Zał ącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ......

W dniu...... w Strzegowie pomi ędzy: Gmin ą Strzegowo z siedzib ą w Strzegowie przy ul. Plac Wolno ści 32 zwan ą dalej “Zamawiaj ącym”, reprezentowanym przez: Wójta Gminy Strzegowo - mgr in Ŝ. Wiesława Zalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Staniszewskiej a ...... z siedzibą w ...... *wpisan ą/ym do ...... , prowadzonego przez ...... pod nr ...... zwan ą/ym dalej “Wykonawc ą”, reprezentowan ą/ym przez: - ...... NIP ...... Urz ąd Skarbowy ...... , została zawarta umowa nast ępuj ącej tre ści:

Niniejsza umowa jest konsekwencj ą zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie ń publicznych oraz nast ępstwem wyboru przez Zamawiaj ącego oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówie ń Publicznych Nr ...... data zamieszczenia ……… .

§ 1 Definicje UŜyte w tre ści umowy poj ęcia i okre ślenia nale Ŝy rozumie ć: Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre ślony w dokumentacji robót. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalaj ące szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. Front robót - przestrze ń, w której prowadzone s ą roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urz ądzenia Wykonawcy. Harmonogram – harmonogram robót. Odbiór cz ęś ciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem robót ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocen ę wykonania robót. Odbiór ko ńcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrze Ŝeń w stanie gotowym do eksploatacji i u Ŝytkowania po pozytywnym zako ńczeniu odbiorów cz ęś ciowych. Wada - cecha zmniejszaj ąca warto ść wykonanych robót ze wzgl ędu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacj ą Zamawiaj ącego lub obowi ązuj ącymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedz ą techniczn ą, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Gwarancja, gwarancja jako ści - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urz ądzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odr ębnie wystawiony przez Wykonawc ę na wykonany przedmiot umowy okre ślający zakres i terminy oraz uprawnienia okre ślone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

1

Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy - zabezpieczenie słu Ŝą ce pokryciu roszcze ń z tytułu niewykonania lub nienale Ŝytego wykonania umowy. 10.Podwykonawca - osob ę fizyczn ą lub prawn ą, z któr ą Wykonawca za zgod ą Zamawiaj ącego zawarł umow ę o wykonanie cz ęś ci przedmiotu umowy. 11. Siła wy Ŝsza - przez sił ę wy Ŝsz ą Strony rozumiej ą zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezale Ŝne od woli Stron, uniemo Ŝliwiaj ące wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie mo Ŝna zapobiec, ani przeciwdziała ć przy zachowaniu nale Ŝytej staranno ści.

§ 2 Przedmiot umowy Zamawiaj ący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj ące na Rozbudowie systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Strzegowo . Szczegółowy zakres robót został okre ślony w nast ępuj ących dokumentacjach projektowych: 1/ projekt budowlano-wykonawczy – kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przył ączami i przepompowniami rejonowymi TOM I – Gi Ŝyn, Gi Ŝynek oraz cz ęś ciowo Unierzy Ŝ i Strzegowo TOM II – Prusocin, Giełczyn, Giełczynek, Staroguby, Breginie oraz cz ęś ciowo Strzegowo, Rydzyn Szlachecki i Rydzyn Wło ścia ński, 2/ opinia geotechniczna pod projektowan ą kanalizacj ę sanitarn ą w miejscowo ściach: Gi Ŝyn, Gi Ŝynek i Unierzy Ŝ gm. Strzegowo, 3/ opinia geotechniczna pod projektowan ą kanalizacj ę sanitarn ą w miejscowo ściach: Prusocin, Giełczyn, Giełczynek, Staroguby, Breginie gm. Strzegowo, 4/ projekt wykonawczy - budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Konotopa, 5/ projekt budowlany - budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Konotopa, 6/ projekt budowlany rozbudowy stacji wodoci ągowej w Pokrytkach, 7/ projekt wykonawczy rozbudowy stacji wodoci ągowej w Pokrytkach, 8/ projekt budowlany rozbudowy stacji wodoci ągowej w Unierzy Ŝu, 9/ projekt wykonawczy rozbudowy stacji wodoci ągowej w Unierzy Ŝu. oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- zał ącznik nr 3 do umowy .

