NUM. 4.- SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE: D. Javier Moliner Gargallo SECRETARIO GENERAL D. Manuel Pesudo Esteve DIPUTADOS: D. Salvador Aguilella Ramos INTERVENTORA D. Antonio José Cases Mollar Dª Mª Isabel Gil de Grado D. Pau Josep Ferrando Tárrega Dª. Cristina Fernández Alonso EXCUSA SU ASISTENCIA Dª. Cristina Gabarda Ortín D. Mario Ángel García Bascones ------D. Fernando P. Grande López D. Francisco Juan Mars En la ciudad de Castellón de la Plana, a D. Juan Bautista Juan Roig treinta de abril de dos mil diecinueve, Dª Virginia Martí Sidro D. Evaristo Martí Vilaró siendo las once horas, previo reparto de la Dª Carmen Martinavarro Mollá convocatoria y orden del día, con la D. Andrés Martínez Castellá D. Luís Martínez Fuentes debida antelación, se reúnen en el Salón Dª. María Nieves Martínez Tarazona de Plenos de la Excma. Diputación D. José Manuel Navarro Arnau D. Iban Pauner Alafont Provincial los señores expresados al D. Santiago Pérez Peñarroya margen, al objeto de celebrar, en primera D. Pablo Roig Ferrando D. Luís Rubio Catalán convocatoria, sesión ordinaria del Pleno Dª Mª José Safont Melchor de esta Excma. Diputación Provincial de D. Vicent Francesc Sales Mateu Dª. María José Tena Martínez Castellón de la Plana, conforme al D. Josep Xavier Trenco Pitarch siguiente: D. José Ignacio Vallejo Segura Dª. Elena Vicente-Ruíz Climent

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 2 de abril de 2019. 2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la 1496 de 22 de marzo a la 2000 de 18 de abril de 2019.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. Dación de cuenta del escrito del grupo Socialista, sobre la integración en el grupo de la diputada Dª Carmen Martinavarro Mollá.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 4. Dación de cuenta del escrito del grupo Socialista, sobre adscripción de la diputada Dª Carmen Martinavarro Mollá a las comisiones informativas. 5. Dictamen de aprobación de las bases de concesión de becas de monitores y educadores en el Complejo Socio-Educativo Penyeta Roja. 6. Dictamen de aprobación del Plan Anual de Contratación 2019. 7. Dación de cuenta de los Planes Departamentales 2019 y Memorias de Evaluación Departamental 2018. 8. Dictamen sobre la moción presentada por Castelló en Moviment, para instar al Gobierno de la Nación a que intervenga y reconduzca la gestión actual de la SAREB.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

9. Dictamen sobre la moción presentada por el grupo Socialista sobre los planes de empleo de la Diputación. 10. Dictamen de aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio de aguas Pla de L'Arc. 11. Adjudicación y terminación de las obras Plan Castellón 135 obras 2017 (Reparación de medidas urgentes del frontón) en . 12. Aprobación de la adjudicación y terminación de obras Plan Castellón 135 obras 2017 (Repavimentación calle costera y rehabilitación anfiteatro) en Castellnovo. 13. Aprobación de la adjudicación y terminación de obras Plan Castellón 135 Obras 2017 (Pavimentación calle Castillo) en Castellnovo. 14. Aprobación de la adjudicación y terminación de obras Plan Castellón 135 obras 2017 (Instalación juegos infantiles en paraje la Mina. Toldo en plaza de la Comunidad Valenciana y arreglo Glorieta) en Castellnovo.

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

15. Dictamen de aprobación de la renovación y ampliación de la delegación realizada por el Ayuntamiento de Montán, en la Diputación Provincial de Castellón, de las facultades de gestión, inspección y recaudación de tributos locales y otros ingresos de derecho público. 16. Dictamen de aprobación de la cesión de terrenos al Ayuntamiento de Castelló de la Plana, para viales, segregaciones, regularización e inmuebles. 17. Dictamen de aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de la Diputación a 31 de diciembre de 2018, y del Patronato Provincial de Turismo de Castellón.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

1. Proposición de modificación de la fecha del Pleno ordinario del mes de mayo. 2. Proposición de aprobación del Plan de Normalización del Modelo de Datos de la Diputación.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 3. Proposición de aprobación del proyecto singular para la mejora del alumbrado público en 24 municipios eximidos de la provincia de Castellón, menores de 20.000 habitantes. 4. Proposición de aprobación de la actualización de la participación económica de la Diputación de Castellón en el convenio de Colaboración entre la Diputación de Castellón, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y la Mercantil Pública “Aeropuerto de Castellón S. A.” (AEROCAS), para la ejecución de obras de infraestructuras de abastecimiento.

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

5. Proposición de aprobación del expediente 4/2019 de modificación presupuestaria, de créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas. 6. Dación de cuenta del periodo medio de pago mes de marzo de 2019 calculado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635/2017. 7. Dación de cuenta del informe conjunto de intervención-tesorería de morosidad referido al primer trimestre de 2019. 8. Proposición de aprobación de los siguientes reconocimientos extrajudiciales: a) Mantenimiento equipos teleayuda mes de abril. b) Mantenimiento sicalwin enero 2019. c) Gastos mantenimiento piscina provincial enero, febrero y marzo 2019. d) Gastos Campaña Nada Será Igual 2019. e) Concierto celebrado el 23 de junio de 2018 en Vinaròs. f) Gastos utilización de espacios, en el Auditorio de Congresos y prestación de servicios para la “Feria Marte 2018. g) Campaña publicitaria repoblem. h) Traslado y alojamiento Madrid fusión. i) Suministro agua mineral, enero 2019. j) Gastos ponencia jornada mujeres y TEA. k) Gastos sorteo del oro Cruz Roja. l) Transporte Llum de la memoria 2016. m) Gastos de Imprenta Asociación Adoración Nocturna de Artana. n) Diseño y maquetación de la señalización del “territorio templario” 2ª fase o) Suministro energía eléctrica. p) Marcha solidaria para Izan. q) AFEDM, marcha por la salud mental. r) Fundación Ronald Macdonald market solidario.

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

9. Proposición de aprobación del convenio de colaboración con la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para la rehabilitación del complejo educativo sito en la partida Penyeta Roja.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Se inicia la sesión sin la presencia de la Señora Gabarda.

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019.

Conocida el acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el día 2 de abril y habiendo recibido los señores miembros de la Corporación copia literal de las mismas, se aprueba por unanimidad, de todos los presentes.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA, DE LA 1496 DE 22 DE MARZO A LA 2000 DE 18 DE ABRIL DE 2019.

Nombre Fecha Resumen DECRETO 2019-1496 [Contrato 22/03/19 9:44 Decreto contratomenor adquisición Hinchable adquisición hinchable corporativo] Corporativo para promocionar "Castellón Escenario Deportivo" DECRETO 2019-1497 [DECRETO 22/03/19 12:17 Reconocimiento de obligación a terceros AS-E-18-6] DECRETO 2019-1498 [DECRETO 22/03/19 12:34 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) SANT JOAN DE MORÓ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 224 DECRETO 2019-1499 [DECRETO 22/03/19 12:34 Expediente 7758/2018 -- AYUDAS COMO Lluvias Torrenciales 2018 DL8] CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS PROVOCADAS POR EL EPISODIO DE LLUVIAS PRODUCIDAS ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018 DECRETO 2019-1500 [DECRETO 22/03/19 12:34 Expediente 7758/2018 -- AYUDAS COMO Lluvias Torrenciales 2018 DL9] CONSECUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS PROVOCADAS POR EL EPISODIO DE LLUVIAS PRODUCIDAS ENTRE LOS DÍAS 18 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018 DECRETO 2019-1501 [DECRETO 22/03/19 12:34 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) CABANES] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 226 DECRETO 2019-1502 [DECRETO 22/03/19 12:34 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) - Y PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO ] CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018 DECRETO 2019-1503 [DECRETO 22/03/19 12:34 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 51 DECRETO 2019-1504 [DECRETO 22/03/19 12:35 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BORRIOL] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 52 DECRETO 2019-1505 [DECRETO 22/03/19 12:35 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) CABANES] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 54 DECRETO 2019-1506 [EXPEDIENTE 22/03/19 13:55 EXPEDIENTE 4/2019 DE TRANSFERENCIAS DE 4-2019 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS CRÉDITOS] DECRETO 2019-1507 [DECRETO AB 22/03/19 14:07 130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente CANTIDAD E INTERESES 6704/2017 -- Múltiples interesados -- Expediente ABREVIADO 808-17] jurisdiccional contencioso-administrativo sobre administración tributaria. -- DECRETO 2019-1508 [DECRETO AB 22/03/19 14:14 130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente CANTIDAD E INTERESES EJEC 4130/2018 -- Expediente jurisdiccional Juzgado de 33-19] lo Social Nº 4 de Castellón PO 853/2017 -- DECRETO 2019-1509 [DECRETO AB 22/03/19 14:44 130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente MINUTA PROCURADORA ABREVIADO 3024/2018 -- P1208500G Ayuntamiento de 0001052018] /Orpesa -- Expediente jurisdiccional Contencioso-Administrativo sobre actividad administrativa sancionadora -- DECRETO 2019-1510 [DECRETO AI 22/03/19 14:50 SIA 1881128 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -- RRP VBB] Expediente 3458/2019 -- Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial - Expediente administrativo de responsabilidad patrimonial -- DECRETO 2019-1511 [DECRETO AB 22/03/19 14:56 130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente CANTIDAD E INTERESES EJEC 5093/2018 -- Expediente jurisdicciional Juzgado de 31-19] lo Social Nº 4 de Castellón PO 847/2017 -- DECRETO 2019-1512 [DTO PER ORD 22/03/19 14:59 SIA 1881167 -- 130 # SERVICIO JURÍDICO -- 110-2019] Expediente 3497/2019 -- Procedimientos civiles - Procedimiento Abreviado 000110/2019 -- DECRETO 2019-1513 [DECRETO AB 22/03/19 15:04 130 # SERVICIO JURÍDICO -- Expediente CANTIDAD E INTERESES EJEC 4134/2018 -- Expediente jurisdiccional Juzgado de 39-19] lo Social Nº 4 de Castellón PO 854/2017 -- DECRETO 2019-1514 [DECRETO 22/03/19 15:16 Nómina funcionarios y laborales Marzo 2019 Nómina funcionarios y laborales Marzo 2019] DECRETO 2019-1515 [DECRETO 22/03/19 15:16 Nómina diputados provinciales marzo 2019 Nómina Diputados Provinciales marzo 2019] DECRETO 2019-1516 [DECRETO 22/03/19 15:17 Nómina personal pasivo marzo 2019 Nómina personal pasivo marzo 2019] DECRETO 2019-1517 22/03/19 17:00 Caja Fija Nº 1-2019 Fernando Moliner. seguridad [CjaFja1-19FernandoMoliner] Presidencia. DECRETO 2019-1518 [Contrato menor 27/03/19 9:36 SIA 1880355 -- Expediente 3336/2019 -- Contrato concierto Coral] Menor - Servicios - Concierto Sacro Extraordinario del coro Fecocova con motivo de la Semana Santa en Vinaròs -- DECRETO 2019-1519 [Decreto 28/03/19 12:33 Aprobación de base de datos Aranzadi local Adjudicación ] DECRETO 2019-1520 [DECRETO 28/03/19 12:34 352 DEPORTES -- Expediente 115/2018 -- reintadap2] CONVOCATORIA CLUBES DEPORTE ADAPTADO 2018 -- Decreto reintegro CLUB D'ESPORTS ADAPTATS LA VALL (expte.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 1660/2018) DECRETO 2019-1521 [DECRETO 28/03/19 12:35 Decreto de pago actividades deporivas clubes y ACTIDEP23] deportistas 2018 DECRETO 2019-1522 28/03/19 12:37 Nombrar Funcionarios Carrera Plaza Orperario [DECRETO-Nombrar Funcionarios Usos Múltiples Carrera Plaza Orperario Usos Múltiples] DECRETO 2019-1523 28/03/19 12:38 Acceder dispensa total trabajo acumulación crédito [DECRETO-Acceder dispensa total horario sindical USO trabajo acumulación crédito horario sindical USO] DECRETO 2019-1524 28/03/19 12:38 Acceder dispensa total trabajo acumulación crédito [DECRETO-Acceder dispensa total horario sindical CSIF trabajo acumulación crédito horario sindical CSIF] DECRETO 2019-1525 [Decreto 28/03/19 12:38 Aprobación del expediente contratación del contratación servicio de transporte servicio de transporte discrecional "Llum de la discrecional "llum de la memoria"] memoria" DECRETO 2019-1526 [Adjudicación 28/03/19 12:38 Decreto adjudicación subvenciones Campaña MONTAÑA02] Descubre la Montaña 2019 DECRETO 2019-1527 [Decreto de 28/03/19 12:39 Decreto de aprobación aprobación sillas ergonómicas] DECRETO 2019-1528 [Decreto 28/03/19 12:39 Alegaciones orden de ejecución nº 46/2019 del alegaciones orden de ejecución Ayuntamiento de Castellón. Calle Santo Domingo 46-2019] nº 4 . DECRETO 2019-1529 [Club Nautico 28/03/19 12:39 Decreto pago factura por curso de vela y Castellón IES Penyagolosa] piragüismo al IES Penyagolosa según campaña Descubre la Mar 2019 DECRETO 2019-1530 [decreto 28/03/19 12:40 Aprobación adjudicación a DSULT S.L. la adjudicacion 89-2019] planificación estratégica de medios y contratación espacios publicitarios para promocionar Workforum DECRETO 2019-1531 [decreto 28/03/19 12:47 Aprobación decreto adjudicación expte 41/2019 adjudicacion 41] Cursos DECRETO 2019-1532 28/03/19 12:47 Disponer baja funcionarios interinos acumulación [DECRETO-Disponer baja funcionarios tareas Auxiliares Recaudación interinos acumulación tareas Auxiliares Recaudación] DECRETO 2019-1533 [Decreto 28/03/19 12:48 Aprobación del expediente contratación servicio de contratación servicio transporte transporte discrecional desde el Castillo de discrecional desde el Castillo de Peñíscola a Peñíscola a Culla] DECRETO 2019-1534 28/03/19 12:48 Designar personal contrato Profesor Taller Empleo [DECRETO-Designar personal contrato CEDES-Lucena Profesor Talle Empleo CEDES-Lucena] DECRETO 2019-1535 [Decreto relación 28/03/19 12:49 Aprobación de relación de facturas R-06 de facturas R-06] DECRETO 2019-1536 [Devolución 28/03/19 12:49 Devolución garantía expte Suministro equipos garantía] TELEAYUDA

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1537 [decreto 28/03/19 12:49 adjudicacion organizacion wordforum 5ª edifición organizacion 5ª edicion wordforum] DECRETO 2019-1538 [Decreto 28/03/19 12:50 Aprobación de Adjudicación Impresión De 12.000 Adjudicación Impresión De 12.000 Agendas Culturales Para El Castillo De Peñíscola Agendas Culturales Para El Castillo De En Formato A6 De 24 Páginas Grapadas Peñíscola En Formato A6 De 24 Páginas Grapadas] DECRETO 2019-1539 [Decreto 28/03/19 12:50 Aprobación de Adjudicación Instrumento gráfico de Adjudicación Instrumento gráfico de apoyo a los parajes naturales de la provincia de apoyo a los parajes naturales de la Castellón provincia de Castellón] DECRETO 2019-1540 28/03/19 12:50 [DECRETO-Aprobar relación aspirantes y fecha [[DECRETO-Aprobar relación inicio pruebas bolsa trabajo OPERARIOS DE aspirantes y fecha inicio pruebas bolsa EXCAVACIONES] trabajo OPERARIOS DE EXCAVACIONES]] DECRETO 2019-1541 28/03/19 12:50 Disponer baja funcionarios interinos acumulación [DECRETO-Disponer baja funcionarios tareas Auxiliar Administrativo Planificación interinos acumulación tareas Auxiliar Administrativo Planificación] DECRETO 2019-1542 28/03/19 12:50 Disponer baja funcionarios interinos acumulación [DECRETO-Disponer baja funcionarios tareas Auxiliar Administrativo Acción Social interinos acumulación tareas Auxiliar Administrativo Acción Social] DECRETO 2019-1543 28/03/19 12:50 Disponer baja funcionarios interinos acumulación [DECRETO-Disponer baja funcionarios tareas Auxiliar Recaudación interinos acumulación tareas Auxiliar Recaudación] DECRETO 2019-1544 [Decreto tarjeta 28/03/19 12:51 Aprobación de tarjeta para gap filler para Pavías para gap filler Pavías] DECRETO 2019-1545 [DECRETO 28/03/19 12:52 Decreto de pago actividades deportvas clubs y ACTIDEP22] deportistas 2018 DECRETO 2019-1546 [Decreto 28/03/19 12:52 Aprobación de Adjudicación Canastilla De Flores Adjudicación Canastilla De Flores Para Para La Galania De La Reina De Las Fiestas De La Galania De La Reina De Las Fiestas Castellón 2019 De Castellón 2019] DECRETO 2019-1547 [Decreto 28/03/19 12:53 Aprobación de suscripción a la revista Tributos Adjudicación SUSCRIPCIÓN REVISTA Locales TRIBUTOS LOCALES] DECRETO 2019-1548 [Decreto 28/03/19 12:53 Aprobación de revocación contrato cesta de revocación contrato cesta de plantas plantas nacimiento niño de un trabajador nacimiento niño de un trabajador] DECRETO 2019-1549 [Propuesta 28/03/19 12:54 Aprobación pago a la Comunidad de Propietarios Decreto pago 2º Trimestre 2019] parking las Aulas, cuota segundo trimestre 2019. DECRETO 2019-1550 [Decreto 28/03/19 12:54 Aprobación de Adjudicación Material de repuesto Adjudicación Material de repuesto para para botiquines de primeros auxilios botiquines de primeros auxilios] DECRETO 2019-1551 [Decreto 28/03/19 12:54 Decreto reconoc. obligacion desplazamientos reconoc. obligacion desplazamientos Sres./as Diputados/as febrero 2019 Sres./as Diputados/as febrero 2019]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1552 28/03/19 12:56 Autorizar pago gastos asistencia curso [DECRETO-Autorizar pago gastos asistencia curso DECRETO 2019-1553 28/03/19 12:56 Descontar retribuciones dia huelga 8 marzo 2019 [DECRETO-Descontar retribuciones dia huelga 8 marzo 2019] DECRETO 2019-1554 [decreto 28/03/19 12:56 Rectificación decreto 2018-4381 expte rectificación] Reingenieria de aplicaciones informáticas DECRETO 2019-1555 28/03/19 12:57 Aprobar lista definitiva aspirantes bolsa trabajo [DECRETO-Aprobar lista definitiva PROFESOR ESO RAMA CIENCIAS aspirantes bolsa trabajo PROFESOR ESO RAMA CIENCIAS] DECRETO 2019-1556 [Decreto 263] 28/03/19 12:57 Decreto de aprobación Galardones Letras del Mediterraneo 2019 DECRETO 2019-1557 [Decreto 28/03/19 12:57 Decreto descuentos por derecho de huelga descuentos por derecho de huelga 08-03-2019 08-03-2019] DECRETO 2019-1558 [Decreto 28/03/19 12:57 Aprobación de Adjudicación La renovación, Adjudicación La renovación, diagnóstico diagnóstico y reparación del programa de Taller y reparación del programa de Taller AUTODATA AUTODATA] DECRETO 2019-1559 [rectificación 28/03/19 12:57 rectificación decreto de adjudicación expte decreto de adjudicación] Estación depuradora y colector en DECRETO 2019-1560 [adjudicacion] 28/03/19 12:57 adjudicación expte Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborables DECRETO 2019-1561 [Decreto 28/03/19 12:58 Aprobación de anastilla de flores para la gaiata de Adjudicación anastilla de flores para la la reina infantil de las fiestas de Castellón 2019. gaiata de la reina infantil de las fiestas de Castellón 2019.] DECRETO 2019-1562 [Decreto 28/03/19 12:58 Aprobación de Adjudicación Reparación audios en Adjudicación Reparación audios en aulas de formación. aulas de formación.] DECRETO 2019-1563 [PRCULT32] 29/03/19 10:37 351 CULTURA -- Expediente 205/2018 CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2018 -- DECRETO 2019-1564 [Contrato 29/03/19 10:38 SIA 1880355 -- Expediente 3237/2019 -- Contrato adquisición Escaner 3D] Menor - Suministros - Un Escáner 3D Multifuncional de mano, EINSCAN PRO 2X/2X PLUS -- DECRETO 2019-1565 [DECRETO 29/03/19 10:38 351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -- educa14] CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS 2018 -- Decreto pago DECRETO 2019-1566 29/03/19 11:54 Concesión de alta/baja de teleayuda [BAJA_28_03_2019] DECRETO 2019-1567 29/03/19 13:19 Expediente 1877/2016 -- Decreto pago Convenio [TORRELASAL2018] con Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aportación 2018 DECRETO 2019-1568 [Contrato 29/03/19 13:19 SIA 1880355 -- Expediente 2590/2019 -- ON OFF suministro lamparas epson para PRO 2019, S.L.U. -- Contrato Menor - Suministros

