari - 3° Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 1,481 MVA e conexões. 325 CHESF T2015-075 LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de 1,416 curta duração de 437 A para 621 A. 326 CTEEP T2017-020 Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de 1,397 transferência de ativos. 327 ELETRONORTE T2016-057 Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal 1,331 328 CEEE-GT T2000-197 SE Scharlau (CEEE) 1,211 329 Iracema T2015-065 SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de 1,190 barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar 330 FURNAS T2017-071 SE CAMPOS - substituição do TR3 1,144 331 FURNAS T2018-024 SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV 1,135 332 ODOYÁ T2017-060 LT 500 kV Sobradinho – Juazeiro da Bahia III – Instalação de OPGW, 1,114 demais obras necessárias.
ANEEL 281
Número: 48534.004737/2019-00
333 RPTE T2014-044 SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – 1,106 Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil. 334 FURNAS T2017-070 SE CAMPOS - substituição do TR2 1,090 335 CEMIG-GT T2016-001 SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, 1,040 e conexões e adequações. 336 COPEL-GT T2018-032 SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 0,970 230/138 kV 67,5 MVA. 337 CHESF T2010-073 LT 69 kV Pituaçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba 0,920 338 CEEE-GT T2011-121 SE Ijuí - Novo barramento de 23kV, adequações e ampliação de 0,910 módulo geral. 339 CHESF T2013-080 SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2° e 3° TR 0,909 138/69/13,8 kV, 50 MVA 340 CEMIG-GT T2011-045 SE Juiz de Fora 1 – Seccionamento da barra de 138 kV e instalação de 0,907 um IB 138 kV BPT. 341 CEEE-GT T2009-040 SE Santa Marta - Adeq. da proteção da LT 138kV Santa Marta - Passo 0,894 Fundo 1 342 CEMIG-GT T2018-004-B Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE 0,878 Mesquita 343 CHESF T2013-079 SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 0,870 50 MVA 344 CEMIG-GT T2015-056 SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e 0,840 conexões e adequações. 345 TP NORTE T2018-001-A SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires 0,829 (Matrinchã) 40 Meses 346 CELG G&T T2014-101 SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação 0,798 do trafo reserva e conexões. 347 CEEE-GT T2013-086 SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em 0,776 substituição ao existente 348 TESB T2014-088 SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 0,773 kV, de 83 MVA, e conexões. 349 LTTE T2014-079 SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 0,766 3x300 MVA, e conexões. 350 CELG G&T T2015-002 SE Firminopolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 0,751 kV – 3x50 MVA e conexões. 351 CEMIG-GT T2016-031 SE Barbacena 2 - Instalação do 2° TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 0,750 2 BC 13,8 kV 352 FURNAS T2016-011 SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 0,744 63 kA. 353 CEEE-GT T2016-060 SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 0,732 KV, DE 83 MVA, POR DOIS 354 FURNAS T2012-111 SE BRASÍLIA GERAL - Dois módulos de interligação de barras em 34,5 0,703 kV, arranjo BPT. 355 CTEEP T2017-091 SE ITAPETININGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR- 0,703 2 e modulos associados 356 CEEE-GT T2017-021 Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e 0,693 proteção diferencial adaptativa. 357 CEEE-GT T2018-018 Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de 0,693 Castilhos 1 358 COPEL-GT T2018-031 SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e 0,693 TR2 230/34,5/13,8 kV.
ANEEL 282
Número: 48534.004737/2019-00
359 COPEL-GT T2015-077 SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAr, 0,688 138 kV 360 CHESF T2016-095B Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE 0,685 PIRIPIRI 361 CEEE-GT T2018-019 Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE 0,683 Sanremo 362 FURNAS T2016-042 SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV 0,675 363 CTEEP T2017-105 SE Milton Fornasaro 0,674 364 COPEL-GT T2018-029 SE Realeza Sul - Instalação do 2° Autotransformador Trifásico 230/138 0,674 kV – 150 MVA e conexões. 365 COPEL-GT T2018-033 SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores 0,674 Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA 366 COPEL-GT T2016-021 SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV 0,674 367 CEMIG-GT T2017-079 SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao 0,666 transformador TR1 368 CHESF T2015-074 LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de 0,665 curta duração de 516 A para 621 A. 369 TP NORTE T2018-001-C SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires 0,654 (Matrinchã) 24 Meses 370 AMAZONAS T2017-003 SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 0,654 GT 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões. 371 CHESF T2014-005 SE Recife II - Remanejamento de fase monofásica 500/230/13,8 kV 0,650 kV, 200 MVA, da SE Sobral III 372 CEEE-GT T2018-005 Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da 0,647 SE Erechim 1 373 CTEEP T2017-096 DIT CTEEP - Recapacitação de 28 km do trecho entre a SE Florida 0,645 Paulista e a derivação Oswaldo Cruz 374 CELG G&T T2018-030 SE Anhanguera - Substituição do 3° Autotransformador 230/138 kV 0,645 375 COPEL-GT T2018-034 SE Ponta Grossa Sul - Instalação de um Banco de Capacitores de 15 0,645 Mvar 138 kV. 376 COPEL-GT T2018-035 LT 230 kV Londrina ESU – Ibiporã C1 e C2 - Recapacitação de longa 0,645 duração de 570 A para 879 A 377 COSTA OESTE T2017-107 SE Umuarama 0,645 378 AMAZONAS T2017-006 SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 0,645 GT 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões. 379 CEEE-GT T2018-006 Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da 0,640 SE UHE Canastra 380 CTEEP T2017-099 SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV 0,635 de 30 Mvar por um de 100 Mvar. 381 CTEEP T2017-100 SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 0,635 Mvar. 382 FURNAS T2017-007 SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar 0,635 em subst. ao existente (BC1). 383 FURNAS T2017-008 SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar 0,635 em subst. ao existente (BC2). 384 FURNAS T2017-009 SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar 0,635 em subst. ao existente (BC3). 385 INTESA T2017-010 SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar 0,635 386 PARANAÍBA T2017-109 SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV 0,635 387 CTEEP T2017-106 SE Barra Bonita 0,632 388 CEMIG-GT T2017-078 SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva 0,627
ANEEL 283
Número: 48534.004737/2019-00
389 FURNAS T2017-075 SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 0,625 kV 390 TROPICALIA T2018-038 SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 0,625 kV, arranjo DJM. 391 FURNAS T2017-068 SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV 0,623 392 TAESA T2017-045 Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas 0,621 393 CTEEP T2017-101 SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 0,618 MVA e dos módulos de conexão. 394 ELETRONORTE T2017-095 SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV 0,615 395 ELETRONORTE T2017-104 SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de 0,615 Aterramento 69 kV 396 PRTE T2018-001-B SE Ribeirãozinho - Instalação de Interligação de Barras (PRTE) 0,615 397 CTEEP T2018-023 LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo 0,613 circuito 398 INTESA T2017-012 SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar 0,612 399 INTESA T2017-013 SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar 0,612 400 CEEE-GT T2018-007 Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 0,608 138/69 kV) da SE Osório 2 401 CEMIG-GT T2017-080 SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao 0,607 transformador TR2
ANEEL 284