§ 3 Obowi ązki Stron 1. Do obowi ązków Zamawiaj ącego nale Ŝy: 1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzie ń przekazania frontu robót, 3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy okre ślonego w § 2 umowy. 2. Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 3. Do obowi ązków Wykonawcy nale Ŝy: 1) przyj ęcie frontu robót, 2) zagospodarowanie miejsca składowania oraz doprowadzenie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt, 3) utrzymanie porz ądku, ochrona mienia znajduj ącego si ę na terenie budowy, 4) przestrzeganie obowi ązuj ących przepisów BHP, a w szczególno ści ppo Ŝ. w trakcie wykonywania robót,

2

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, je Ŝeli b ędzie to niezb ędne dla zachowania terminu wykonania robót, 6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 7) stosowanie materiałów i urz ądze ń posiadaj ących odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniaj ących sprawno ść eksploatacyjn ą oraz wykonanego przedmiotu umowy, 8) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 9) informowanie Zamawiaj ącego o konieczno ści wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno ści ich wykonania, 10) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegaj ących zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikaj ących, je Ŝeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowi ązany jest odkry ć roboty lub wykona ć otwory niezb ędne do zbadania robót, a nast ępnie przywróci ć roboty do stanu pierwotnego, 11)zapłata odszkodowania z tytułu szkód mog ących zaistnie ć, w wyniku zdarze ń losowych i ponosi odpowiedzialno ść cywiln ą z tego tytułu, 12) poniesienie odpowiedzialno ści cywilnej za wszystkie powstałe szkody oraz nast ępstwa nieszcz ęś liwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, a powstałe w zwi ązku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 13) wykonawca przedmiotu zamówienia zobowi ązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz Rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. nr 75 poz. 527 ze zm.) Odpady powstaj ące podczas prac remontowych winny by ć przekazane w pierwszej kolejno ści do miejsc odzysku, a je Ŝeli z przyczyn technologicznych jest on niemo Ŝliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale Ŝy unieszkodliwi ć w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Potwierdzenie przekazania odpadu winno by ć potwierdzone przez Kart ę Przekazania Odpadu. Wykonawca powinien uzyska ć stosown ą decyzj ę na transport odpadów b ądź zleci ć tak ą usług ę podmiotowi posiadaj ącemu stosowna decyzj ę, 14) zapewnienie kierownika budowy.

§ 4 Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 1. Wykonawca, po zapoznaniu si ę z sytuacj ą faktyczn ą, w tym w szczególno ści ze stanem technicznym, dokumentacj ą techniczn ą, i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ŝe posiada niezb ędn ą wiedz ę fachow ą, kwalifikacje, do świadczenie, mo Ŝliwo ści i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i b ędzie w stanie nale Ŝycie wykona ć roboty budowlane na warunkach okre ślonych w umowie. 2. Zlecenie cz ęś ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowi ąza ń Wykonawcy wobec Zamawiaj ącego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej częś ci robót. 3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany b ędzie z udziałem nast ępuj ących Podwykonawców (Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców): ......