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 proyectores] - Lámparas Epson EB-G7000, EB-4770W, filtros para Epson y servicios de reparación de lámparas de proyectores. -- DECRETO 2019-1569 2/04/19 8:52 Disponer baja Funcionarios Interinos puesto [DECRETO-Disponer baja Funcionarios trabajo Operario Usos Múltiples Interinos puesto trabajo Operario Usos Múltiples] DECRETO 2019-1570 [DECRETO.- 2/04/19 8:53 Conceder anticipo retribuciones Conceder anticipo retribuciones] DECRETO 2019-1571 2/04/19 8:53 Conceder anticipo retribuciones [DECRETO-Conceder anticipo retribuciones] DECRETO 2019-1572 2/04/19 8:53 Acceder dispensa total trabajo acumulación crédito [DECRETO-Acceder dispensa total horario sindical CCOO trabajo acumulación crédito horario sindical CCOO] DECRETO 2019-1573 2/04/19 8:53 Subsanar error fecha fin interinaje [DECRETO-Subsanar error fecha fin interinaje] DECRETO 2019-1574 2/04/19 8:53 Convocar pruebas selectivas bolsa trabajo_ TAG [DECRETO-Convocar pruebas selectivas bolsa trabajo_ TAG] DECRETO 2019-1575 [servicio montaje 2/04/19 8:54 servicio montaje y desmontaje de un escenario y y desmontaje agenda cultural Castillo asistencia técnica agenda cultura Castillo Peñíscola] Peñíscola DECRETO 2019-1576 [decreto material 2/04/19 8:54 adjudicación material promocional y trofeos promocional y trofeos deportivos] deportivos para la Diputación de Castellón DECRETO 2019-1577 [decreto 2/04/19 8:54 adjudicación suministro de medallas, insignias, suministro de medallas, insignias, fajines y bandas institucionales. fajines y bandas institucionales] DECRETO 2019-1578 2/04/19 8:54 Descontar retribuciones día huelga 08/03/2019, [DECRETO-Descontar retribuciones día PTD huelga 08/03/2019, PTD] DECRETO 2019-1579 2/04/19 8:55 Autorizar pago indemnización miembros tribunal [DECRETO-Autorizar pago bolsa Técnico Conservación y Restauración indemanización miembros tribunal bolsa Técnico Conservación y Restauración] DECRETO 2019-1580 [DECRETO 5 2/04/19 8:55 Relación facturas contratos menores 5/2019 contratos 2019] DECRETO 2019-1581 [decreto 2/04/19 8:55 adjudicacion patrocinio deportistas patrocinio deportistas] DECRETO 2019-1582 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación Modernización y Adjudicación Modernización y adaptación del ascensor del Edificio Nuevas adaptación del ascensor del Edificio Dependencias Nuevas Dependencias] DECRETO 2019-1583 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación producción contenidos Adjudicación producción contenidos audiovisuales turismo gastronómico audiovisuales turismo gastronómico] DECRETO 2019-1584 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación adquisición libro Hotel

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Adjudicación adquisición libro Hotel Voramar Voramar] DECRETO 2019-1585 [Decreto pago 2/04/19 8:56 Aprobación de pago gastos comunidad gastos comunidad arrendamiento en arrendamiento en Onda Onda] DECRETO 2019-1586 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación el libro “La pureza de Adjudicación el libro “La pureza de las las mariposas”, segunda parte de la trilogía “Las mariposas”, segunda parte de la trilogía margaritas blancas”. “Las margaritas blancas”.] DECRETO 2019-1587 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación adquisición libro Adjudicación adquisición ejemplares-¡Mi infantil ¡Mi cama es muy elástica! cama es muy elástica!] DECRETO 2019-1588 [Decreto 2/04/19 8:56 Aprobación de Adjudicación adquisición Adjudicación adquisición ejemplares-Blanquito no pinta nada ejemplares-Blanquito no pinta nada] DECRETO 2019-1589 [Decreto 2/04/19 8:57 Aprobación de Adjudicación adquisición Adjudicación adquisición ejemplares_Premi Josep Pascual Tirado ejemplares_Premi Josep Pascual Tirado] DECRETO 2019-1590 2/04/19 8:57 -Conceder anticipo retribuciones [DECRETO-Conceder anticipo retribuciones: DECRETO 2019-1591 2/04/19 8:57 Conceder anticipo retribuciones [DECRETO-Conceder anticipo retribuciones: DECRETO 2019-1592 2/04/19 8:58 Nombrar interino acumulación tareas Auxiliar [DECRETO-Nombrar interino Administrativo Administración e Innovación Pública acumulación tareas Auxiliar Administrativo Administración e Innovación Pública] DECRETO 2019-1593 2/04/19 8:58 Nombrar funcionario interino suplir incapacidad [DECRETO-Nombrar funcionario temporal profesor música interino suplir incapacidad temporal profesor música] DECRETO 2019-1594 2/04/19 8:58 Nombrar funcionario interino plaza vacante 553 [DECRETO-Nombrar funcionario Auxiliar Puericultura interino plaza vacante 553 Auxiliar Puericultura] DECRETO 2019-1595 2/04/19 8:58 Nombrar funcionario interino acumulación tareas [DECRETO-Nombrar funcionario Oficial Artes Gráficas interino acumulación tareas Oficial Artes Gráficas] DECRETO 2019-1596 2/04/19 13:18 SIA 1881130 -- 601 SEPAM - Sección [20190402_DECRETO ACEPTACIÓN Jurídico-Administrativa -- Expediente 3889/2019 -- SOLICITUD DE COMISIÓN P1204800E AYUNTAMIENTO DE CORTES DE CIRCUNSTANCIAL DIAS 2-3-4 ABRIL ARENOSO -- Asistencia funciones de secretaría e 2019] intervención -- DECRETO 2019-1597 [Decreto pago 2/04/19 13:38 Decreto pago finca nº 8049 complementario 1 finca nº 8049 complementario 1 Tirig-Salsadella Tirig-Salsadella]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1598 [DECRETO 2/04/19 13:38 PERMISO OBRA PARA "RENOVACIÓN DE LA OBRAS (28-3-19)] RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES CHODOS Y CALLE ROCA DE MEI" QUE AFECTAN A LA CARRETERA CV-171 DE -- DECRETO 2019-1599 [Decreto 2/04/19 14:36 SIA 1881099 -- 500 # ACCION SOCIAL -- reconocimiento obligación beneficiarios Expediente 96/2019 -- Bases reguladoras ayuda nacimiento. Primera resolución convocatoria de ayudas económicas por 2019.] nacimiento o adopción 2019 -- DECRETO 2019-1600 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio PUNJAB MULTIMEDIA] PUNJAB MULTIMEDIA DECRETO 2019-1601 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio APESOCAS] APESOCAS DECRETO 2019-1602 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio FUNDACIÓN Y SALUD] Salud y comunidad DECRETO 2019-1603 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio ASORCAS] Asorcas DECRETO 2019-1604 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio PUNJAB SASTO THEM] Punjab (Sasto Them) DECRETO 2019-1605 [DECRETO 2/04/19 14:37 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio APNAC] APNAC DECRETO 2019-1606 [DECRETO 11 Y 2/04/19 14:38 Reconocimiento de obligación a terceros convenio ACCION] 11 y Acción DECRETO 2019-1607 [DECRETO 2/04/19 14:38 Reconocimiento de obligación a terceros convenio BANCO DE ALIMENTOS] del Banco de alimentos DECRETO 2019-1608 [DECRETO 2/04/19 14:38 Reconocimiento de obligación a terceros AS-E-18-7] DECRETO 2019-1609 [Contrato 2/04/19 14:51 SIA 1880355 -- Expediente 3621/2019 -- Contrato presentacion Agenda Cultural Castillo Menor - Servicios - Montaje y asistencia técnica Peñiscola] para la presentación de la agenda cultural 2019 -- DECRETO 2019-1610 [DECRETO 2/04/19 14:51 SIA 1880357 -- Expediente 174/2019 -- ASOC. AMICS DE VINAROS] G12067351 ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS -- CONVENIO ASOC. AMICS DE VINARÒS. PREMIO INTERNACIONAL ACUARELA PUIG RODA -- DECRETO 2019-1611 [DECRETO 2/04/19 14:51 SIA 1880357 -- Expediente 167/2019 -- JOVE ORQUESTRA] G12436572 AS. JOVE ORQUESTRA DE CASTELLO -- CONVENIO JOVE ORQUESTA DE CASTELLÓN -- DECRETO 2019-1612 [DECRETO 2/04/19 14:51 SIA 1880357 -- Expediente 170/2019 -- NUEVA JERUSALEN] G12042784 ASOCIACION NUEVA JERUSALEN -- CONVENIO ASOCIACIÓN NUEVA JERUSALÉN DE BORRIOL "LA PASSIÓ" -- DECRETO 2019-1613 [DECRETO 2/04/19 14:51 SIA 1880357 -- Expediente 149/2019 -- PARROQUIA DE SANTA MARIA] R1200015D SUBDELEGACIÓN DIOCESANA PASTORAL PENITENCIARIA -- CONVENIO PARROQUIA DE SANTA MARÍA. PINTURAS MURALES -- DECRETO 2019-1614 [DECRETO 2/04/19 14:51 SIA 1880357 -- Expediente 181/2019 --

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 BELLAS ARTES Y ARTESANIA] G12244802 Asociación cultural de bellas artes y artesanía de Castellón -- CONVENIO ASOCIACIÓN DE BELLAS ARTES Y ARTESANÍA -- DECRETO 2019-1615 [DECRETO 2/04/19 14:52 SIA 1880357 -- Expediente 150/2019 -- FALLA EL COMPROMIS] G12352340 ASOC CULTURAL FALLA EL COMPROMIS DE ALMENARA, 53381987E HECTOR MARTINEZ PIÑA -- CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL COMPROMÍS ALMENARA. BANDAS DE MÚSICA. -- DECRETO 2019-1616 [DECRETO 2/04/19 14:52 351 CULTURA -- Expediente 133/2018 -- (Cultura 2016)] CONVOCATORIA SUBVENCIONES GAIATAS . ILUMINACIÓN 2018 -- DECRETO 2019-1617 [Decreto 2/04/19 22:13 resolución aprobación justificación, reconocimiento aprobación justificación y obligación y pago subvención a favor de CEEI reconocimiento obligación y pago] Castellón , programa de aceleración ORBITA DECRETO 2019-1618 2/04/19 22:14 Caja Fija Nº 1-2019 CASTILLO PEÑÍSCOLA. [CjaFja1-19castilloPeñiscola] DECRETO 2019-1619 [Decreto ADE] 2/04/19 22:14 resolución aprobación AD a favor FUE Programa recien titulados DECRETO 2019-1620 [Contrato 3/04/19 11:55 SIA 1880355 -- Expediente 3688/2019 -- Contrato adquisicion 2 libros técnicos] Menor - Suministros - Diseño gráfico y edición de 2 libros técnicos -- DECRETO 2019-1621 [Decreto pago 3/04/19 12:10 Decreto pago asistencias JPEF dia 18-12-2018 asistencias JPEF dia 18-12-2018] DECRETO 2019-1622 [DECRETO 3/04/19 15:17 DECRETO PAGO APORTACIÓN A LOS ENTES APORTACION ENTES -ABRIL 2019] PROVINCIALES DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 DECRETO 2019-1623 3/04/19 15:38 Decreto... [LIQ.01_DECRETO] DECRETO 2019-1624 [Decreto 3/04/19 15:39 Resolución aprobación justificación, aprobación justificación , reconocimiento obligación y pago a favor de reconocimiento obligación y pago Cámara de Comercio de Castellón Convenio ayudas inversión] proyecto emprendimiento Ayudas Inversión empresas DECRETO 2019-1625 3/04/19 15:40 Modificación Caja fija Castillo Peñíscola. [MODIFICACION-C.F.PEÑÍSCOLA] DECRETO 2019-1626 [Decreto 3/04/19 15:40 Resolución aprobación justificación , aprobación justificación , reconocimiento obligación y pago Proyecto Prom reconocimiento obligación y pago] Ec, emprendimiento e innovación a favor de Cámara de Comercio de Castellón DECRETO 2019-1627 [Pago Cristaleria 4/04/19 11:43 SIA 1880355 -- Expediente 2064/2019 -- Pago Glass] factura por enmarcar lienzo en Museo BBAA DECRETO 2019-1628 [DECRETO 4/04/19 11:43 351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -- educa15] CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS 2018 -- Decreto pago DECRETO 2019-1629 [Adjudicación 4/04/19 12:33 Decreto adjudicación de subvenciones Campaña MAR02] Descubre la Mar 2019

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1630 [DECRETO 4/04/19 12:33 DECRETO PAGO SUBVENCIONES EVENTOS (Genérico 2015)] DEPORTIVOS 2018 RELACIÓN EVENTOS41 DECRETO 2019-1631 [Decreto 4/04/19 12:34 SIA 1880355 -- Expediente 3199/2019 - Adjudicación ] FOREST WORKS & EVENTS S.L.U. -- Contrato Menor - Servicios - Proyecto para establecer un centro de MTB Enduro DECRETO 2019-1632 [06 Contrato 4/04/19 14:20 SIA 1880355 -- Expediente 3768/2019 -- Contrato alquiler] Menor - Servicios - Alquiler integro de vivienda en Montán -- DECRETO 2019-1633 [Decreto 4/04/19 15:20 Facturación BOP Marzo Facturación BOPMarzo-2019] DECRETO 2019-1634 [DECRETO 4/04/19 17:24 Aprobación incoación procedimiento concesión INCOACIÓN PROCED CONCESIÓN subv.nominativa Castellón Globlan Program 2019 SUBV NOMINATIVA] DECRETO 2019-1635 [DECRETO 4/04/19 18:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 78 DECRETO 2019-1636 [DECRETO 4/04/19 18:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ALMENARA] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 20 DECRETO 2019-1637 [DECRETO 4/04/19 18:56 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) VALL D'ALBA] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 195 DECRETO 2019-1638 [DECRETO 4/04/19 18:56 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) FUENTES DE JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA AYÓDAR] PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 102 DECRETO 2019-1639 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) CASTILLO DE Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN VILLAMALEFA] OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 62 DECRETO 2019-1640 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) SANT JORDI] JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 159 DECRETO 2019-1641 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) SIERRA JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ENGARCERÁN] PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 166 DECRETO 2019-1642 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) SIERRA JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA ENGARCERÁN] PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 167 DECRETO 2019-1643 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (PAGO 75%) TOGA] JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 180 DECRETO 2019-1644 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) TORRE D'EN JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA BESSORA] PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 187 DECRETO 2019-1645 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) VILANOVA JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA D'ALCOLEA] PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 206 DECRETO 2019-1646 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BORRIOL] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 47 DECRETO 2019-1647 [DECRETO 4/04/19 18:57 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BORRIOL] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 50 DECRETO 2019-1648 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 219 DECRETO 2019-1649 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ZUCAINA] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 220 DECRETO 2019-1650 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 129 DECRETO 2019-1651 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) NAVAJAS] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 128 DECRETO 2019-1652 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) NAVAJAS] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 127 DECRETO 2019-1653 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) JÉRICA] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 110 DECRETO 2019-1654 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) NAVAJAS] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 126 DECRETO 2019-1655 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 94 DECRETO 2019-1656 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%)b ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 46 DECRETO 2019-1657 [DECRETO 4/04/19 18:58 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) JERICA] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 109 DECRETO 2019-1658 [DECRETO 4/04/19 18:59 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 130 DECRETO 2019-1659 [DECRETO 4/04/19 18:59 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) PEÑISCOLA] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 140 DECRETO 2019-1660 [DECRETO 4/04/19 18:59 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BENICARLÓ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 44 DECRETO 2019-1661 [DECRETO 4/04/19 18:59 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 98 DECRETO 2019-1662 [Decreto 4/04/19 18:59 Aprobación de designación representante acto de designación Fernando Falomir (Olocau)] recepción