3

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5 Termin realizacji Umowy 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre ślony w § 2 umowy w terminach: 1) rozpocz ęcie ustala si ę od dnia ...... r. , 2) zako ńczenie przedmiotu umowy ustala si ę do dnia 30.09.2011 r. Poszczególne etapy realizacji robót b ędzie okre ślał harmonogram, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiaj ącym niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Przez zako ńczenie przedmiotu umowy rozumie si ę dokonanie odbioru ko ńcowego bez uwag, przekazanie Zamawiaj ącemu wszystkich znajduj ących si ę w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, okre ślonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6 Odbiór robót 1. Przedmiotem odbioru ko ńcowego jest cało ść robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cz ęś ciowym podlegaj ą roboty zanikowe, ulegaj ące zakryciu lub elementy robót według uzgodnie ń na budowie albo zako ńczone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem robót. 2. W odbiorach uczestnicz ą: przedstawiciele Zamawiaj ącego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 3. Do obowi ązków Wykonawcy nale Ŝy skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj ącemu najpó źniej w dniu zawiadomienia o gotowo ści do odbioru dokumentów pozwalaj ących na ocen ę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególno ści przekazanie: 1) dziennika budowy, 2) dokumentacji powykonawczej, 3) protokołów technicznych, cz ęś ciowych i mi ędzyoperacyjnych, 4) protokołów bada ń, 5) gwarancji, 6) instrukcji obsługi, 7) aprobat technicznych, 8) atestów i certyfikatów jako ści, 9) deklaracji zgodno ści z PN, 10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, je Ŝeli miały miejsce, 11) o świadczenia kierownika budowy : a) o zgodno ści wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow ę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowi ązuj ącymi przepisami i Polskimi Normami, b) o doprowadzeniu do nale Ŝytego stanu i porz ądku terenu budowy, a tak Ŝe w razie korzystania z ulicy, s ąsiedniej nieruchomo ści, budynku lub lokalu, c) o wła ściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 12) inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej przyj ętej do powiatowych zasobów geodezyjnych - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie wektorowym EWMAPA, 13) pozostałych dokumentów dotycz ących przedmiotu umowy. 4. Odbiór ko ńcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiaj ącego w ci ągu 14 dni, a odbiór cz ęś ciowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawc ę o gotowo ści

4

do odbioru. Osi ągni ęcie gotowo ści do odbioru ka Ŝdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 5. O osi ągni ęciu gotowo ści odbioru Wykonawca jest zobowi ązany zawiadomi ć Zamawiaj ącego pismem oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by ć na pi śmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiaj ący potwierdził fakt dor ęczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiaj ący wyznacza dzie ń i godzin ę odbioru. 6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrz ądowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na Ŝą danie Zamawiaj ącego jako ści robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. 7. Badania, o których mowa w ust.6 b ędą realizowane przez Wykonawc ę na własny koszt. 8. Je Ŝeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osi ągn ął gotowo ści do odbioru z powodu nie zako ńczenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywi ązania si ę z obowi ązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiaj ący mo Ŝe odmówi ć odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 9. Je Ŝeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiaj ącego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowo ści do odbioru przez Wykonawc ę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowi ązania wynikaj ącego z umowy. 10. Z czynno ści odbioru sporz ądza si ę protokół, który powinien zawiera ć ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiaj ącego od dnia odbioru ko ńcowego. Odbiór ko ńcowy jest dokonany po zło Ŝeniu stosownego o świadczenia przez Zamawiaj ącego w protokole odbioru ko ńcowego, zawieraj ącego wzmiank ę o odbiorze „bez uwag” lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuni ęcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 7 Wynagrodzenie i sposób rozlicze ń 1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre ślonego w § 2 umowy, Strony ustalaj ą wynagrodzenie ryczałtowe w ł ącznej kwocie ...... zł brutto, słownie: ...... 2. Zapłata wynagrodzenia nale Ŝnego Wykonawcy dokonywana b ędzie na rachunek bankowy, numer konta ...... 3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nast ąpi fakturami cz ęś ciowymi za całkowicie zako ńczone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem robót, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiaj ącym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Harmonogram robót przygotowany przez wykonawc ę uwzgl ędnia ć b ędzie wykonanie cz ęś ci zamówienia: kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przepompowniami rejonowymi w miejscowo ściach: Gi Ŝyn i Gi Ŝynek oraz cz ęś ciowo Unierzy Ŝ i Strzegowo (cały zakresu robót okre ślonego w projekcie budowlano- wykonawczym TOM I z wył ączeniem przył ączy kanalizacyjnych) w terminie do dnia 15.01.2011 r. Wystawienie faktur cz ęś ciowej nast ępuje na podstawie podpisanego przez Zamawiaj ącego protokołu odbioru cz ęś ciowego, a faktury ko ńcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiaj ącego protokołu odbioru ko ńcowego, a zapłata nast ępuje w terminie 30 dni od

5

dnia dor ęczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Pierwsza faktura cz ęś ciowa zostanie wystawiona przez wykonawc ą nie wcze śniej ni Ŝ 15.01.2011 r. 4. Zamawiaj ącemu przysługuje prawo wstrzymania płatno ści w przypadku nie przedło Ŝenia w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelno ść jest cz ęś ci ą składow ą wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuj ę si ę dat ę uznania rachunku podwykonawcy. 6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowi ązuje si ę do: 1) urz ądzenia terenu budowy, 2) poniesienia ewentualnych kosztów wył ącze ń i wł ącze ń energii elektrycznej, 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich cz ęś ci b ądź urz ądze ń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 4) demonta Ŝu, napraw, monta Ŝu ogrodze ń posesji oraz innych uszkodze ń obiektów istniej ących i elementów zagospodarowania terenu, 5) wykonania bada ń, prób i rozruchu, jak równie Ŝ do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących, 6) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione słu Ŝby geodezyjne obejmuj ącej wytyczenie oraz inwentaryzacj ę powykonawcz ą w wersji papierowej oraz elektronicznej, 7) dokonania uzgodnie ń, uzyskania wszelkich opinii niezb ędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do u Ŝytku, 8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 9) zapewnienia dozoru, a tak Ŝe wła ściwych warunków bezpiecze ństwa i higieny pracy, 10) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bie Ŝą co zb ędnych materiałów, odpadów i śmieci, 11) umo Ŝliwienia wst ępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawuj ących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora, 12) uporz ądkowanie terenu budowy po zako ńczeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpó źniej do dnia odbioru ko ńcowego.

§ 8 Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 1. Dla zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...... w wysoko ści: 5% warto ści wynagrodzenia brutto co stanowi kwot ę ...... słownie: ...... 2. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia. 3. W przypadku nie usuni ęcia przez Wykonawc ę wad i usterek we wskazanym terminie, Zamawiaj ący mo Ŝe zleci ć ich usuni ęcie innemu wykonawcy. W tym przypadku koszty usuni ęcia wad i usterek, b ędą pokrywane z kwoty b ędącej zabezpieczeniem nale Ŝytego wykonania umowy. 4. Zmiany formy zabezpieczenia mog ą by ć dokonywane z zachowaniem ci ągło ści i bez zmniejszania wysoko ści.

6

5. W terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nale Ŝyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrze Ŝeń Zamawiaj ący zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia. 6. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady.

§ 9 Rękojmia za wady, i zast ępcze usuwanie wad 1. Strony postanawiaj ą, i Ŝ odpowiedzialno ść Wykonawcy z tytułu r ękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesi ęcy, licz ąc od daty odbioru ko ńcowego robót bez zgłoszonych uwag przez Zamawiaj ącego. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl ędem Zamawiaj ącego, je Ŝeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszaj ące jego warto ść lub u Ŝyteczno ść ze wzgl ędu na cel okre ślony w umowie lub wynikaj ący z przeznaczenia rzeczy, albo je Ŝeli wykonany przedmiot umowy nie ma wła ściwo ści, które zgodnie z dokumentacj ą robót posiada ć powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu r ękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniej ące w czasie dokonywania czynno ści odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwi ących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 4. Wykonawca nie mo Ŝe uwolni ć si ę od odpowiedzialno ści z tytułu r ękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwi ąza ń, których wprowadzenia za Ŝą dał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwi ązania technicznego. 5. W razie stwierdzenia w toku czynno ści odbioru istnienia wady nadaj ącej si ę do usuni ęcia Zamawiaj ący mo Ŝe: 1) odmówi ć odbioru do czasu usuni ęcia wady, 2) dokona ć odbioru i Ŝą da ć usuni ęcia wady wyznaczaj ąc odpowiedni termin. 6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrze Ŝeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadaj ącej si ę do usuni ęcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r ękojmi Zamawiaj ący mo Ŝe Ŝą da ć usuni ęcia wady wyznaczaj ąc Wykonawcy odpowiedni termin.