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1663 [Decreto 4/04/19 18:59 Aprobación de designación representante acto de designación Fernando Falomir (Ares del recepción Maestrat)] DECRETO 2019-1664 [DECRETO 4/04/19 18:59 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BORRIOL] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 49 DECRETO 2019-1665 [DECRETO 4/04/19 19:00 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) BORRIOL] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 48 DECRETO 2019-1666 [DECRETO 4/04/19 19:00 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 189 DECRETO 2019-1667 [DECRETO 4/04/19 19:00 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 185 DECRETO 2019-1668 [DECRETO 4/04/19 19:00 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 103 DECRETO 2019-1669 [DECRETO 4/04/19 19:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CHERT PLAN 135-2 - CHERT EXPTE. 6515 Expte. 6515] DECRETO 2019-1670 [DECRETO 4/04/19 19:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CHERT PLAN 135-2 - CHERT EXPTE. 6516 Expte. 6516] DECRETO 2019-1671 [DECRETO 4/04/19 19:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CHERT PLAN 135-2 - CHERT EXPTE. 6514 Expte. 6514] DECRETO 2019-1672 [DECRETO 4/04/19 19:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ] PLAN 135-2 - CIRAT DECRETO 2019-1673 [DECRETO 4/04/19 19:08 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN - PAGO PAGO 75 - PLAN 135-2 - CERVERA] 75% - PLAN 135-2 - CERVERA DECRETO 2019-1674 [DECRETO 4/04/19 19:08 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ] PLAN 135-2 - CAUDIEL DECRETO 2019-1675 [Decreto 4/04/19 19:08 Aprobación de designación mesa de contratación designación Sara González ()] DECRETO 2019-1676 [DECRETO 4/04/19 19:08 Aprobación de DESESTIMACIÓN ( DESESTIMACIÓN SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRÓRROGA PARA PRÓRROGA)] ADJUDICACIÓN OBRA DECRETO 2019-1677 [DECRETO 4/04/19 19:09 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CATÍ Expte. PLAN 135-2 - CATÍ -EXPTE. 6491 6491] DECRETO 2019-1678 [DECRETO 4/04/19 19:09 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CASTILLO PLAN 135-2 - CASTILLO VILLAMALEFA - EXPTE. VILLAMALEFA Expte. 6480] 6480 DECRETO 2019-1679 [TRASLADO 4/04/19 19:09 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - DECRETO PAGO 75 - PLAN 135 - PLAN 135-2 - CASTELL DE CABRES]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1680 [DECRETO 4/04/19 19:09 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CANET LO PLAN 135-2 - ROIG] DECRETO 2019-1681 [DECRETO 4/04/19 19:09 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR 6379 Expte 6379] DECRETO 2019-1682 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CASTILLO PLAN 135-2 - CASTILLO VILLAMALEFA VILLAMALEFA] DECRETO 2019-1683 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALGIMIA PLAN 135-2 - ALGIMIA ALMONACID ALMONACID] DECRETO 2019-1684 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - BETXÍ] PLAN 135-2 - BETXÍ DECRETO 2019-1685 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN- PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALCORA] PLAN 135-2 - ALCORA DECRETO 2019-1686 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR - PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR - EXPTE. 6377 Expte 6377] DECRETO 2019-1687 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR - PLAN 135-2 - ALMEDÍJAR - EXPTE. 6378 Expte 6378] DECRETO 2019-1688 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ALQUERÍAS PLAN 135-2 - ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO NIÑO PERDIDO] DECRETO 2019-1689 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ARTANA] PLAN 135-2 - ARTANA DECRETO 2019-1690 [DECRETO 4/04/19 19:10 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - BEJÍS PLAN 135-2 - BEJÍS (EXPTE. 6432) -Expte 6432] DECRETO 2019-1691 [DECRETO 4/04/19 19:11 RECONOCIMIENTO OBLIGACVIÓN - PAGO 75% PAGO 75%- PLAN 135-2 - BEJÍS] - PLAN 135-2 - BEJÍS DECRETO 2019-1692 [DECRETO 4/04/19 19:11 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75%- PLAN 135-2 - ] PLAN 135-2 / BENAFER DECRETO 2019-1693 [DECRETO 4/04/19 19:11 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) ] JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 14 DECRETO 2019-1694 [DECRETO 4/04/19 19:11 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) ] JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 123 DECRETO 2019-1695 [DECRETO 4/04/19 19:11 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 120 DECRETO 2019-1696 [DECRETO 4/04/19 19:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) PAVIAS] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 139 DECRETO 2019-1697 [DECRETO 4/04/19 19:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) SAN RAFAEL DEL RIO] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 162 DECRETO 2019-1698 [DECRETO 4/04/19 19:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) SANTA MAGDALENA DE Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN PULPIS] OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 163 DECRETO 2019-1699 [DECRETO 4/04/19 19:12 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) - Y PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO ] CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018 DECRETO 2019-1700 5/04/19 6:43 Conceder ayuda social hijo menor tres años [DECRETO-Conceder ayuda social hijo menor tres años] DECRETO 2019-1701 [Decreto 5/04/19 6:43 Aprobación de reposición calzado y zuecos Adjudicación reposición calzado y zuecos (El Corte Inglés)] DECRETO 2019-1702 [devolución de 5/04/19 6:44 Devolución garantía. expte Mantenimiento Plantas garantía] Ornamentales DECRETO 2019-1703 [Decreto desierto 5/04/19 6:44 Decreto desierto 236] DECRETO 2019-1704 [decreto 5/04/19 6:44 adjudicación servicios de mantenimiento de adjudicacion 96] hardware y software 2019-2020-2021 DECRETO 2019-1705 [Devolución 5/04/19 6:44 Devolución de garantía expte Mantenimiento y garantía] soporte técnico tecnologías interactivas multitactiles. DECRETO 2019-1706 [Devolución 5/04/19 6:44 Devolución garantía expte Servicios informáticos garantía] Gestión, Inspección y Recaudación DECRETO 2019-1707 [Decreto 5/04/19 6:44 Aprobación de ejecución de una pequeña ejecución de una pequeña modificación modificación en la instalación eléctrica en el en la instalación eléctrica en el castillo castillo de Peñiscola de Peñiscola] DECRETO 2019-1708 [Devolución 5/04/19 6:45 Devolución de garantía lote 1 expte Mantenimiento garantía lote 1] Portales Web Municipale3s DECRETO 2019-1709 [Devolución 5/04/19 6:50 Devolución de garantía Expte Mantenimiento garantía] Servicio Teleayuda Domiciliaria DECRETO 2019-1710 [decreto 5/04/19 6:50 decreto modificación de cuantiás servicio de incremento de cuantia] cocina central DECRETO 2019-1711 5/04/19 6:51 Descontar retribuciones día huel 08/03/2019 [DECRETO-Descontar retribuciones día huel 08/03/2019] DECRETO 2019-1712 [SUBSANACION 5/04/19 6:51 SUBSANACION DECRETO 2019-1552-Autorizar DECRETO-Autorizar pago gastos pago gastos asistencia curso asistencia curso] DECRETO 2019-1713 [Contrato 7 5/04/19 6:51 SIA 1880355 -- Expediente 3690/2019 -- Contrato charlas deporte adaptado] Menor - Servicios - Organización y realización de 7 charlas de deporte adaptado en centros de la provincia de Castellón DECRETO 2019-1714 5/04/19 6:52 Disponer baja funcionario interino operario usos [DECRETO-Disponer baja funcionario múltiples Castillo Peñíscola interino operario usos múltiples Castillo Peñíscola]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1715 [Decreto 5/04/19 6:52 Decreto de adjudicación INTRANET adjudicación FRANCISCO] DECRETO 2019-1716 [DECRETO 5/04/19 6:52 Decreto de pago actividades depotivas clubs y ACTIDEP24] deportistas 2018 DECRETO 2019-1717 [DECRETO 5/04/19 6:52 352 DEPORTES -- Expediente 115/2018 -- depadap03] CONVOCATORIA CLUBES DEPORTE ADAPTADO 2018 -- Decreto pago DECRETO 2019-1718 [DECRETO.- 5/04/19 6:53 Estimación en parte reclamación bolsa OUM estimacion en parte reclamación bolsa OUM] DECRETO 2019-1719 [decreto 125] 5/04/19 6:54 adjudicacion publicidad accion social 2019 DECRETO 2019-1720 [Decreto Tasas. 5/04/19 6:55 Aprobación pago Tasas inmuebles de Diputación Primer periodo de pago Provincia 2019] en la provincia. Primer periodo de pago 2019. DECRETO 2019-1721 [Decreto 5/04/19 6:55 Aprobación pago tasa de basura 2019 inmueble Basuras 2019 Hotel Cardenal Ram] Hotel Cardenal Ram en Morella. Primer periodo pago provincia. DECRETO 2019-1722 [Decreto pago 5/04/19 6:58 Aprobación pago gastos rehabilitación fachadas en gastos rehabilitación fachadas en edificio Orion. Local Comercial en Benicàssim Edificio Orion de Benicàssim] DECRETO 2019-1723 [Decreto pago 5/04/19 6:59 Aprobación pago a la Autoridad Portuaria de Tasa Actividad 1er Trimestre 2019. Castellón tasa actividad por ocupación de terrenos Utilización espacios FaroPeñíscola] parte Faro de Peñíscola DECRETO 2019-1724 [Decreto 5/04/19 6:59 Aprobación del expediente contratación contratación mantenimiento y soporte mantenimiento y soporte técnico nuevas técnico nuevas tecnologías Penyeta tecnologías interactivas, multitáctiles y sensoriales Roja] Penyeta Roja DECRETO 2019-1725 [decreto 5/04/19 6:59 revisión IPC Arrendamiento del local situado en arrendamiento inmueble] . DECRETO 2019-1726 [Decreto 5/04/19 6:59 Aprobación de Adjudicación Pasta desmanchante Adjudicación Pasta desmanchante para para lavandería lavandería] DECRETO 2019-1727 [Decreto relación 5/04/19 6:59 Aprobación de relación de facturas R-07 de facturas R-07] DECRETO 2019-1728 5/04/19 7:10 Estimar dispensa parcial trabajo acumulación [DECRETO-Estimar dispensa parcial crédito horario sindical CCOO trabajo acumulación crédito horario sindical CCOO] DECRETO 2019-1729 [DECRETO.- 5/04/19 7:10 Desestimación reclamación bolsa técnico de desestimacion reclamacion DAVID sistemas JIMENEZ RUIZ] DECRETO 2019-1730 [Decreto Cesion 5/04/19 7:14 Aprobación de Cesion contrato OK NO PROBLEM] DECRETO 2019-1731 [DECRETO 5/04/19 13:25 Aprobación... ANTICIPOS 2019 4 PLAZO] DECRETO 2019-1732 [ACEPTACION 8/04/19 9:32 Expediente 6059/2018 -- G12094231 Associació RENUNCIA] Cultural “Rondalla”Francesc Tàrrega -- ACEPTACION RENUNCIA DECRETO 2019-1733 [ACEPTACION 8/04/19 9:32 Expediente 1103/2018 -- G12560413

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 RENUNCIA] ASSOCIACIÓ DONES DE -- ACEPTACION RENUNCIA DECRETO 2019-1734 [ACEPTACION 8/04/19 9:32 Expediente 6030/2018 -- G12999876 COL·LECTIU RENUNCIA] MATRIA -- ACEPTACION RENUNCIA DECRETO 2019-1735 [ACEPTACION 8/04/19 9:33 Expediente 4991/2018 -- G12949590 RENUNCIA] ASOCIACION AMABAT COR CIUTAT DE VILA-REAL -- ACEPTACION RENUNCIA DECRETO 2019-1736 [Contrato 8/04/19 9:33 SIA 1880355 -- Expediente 3689/2019 -- Contrato suministro telas Restauración] Menor - Suministros - Tela gazar de seda beige, popelín negro, gazar seda negro y tejido guata. -- DECRETO 2019-1737 [Contrato 8/04/19 9:33 SIA 1880355 -- Expediente 3639/2019 -- Contrato transporte Retablo Vilafames] Menor - Servicios - Servicio de transporte y montaje especial del retablo para exposición en Castellón -- DECRETO 2019-1738 [Contrato 8/04/19 9:36 SIA 1880355 -- Expediente 3895/2019 -- Contrato exposición Sara Bellés] Menor - Servicios - Servicio de Catering y actuación musical -- DECRETO 2019-1739 [Contrato 8/04/19 9:36 SIA 1880355 -- 250 CONTRATACION Tramitacion restauración fuente Canet lo Roig] -- Expediente 3992/2019 -- Contrato Menor - La restauración de la Fuente de San Miguel de Canet lo Roig -- DECRETO 2019-1740 [Contrato 8/04/19 9:37 SIA 1880355 -- 250 CONTRATACION Tramitacion restauración fuente ] -- Expediente 3991/2019 -- Contrato Menor - Trabajos de restauración de la Fuente Viver -- DECRETO 2019-1741 [Contrato 8/04/19 9:37 SIA 1880355 -- Expediente 3576/2019 -- Contrato direccion obra yacimiento Cabanes] Menor - Servicios - Dirección de obra, Actuaciones en Accesos y Murallas del yacimiento El Mortorum (Cabanes) -- DECRETO 2019-1742 [FALTAJUST4] 8/04/19 14:21 Expediente 4674/2018 - G12888319 ASOCIACION BARONIA DE CORTES -- DECRETO ANULACION SUBVENCION POR FALTA JUSTIFICACION DECRETO 2019-1743 [FALTAJUST3] 8/04/19 14:21 Expediente 4672/2018 -- G12736955 ASOCIACION CULTURAL VILLORES -- DECRETO ANULACION SUBVENCION PROGRAMAS CULTURALES 2018 FALTA JUSTIFICACION DECRETO 2019-1744 [FALTAJUST2] 8/04/19 14:21 Expediente 3620/2018 -- G12552428 ASOCIACION AMAS DE CASA DE TORAS -- DECRETO ANULACION SUBVENCION FALTA JUSTIFICACION DECRETO 2019-1745 [FALTAJUST1] 8/04/19 14:21 Expediente 4852/2018 -- G12682563 A.FIESTAS BARRIO SAN JOAQUIN DE ONDA -- DECRETO ANULACION SUBVENCION FALTA JUSTIFICACION DECRETO 2019-1746 8/04/19 14:22 Expediente 6077/2018 -- G12279352 [faltajustmorospeñiscola] ASSOCIACIO CULTURA MOROS Y CRIISTIANS -- decreto anulacion falta justificacion subvencion programas culturales 2018 DECRETO 2019-1747 [Contrato 8/04/19 14:22 SIA 1880355 -- Expediente 3959/2019 -- Contrato fotografiar piezas] Menor - Servicios - Fotografiar 60 piezas de la

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 colección -- DECRETO 2019-1748 [PRCULT33] 8/04/19 14:22 351 CULTURA -- Expediente 205/2018 DECRETO PAGO VARIOS TERCEROS CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2018 -- DECRETO 2019-1749 8/04/19 17:16 Caja Fija N2-2019 Penyeta Roja. [CjaFja2-19Penyeta] DECRETO 2019-1750 [Decreto Nómina 8/04/19 18:53 Decreto Paga 20 Marzo 2019 Paga 20 Marzo] DECRETO 2019-1751 [DECRETO.- 9/04/19 9:39 Concurso - Provisión MEDIANTE CONCURSO Concurso - PROVISION MEDIANTE INTERNO DE PUESTOS DE TRABAJO CONCURSO INTERNO DE PUESTOS VACANTES DE TRABAJO VACANTES] DECRETO 2019-1752 9/04/19 9:39 Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas [DECRETO-Nombrar Funcionario 1 Operario Usos Múltiples Castillo Peñíscola Interino Acumulación Tareas 1 Operario Usos Múltiples Castillo Peñíscola] DECRETO 2019-1753 9/04/19 9:39 Nombrar funcionario interino acumulación tareas [DECRETO-Nombrar funcionario Auxiliar Recaudación Onda interino acumulación tareas Auxiliar Recaudación Onda] DECRETO 2019-1754 [Decreto 9/04/19 9:39 Aprobación de Adjudicación Servicio de formación Adjudicación Servicio de formación para para empresas en work forum 2019 e informe empresas en work forum 2019 e sobre la necesidad de incorporar el talento senior informe sobre la necesidad de en las empresas incorporar el talento senior en las empresas] DECRETO 2019-1755 [DECRETO 9/04/19 9:39 Convocatoria pruebas selectivas bolsa trabajo (Genérico 2015)-Convocatoria pruebas Programador Gestion de Flotas (Subgrupo C1) selectivas bolsa trabajo Programador Gestion de Flotas (Subgrupo C1)] DECRETO 2019-1756 9/04/19 9:40 Nombrar Funcionaria Interina Acumulación Tareas [DECRETO-Nombrar Funcionaria un Operario de Usos Múltiples Castillo Peñíscola Interina Acumulación Tareas un Operario de Usos Múltiples Castillo Peñíscola] DECRETO 2019-1757 9/04/19 9:40 Nombrar funcionario interino acumulación tareas [DECRETO-Nombrar funcionario un Auxiliar Recaudación Castellón/Nules interino acumulación tareas un Auxiliar Recaudación Castellón/Nules] DECRETO 2019-1758 [Decreto relación 9/04/19 9:40 Aprobación de relación de facturas R-08 de facturas R-08] DECRETO 2019-1759 [Decreto 9/04/19 9:40 Aprobación rectificación material importes lotes rectificación importe lotes] DECRETO 2019-1760 9/04/19 9:40 Nombrar Funcionarios Interinos Acumulación [DECRTO-Nombrar Funcionarios Tareas 3 Auxiliares Recaudación Castellón Interinos Acumulación Tareas 3 Auxiliares Recaudación Castellón] DECRETO 2019-1761 [Decreto 9/04/19 9:40 Aprobación del expediente contratación servicio de contratación mantenimiento portales mantenimiento portales web municipales web municipales]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1762 9/04/19 9:41 Autorizar pago cuota Mutualidad Abogacía Abril [DECRETO-Autorizar pago cuota 2019 Mutualidad Abogacía Abril 2019] DECRETO 2019-1763 [decreto 9/04/19 9:41 aprobación plan de seguridad y salud restauración aprobacion plan de seguridad y salud ambiental y adaptación Castillo de Peñíscola peñiscola] DECRETO 2019-1764 [Decreto 9/04/19 9:41 Aprobación de Adjudicación Mantenimiento Adjudicación Mantenimiento software software armario llaves vehículos Parque Móvil armario llaves vehículos Parque Móvil] DECRETO 2019-1765 [Decreto 9/04/19 9:41 Aprobación de suministro de 10 resmas de papel Adjudicación suministro de 10 resmas en formato 65x90 off. Soportset premium de 120 de papel en formato 65x90 off. gramos Soportset premium de 120 gramos] DECRETO 2019-1766 [Decreto 9/04/19 9:42 Devolución garantía expte Licencia Sofware segregación Indra] transmisión electrónica de datos y mantenimiento DECRETO 2019-1767 [Devolución 9/04/19 9:42 Devolución garantía definitiva e ingreso en AEAT garantía] de la garantia depositada en metálico. Expte nueva arquitectura software y bus de integración DECRETO 2019-1768 [Contrato 9/04/19 9:42 SIA 1880355 -- Expediente 3882/2019 -- Contrato suministro estructura metalica Coll Menor - Suministros - Diseño, fabricación y d'Ares] montaje de una estructura metálica en el Coll de DECRETO 2019-1769 [Decreto 9/04/19 9:42 Aprobación de Adjudicación Suministro de dos Adjudicación Suministro de dos estores estores enrollables screen para la oficina de enrollables screen para la oficina de recaudación de . recaudación de Segorbe.] DECRETO 2019-1770 [DECRETO.- 9/04/19 9:42 admitir escrito solicitando compatibilidad puesto admitir escrito solicitando compatibilidad trabajo.- puesto trabajo.-] DECRETO 2019-1771 [Decreto 9/04/19 9:43 Aprobación de Adjudicación billetes ave y Adjudicación billetes ave y alojamiento alojamiento viaje a madrid, asistencia a la junta de viaje a madrid, asistencia a la junta de gobierno y consejo territorial de la femp, del gobierno y consejo territorial de la femp presidente y directora de gabinete. el 26 de marzo, del presidente y directora de gabinete.] DECRETO 2019-1772 [Decreto 9/04/19 9:43 Aprobación de Adjudicación Servicio de gestión e Adjudicación Servicio de gestión e impartición de 170 horas del programa de impartición de 170 horas del programa formación en el sector servicios. de formación en el sector servicios.] DECRETO 2019-1773 [Decreto 9/04/19 9:43 Aprobación de Adjudicación Suministro de una Adjudicación Suministro de una mesa mesa de oficina con ala lateral y cajonera para de oficina con ala lateral y cajonera Cooperación Municipal. para Cooperación Municipal.] DECRETO 2019-1774 [Decreto 9/04/19 9:43 Aprobación de Adjudicación Servicio impartición Adjudicación Servicio impartición conferencia de cierre Work Forum Castellón 2019 conferencia de cierre Work Forum Castellón 2019] DECRETO 2019-1775 [Decreto 9/04/19 9:43 Aprobación de Adjudicación Servicio de traducción Adjudicación Servicio de traducción proyecto europeo Temple proyecto europeo Temple]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1776 [Contrato charlas 9/04/19 9:43 SIA 1880355 -- Expediente 3440/2019 -- Contrato mujer y deporte] Menor - Servicios - 26 charlas/taller de la ponente Patricia Campos en diferentes institutos de la provincia de Castellón -- DECRETO 2019-1777 [Contrato 9/04/19 9:44 SIA 1880355 -- 250 CONTRATACION Tramitacion organización Trofeo de Vela] -- Expediente 3739/2019 -- Contrato Menor - Realización del "Trofeo Diputación de Castellón de Vela" DECRETO 2019-1778 [Decreto 9/04/19 9:44 Aprobación de Adjudicación Servicio de gestión e Adjudicación Servicio de gestión e impartición de 90 horas del programa de formación impartición de 90 horas del programa en acreditaciones profesionales -logística de formación en acreditaciones profesionales -logística] DECRETO 2019-1779 [Decreto 9/04/19 9:44 Aprobación de Adjudicación Asistencia Técnica Adjudicación Asistencia Técnica para la para la gestión del consurso de relatos cortos y gestión del consurso de relatos cortos y dibujos"europa en letras y colores" organizado por dibujos"europa en letras y colores" Oficina Europe Direct Castellón organizado por Oficina Europe Direct Castellón] DECRETO 2019-1780 [Decreto 9/04/19 9:44 Aprobación de ampliación gasto ampliación gasto] DECRETO 2019-1781 [Devolución 9/04/19 9:44 Devolución garantía lotes 1 y 3 del expte garantía] Reingenieria de dos aplicaciones y APP DECRETO 2019-1782 [rectificación 9/04/19 9:44 Rectificación decreto 1554 expte Reingenieria de decretos] dos aplicaciones informáticas y APP DECRETO 2019-1783 [DECRETO 6 9/04/19 9:45 Relación de facturas contratos nº 6/2019 contratos 2019] DECRETO 2019-1784 9/04/19 9:45 Reconcer pago vacaciones reglamentarias [DECRETO-Reconcer pago vacaciones reglamentarias] DECRETO 2019-1785 [Decreto 9/04/19 9:46 Aprobación de Adjudicación Servicio de gestión e Adjudicación Servicio de gestión e impartición taller facturación electrónica:Facturae y impartición taller facturación FACE electrónica:Facturae y FACE] DECRETO 2019-1786 [DECRETO 9/04/19 9:46 Decreto de pago actividades deportivas clubs y ACTIDEP25] deporistas 2018 DECRETO 2019-1787 9/04/19 9:52 Acceder dispensa total trabajo acumulación crédito [DECRETO-Acceder dispensa total horario sindical UGT trabajo acumulación crédito horario sindical UGT] DECRETO 2019-1788 [Decreto 9/04/19 10:37 Aprobación de designación representante acto de designación Sara González recepción (Castellfort)] DECRETO 2019-1789 [DECRETO 9/04/19 10:37 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) VILLAHERMOS DEL RÍO] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 203 DECRETO 2019-1790 [DECRETO 9/04/19 10:37 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) VILLAHERMOS DEL RÍO] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 201 DECRETO 2019-1791 [DECRETO 9/04/19 10:38 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 (PAGO 25%) VILLAHERMOS DEL RÍO] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 202 DECRETO 2019-1792 [DECRETO 9/04/19 10:38 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) EL TORO] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 182 DECRETO 2019-1793 [DECRETO 9/04/19 10:39 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ESPADILLA] PLAN 135-2 - ESPADILLA DECRETO 2019-1794 [DECRETO 9/04/19 10:39 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ESPADILLA] PLAN 135-2 - ESPADILLA DECRETO 2019-1795 [DECRETO 9/04/19 10:39 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - CHODOS] PLAN 135-2 - CHODOS DECRETO 2019-1796 [Pago Cambaluc] 9/04/19 10:39 SIA 1880355 -- 250 CONTRATACION Tramitacion -- Expediente 2948/2019 -- Múltiples interesados -- Contrato Menor - Exposición de Rebena Plana enco Les Aules -- Pago de factura DECRETO 2019-1797 [Contrato 9/04/19 10:39 SIA 1880355 -- Expediente 3922/2019 -- Contrato manutención Los Morrones] Menor - Servicios - Manutención equipo técnico campaña de consolidación yacimiento los Morrones del 2 al 24 de mayo 2019 -- DECRETO 2019-1798 [Contrato 9/04/19 10:39 SIA 1880355 -- Expediente 3925/2019 -- Contrato yacimiento Montán y Cortes de Menor - Servicios - Consolidación y restauración Arenoso] estructuras murarias de los yacimientos arqueológicos del Calvario de Montán y los Morrones de -- DECRETO 2019-1799 [DECRETO 9/04/19 10:40 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - FORCALL] PLAN 135-2 - FORCALL DECRETO 2019-1800 [DECRETO 9/04/19 10:40 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 97 DECRETO 2019-1801 [DECRETO 9/04/19 10:40 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 96 DECRETO 2019-1802 [DECRETO 9/04/19 10:41 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 153 DECRETO 2019-1803 [DECRETO 9/04/19 10:41 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 75%) ] Y PAGO DEL 75% TRAS LA ADJUDICACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 108 DECRETO 2019-1804 [DECRETO 9/04/19 10:42 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - FTE LA PLAN 135-2 / REINA] DECRETO 2019-1805 [DECRETO 9/04/19 10:42 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN / PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - FANZARA] PLAN 135-2 - FANZARA DECRETO 2019-1806 [Contrato 9/04/19 12:18 SIA 1880355 -- Expediente 4135/2019 -- Contrato exposición Santi Tena] Menor - Servicios - Comisario de la exposición, lonas y soportes para la señalización y promoción, amenización musical y catering -- DECRETO 2019-1807 [Pago Pórtico 9/04/19 12:19 SIA 1880355 -- Expediente 3688/2019 -- Librerias 2 publicaciones] B50091636 PÓRTICO LIBRERÍAS SL -- Contrato