§ 10 Roboty dodatkowe Roboty nie obj ęte przedmiotem zamówienia (roboty dodatkowe) wykonane b ędą wył ącznie na podstawie dodatkowych ustale ń mi ędzy stronami.

§ 11 Rozwi ązanie umowy 1.Zamawiaj ącemu przysługuje prawo rozwi ązania umowy je Ŝeli: 1/zostanie ogłoszona upadło ść lub rozwi ązanie firmy Wykonawcy, 2/zostanie wydany nakaz zaj ęcia maj ątku Wykonawcy, 3/Wykonawca nie rozpocz ął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj ącego zło Ŝonego na pi śmie, 4/Wykonawca opó źnia si ę z realizacj ą robót tak dalece Ŝe nie jest prawdopodobne, Ŝe zako ńczy je w przepisanym terminie. 5/wyst ąpiły istotne zmiany okoliczno ści powoduj ących, Ŝe wykonanie umowy nie le Ŝy w interesie publicznym czego nie mo Ŝna było przewidzie ć w chwili zawarcia umowy, lub braku dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / w takim przypadku Zamawiaj ący mo Ŝe odst ąpi ć od umowy w terminie miesi ąca od powzi ęcia wiadomo ści o powy Ŝszych okoliczno ściach/.

7

2.W wypadku rozwi ązania umowy, Wykonawc ę oraz Zamawiaj ącego obci ąŜ aj ą nast ępuj ące obowi ązki szczegółowe: 1/w terminie 7 dni od daty rozwi ązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj ącego sporz ądzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzie ń odst ąpienia, 2/Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odst ąpiła od umowy, 3/Wykonawca sporz ądzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urz ądze ń, które nie mog ą by ć wykorzystane przez Wykonawc ę do realizacji innych robót nie obj ętych niniejsz ą umow ą, je Ŝeli odst ąpienie od umowy nast ąpiło z przyczyn niezale Ŝnych od niego, 4/Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczaj ących, je Ŝeli odst ąpienie od umowy nast ąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 5/Wykonawca niezwłocznie, a najpó źniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urz ądzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 6/Zamawiaj ący w razie rozwi ązanai umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowi ązany jest do : a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odst ąpienia, b/ przej ęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu kary umowne: 1) za opó źnienie w uko ńczeniu przedmiotu umowy, jak równie Ŝ za opó źnienie w usuni ęciu wady stwierdzonej przy odbiorze ko ńcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a tak Ŝe w okresie gwarancji - w wysoko ści 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za ka Ŝdy dzie ń opó źnienia. Zapłata kary umownej mo Ŝe nast ąpi ć, według uznania Zamawiaj ącego, poprzez potr ącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 2) za rozwi ązanie umowy wynikaj ące z winy Wykonawcy w wysoko ści 20% warto ści wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Je Ŝeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiaj ący mo Ŝe dochodzi ć odszkodowania uzupełniaj ącego. 3. Roszczenie o zapłat ę kar umownych z tytułu opó źnienia, ustalonych za ka Ŝdy rozpocz ęty dzie ń opó źnienia staje si ę wymagalne: 1) za pierwszy rozpocz ęty dzie ń opó źnienia - w tym dniu, 2) za ka Ŝdy nast ępny rozpocz ęty dzie ń opó źnienia - odpowiednio w ka Ŝdym z tych dni. 4. Zmawiaj ący mo Ŝe usun ąć w zast ępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuni ęte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiaj ący ma obowi ązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast ępczego usuni ęcia wad. Zast ępcze usuni ęcie wady nie zwalnia z obowi ązku zapłaty kar umownych, które naliczane s ą do momentu zast ępczego usuni ęcia wady. 5. W przypadku rozwi ązania Umowy przez Zamawiaj ącego nie spowodowanego win ą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie nale Ŝne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru cz ęś ci przedmiotu umowy. 6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