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Menor - Suministros - Diseño gráfico y edición de 2 libros técnicos -- Pago de factura DECRETO 2019-1808 [DECRETO 9/04/19 12:48 DESIGNACIÓN TÉCNICOS DE LA DIPUTACIÓN (Genérico 2015)] DE CASTELLÓN PARA LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL EN LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE GERENTE DEL CONSORCIO C3/V1. DECRETO 2019-1809 [Decreto 9/04/19 15:15 Autorización designación representante acto de designación Sara González (Portell de recepción Morella)] DECRETO 2019-1810 [DECRETO 10/04/19 18:37 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN - PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - BURRIANA] PLAN 135-2 - BURRIANA DECRETO 2019-1811 [DECRETO 2019 11/04/19 12:18 Extracto____Autorización asistencia Bibliobús a [Decreto asistencia ferias del libro varias ferias del libro. 2019_Bibliobús]] DECRETO 2019-1812 [FALTAJUST5] 11/04/19 12:18 Expediente 6033/2018 - G12992038 ASOCIACION CULTURAL THE BLUE FARM SOCIETY, ANULACION IMPORTE SUBVENCION PROGRAMAS CULTURALES 2018 DECRETO 2019-1813 [PAGO Benages] 11/04/19 12:18 SIA 1880355 -- Expediente 3895/2019 -- Contrato Menor - Servicios - Servicio de Catering y actuación musical -- Pago de factura DECRETO 2019-1814 [PAGO Juanjo 11/04/19 12:18 SIA 1880355 -- Expediente 3895/2019 -- Contrato Carratala] Menor - Servicios - Servicio de Catering y actuación musical -- Pago de factura DECRETO 2019-1815 [DECRETO SAN 12/04/19 10:04 Expediente 4119/2018 -- G12943916 FUNDACION PASCUAL] PRO-MONASTERIO Y BASILICA DE SAN PASCUAL BAYLON DE VILA-REAL, G12943916 FUNDACION PRO MONASTERIO BASILICA SAN PASCUAL -- CONVENIO FUNDACION SAN PASCUAL -- DECRETO 2019-1816 12/04/19 10:50 CONCESION ALTA TELEAYUDA [ALTA_10_04_2019] DECRETO 2019-1817 [DECRETO 12/04/19 10:52 Reconocimiento de obligación a terceros AS-2017N40] DECRETO AS-2017N40 DECRETO 2019-1818 [DECRETO 12/04/19 10:52 Reconocimiento de obligación a terceros AS-2016N40] DECRETO AS-2016N40 DECRETO 2019-1819 [DECRETO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros decreto AS-2018N40] AS-2018N40 DECRETO 2019-1820 [DECRETO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros AS-2017N39] DECRETO AS-2017N39 DECRETO 2019-1821 [DECRETO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros AS-2017N38] DECRETO AS-2017N38 DECRETO 2019-1822 [DECREO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros AS-E-18-8] DECRETO 2019-1823 [DECRETO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros (AS-2018C1)] AS-2018C1 DECRETO 2019-1824 [DECRETO 12/04/19 10:53 Reconocimiento de obligación a terceros, convenio

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 APESOCAS] Fray Luis Amigó DECRETO 2019-1825 [Contrato 12/04/19 12:03 SIA 1880355 -- Expediente 3693/2019 -- Contrato desobturación de tuberías] Menor - Servicios - Servicio de desobturación de tuberías y limpieza de arqueta -- DECRETO 2019-1826 [Contrato 12/04/19 13:10 SIA 1880355 -- Expediente 4319/2019 -- Contrato servicio de catering inauguracion la Menor - Servicios - Servicio de catering para la Llum de la memoria] inauguracion de la Llum de la Memoria DECRETO 2019-1827 [Contrato 12/04/19 13:10 SIA 1880355 -- Expediente 4082/2019 -- Contrato organización inauguración la Llum de la Menor - Ceremonia de inauguración de la próxima Memoria] edición del ciclo de exposiciones "La Llum de la Memòria" que se celebrará en la ciudad de Castellón. -- DECRETO 2019-1828 [resolución 12/04/19 13:19 Resolución recurso reposición del Ayto. Caudiel recurso Caudiel] sobre liquidación tasas BOP correspondiente a febrero 2019 DECRETO 2019-1829 [DECRETO RES 12/04/19 13:24 SIA 1881097 -- 130 # SERVICIO JURIDICO -- EST RRP MMM] Expediente 8866/2018 -- Expediente administrativo de responsabilidad patrimonial -- DECRETO 2019-1830 [decreto cambio 12/04/19 13:25 cambio de denominacion y cambio de domicilio de denominacion y domicilio social] social. DECRETO 2019-1831 [DECRETO 12/04/19 15:08 353 JUVENTUD -- Expediente 643/2018 -- juventud08] CONVOCATORIA ASOCIACIONES JUVENILES. PROGRAMAS DE JUVENTUD -- Decreto pago DECRETO 2019-1832 [Contrato 15/04/19 9:35 SIA 1880355 -- Expediente 4158/2019 -- Contrato organización XLII certamen de bandas] Menor - Servicios - Organización XLII Certamen de Bandas DECRETO 2019-1833 [DECRETO LA 15/04/19 9:35 351 CULTURA -- Expediente 218/2018 -- LLUM DE LA MEMORIA] R1200142F PARROQUIA DE CAUDIEL "CAMARIN DE LA VIRGEN", R1200015D PARROQUIA DE CAUDIEL "CAMARIN DE LA VIRGEN" -- CONVENIO PARROQUIA VIRGEN DEL NIÑO PERDIDO CAUDIEL -- DECRETO 2019-1834 [Decreto 15/04/19 12:51 Expediente 4681/2018 -- G12908315 Renuncia] ASOCIACIÓN SAN RAFAEL FESTIU -- decreto aceptación renuncia DECRETO 2019-1835 [PRCULT34] 15/04/19 12:51 351 CULTURA -- Expediente 205/2018 CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2018 -- PAGO DIVERSOS TERCEROS DECRETO 2019-1836 [DECRETO 15/04/19 12:51 351 CULTURA -- Expediente 5796/2018 -- educa16] CONVOCATORIA ESCUELA DE EDUCANDOS 2018 -- Decreto pago DECRETO 2019-1837 [DECRETO 15/04/19 14:35 DECRETO AUTORIZACIÓN SOLICITUDES prórroga ejecución - PLAN 135-2] CONCESIÓN PRÓRROGA EJECUCIÓN - PLAN 135-2 DECRETO 2019-1838 15/04/19 17:08 CAJA FIJA Nº 2/2019 CONDUCTOR [CjaFja2-19Cristian] PRESIDENTE. CRISTIAN FORCADA. DECRETO 2019-1839 [Decreto 15/04/19 17:09 resolución aprobación ADO a favor de Ines Leal Ponencia] Maldonado en concepto ponencia jornada territorios inteligentes

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1840 [DECRETO 15/04/19 19:35 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 755 - PAGO 75 - PLAN 135-2 -] PLAN 135-2 - LA LLOSA DECRETO 2019-1841 [DECRETO 15/04/19 19:36 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -] PLAN 135-2 - CORTES DECRETO 2019-1842 [DECRETO 15/04/19 19:37 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -HERBÉS] PLAN 135-2- HERBÉS DECRETO 2019-1843 [DECRETO 15/04/19 19:38 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -CORTES] PLAN 135-2 - CORTES DECRETO 2019-1844 [DECRETO 15/04/19 19:38 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -GAIBIEL] PLAN 135-2 - GAIBIEL DECRETO 2019-1845 [DECRETO 15/04/19 19:39 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 755 - PAGO 75 - PLAN 135-2 -] PLAN 135-2 - GELDO DECRETO 2019-1846 [DECRETO 15/04/19 19:39 RECONCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -GELDO] PLAN 135-2 - GELDO DECRETO 2019-1847 [DECRETO 15/04/19 19:40 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - GELDO] PLAN 135-2 - GELDO DECRETO 2019-1848 [DECRETO 15/04/19 19:40 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - HERBÉS] PLAN 135-2 - HERBÉS DECRETO 2019-1849 [DECRETO 15/04/19 19:40 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -LA MATA] PLAN 135-2 - LA MATA DECRETO 2019-1850 [DECRETO 15/04/19 19:41 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -LA MATA] PLAN 135-2 - LA MATA DECRETO 2019-1851 [DECRETO 15/04/19 19:41 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - COVES DE PLAN 135-2 - COVES DE VINROMÀ VINROMÀ] DECRETO 2019-1852 [DECRETO 15/04/19 19:41 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) BEJÍS] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 37 DECRETO 2019-1853 [DECRETO 15/04/19 19:42 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) CALIG] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 55 DECRETO 2019-1854 [DECRETO 15/04/19 19:42 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 115 DECRETO 2019-1855 [DECRETO 15/04/19 19:42 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 184 DECRETO 2019-1856 [DECRETO 15/04/19 19:43 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 207 DECRETO 2019-1857 [DECRETO 15/04/19 19:43 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 190 DECRETO 2019-1858 [DECRETO 15/04/19 19:44 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ATZENETA DEL Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN MAESTRAT] OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 01 DECRETO 2019-1859 15/04/19 19:44 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4169/2019 -- sancionador 6532] SANCIONADOR ESLIDA PLAN 135-2 2018 -- DECRETO 2019-1860 15/04/19 19:44 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4224/2019 -- sancionador Benicassim 1800] SANCIONADOR BENICASSIM NÚM 63 PLAN CS 135 2017 -- DECRETO 2019-1861 15/04/19 19:45 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4170/2019 -- sancionador Benicarlo 6448] SANCIONADOR BENICARLÓ PLAN 135-2 2018 -- DECRETO 2019-1862 15/04/19 19:45 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 725/2019 -- sancionador Almenara 1749] SANCIONADOR ALMENARA GASTO CORRIENTE - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1863 15/04/19 19:49 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4297/2019 -- sancionador Borriol 1803] SANCIONADOR BORRIOL NÚM 65 PLAN CS 135 2017 -- DECRETO 2019-1864 [DECRETO 15/04/19 19:49 Aprobación de ARCHIVO EXPTE. TRAS (ARCHIVO EXPT.) VALL D'ALBA] JUSTIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA, OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 195 DECRETO 2019-1865 [DECRETO 15/04/19 19:52 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - ROSELL] PLAN 135-2 - ROSELL DECRETO 2019-1866 [DecretoAGA 15/04/19 19:52 Decreto pago AGA 2018 - 4 ª Resolución ] Ayuntamiento de Vilar de Canes DECRETO 2019-1867 [DECRETO 15/04/19 19:53 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - POBLA PLAN 135-2 - POBLA TORNESA TORNESA] DECRETO 2019-1868 [DECRETO 15/04/19 19:53 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - POBLA PLAN 135-2 - POBLA TORNESA TORNESA] DECRETO 2019-1869 [DECRETO 15/04/19 19:53 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - CASTILLO PLAN 135-2 - CASTILLO VILLAMALEFA VILLAMALEFA] DECRETO 2019-1870 [DECRETO 15/04/19 19:54 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - POBLA DE PLAN 135-2 - POBLA DE BENIFASSÀ BENIFASSÀ] DECRETO 2019-1871 [DECRETO 15/04/19 19:54 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - POBLA DE PLAN 135-2 - POBLA DE BENIFASSÀ BENIFASSÀ] DECRETO 2019-1872 [Incoación 15/04/19 19:54 SIA 1935144 -- 850 # MEDIO AMBIENTE - sancionador lluvias torrenciales Recepcion de Registros -- Expediente 4202/2019 Alfondeguilla 8557] -- SANCIONADOR ALFONDEGUILLA LLUVIAS TORRENCIALES 2018 -- DECRETO 2019-1873 [DECRETO 15/04/19 19:55 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - POBLA DE PLAN 135-2 - POBLA DE BENIFASSÀ BENIFASSÀ] DECRETO 2019-1874 [DECRETO 15/04/19 19:55 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -OLOCAU] PLAN 135-2 - OLOCAU DECRETO 2019-1875 [DECRETO 15/04/19 19:55 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% -

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 PAGO 75 - PLAN 135-2 - OLOCAU] PLAN 135-2 - OLOCAU DECRETO 2019-1876 [DECRETO 15/04/19 19:56 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -NAVAJAS] PLAN 135-2 - NAVAJAS DECRETO 2019-1877 [DECRETO 15/04/19 19:56 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -NAVAJAS] PLAN 135-2 - NAVAJAS DECRETO 2019-1878 15/04/19 19:56 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4211/2019 -- sancionador Viver 2481] SANCIONADOR VIVER NÚM 215 -PLAN CS 135 - 2018 -- DECRETO 2019-1879 [DECRETO 15/04/19 19:57 RECONOCIMIENTO OBLIGACION PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -NAVAJAS] PLAN 135-2 - NAVAJAS DECRETO 2019-1880 [DECRETO 15/04/19 19:58 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -BORRIOL] PLAN 135-2 - BORRIOL DECRETO 2019-1881 [DECRETO 15/04/19 19:58 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -BURRIANA] PLAN 135-2 - BURRIANA DECRETO 2019-1882 [DECRETO 15/04/19 19:59 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -BORRIOL] PLAN 135-2- BORRIOL DECRETO 2019-1883 [DECRETO 15/04/19 20:00 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PAGO PAGO 75 - PLAN 135-2 -BORRIOL] 75% - PLAN 135-2 - BORRIOL DECRETO 2019-1884 [DECRETO 15/04/19 20:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -CABANES] PLAN 135-2 - CABANES DECRETO 2019-1885 [DECRETO 15/04/19 20:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -BORRIOL] PLAN 135-2 - BORRIOL DECRETO 2019-1886 [DECRETO 15/04/19 20:00 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -ALCUDIA DE PLAN 135-2- ALCUDIA DE VEO VEO] DECRETO 2019-1887 [DECRETO 15/04/19 20:01 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -ALCORA] PLAN 135-2- ALCORA DECRETO 2019-1888 [DECRETO 15/04/19 20:01 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 -ADZANETA] PLAN 135-2 - ADZANETA DECRETO 2019-1889 15/04/19 20:01 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4168/2019 -- sancionador Viver 6880] SANCIONADOR VIVER PLAN 135-2 2018 -- DECRETO 2019-1890 [DECRETO 15/04/19 20:03 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - SAN JOAN PLAN 135-2 - SANT JOAN DE MORÓ DE MORÓ] DECRETO 2019-1891 [DECRETO 15/04/19 20:03 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - SANT PLAN 135-2 - SANT JORDI JORDI] DECRETO 2019-1892 [DECRETO 15/04/19 20:04 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 50% GASTO CORRIENTE ) - Y PAGO DEL 50% RESTANTE GASTO MONTANEJOS] CORRIENTE PLAN CASTELLÓN 135 _ 2018 DECRETO 2019-1893 [DECRETO 15/04/19 20:04 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% / PAGO 75 - PLAN 135-2 - SANT PLAN 135-2 - MATEU] DECRETO 2019-1894 [DECRETO 15/04/19 20:04 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - SANT PLAN 135-2 - SANT MATEU