8

§ 13 Siła wy Ŝsza 1. Strony b ędą zwolnione od odpowiedzialno ści za niewykonanie lub nienale Ŝyte wykonanie zobowi ąza ń wynikaj ących z umowy, o ile niewykonanie lub nienale Ŝyte wykonanie zobowi ązania nast ąpiło wskutek siły wy Ŝszej w rozumieniu § 1 ust 11 umowy. 2. Strona, która zamierza Ŝą da ć zwolnienia z odpowiedzialno ści z powodu siły wy Ŝszej zobowi ązana jest powiadomi ć drug ą Stron ę na pi śmie, bez zb ędnej zwłoki, o jej zaj ściu i ustaniu. 3. Zaistnienie siły wy Ŝszej powinno by ć udokumentowane przez Stron ę powołuj ącą si ę na ni ą.

§ 14. Postanowienia ko ńcowe 1. Zmiana postanowie ń zawartej umowy mo Ŝe nast ąpi ć za zgod ą obu stron wyra Ŝon ą na pi śmie, pod rygorem niewa Ŝno ści takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewa Ŝno ści zmiana postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiaj ący przewidział mo Ŝliwo ść dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre ślił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiaj ący przewiduje mo Ŝliwo ść dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych. 4. Zmiany umowy b ędą mogły nast ąpi ć w nast ępuj ących przypadkach: 1/ wyst ąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkuj ących konieczno ści ą dokonania poprawek lub uzupełnie ń, je Ŝeli uniemo Ŝliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacj ę okre ślonego rodzaju robót maj ących wpływ na zmian ę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, 2/ zaistnienie okoliczno ści le Ŝą cych po stronie zamawiaj ącego, w szczególno ści spowodowanych sytuacj ą finansow ą, zdolno ściami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno ściami, które nie były mo Ŝliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie mo Ŝe ulec termin realizacji zamówienia, 3/ zmiana osób wskazanych w umowie wyst ępuj ących zarówno po stronie Zamawiaj ącego jak i Wykonawcy nast ąpi wył ącznie w przypadku pisemnego uzasadnienia. 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maj ą przepisy Kodeksu cywilnego, je Ŝeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie ń publicznych nie stanowi ą inaczej. 6. Prawem wła ściwym dla oceny wzajemnych praw i obowi ązków wynikaj ących z niniejszej umowy, jest prawo polskie. 7. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie s ądów polskich. 8. Wykonawca nie mo Ŝe bez zgody Zamawiaj ącego dokona ć cesji wierzytelno ści, przysługuj ącej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 9. Wszelkie pisma przewidziane umow ą uwa Ŝa si ę za skutecznie dor ęczone (z zastrze Ŝeniami w niej zawartymi), je Ŝeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drug ą Stron ę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dor ęczenia pod nast ępuj ący adres: Zamawiaj ący: Gmin ą Strzegowo, 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolno ści 32

Wykonawca:......

9

Ka Ŝda ze Stron zobowi ązuje si ę do powiadomienia drugiej Strony o ka Ŝdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dor ęczenie dokonane na ostatnio wskazany adres b ędą uwaŜane za skuteczne. 10. Nagłówki paragrafów nie stanowi ą tre ści umowy i nie b ędą brane pod uwag ę przy jej interpretacji. 11. Zał ączniki do umowy stanowi ą jej integraln ą cz ęść , do których zalicza si ę: zał ącznik Nr 1 – Zbiorcze zestawienie kosztów zał ącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy zał ącznik Nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna 12. Przedstawicielami Stron s ą: 1) Zamawiaj ącego: Inspektor nadzoru inwestorskiego: ...... Przedstawiciel Zamawiaj ącego: ...... 2) Wykonawcy: Kierownik budowy: ...... Przedstawiciel Wykonawcy: ...... 13. Umow ę sporz ądzono w dwóch jednakowo brzmi ących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla ka Ŝdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY

10