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 MATEU] DECRETO 2019-1895 [DECRETO 15/04/19 20:05 RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN PAGO 75% - PAGO 75 - PLAN 135-2 - SANT PLAN 135-2 - SANT MATEU MATEU] DECRETO 2019-1896 [DECRETO 15/04/19 20:06 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) ] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 106 DECRETO 2019-1897 [DECRETO 15/04/19 20:06 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) HIGUERAS] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 107 DECRETO 2019-1898 [DECRETO 15/04/19 20:06 Aprobación de RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN (PAGO 25%) PAVIAS] Y PAGO DEL 25% TRAS LA TERMINACIÓN OBRA PLAN CS 135 - 2018, NÚM. 138 DECRETO 2019-1899 15/04/19 20:07 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 717/2019 -- sancionador Almenara 1746] SANCIONADOR ALMENARA NÚM. 30 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1900 15/04/19 20:07 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 719/2019 -- sancionador Almenara 1748] SANCIONADOR ALMENARA NÚM. 32 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1901 15/04/19 20:07 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 718/2019 -- sancionador Almenara 1747] SANCIONADOR ALMENARA NÚM. 31 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1902 15/04/19 20:08 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 723/2019 -- sancionador Benassal 1794] SANCIONADOR BENASSAL NÚM. 61 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1903 15/04/19 20:08 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 722/2019 -- sancionador Arañuel 1759] SANCIONADOR ARAÑUEL NÚM. 39 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1904 15/04/19 20:08 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 721/2019 -- sancionador Fuente la Reina 1931] SANCIONADOR FUENTE LA REINA - NÚM. 121 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1905 15/04/19 20:08 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 720/2019 -- sancionador Cirat 1848] SANCIONADOR CIRAT NÚM. 92 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1906 15/04/19 20:09 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 1053/2019 -- sancionador Castellnovo 5761] SANCIONADOR CASTELLNOVO NÚM. 269 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1907 15/04/19 20:09 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 1049/2019 -- sancionador Castellnovo 1835] SANCIONADOR CASTELLNOVO NÚM. 82 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1908 15/04/19 20:09 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4118/2019 -- sancionador Sacañet 2047] SANCIONADOR SACAÑET NUM 178 PLAN CS 135-2017 -- DECRETO 2019-1909 15/04/19 20:09 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 1054/2019 -- sancionador Castellnovo 5763] SANCIONADOR CASTELLNOVO NÚM. 270 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1910 15/04/19 20:10 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4121/2019 -- sancionador 2034] SANCIONADOR PORTELL DE MORELLA NÚM 166 PLAN CS 135-2017 -- DECRETO 2019-1911 15/04/19 20:10 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 4119/2019 -- sancionador Sacañet 2046] SANCIONADOR SACAÑET NUM 177 PLAN CS 135-2017 -- DECRETO 2019-1912 [Incoación 15/04/19 20:10 SIA 1935144 -- 850 # MEDIO AMBIENTE - sancionador espacios naturales Recepcion de Registros -- Expediente 4123/2019 Cinctorres] -- SANCIONADOR CINCTORRES ESPACIOS NATURALES 2018 -- DECRETO 2019-1913 15/04/19 20:10 SIA 1935144 -- 300 # PLANIFICACION Y [Resolución_DECRETO incoación COOPERACION -- Expediente 903/2019 -- sancionador Castellnovo 1834] SANCIONADOR CASTELLNOVO NÚM. 81 - PLAN CS 135 - 2017 -- DECRETO 2019-1914 [Incoación 15/04/19 20:11 SIA 1935144 -- 850 # MEDIO AMBIENTE - sancionador lluvias torrenciales Recepcion de Registros -- Expediente 4166/2019 Moncofar 8520] -- SANCIONADOR MONCÓFAR LLUVIAS TORRENCIALES 2018 -- DECRETO 2019-1915 [Decreto 16/04/19 8:53 Aprobación de adjudicación Suministro de Adjudicación Suministro de envasadora envasadora al vacío para el Hotel Cardenal RAM al vacío para el Hotel Cardenal RAM] DECRETO 2019-1916 [Decreto 16/04/19 8:53 Aprobación de Adjudicación Revisiones periódicas Adjudicación Revisiones periódicas sistema gas autobús 1829-HPP sistema gas autobús 1829-HPP] DECRETO 2019-1917 [Decreto 16/04/19 8:54 Aprobación de Adjudicación 10 rollos de papel Adjudicación 10 rollos de papel evolution coated de 140 gramos - 1,067x30 metros evolution coated de 140 gramos - - 2 rollos de papel evolution vinyl blanco brillo 1,067x30 metros - 2 rollos de papel 1,067x30 metros - 2 rollos de papel evolution vinyl evolution vinyl blanco brillo 1,067x30 blanco mate 1,067x30 metros metros - 2 rollos de papel evolution vinyl blanco mate 1,067x30 metros] DECRETO 2019-1918 [Decreto 16/04/19 8:54 Aprobación de adjudicación canastilla de flores Adjudicación canastilla de flores para para reina fiestas Vall d'Uixó fiestas de San reina fiestas vall d'uixó fiestas de san Vicente Ferrer vicente ferrer] DECRETO 2019-1919 [Decreto 16/04/19 8:54 Aprobación de Adjudicación Servicio de catering Adjudicación Servicio de catering para para el Jurado del Concurso de el Jurado del Concurso de IdeasRehabilitación y Restauración del Santuario IdeasRehabilitación y Restauración del de Sant Joan de Penyagolosa y su entorno en Santuario de Sant Joan de Penyagolosa y su entorno en Vistabella del Maestrat]

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1920 [Decreto 16/04/19 8:54 Aprobación de Adjudicación Servicio de catering Adjudicación Servicio de catering para para networking inicio programa MOVE UP 2019 networking inicio programa MOVE UP 2019] DECRETO 2019-1921 [Decreto 16/04/19 8:54 Aprobación de Adjudicación Servicio de impartición Adjudicación Servicio de impartición ponencia sobre competencias y digitalización en ponencia sobre competencias y work forum castellón 2019 "Competencias y digitalización en work forum castellón digitalización" 2019 "Competencias y digitalización"] DECRETO 2019-1922 [Decreto 16/04/19 8:55 Aprobación de Adjudicación Servicio de Adjudicación Servicio de preparación e preparación e impartición del taller dinamizado impartición del taller dinamizado "Conecta y Muévete". "Conecta y Muévete".] DECRETO 2019-1923 [Decreto 16/04/19 8:55 Aprobación de actualizacion del presupuesto actualizacion del presupuesto desprendimiento falso techo en Penyeta desprendimiento falso techo en Penyeta] DECRETO 2019-1924 [Decreto 16/04/19 8:55 Aprobación de Adjudicación suministro de 10 Adjudicación suministro de 10 resmas resmas de papel est. Magno satin 72x102 de 135 de papel est. Magno satin 72x102 de gramos 100% certificado pefc 135 gramos 100% certificado pefc] DECRETO 2019-1925 [Decreto 16/04/19 8:55 Aprobación de Adjudicación Edición e impresión Adjudicación Edición e impresión meterial gráfico MOVE UP 2019 meterial gráfico MOVE UP 2019] DECRETO 2019-1926 [adjudicacion] 16/04/19 8:59 Adjudicación expte Alojamiento y Mantenimiento Campeonato España Sub-14 DECRETO 2019-1927 16/04/19 8:59 Abonar gastos inscripción asistencia curso para la [DECRETO-Abonar gastos inscripción gestion de flotas de vehiculos asistencia curso para la gestion de flotas de vehiculos] DECRETO 2019-1928 [Decreto 16/04/19 8:59 Aprobación de la adjudicación del suministro de las Adjudicación El suministro de las tres tres placas de metacrilato cada una de ellas de placas de metacrilato cada una de ellas 300x200x20 mm con impresión directa en su de 300x200x20 mm con impresión interior directa en su interior] DECRETO 2019-1929 [Decreto 16/04/19 8:59 Aprobación de Adjudicación 30 teclados con lector Adjudicación 30 teclados con lector de de tarjeta tarjeta] DECRETO 2019-1930 [Aprobar 16/04/19 8:59 Aprobar gratificaciones-horas extraordinarias gratificaciones-horas extraordinarias nómina Abril 2019 nómina Abril 2019] DECRETO 2019-1931 [Decreto 16/04/19 8:59 Aprobación de Adjudicación 4 BOBINAS DIGITAL Adjudicación 4 BOBINAS DIGITAL MATE 320X1000 METROS MANDRIL 70 - 4 MATE 320X1000 METROS MANDRIL BOBINAS DIGITAL BRILLO 320X1000 METROS 70 - 4 BOBINAS DIGITAL BRILLO MANDRIL 70 320X1000 METROS MANDRIL 70] DECRETO 2019-1932 [Decreto 16/04/19 8:59 Aprobación de Adjudicación 15 resmas papel est Adjudicación 15 resmas papel est magno satin 135 gramos 63x88 cm certificado pefc magno satin 135 gramos 63x88 cm - 6 resmas papel est magno satin de 135 gramos certificado pefc - 6 resmas papel est 65x90 cm certificado pefc magno satin de 135 gramos 65x90 cm

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 certificado pefc] DECRETO 2019-1933 16/04/19 8:59 Aprobar dietas-locomociones nómina Abril 2019 [DECRETO-Aprobar dietas-locomociones nómina Abril 2019] DECRETO 2019-1934 [Decreto 16/04/19 9:00 Aprobación de Adjudicación 125 resmas de papel Adjudicación 125 resmas de papel inacopia office new as de 80 gramos certificado inacopia office new as de 80 gramos pefc certificado pefc] DECRETO 2019-1935 16/04/19 9:00 Aprobar Complemento Productividad Fija Nómina [DECRETO-Aprobar Complemento Abril 2019 Productividad Fija Nómina Abril 2019] DECRETO 2019-1936 [Decreto 16/04/19 9:00 Aprobación de Adjudicación suministro de Adjudicación suministro de frigorifico y frigorífico y pequeños electrodomésticos para pequeños electrodomesticos para Guardería y C.A. Guardería y C.A.] DECRETO 2019-1937 [Decreto 16/04/19 9:00 Aprobación de adjudicación Organización de una Adjudicación Organización de una jornada «Productos Castelló Ruta de Sabor: cómo jornada «Productos Castelló Ruta de cocinarlos y posicionarlos en la restauración», a Sabor: cómo cocinarlos y posicionarlos celebrar entre 13 y el 31 de mayo de 2019. en la restauración», a celebrar entre 13 y el 31 de mayo de 2019.] DECRETO 2019-1938 [Decreto 16/04/19 9:00 Aprobación de adjudicación para la realización de Adjudicación La realización de dos dos analíticas anuales de superficies, alimentos y analíticas anuales de superficies, diversos utensilios en los comedores escolares alimentos y diversos utensilios en los comedores escolares] DECRETO 2019-1939 [adjudicacion] 16/04/19 9:00 Adjudicación expte. Juegos Castellonenses Adultos Mayores 2019 DECRETO 2019-1940 [Decreto de 16/04/19 9:00 Decreto de aprobación servicio de mantenimiento aprobación servicio de mantenimiento productos Microsoft productos Microsoft] DECRETO 2019-1941 [DECRETO 16/04/19 9:01 Decreto de pago actividades deportivas clubs y ACTIDDEP26] deportistas 2018 DECRETO 2019-1942 [Decreto 16/04/19 9:01 Aprobación de Adjudicación zapatillas deportivas Adjudicación zapatillas deportivas para para menores acogidos menores acogidos] DECRETO 2019-1943 16/04/19 9:01 Reconocer derecho percibir nuevo trienio nómina [DECRETO-Reconocer derecho percibir Abril 2019 nuevo trienio nómina Abril 2019] DECRETO 2019-1944 [DECRETO- 16/04/19 9:02 Autorizar pago gastos asistencia curso Autorizar pago gastos asistencia curso] DECRETO 2019-1945 [PAGO 16/04/19 9:09 SIA 1880355 -- Expediente 2309/2019 -- Mediterraneo Holidays] MEDITERRANEO HOLIDAYS AGENCIA DE VIAJES -- Contrato Menor - Servicios - Viaje a Madrid al Congreso Cenis -- Pago factura DECRETO 2019-1946 [Decreto 16/04/19 9:10 Aprobación del expediente contratación de la contratación campaña cine de verano y campaña cine de verano y animación musical animación musical 2019-2020] ejercicios 2019 y 2020 DECRETO 2019-1947 [Decreto 16/04/19 9:10 Aprobación de Adjudicación Suscripción anual con Adjudicación Suscripción anual con el el Club para la Calidad Cerámica

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Club para la Calidad Cerámica] DECRETO 2019-1948 [Decreto 16/04/19 9:11 Aprobación de Adjudicación Suministro de un Adjudicación Suministro de un columpio columpio adaptado para el patio del Centro de adaptado para el patio del Centro de Educación Especial Educación Especial] DECRETO 2019-1949 16/04/19 9:11 Dejar sin efecto ayuda social hijo discapacitado [DECRETO-Dejar sin efecto ayuda social hijo discapacitado] DECRETO 2019-1950 [Decreto 16/04/19 9:11 Aprobación de adjudicación del servicio de Adjudicación Servicio participación participación mesa redonda "Mapa de recursos de mesa redonda "Mapa de recursos de empleo de la provincia de Castellón" en Work empleo de la provincia de Castellón" en Forum 2019 Work Forum 2019] DECRETO 2019-1951 16/04/19 9:11 Reconocer derecho flexibilizar horario fijo jornada [DECRETO-Reconocer derecho hijo 12 años o menor flexibilizar horario fijo jornada hijo 12 años o menor] DECRETO 2019-1952 [Decreto 16/04/19 9:11 Aprobación de Adjudicación Servicio participación Adjudicación Servicio participación mesa redonda "Mapa de recursos de empleo de la mesa redonda "Mapa de recursos de provincia de Castellón" en Work Forum 2019 empleo de la provincia de Castellón" en Work Forum 2019] DECRETO 2019-1953 [Decreto 16/04/19 9:11 Aprobación de Adjudicación Reparación equipo Adjudicación Reparación equipo aire aire acondicionado microbús 0680-GPP acondicionado microbús 0680-GPP] DECRETO 2019-1954 [Decreto primera 16/04/19 9:12 Aprobación de primera y ultima prorroga website y ultima prorroga website agenda] agenda DECRETO 2019-1955 16/04/19 9:13 Aprobar la relación provisional admitidos y [DECRETO-Aprobar la relación excluidos bolsa trabajo Administrativo por Mejora provisional admitidos y excluidos bolsa de Empleo trabajo Administrativo por Mejora de Empleo] DECRETO 2019-1956 16/04/19 9:13 Nombrar Funcionario Interino Acumulación Tareas [DECRETO-Nombrar Funcionario Auxiliar Administrativo Administración e Innovación Interino Acumulación Tareas Auxiliar Pública Administrativo Administración e Innovación Pública] DECRETO 2019-1957 [DECRETO- 16/04/19 9:13 Autorizar pago gastos asistencia curso Autorizar pago gastos asistencia curso] DECRETO 2019-1958 [DECRETO- 16/04/19 9:13 AUTORIZAR PAGO ASISTENCIA CURSO Autorizar pago gastos asistencia curso] DECRETO 2019-1959 [Decreto cambio 16/04/19 9:13 Aprobación cambio CIF Soluciones Cuatroochenta CIF Cuatroochenta] DECRETO 2019-1960 [decreto 16/04/19 9:14 adjudicación campaña promoción Castillo de adjudicacion 163-2019] Peñíscola DECRETO 2019-1961 [Decreto 16/04/19 9:14 Aprobación de Adjudicación Servicio de traslado Adjudicación Servicio de traslado en en autobús alumnos TE Albocàsser a Ribarroja del autobús alumnos TE Albocàsser a Túria Ribarroja del Túria] DECRETO 2019-1962 [Decreto 16/04/19 9:14 Aprobación de Adjudicación ARREGLO FLORAL

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Adjudicación ARREGLO FLORAL "Fiestas de la Magdalena "Fiestas de la Magdalena] DECRETO 2019-1963 [Decreto.- 16/04/19 9:18 Desestimación día compensatorio por asuntos desestimación día compensatorio por particulares asuntos particulares] DECRETO 2019-1964 [Decreto 16/04/19 9:18 Aprobación del expediente contratación del contratación servicio control avifauna en servicio de control de avifauna en el Castillo de el Castillo de Peñíscola] Peñíscola DECRETO 2019-1965 [Decreto 16/04/19 11:28 351 CULTURA -- Expediente 640/2018 -- Taurinas 21] CONVOCATORIA FOMENTO FESTEJOS TAURINOS -- DECRETO DE PAGO TAURINAS 21 DECRETO 2019-1966 [PRCULT35] 16/04/19 11:28 351 CULTURA -- Expediente 205/2018 CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2018 -- DECRETO PAGO TERCERO DECRETO 2019-1967 [Decreto cuota 16/04/19 14:32 SIA 1931700 -- 850 # MEDIO AMBIENTE - Red 2019 Red Gobiernos Locales de Gobiernos Locales + Biodiversidad / Cuota Biodiversidad] 2019 - DECRETO 2019-1968 [Expte 2 2019 de 16/04/19 14:48 Expediente 2/2019 de Generación de créditos. Generación de Créditos] DECRETO 2019-1969 [Decreto 16/04/19 14:50 SIA 1880358 -- Expediente 4362/2019 -- Atribución atribución funciones Unidad de funciones Unidad de Gobernanza de los datos Gobernanza de los Datos] DECRETO 2019-1970 [Decreto 16/04/19 14:54 SIA 1881066 -- 125 # TRANSPARENCIA -- (Innovación derecho de acceso)] Expediente 3269/2019 -- Derecho de acceso a la información pública - Olivos centenarios DECRETO 2019-1971 [DECRETO 16/04/19 15:26 353 JUVENTUD -- Expediente 643/2018 -- juventud09] CONVOCATORIA ASOCIACIONES JUVENILES. PROGRAMAS DE JUVENTUD -- Decreto pago DECRETO 2019-1972 [DECRETO 17/04/19 13:31 SIA 1880357 -- Expediente 148/2019 -- LA LLUM PARROQUIA DE CAUDIEL 2019] DE MEMÒRIA. CONVENIO PARROQUIA RESTURAC CAMARÍN DE LA SANT VIRGEN DEL NIÑO PERDIDO DE CAUDIEL -- DECRETO 2019-1973 [DECRETO 17/04/19 13:32 SIA 1880357 -- Expediente 153/2019 -- JUNTA LOCAL FALLERA DE G12272167 JUNTA LOCAL FALLERA DE BENICARLO] BENICARLO -- CONVENIO JUNTA LOCAL FALLERA BENICARLÓ. BANDAS DE MÚSICA. -- DECRETO 2019-1974 [DECRETO 17/04/19 13:32 SIA 1880357 -- Expediente 175/2019 -- CASINO ANTIGUO] G12015871 CASINO ANTIGUO CASTELLÓN -- CONVENIO CASINO ANTIGUO CASTELLÓN -- DECRETO 2019-1975 [DECRETO 17/04/19 13:32 SIA 1880357 -- Expediente 151/2019 -- FEDERACIO DE FALLES DE G12823258 FEDERACIO DE LES FALLES DE BURRIANA] BURRIANA -- CONVENIO FEDERACIÓ FALLES BURRIANA. BANDAS DE MÚSICA -- DECRETO 2019-1976 [DECRETO 18/04/19 9:01 DECRETO PAGO ANTICIPO PUBLICOM XTREM] DECRETO 2019-1977 [DECRETO 18/04/19 9:01 DECRETO PAGO ANTICIPO CLUB PATI CASTALIA] DECRETO 2019-1978 [DECRETO 18/04/19 9:01 DECRETO PAGO ANTICIPO CLUB PUBLICOM PUBLICOM EPIC] MEDITERRANEAN EPIC

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DECRETO 2019-1979 18/04/19 9:02 Acceder dispensa parcial trabajo acumulación [DECRETO-Acceder dispensa parcial crédito horario trabajo acumulación crédito horario] DECRETO 2019-1980 [Decreto 18/04/19 9:02 Aprobación del expediente contratación ejecución contratación campaña sanitaria de la campaña sanitaria "Prevenció al poble" provincial "Prevenció al poble"] DECRETO 2019-1981 18/04/19 9:02 Abonar indemnización manutención asistencia [DECRETO-Abonar indemnización Curso gestión para la flota de vehículos manutención asistencia Curso gestión para la flota de vehículos] DECRETO 2019-1982 [Decreto error en 18/04/19 9:02 Aprobación de error en fechas de la prorroga del fechas de la prorroga] servicio de gestion de contenidos de webside Agenda Provincial DECRETO 2019-1983 [DECRETO 7 18/04/19 9:03 Relación de facturas contratos nº 7/2019 contratos 2019] DECRETO 2019-1984 18/04/19 9:04 Revocar adscripción temporal Auxiliares [DECRETO-Revocar adscripción Puericultura Residencias CITD temporal Auxiliares Puericultura Residencias CITD] DECRETO 2019-1985 18/04/19 9:04 Prorrogar Comisión Servicios puesto técnico [DECRETO-Prorrogar Comisión Planificación y Proyección Económica Servicios puesto técnico Planivicación y Ayuntamiento Castellón Proyección Económica Ayuntamiento Castellón] DECRETO 2019-1986 [Decreto 18/04/19 9:04 Decreto desplazamientos Diputados/as marzo desplazamientos Diputados/as marzo 2019 2019] DECRETO 2019-1987 [DECRETO 18/04/19 9:04 DECRETO PAGO ANTICIPO FEDERACIO PILOTA VALENCIANA] DECRETO 2019-1988 [DECRETO 18/04/19 9:04 DECRETO PAGO ANTICIPO CLUB TEAM EVASION RUNNING] DECRETO 2019-1989 [DECRETO 18/04/19 9:05 DECRETO PAGO ANTICIPO CLUB CICLISTA CLUB CICLISTA SEPELACO] SEPELACO DECRETO 2019-1990 [adjudicacion] 18/04/19 9:05 Adjudicación Expediente de Contratación - Realización de Diversos Desarrollos Informáticos DECRETO 2019-1991 [decreto 18/04/19 9:05 Adjudicación expte Mantenimiento de las adjudicacion 42] Aplicaciones de Backoffice DECRETO 2019-1992 18/04/19 9:05 Proceder ejecución sentencia 175/219. [DECRETO-Proceder ejecución sentencia 175/219.] DECRETO 2019-1993 18/04/19 9:05 Aprobar Complemento Productividad Variable [DECRETO-Aprobar Complemento Nómina Abril 2019 Productividad Variable Nómina Abril 2019] DECRETO 2019-1994 [Decreto Pago 18/04/19 9:06 Aprobación pago cuota ordinaria 2º trimestre 2019 Comunidad de Propietarios Calle a la C.Propietarios Calle Mayor 56. Mayor, 56 . Cuota 2º Trimestre 2019] DECRETO 2019-1995 18/04/19 9:06 Autorizar pago indemnización miembros tribunal [DECRETO-Autorizar pago Concurso Oposición Operario Usos Múltiples

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 indemnización miembros tribunal Concurso Oposición Operario Usos Múltiples] DECRETO 2019-1996 18/04/19 9:06 Autorizar pago indemnización miembros tribunal [DECRETO-Autorizar pago bolsa Técnico de Sistemas indemanización miembros tribunal bolsa Técnico de Sistemas] DECRETO 2019-1997 [Decreto 18/04/19 9:06 Aprobación de adjudicación 1000 carpetas para Adjudicación 1000 carpetas para conservación de documentación conservación de documentación] DECRETO 2019-1998 18/04/19 9:10 Desistir tramitación expediente convocatoria [DECRETO-Desistir tramitación provisión varios puestos de trabajo expediente convocatoria provisión varios puestos de trabajo] DECRETO 2019-1999 [DECRETO 18/04/19 9:11 Aprobación de renuncia contrato arrendamiento renuncia contrato] mesón de la Cerveza DECRETO 2019-2000 [PRCULT36] 18/04/19 12:11 351 CULTURA -- Expediente 205/2018 CONVOCATORIA PROGRAMAS CULTURALES 2018 -- DECRETO PAGO TERCERO”

El Pleno queda enterado.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

3. DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA INTEGRACIÓN EN EL GRUPO DE LA DIPUTADA Dª CARMEN MARTINAVARRO MOLLÁ.

“Visto el escrito presentado por Dª. Carmina Martinavarro Mollá, en el que manifiesta su voluntad de integrarse en el Grupo Político Socialista existente en esta Diputación Provincial a efectos de su actuación corporativa, en sustitución de D. Antonio M. Lorenzo Górriz y conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En base a lo anteriormente referido, se da cuenta de la integración del Sra. Diputada, Dª. Carmina Martinavarro Mollá en el indicado grupo político.”

El Pleno queda enterado.

4. DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE ADSCRIPCIÓN DE LA DIPUTADA Dª CARMEN MARTINAVARRO MOLLÁ A LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 “Visto el escrito recibido por el Grupo Socialista, con registro de entrada núm. 9421 de fecha 3 de abril de 2019, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo c del artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en virtud del cual, se procede a modificar los integrantes de las Comisiones Informativas de Transparencia y Buen Gobierno y, Hacienda, Fiscalización y Especial de Cuentas, así como a la Comisión de Ética Institucional, en sustitución de D. Antonio M. Lorenzo Górriz, quedando éstas integradas en la forma que se indica a continuación, estableciéndose, al propio tiempo, que serán adjuntos por los Grupos Políticos existentes, los restantes miembros de cada uno de ellos alfabéticamente ordenados:

COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO:

◦ D. Luís Martínez Fuentes ◦ D. Vicent Sales Mateu ◦ D. Antonio José Cases Mollar ◦ D. Mario A. García Báscones ◦ D. Francisco Juan Mars ◦ D. Juan Bautista Juan Roig ◦ Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona ◦ D. Iban Pauner Alafont ◦ D. José Manuel Navarro Arnau ◦ D. Fernando Patricio Grande López ◦ Dª Mª Josefa Tena Martínez ◦ Dª Carmina Martinavarro Mollá ◦ D. Pau Josep Ferrando Tàrrega ◦ Dª Cristina Gabarda Ortín ◦ D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN INFORMATIVA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO:

◦ D. Mario Angel García Báscones ◦ D. Juan Bautista Juan Roig ◦ D. Salvador Aguilella Ramos ◦ D. Francisco Juan Mars ◦ Dª Mª. Nieves Martínez Tarazona ◦ D. Iban Pauner Alafont ◦ D. Pablo Roig Ferrando ◦ D. Luís Rubio Catalán ◦ D. Santiago Pérez Peñarroya ◦ D. José Manuel Navarro Arnau ◦ D. Evaristo Martí Vilaró ◦ Dª Mª Josefa Tena Martínez ◦ D. Xavier Trenco Pitarch ◦ Dª Cristina Gabarda Ortín ◦ D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 CUENTAS:

◦ D. Salvador Aguilella Ramos ◦ D. Luís Martínez Fuentes ◦ D. Francisco Juan Mars ◦ D. Juan Bautista Juan Roig ◦ D. Andrés Martínez Castellá ◦ Dª Mª Nieves Martínez Tarazona ◦ D. Pablo Roig Ferrando ◦ Dª Elena Vicente-Ruiz Climent ◦ D. Evaristo Martí Vilaró ◦ D. Santiago Pérez Peñarroya ◦ Dª Mª Josep Safont Melchor ◦ Dª Carmina Martinavarro Mollá ◦ D. Pau Josep Ferrando Tàrrega ◦ Dª Cristina Gabarda Ortín ◦ D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA:

◦ D. Andrés Martínez Castellá ◦ Dª Elena Vicente-Ruiz Climent ◦ D. Francisco Juan Mars ◦ D. Luis Martínez Fuentes ◦ Dª Mª Nieves Martínez Tarazona ◦ D. Pablo Roig Ferrando ◦ D. Luís Rubio Catalán ◦ D. Vicent Sales Mateu ◦ Dª Mª Josep Safont Melchor ◦ D. Fernando Patricio Grande López ◦ Dª Virginia Martí Sidró ◦ D. José Manuel Navarro Arnau ◦ D. Xavier Trenco Pitarch ◦ Dª Cristina Gabarda Ortín ◦ D. José Ignacio Vallejo Segura

COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL:

◦ D. Luís Martínez Fuentes ◦ D. Vicent Sales Mateu ◦ D. Antonio José Cases Mollar ◦ D. Mario A. García Báscones ◦ D. Francisco Juan Mars ◦ D. Juan Bautista Juan Roig ◦ Dª. Mª Nieves Martínez Tarazona ◦ D. Iban Pauner Alafont ◦ D. José Manuel Navarro Arnau

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 ◦ D. Fernando Patricio Grande López ◦ Dª Mª Josefa Tena Martínez ◦ Dª Carmina Martinavarro Mollá ◦ D. Pau Josep Ferrando Tàrrega ◦ Dª Cristina Gabarda Ortín ◦ D. José Ignacio Vallejo Segura”

El Pleno de la Corporación Provincial queda enterado.

5. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONCESIÓN DE BECAS DE MONITORES Y EDUCADORES EN EL COMPLEJO SOCIO-EDUCATIVO PENYETA ROJA.

“Vistas las bases para la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso académico 2019/2020, remitidas por la Directora Técnica y Coordinadora del citado Complejo, de conformidad con los documentos contables de Intervención de existir consignación presupuestaria al respecto y con el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del día 9 de Abril de 2019, por unanimidad, el Pleno, acuerda:

Primero.- Aprobar las citadas bases en la propia forma en que aparecen redactadas, según constan en el expediente, facultándose a la Presidencia tan ampliamente como en derecho proceda.

Segundo.- Autorizar el gasto de la concesión de 2 becas de Monitores y 26 de Educadores para realizar prácticas en el Complejo Socio Educativo Penyeta Roja durante el curso académico 2019/2020, dotadas con la cantidad total de 109.800,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 32300-4810200 “Becas de los Colegios Promoción Educativa”: RC número documento 2019000017036, de 40.000,00 euros para el ejercicio 2019 y RCFUT número documento 2019000017044, de 69.800,00 euros para el 2020.

Tercero.- Que en aplicación de lo establecido en el RD 1493/2011, de 24 de octubre, las personas que participen en este programa de formación se incluirán en el régimen general de la Seguridad Social. El coste de Seguridad Social, cuota empresa, está cuantificado, para el periodo de duración de las becas, en 14.910,28 € que se imputará a la aplicación presupuestaria 32300-1600000 “Seguridad Social Educación Especial”, por un importe de 5.421,92 €, con cargo al AD número documento 2019000001713, para el año 2019 y de 9.488,36 € con cargo al RCFUT 2019000017045, para el año 2020.”

6. DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2019.

En este momento, se incorpora la Sra. Gabarda a la sesión.

“Visto el Plan Anual de Contratación de la Diputación Provincial de Castellón en virtud del

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 cual se recogen las previsiones y la planificación de contratos contratados o previstos para su contratación durante el ejercicio 2019 propuesto por los distintos departamentos de esta Diputación, atendiendo al cumplimiento del artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por lo que en base a todo ello, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, y la abstención de los grupos Compromís y Castelló en Moviment, acuerda:

1. Aprobar el Plan Anual de contratación de la Diputación Provincial de Castellón para el año 2019. 2. Delegar en la Junta de Gobierno la modificación de dicho Plan.”

7. DACIÓN DE CUENTA DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES 2019 Y MEMORIAS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL 2018.

“Resultando que desde el Servicio de Administración e Innovación Pública se ha venido impulsando la mejora continua en todos los Departamentos de esta Diputación, diseñando acciones formativas alineadas a dicha materia, contribuyendo a la elaboración de sus propios indicadores de gestión mediante cuadros de mando integrales, asistiéndoles en la elaboración, por un lado, de los Planes Departamentales para el ejercicio en curso 2019 y, por el otro, las memorias de evaluación del impacto de las acciones llevadas a cabo el ejercicio anterior, 2018.

Considerando que Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece en su artículo 6.2 que las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, determinando asimismo que su grado de cumplimiento y resultados deberá ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración.

Desde el año 2018, la Memoria de Secretaría a la que hace referencia el todavía vigente artículo 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en virtud de cual “los Secretarios de Diputaciones Provinciales redactarán una memoria dentro del primer semestre de cada año, en la que darán cuenta circunstanciada de la gestión corporativa, incluyendo referencias al desarrollo de los servicios, estadísticas de trabajos, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación económicos y modificaciones introducidas en el inventario general del patrimonio, que serán remitidas al Ministerio para las Administraciones Públicas” se incorpora con carácter general en las Memorias de Evaluación Departamental del Ejercicio 2018.

Por lo que en base a todo ello, se da cuenta al Pleno de los siguientes puntos:

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 PRIMERO.- Dar cuenta de la relación de los Planes Departamentales del ejercicio 2019 que se encuentran ubicados en la siguiente url: https://dipcas.sedelectronica.es/transparency/3b89ff8b-728a-42a7-9af4-0df90d979e0c/

SEGUNDO.- Dar cuenta de la relación de las Memorias de Evaluación Departamental del Ejercicio 2018 que se encuentran ubicados en la siguiente url: https://dipcas.sedelectronica.es/transparency/9e33cd33-6ff2-426e-a376-6f57f57adef2/

TERCERO.- Remitir, tal y como dispone el artículo 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a través del Registro Electrónico Común, al Ministerio competente en Administraciones Públicas el presente acuerdo para su conocimiento y efectos oportunos.

8. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR CASTELLÓ EN MOVIMENT, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A QUE INTERVENGA Y RECONDUZCA LA GESTIÓN ACTUAL DE LA SAREB.

Por Secretaría se advierte de la presentación de una moción, que ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión informativa de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 23 de abril, y que se transcribe íntegramente a continuación:

“Exposición de motivos:

- La SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de Reestructuración bancaria) es una entidad creada en el año 2012 con apenas 1000 millones de capital público y privado. Y se le adjudica la gestión de un capital de 50.000 millones de euros para comprar inmuebles y créditos inmobiliarios de manera que los bancos recuperen la liquidez perdida en el sistema por los abusos en la inversión inmobiliaria de los bancos. El capital proviene de la venta de deuda pública por 50.000 millones de euros que Europa compra a España con la condición de que sirva para salvar a los bancos.

- En fecha 21 de Diciembre de 2012 se firma una escritura ante el notario Alfonso Madridejos Fernández con protocolo 2304 por la que Sareb adquiría bienes y créditos de las entidades bancarias por valor de 107.000 millones y por lo que pagó 50.781 millones de euros según reza la web. Pero es un dato que no se puede certificar puesto que la notaría que tiene la escritura en depósito no deja sacar copia de la misma. Mientras, la Sareb no deja de predicar la transparencia en todo lo que hace. Esto supone que al menos la Sareb no pagó más del 50% del valor de los inmuebles y créditos. Por otro lado, la idea era sacar de la contabilidad de los bancos aquellos activos de riesgo, pero acabaron traspasando la totalidad de activos inmobiliarios fueran insolventes, de riesgo, en litigio o no.

- Según consta en la web de la Sareb la compra tiene un 20% de inmuebles y 80% en créditos. Y durante los primeros años se ha dedicado a vender los inmuebles para liquidar deuda a fondos buitre por debajo del valor real con la excusa de tener que hacer descuentos al ser paquetes grandes, pero no se dió la opción de comprar a los que ocupaban las viviendas. Del mismo modo, comenzaron con los créditos hasta el día de hoy; pero en este

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 último año están ejecutando directamente en los juzgados los créditos rentables que no debieron haber pasado a la Sareb puesto que eran solventes. La diferencia en este caso es que están ejecutando los títulos contra los empresarios pequeños y medianos solventes a los que han ahogado durante tres años negando cualquier negociación ni refinanciación, haciendo que se deteriorara la economía de las empresas hasta el punto de no tener recursos ni para defenderse en los juzgados.

- El actual escenario es de una Sareb financiada con dinero público destinada a salvar a los bancos, que adquiere los créditos por un valor menor al 50% y que ejecuta ahora por el 100% más 20% de mora y costas. Un negocio redondo alrededor de la Sareb del que sacan tajada abogados allegados y empresas que luego comprarán esos inmuebles que confisca la Sareb a un precio mucho más bajo con la excusa de comprar lotes. Rebaja que hoy día se deniega a los empresarios que pretenden negociar la compra de su deuda por el 50% que ha pagado la Sareb, y que la Sareb luego sí aplicará a los fondos buitre como ya ha hecho con los inmuebles. Esto supone una liquidación de todo el tejido empresarial en el sector de la construcción de manera que quede el mercado inmobiliario despejado solo para las grandes constructoras, que curiosamente son propiedad de los bancos. Sí, esos mismos bancos a los que la Sareb ha salvado con el dinero público.

Por todo lo expuesto la “Plataforma de de Afectados por la Hipoteca” de Castellón ha iniciado una campaña para defender los derechos de afectados por la normativa hipotecaria que atenta al derecho a la vivienda, bien sea directamente a los usuarios o indirectamente por ejecuciones del SAREB sobre empresas que arrastra la vivienda habitual de los empresarios.

Por lo expuesto, se propone a la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.- Posicionamiento de condena frente a la gestión de la SAREB, entidad publico-privada que dirigida de manera privada con dinero público destinado a salvar a los bancos se está empleando para destruir el tejido empresarial.

2.- Respaldar la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón de requerir la suspensión inmediata de todas las ejecuciones con garantía hipotecaria de la Sareb que afecten a viviendas y que se aplique el código de buenas prácticas a pesar de no tratarse de usuarios particulares.

3.- Igualmente, suspender las ejecuciones hipotecarias y exigir la apertura de vías de negociación con las empresas afectadas a fin de evitar el desmantelamiento de la pequeña y la mediana empresa afectada por la crisis.”

Se inicia el debate con la intervención del Sr. Vallejo.

[……]

Finalizadas las intervenciones, el Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Compromís y Castelló en Moviment, y la abstención de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, aprueba la moción presentada.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

9. DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN.

Por Secretaría se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Socialista, sobre los planes de empleo de la diputación, que ha sido dictaminada desfavorablemente en la Comisión informativa de Crecimiento Económico de 16 de abril de 2019 y que se transcribe íntegramente a continuación:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años anteriores la Diputación Provincial de Castelló tenía consignado en sus presupuestos una partida destinada a Planes de Empleo para los municipios de la provincia. Estos planes de empleo son importantes para combatir el desempleo en muchas poblaciones, principalmente en el ámbito rural. Son muchas las personas de nuestros pueblos que se benefician de esta oportunidad de trabajo, aunque sea por unos meses, que mejora la situación en que se encuentran. Esta es una forma de fijar la población al territorio y combatir la despoblación, un problema que debe combatirse desde diferentes ámbitos y crear oportunidades de empleo debe ser una de ellas.

También estos planes de empleo son utilizados por numerosos ayuntamientos, principalmente los más pequeños y con menos recursos humanos, para reforzar las plantillas municipales durante el periodo estival. Son muchos los pueblos que ven incrementada su población durante el verano debido a la llegada de muchos turistas y necesitan incrementar sus recursos para atender una población mayor de la que generalmente vive durante el resto del año.

Sorprende, por tanto, que la Diputación Provincial de Castellón haya suprimido del presupuesto provincial esta partida y renuncie a presentar unos planes de empleo que favorecen a muchas personas y refuerzan a las plantillas de muchos ayuntamientos cuando más lo necesitan.

ACUERDOS

PRIMERO: Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Castelló a que, mediante un expediente de modificación presupuestaria, cree la partida necesaria para implementar un Plan de Empleo para los municipios de la Provincia de Castelló.

SEGUNDO: Que dicha modificación se apruebe con carácter de urgencia, para que los ayuntamientos puedan contratar a las personas beneficiarias durante el próximo periodo estival.”

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 El Pleno, por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, el voto en contra del grupo Popular y la abstención del grupo Ciudadanos, desestima la moción presentada.

A continuación se inicia un turno de explicación de voto, con la intervención de la Sra. Fernández.

[……]

10. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE AGUAS PLA DE L'ARC.

Visto el acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de Aguas Pla de L’Arc, de fecha 15 de febrero de 2019, del que esta Diputación Provincial forma parte, que literalmente dice:

“Vista la necesidad legal derivada de los recientes cambios legislativos de modificar los Estatutos del Consorcio determinando la Administración de adscripción.

Vista la legislación aplicable que viene constituida por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que señala en sus:

“Artículo 108. Objeto y definición

1.En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales valencianas podrán constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes.

2.El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común.

Artículo 109.Creación 1.Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos. En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

2.La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida de información pública por plazo de treinta días.

3.Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con su legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 competente en materia de administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4.Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos.

Artículo 110.Estatutos 1.Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los siguientes extremos: 17.a)Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran. 18.b)Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen. 19.c)Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los órganos de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los miembros de aquellos. 20.d)Régimen financiero, presupuestario y contable. 21.e)Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de las actividades del consorcio. 22.f)Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la presente ley, y normas específicas para el caso de disolución. 23.g)Duración. 24.h)Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación. 25.i)Procedimiento para la modificación de los estatutos.

2.Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades locales o, en su caso, con el de otras administraciones que intervengan en el consorcio. En todo caso, a los consorcios integrados exclusivamente por entidades locales les será de aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.

3.Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios locales.” Asimismo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local indica en su : “Disposición adicional decimotercera Consorcios constituidos para la prestación de servicios mínimos El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes en el consorcio.” La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prescribe en sus :

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 “Artículo 118 Definición y actividades propias

1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.

4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 119 Régimen jurídico

1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos.

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 120 Régimen de adscripción

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: • a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. • b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 • c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. • d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. • e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. • f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. • g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. • h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto).

Artículo 121 Régimen de personal

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto).

Artículo 122 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial

1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos. El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto).

Artículo 123 Creación

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.

2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá: • a) Que su creación se autorice por ley. • b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 ministerial participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado. • c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 124 Contenido de los estatutos

Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos: • a) Sede, objeto, fines y funciones. • b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. • c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. • d) Causas de disolución.

Artículo 125 Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

Artículo 126 Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas: • a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa. La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa. • b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley («B.O.E.» 1 agosto).

Artículo 127 Disolución del consorcio

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.”

En mérito de lo expuesto y visto el informe de Secretaría, la Asamblea General con el informe favorable del Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la disposición adicional primera de los Estatutos del Consorcio mediante modificación de los mismos, conforme al siguiente tenor:

“Disposición adicional primera.- El Consorcio de Aguas Pla de L’Arc se adscribe a la Diputación Provincial de Castellón.”

Por razón de ser la entidad integrante con mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

Segundo.- Trasladar para su aprobación a las entidades consorciadas, rogando la delegación por parte de éstas de la tramitación del expediente correspondiente en el Consorcio de Aguas Pla de L’Arc, en aras de la agilidad administrativa.”

Visto lo anterior, el Pleno por unanimidad, acuerda:

Primero.- Ratificar el acuerdo de la Asamblea General del Consorcio de Aguas Pla de L’Arc de fecha 15 de febrero de 2019.

Segundo.- Delegar su tramitación en la Asamblea General del citado Consorcio.”

11. ADJUDICACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS 2017 (REPARACIÓN DE MEDIDAS URGENTES DEL FRONTÓN) EN CASTELLNOVO.

“Resultando que en sesión plenaria de 31/05/2017 se aprobó definitivamente el PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS, siendo el Ayuntamiento Castellnovo beneficiario de una subvención de 2.308,08 euros para la realización de la obra nº 82 del CS135 OBRAS 2017 denominada OBRAS DE 'REPARACIÓN DE MEDIDAS URGENTES DEL FRONTÓN', para la anualidad 2017. (Expte.1835/2017 ).

Resultando que según la base SEXTA “el acuerdo plenario de aprobación definitiva y su publicación implicará la delegación automática a los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de las facultades para contratar las obras...[...] y por lo tanto se ha autorizado y dispuesto un gasto a favor del Ayuntamiento/Mancomunidad por importe de 2.308,08 euros. (AD en el momento de la concesión nº 12018000009718).

Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el acuerdo de adjudicación de la obra, pero

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 NO lo ha hecho en tiempo y forma, incumpliendo lo dispuesto en las bases reguladoras de la convocatoria, según el siguiente extracto de datos entre los que se incluye el adjudicatario:

CONTRATISTA: B12920880 - OBRAS Y SERVICIOS MEDITERRÁNEA 2013, S.L. FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2018 FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 26/01/2018 FECHA LÍM ADJUDICAC: 29/12/2017 FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 29/12/2017

Requiere tramitación de expediente sancionador

Resultando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la BASE Décimo tercera de las Reguladoras del CS 135 OBRAS 2017 correspondiente a la justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:

FECHA EJECUCIÓN OBRAS:05/06/2018 FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 25/06/2018 FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2018 FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018

*En su caso, requiere tramitación de expediente sancionador

Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de los extremos a contemplar por las bases reguladoras.

Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el 17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en cuenta en relación con la justificación presentada: a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del Decreto n.º 2018-0014 de fecha 24 de enero de 2018 del Ayuntamiento de Castellnovo. b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica. c) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación. d) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de interés general perseguida con la subvención concedida. e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misa índole.

No obstante, visto el Informe con reparos emitido por el Departamento Gestor, y el de disconformidad con reparos no suspensivos de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar como criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la justificación de la presente subvención: En el caso de solicitar prórroga, el incumplimiento del plazo máximo para aprobar el acuerdo de adjudicación de obras no conllevará la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de justificación final de la obra.

Asimismo, autorizar la prórroga de ejecución solicitada por el Ayuntamiento de Castellnovo, hasta como máximo el 30 de junio de 2017, para la obra nº 82 del PLANCS135 OBRAS 2017, denominada OBRAS DE 'REPARACIÓN DE MEDIDAS URGENTES DEL FRONTÓN', para la anualidad 2017. (Expte.1835/2017).

SEGUNDO. Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de Castellnovo por el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el siguiente desglose:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 2.308,08 € PEC: 2.231,85 € HONORARIOS DIRECCIÓN 76,23 € HONORARIOS REDACCIÓN:0,00 €

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 2.308,08 €

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 PEC: 2.231,85 € HONORARIOS DIRECCIÓN 76,23 € HONORARIOS REDACCIÓN:0,00 €

BAJA: 0,00 € MEMORIAS: 0,00 €

ADJUDICACIÓN PEC: 2.231,85 €

ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 2.308,08 (ADJUDICACIÓN PEC – MEJORAS)

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE: 2.308,08 (ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE + HONORARIOS)

TOTAL GASTO A JUSTIFICAR:2.308,08 (ADJUDICACIÓN PEC + HONORARIOS)

FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:

Coefic Inicial Adjudicación Baja DIPUTACIÓN: 100,00 2.308,08 2.308,08 0,00 AYUNTAMIENTO: 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100% 2.308,08 2.308,08 0,00

Importe Justificado: *Solo el ejecutado en plazo, según base 13ª último párrafo 2.308,08 euros Importe a justificar (según Adjudicación): 2.308,08 euros Coeficiente financiación Diputación: 100,00000 % Total de la Subvención: 2.308,08 euros Pagado: 1.731,06 euros Resto pendiente de Pago: 577,02 euros

TERCERO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras de 2.308,08 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de las que regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación y ordenar el pago a favor del Ayuntamiento de Castellnovo por el 25% de la subvención concedida, lo que supone un importe de 577,02 €, todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la modificación de crédito n.º 4/2019 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con la consignación presupuestaria necesaria para atender al presente gasto, y previa tramitación del oportuno RC acreditativo del cumplimiento de tal condición.

CUARTO. Anular del compromiso de gasto importe de 0,00 euros, correspondiente a la baja de la Diputación tras la adjudicación.”

12. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS 2017 (REPAVIMENTACIÓN CALLE COSTERA Y

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 REHABILITACIÓN ANFITEATRO) EN CASTELLNOVO.

“Resultando que en sesión plenaria de 31/05/2017 se aprobó definitivamente el PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS, siendo el Ayuntamiento de Castellnovo beneficiario de una subvención de 10.840,45 euros para la realización de la obra nº 269 del CS135 OBRAS 2017 denominada OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTERA Y REHABILITACIÓN ANFITEATRO', para la anualidad 2017. (Expte. 5761/2017).

Resultando que según la base SEXTA “el acuerdo plenario de aprobación definitiva y su publicación implicará la delegación automática a los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de las facultades para contratar las obras...[...] y por lo tanto se ha autorizado y dispuesto un gasto a favor del Ayuntamiento por importe de 10.840,45 euros. (AD en el momento de la concesión nº 12018000009616).

Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el acuerdo de adjudicación de la obra, pero NO lo ha hecho en tiempo y forma, incumpliendo lo dispuesto en las bases reguladoras de la convocatoria, según el siguiente extracto de datos entre los que se incluye el adjudicatario:

CONTRATISTA: B12920880 - OBRAS Y SERVICIOS MEDITERRÁNEA 2013, S.L. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 26/01/2018 FECHA LÍM ADJUDICAC: 29/12/2017 FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 29/12/2017

Requiere tramitación de expediente sancionador

Resultando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la BASE Décimo tercera de las Reguladoras del CS 135 OBRAS 2017 correspondiente a la justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:

FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 06/06/2018 FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 19/06/2018 FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2018 FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018

*En su caso, requiere tramitación de expediente sancionador.

Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de los extremos a contemplar por las bases reguladoras.

Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el 17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en cuenta en relación con la justificación presentada: a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del Decreto n.º 2018-0016 de fecha 26 de enero de 2018 del Ayuntamiento de Castellnovo. b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica. c) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación. d) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de interés general perseguida con la subvención concedida. e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misa índole.

No obstante, visto el Informe con reparos emitido por el Departamento Gestor, y el de disconformidad con reparos no suspensivos de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Crecimiento Económico, el Pleno por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la justificación de la presente subvención: En el caso de solicitar prórroga, el incumplimiento del plazo máximo para aprobar el acuerdo de adjudicación de obras no conllevará la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de justificación final de la obra.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Asimismo, autorizar la prórroga de ejecución solicitada por el Ayuntamiento de Castellnovo, hasta como máximo el 30 de junio de 2017, para la obra nº 269 del PLANCS135 OBRAS 2017, denominada OBRAS DE 'REPAVIMENTACIÓN EN CALLE COSTERA Y REHABILITACIÓN ANFITEATRO', para la anualidad 2017. (Expte.5761/2017).

SEGUNDO. Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de Castellnovo, según el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el siguiente desglose:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 10.840,45 € PEC: 10.840,45 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 0,00 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 10.840,45 € PEC: 10.840,45 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 0,00 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

BAJA: 0,00 € MEMORIAS: 0,00 €

ADJUDICACIÓN PEC:10.840,45

ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 10.840,45 (ADJUDICACIÓN PEC – MEJORAS)

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE: 10.840,45 (ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE SIN HONORARIOS)

TOTAL GASTO A JUSTIFICAR: 10.840,45 (ADJUDICACIÓN PEC SIN HONORARIOS)

FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:

Coefic Inicial Adjudicación Baja DIPUTACIÓN: 100,0000 10.840,45 10.840,45 0,00 AYUNTAMIENTO: 0,0000 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100 % 10.840,45 10.840,45 0,00

Importe Justificado: *Solo el ejecutado en plazo, según base 13ª último párrafo 10.840,45 euros Importe a justificar (según Adjudicación): 10.840,45 euros Coeficiente financiación Diputación: 100,00000 % Total de la Subvención: 10.840,45 euros Pagado: 8.130,34 euros Resto pendiente de Pago: 2.710,11 euros

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 TERCERO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras de 10.840,45 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de las que regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor del Ayuntamiento de Castellnovo por el 25% de la subvención concedida, lo que supone un importe de 2.710,11 €, todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la modificación de crédito n.º 4/2019 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con la consignación presupuestaria necesaria para atender al presente gasto, y previa tramitación del oportuno RC acreditativo del cumplimiento de tal condición.

CUARTO. Anular del compromiso de gasto importe de 0,00 euros, correspondiente a la baja de la Diputación tras la adjudicación.”

13. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS 2017 (PAVIMENTACIÓN CALLE CASTILLO) EN CASTELLNOVO.

“Resultando que en sesión plenaria de 31/05/2017 se aprobó definitivamente el PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS, siendo el Ayuntamiento de Castellnovo beneficiario de una subvención de 29.148,32 euros para la realización de la obra nº 270 del CS135 OBRAS 2017 denominada OBRAS DE 'PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CASTILLO', para la anualidad 2017. (Expte. 5763/2017).

Resultando que según la base SEXTA “el acuerdo plenario de aprobación definitiva y su publicación implicará la delegación automática a los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de las facultades para contratar las obras...[...] y por lo tanto se ha autorizado y dispuesto un gasto a favor del Ayuntamiento por importe de 29.148,32 euros. (AD en el momento de la concesión nº 12018000010052).

Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el acuerdo de adjudicación de la obra, pero NO lo ha hecho en tiempo y forma, incumpliendo lo dispuesto en las bases reguladoras de la convocatoria, según el siguiente extracto de datos entre los que se incluye el adjudicatario:

CONTRATISTA: B12920880 - OBRAS Y SERVICIOS MEDITERRÁNEA 2013, S.L. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/01/2018 FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 26/01/2018 FECHA LÍM ADJUDICAC: 29/12/2017 FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 29/12/2017

Requiere tramitación de expediente sancionador

Resultando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la BASE Décimo tercera de las Reguladoras del CS 135 OBRAS 2017 correspondiente a la justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:

FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 04/06/2018 FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 25/06/2018 FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2018 FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018

*En su caso, requiere tramitación de expediente sancionador

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de los extremos a contemplar por las bases reguladoras.

Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el 17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en cuenta en relación con la justificación presentada: a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del Decreto n.º 2018-0017 de fecha 26 de enero de 2018 del Ayuntamiento de Castellnovo. b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica. c) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación. d) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de interés general perseguida con la subvención concedida. e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misa índole.

No obstante, visto el Informe con reparos emitido por el Departamento Gestor, y el de disconformidad con reparos no suspensivos de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, y visto el dictamen de la Comisión informativa de Crecimiento Económico, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la justificación de la presente subvención: En el caso de solicitar prórroga, el incumplimiento del plazo máximo para aprobar el acuerdo de adjudicación de obras no conllevará la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de justificación final de la obra.

Asímismo, autorizar la prórroga de ejecución solicitada por el Ayuntamiento de Castellnovo, hasta como máximo el 30 de junio de 2017, para la obra nº 270 del PLANCS135 OBRAS 2017, denominada OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CASTILLO', para la anualidad 2017. (Expte.5763/2017 ).

SEGUNDO. Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de Castellnovo, según el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el siguiente desglose:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 29.148,32 € PEC: 27.161,09 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 1.987,23 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 29.148,32 € PEC: 27.161,09 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 1.987,23 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

BAJA: 0,00 € MEMORIAS: 0,00 €

ADJUDICACIÓN PEC: 29.148,32 €

ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 29.148,32 € (ADJUDICACIÓN PEC – MEJORAS)

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE: 29.148,32 € (ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE + HONORARIOS)

TOTAL GASTO A JUSTIFICAR: 29.148,32 € (ADJUDICACIÓN PEC + HONORARIOS)

FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Coefic Inicial Adjudicación Baja DIPUTACIÓN: 100,0000 29.148,32 29.148,32 0,00 AYUNTAMIENTO: 0,0000 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100 % 29.148,32 29.148,32 0,00

Importe Justificado: *Solo el ejecutado en plazo, según base 13ª último párrafo 29.148,32 euros Importe a justificar (según Adjudicación): 29.148,32 euros Coeficiente financiación Diputación: 100,00000 % Total de la Subvención: 29.148,32 euros Pagado: 21.861,24 euros Resto pendiente de Pago: 7.287,08 euros

TERCERO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras de 29.148,32 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de las que regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor del Ayuntamiento de Castellnovo por el 25% de la subvención concedida, lo que supone un importe de 7.287,08 €, todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la modificación de crédito n.º 4/2019 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con la consignación presupuestaria necesaria para atender al presente gasto, y previa tramitación del oportuno RC acreditativo del cumplimiento de tal condición.

CUARTO. Anular del compromiso de gasto importe de 0,00 euros, correspondiente a la baja de la Diputación tras la adjudicación.”

14. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS 2017 (INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PARAJE LA MINA. TOLDO EN PLAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ARREGLO GLORIETA) EN CASTELLNOVO.

“Resultando que en sesión plenaria de 31/05/2017 se aprobó definitivamente el PLAN CASTELLÓN 135 OBRAS, siendo el Ayuntamiento de Castellnovo beneficiario de una subvención de 8.050,79 euros para la realización de la obra nº 271 del CS135 OBRAS 2017 denominada OBRAS DE 'INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PARAJE LA MINA. TOLDO EN PLAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ARREGLO GLORIETA', para la anualidad 2017. (Expte. 5765/2017).

Resultando que según la base SEXTA “el acuerdo plenario de aprobación definitiva y su publicación implicará la delegación automática a los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de las facultades para contratar las obras...[...] y por lo tanto se ha autorizado y dispuesto un gasto a favor del Ayuntamiento por importe de 8.050,79 euros. (AD en el momento de la concesión nº 12018000009912).

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Considerando que el Ayuntamiento ha remitido el acuerdo de adjudicación de la obra, pero NO lo ha hecho en tiempo y forma, incumpliendo lo dispuesto en las bases reguladoras de la convocatoria, según el siguiente extracto de datos entre los que se incluye el adjudicatario:

CONTRATISTA: B12920880 - OBRAS Y SERVICIOS MEDITERRÁNEA 2013, S.L. FECHA ADJUDICACIÓN: 01/02/2018 FECHA PRESENTACIÓN ADJ*: 01/02/2018 FECHA LÍM ADJUDICAC: 29/12/2017 FECHÁ LÍM PRESENTAC ADJ*: 29/12/2017

Requiere tramitación de expediente sancionador

Resultando que el Ayuntamiento ha remitido el total de la documentación detallada en la BASE Décimo tercera de las Reguladoras del CS 135 OBRAS 2017 correspondiente a la justificación del gasto ejecutado, con la siguiente síntesis de datos temporales:

FECHA EJECUCIÓN OBRAS: 28/06/2018 FECHA PRESENTAC JUSTIF*: 29/06/2018 FECHA LÍM EJEC OBRAS: 30/06/2018 FECHA LÍM PRESENTAC JUSTIF*: 30/06/2018

Considerando que, por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de los incumplimientos de condiciones inherentes a la concesión de subvenciones detectados con ocasión de la justificación de las mismas, hay que tener en cuenta la Jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha ido generando a través de sucesivas y repetidas sentencias (Sentencia de 6 de junio de 2007, casación 8646/2004, como ejemplo de las mismas), en torno a la necesidad de conjugar el carácter modal de las subvenciones, que exige el cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios de subvenciones para poder percibirlas, con el principio de proporcionalidad, que conlleva la aplicación de criterios de graduación de los posibles incumplimientos en aras a evitar la pérdida del derecho a cobro o el reintegro de forma íntegra, criterio este último ya contemplado en el propio articulado de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante LGS), concretamente en su art. 17.3.n, como uno de los extremos a contemplar por las bases reguladoras.

Considerando que las bases reguladoras de la presente convocatoria no contemplan criterio de graduación alguno que resulten de aplicación a los incumplimientos detectados, que permita evitar, según el principio de proporcionalidad, la pérdida de derecho a cobro o reintegro de forma íntegra, siempre y cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos (art 37.2 en relación con el 17.2.n) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

Considerando, no obstante lo expuesto, los siguientes aspectos adicionales a tener en cuenta en relación con la justificación presentada: a) La obra ha sido adjudicada, según se desprende del Decreto n.º 2018-0024 de fecha 01 de febrero de 2018 del Ayuntamiento de Castellnovo. b) La obra ha sido ejecutada, según se desprende del Acta de Recepción y del Certificado de Terminación de la Obra emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y del certificado de estados contables emitido por la Intervención. Y lo ha sido de conformidad con el proyecto

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 de obra previamente supervisado por la Diputación, según el Informe de la Oficina Técnica. c) El Ayuntamiento beneficiario alega que la pérdida del derecho de cobro de la subvención supondría un grave perjuicio para la hacienda municipal, puesto que la actuación subvencionada ya ha sido ejecutada y conllevaría la asunción íntegra de su financiación. d) El incumplimiento detectado respecto a la extemporaneidad del acuerdo de adjudicación de la obra subvencionada no es esencial ni relevante para la consecución de la finalidad de interés general perseguida con la subvención concedida. e) Pese a que el principio de proporcionalidad, en un primer momento de naturaleza jurisprudencial, ya ha sido introducido en la LGS, que remite a la introducción de los criterios de graduación en las bases reguladoras de la subvención., no es el momento procedimental para introducir criterios adicionales a los contemplados, dado que ya ha finalizado el plazo de ejecución y justificación de las obras objeto de las subvenciones concedidas. Siguiendo criterios de igualdad, se propondrá aprobarlo de forma particular para todas y cada una de las justificaciones presentadas que adolezcan de incumplimientos de la misa índole.

No obstante, visto el Informe con reparos emitido por el Departamento Gestor, y el de disconformidad con reparos no suspensivos de la Intervención, en base a la anterior jurisprudencia y la justificación presentada, de acuerdo con el art. 60.2 del RD 500/1990, y visto el dictamen de la Comisión informativa de Crecimiento Económico, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente criterio de graduación de los incumplimientos detectados en la justificación de la presente subvención: En el caso de solicitar prórroga, el incumplimiento del plazo máximo para aprobar el acuerdo de adjudicación de obras no conllevará la pérdida del derecho a la concesión de la prórroga, pero sí a percibir el anticipo del 75% de la subvención concedida, sin perjuicio del derecho a cobro que proceda tras el trámite de justificación final de la obra.

Asimismo, autorizar la prórroga de ejecución solicitada por el Ayuntamiento de Castellnovo, hasta como máximo el 30 de junio de 2017, para la obra nº 271 del PLANCS135 OBRAS 2017, denominada OBRAS DE 'INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES EN PARAJE LA MINA. TOLDO EN PLAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y ARREGLO GLORIETA', para la anualidad 2017. (Expte.5765/2017).

SEGUNDO. Aprobar la justificación de la subvención presentada por el Ayuntamiento de Castellnovo, según el importe justificado tras la adjudicación y ejecución del proyecto con el siguiente desglose:

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 8.050,79 € PEC: 8.050,79 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 0,00 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO: 8.050,79 €

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 PEC: 8.050,79 € HONORARIOS DIRECCIÓN: 0,00 € HONORARIOS REDACCIÓN: 0,00 €

BAJA: 0,00 € MEMORIAS: 0,00 €

ADJUDICACIÓN PEC: 8.050,79 €

ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE = 8.050,79 € (ADJUDICACIÓN PEC – MEJORAS)

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE: 8.050,79 € (ADJUDICACIÓN SUBVENCIONABLE SIN HONORARIOS)

TOTAL GASTO A JUSTIFICAR: 8.050,79 € (ADJUDICACIÓN PEC SIN HONORARIOS)

FINANCIACIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL SUBVENCIONABLE:

Coefic Inicial Adjudicación Baja DIPUTACIÓN: 100,0000 8.050,79 8.050,79 0,00 AYUNTAMIENTO: 0,0000 0,00 0,00 0,00 TOTAL 100 % 8.050,79 8.050,79 0,00

Importe Justificado: 3.910,63 euros *Sólo el ejecutado en plazo, según base 13ª último párrafo Importe a justificar (según Adjudicación): 8.050,79 euros Coeficiente financiación Diputación: 100,00000 % Total de la Subvención: 3.910,63 euros Pagado: 6.038,09 euros Importe a reintegrar: - 2.127,46 euros Pérdida de derecho a cobro: - 4.140,16 euros

TERCERO. Siendo el importe de la subvención una vez adjudicadas y ejecutadas las obras de 3.910,63 euros. De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de las que regulan la convocatoria, vengo en aprobar el reintegro del anticipo del Ayuntamiento de Castellnovo de la subvención concedida, lo que supone un importe de 2.127,46 €, todo ello condicionado a la aprobación y entrada en vigor de la modificación de crédito n.º 4/2019 de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con la consignación presupuestaria necesaria para atender al presente gasto, y previa tramitación del oportuno RC acreditativo del cumplimiento de tal condición.

CUARTO. Anular del compromiso de gasto importe de 0,00 euros, correspondiente a la baja de la Diputación tras la adjudicación.”

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

15. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTÁN, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

“RESULTANDO que el Pleno del Ayuntamiento de Montán, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

“9º.- RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTAN, EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO.

Al amparo de lo previsto, por un lado, en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), según el cual, las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación y, de otro, los artículos 36.1.f) en relación con el 106.3, ambos de la mencionada LRBRL, por los que se regula la delegación de las competencias de gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de las entidades locales, y se establece que es competencia propia de las Diputaciones la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria y de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

De conformidad, asimismo, con lo preceptuado en el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se refiere a la delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de Derecho público de las entidades locales en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas. Considerando además de lo antedicho, el artículo 8 del TRLRHL según el cual las Administraciones tributarias del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales. RESULTANDO que, el ayuntamiento de MONTÁN está interesado en que la Diputación de Castellón realice, por delegación suya, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, en los términos y con el alcance señalado en el presente acuerdo, tanto de los tributos como de los restantes ingresos de Derecho público de titularidad municipal que se detallan a continuación.

RESULTANDO que, con esta finalidad y al amparo de lo que prevén los artículos 3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 7.1 del TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo y el 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción, con el quorum de la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación, del acuerdo de renovación y ampliación de delegación y de encomienda de gestión a favor de la Diputación de Castellón

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 que a continuación se transcribe:

ACUERDO:

Respecto a los tributos y otros ingresos de Derecho público municipales, renovar y ampliar la delegación en su día efectuada en la Diputación de Castellón, con la finalidad de que realice las funciones que a continuación se enumeran, con las condiciones que se indica, convalidando, por este acuerdo, según lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuantos actos de trámite y resoluciones hayan sido realizados hasta el momento por el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación de Castellón para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho público municipales.

PRIMERO.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. • Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual. • Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones. • Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su materialización. • Dictar la providencia de apremio. • Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo. • Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables. • Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos dictados y en su caso la revisión de los mismos. • Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la Administración del Estado. • Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos informáticos.

SEGUNDO.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. • Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual. • Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones. • Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su materialización. • Dictar la providencia de apremio. • Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo. • Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables. • Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos dictados y en su caso la revisión de los mismos. • Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la Administración del Estado. • Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos informáticos. • Realización de la Inspección del impuesto.

TERCERO.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones. • Elaboración, aprobación y exposición pública del padrón anual. • Tramitación y resolución de expedientes en materia de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones. • Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su materialización. • Dictar la providencia de apremio.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 • Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo. • Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables. • Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos dictados y en su caso la revisión de los mismos. • Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes para su posterior traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico. • Cruce de información con la Administración del Estado, mediante procesos informáticos.

CUARTO.- TASAS MUNICIPALES.

Se renueva y amplia la delegación, en la Diputación de Castellón, de las funciones de gestión, liquidación, recaudación e inspección legalmente atribuidas al Ayuntamiento, entre las que figuran:

• Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias y, en su caso, las autoliquidaciones. • Elaboración del padrón anual, con los datos facilitados por el Ayuntamiento, de acuerdo con la Ordenanza municipal en vigor, y exposición pública del padrón anual. • Recaudación tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Práctica de las notificaciones tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. • Emisión de los documentos de cobro y acreditaciones del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes en materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago. • Tramitación y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y su materialización. • Dictar la providencia de apremio. • Liquidación y recaudación del interés de demora y de los recargos del periodo ejecutivo. • Tramitación y resolución de los expedientes de declaración de créditos incobrables. • Tramitación y resolución de los recursos que se interpongan contra los actos dictados y en su caso la revisión de los mismos. • Actuaciones para asistencia e información al contribuyente, incluyéndose en este punto la captación de datos con sus correspondientes justificantes. • Cruce de información con la Administración correspondiente, mediante procesos informáticos.

QUINTO.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA.

Se delega en la Diputación de Castellón la recaudación en ejecutiva de deudas cuya gestión y recaudación en voluntaria haya sido realizada por el Ayuntamiento. Dichas deudas pueden corresponder a cualquier tributo o ingreso de derecho público y su devengo puede ser tanto anterior como posterior a la fecha de la presente delegación.

La Tesorería municipal deberá emitir certificación acreditativa de que las deudas no están

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 prescritas y los cargos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho público, de la Diputación de Castellón.

SEXTO.- CONDICIONES ECONÓMICAS.

• La prestación de los servicios que se deriven de la delegación y encomienda de gestión que contempla el presente acuerdo, comportará la compensación económica que se establece en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de Derecho público de la Diputación Provincial de Castellón. Asimismo será de aplicación la Ordenanza General de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público de la Diputación de Castellón.

• El servicio de actualización del IBI urbana, tendrá carácter gratuito para el Ayuntamiento cuando tenga su origen en las declaraciones que los contribuyentes presentan mediante los modelos 901 y 902, aunque éstos últimos provengan de previos requerimientos por parte de la Diputación. No serán gratuitos, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público de la Diputación Provincial, los trabajos de campo o de investigación que luego vayan a suponer una inspección por parte del Catastro.

• Los importes recaudados por la Diputación de Castellón serán transferidos mensualmente al Ayuntamiento junto con el detalle de las aplicaciones contables y presupuestarias para cada tipo de ingreso. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá acceso al aplicativo de la Diputación para consultar en cualquier momento el estado de sus cuentas recaudatorias.

• La Diputación rendirá cuentas de la gestión recaudatoria, a través de las cuentas de recaudación, al menos una vez al año coincidiendo con la finalización del ejercicio presupuestario correspondiente. Todo ello a efectos de posibilitar, por un lado, el control y seguimiento de los saldos contables y, de otro, la fiscalización de la recaudación.

• La defensa jurídica, y en su caso representación, ante los distintos órdenes jurisdiccionales, con ocasión de los litigios que tengan su origen en actuaciones derivadas de la presente delegación y encomienda de funciones, será a cargo de la Diputación. Sin embargo, respecto a las actuaciones que se realicen por deudas cuya providencia de apremio haya sido dictada por la Tesorería municipal, únicamente se asumirá la defensa por parte de la Diputación respecto a los actos que dicte en el procedimiento de apremio pero no respecto de los actos dictados por el Ayuntamiento, ya sea en fase de gestión o recaudación voluntaria, ya sea la propia providencia de apremio.

SÉPTIMO.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 • La transmisión de la información que ambas Administraciones puedan necesitar para dotar de virtualidad práctica a esta delegación y encomienda de gestión, se realizará, en la medida de lo posible, por medios telemáticos y en soporte magnético. • Las solicitudes, reclamaciones y recursos derivados de la presente delegación y encomienda de gestión, podrán presentarse en alguno de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en particular, en el registro general de la Diputación de Castellón que se encuentra en cada una de las oficinas del Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación. • La Diputación de Castellón se compromete a tratar los datos personales por cuenta del Ayuntamiento incorporando las medidas de protección que en cada momento establezca la legislación. De la misma manera, el uso de estos datos queda restringido al ámbito de aplicación del presente convenio, quedando expresamente no autorizado cualquier otro uso no especificado.

OCTAVO.- DURACIÓN.

La delegación y encomienda de gestión efectuadas mediante el presente acuerdo se entenderán prorrogadas al final de cada año para el siguiente ejercicio, siempre que ninguna de las dos partes manifieste su voluntad en contrario antes del 1 de octubre del año de que se trate.

NOVENO.- TRASLADO.

Trasladar certificación del presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Castellón, para su conocimiento y efectos, en especial, para su aceptación, y en su caso la suscripción del Convenio regulador de las delegaciones acordadas.

DÉCIMO.- PUBLICACIÓN.

Aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Castellón, publicar el presente Acuerdo para su general conocimiento.

UNDÉCIMO.- FACULTADES.

Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo.”

CONSIDERANDO que el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las entidades locales podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias y de los restantes ingresos de derecho público que la Ley les atribuye y que les correspondan.

CONSIDERANDO que asimismo, el mencionado artículo 7 del TRLRHL, en su punto 2,

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 dispone que “El acuerdo que adopte el Pleno de la corporación habrá de fijar el alcance y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio estén integrados en los “Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma” para general conocimiento”.

CONSIDERANDO que dicha delegación conlleva la asunción, por parte de cada Ayuntamiento, de la normativa en esta materia establecida por la Diputación de Castellón vía Ordenanza, en concreto, por lo que respecta a las actualmente en vigor, de la “Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público” y la “Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público”, así como de las que pudieran dictarse en un futuro afectantes a la materia delegada.

Por lo expuesto, con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas el Pleno por unanimidad, ACUERDA la aceptación por parte de la Diputación Provincial de Castellón de la renovación y ampliación de la delegación efectuada por el Ayuntamiento de Montán, según el acuerdo plenario citado anteriormente, de las funciones que se indican, con sujeción a las Ordenanzas citadas en el considerando anterior, procediéndose a la publicación de dicha delegación en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

16. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE TERRENOS AL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PARA VIALES, SEGREGACIONES, REGULARIZACIÓN E INMUEBLES.

“Con motivo del “Proyecto de adecuación de acera peatonal desde la avda. Valencia al Grupo Lourdes de Castellón de la Plana“ que afecta a terrenos propiedad de la Diputación, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana solicita la cesión de los terrenos de los viales. La Diputación en sesión plenaria de 22 /XI /2016 acuerda autorizar al Ayuntamiento de Castelló de la Plana, con carácter previo a la cesión de los terrenos, la realización de obras previstas en el citado proyecto.

En escrito de fecha registro de entrada 1427 de 12 de enero de 2017 el Ayuntamiento remite informe del Director de Urbanismo indicando las Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia como régimen urbanístico aplicable en la zona, señalando como de uso dotacional público los terrenos de la Diputación Provincial recayentes en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, camino Fadrell y Avda de Valencia, todos ellos destinados a Servicios Públicos y adjunta planos en los que grafían las superficies con destino a viales afectados por la cesión.

Vistos los informes y los planos que se han elaborado al efecto por los Servicios Técnicos de la Diputación para tramitar la cesión de viales al Ayuntamiento de Castelló de la Plana y regularizar los inmuebles propiedad de la Diputación sitos en Camino Fadrell y Avda Gran

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Vía Tárrega Monteblanco, parcelas catastrales, 1388139YK5218N, y 1388101YK5218N.

Vista la parcela catastral 1388139YK5218N, de 19151 m2, en la que actualmente se encuentran ubicados el Centro Provincial de Energías Renovables (CEPER) y el Centro de Coordinación de Emergencias que figuran inscritos en el epígrafe 1 del inventario de bienes y derechos de la Diputación con los números 1.1.15 y 1.1.16.

Vista la parcela catastral 1388101YK5218N, de 4778 m², inmueble denominado terrenos 28 - UE-1, Gran Vía Tárrega Monteblanco, inscrito en el inventario de esta Diputación epígrafe 1.1.17.

Ambas parcelas catastrales, 1388139YK5218 de 19.151 m2 y 1388101YK5218N de 4.778 m2 forman parte de la finca registral nº 4703 de 27.067,70 m2 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Castellón. - DESCRIPCIÓN DE LA FINCA -FINCA DE CASTELLÓN SUR N.º : 470312011000043954. URBANA: Parcela situada en término municipal de Castellón de la Plana, Camino Fadrell número 22, con una superficie de veintisiete mil sesenta y siete metros setenta decímetros cuadrados, antes denominada Estación de Inspección SOIVRE, calificada como bien patrimonial, compuesta de terreno y dos edificios, si bien éstos no figuran inscritos, que se destinaban a inspección y desduanamiento de productos agrícolas, en la que se ha habilitado el edificio principal, antes destinado a oficinas, para Centro Provincial de Energías Renovables, de una planta de altura, compuesto de recepción de visitantes, sala polivalente para formación, conferencias, reuniones, zona de exposición de paneles, despachos uno y dos, paso, servicio de hombres, servicio de mujeres, servicio de discapacitados, limpieza, instalaciones e informática, con una superficie útil total de ciento noventa y dos metros dos decímetros cuadrados y construida de doscientos veintiún metros dieciocho decímetros cuadrados, siendo la superficie del terreno vinculada a las obras de cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados, de geometría rectangular, condicionada por las alineaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, el barranco ubicado en la trasera de la parcela y linderos internos constituidos por el centro provincial de emergencias y el edificio del cocherón de trolebuses. Lindante: Este o derecha, Carretera de Valencia y Cocherón de Trolebuses de la Excelentísima Diputación hoy finca 16563. Oeste o izquierda, Gran Via Tárrega Monteblanco; Norte o fondo, F.Ll.e I. V. y Sur o frente, Camino Fadrell. Se sitúa el edificio en zona de suelo dotacional para equipamientos previsto en el PGOU AD-LO/382.

Visto que de esta finca registral fueron expropiados por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana 841,58 m2 afectados por las obras del “proyecto de encauzamiento del barranco de Fraga de Castellón“ como figura en el acta de pago y ocupación de 26 de marzo de 2009.

Visto que con motivo del proyecto municipal de adecuación de la acera peatonal, a efectos de regularizar la situación de las fincas a la realidad existente en escrito de 10 /11 / 2017 fue solicitada licencia al Ayuntamiento para efectuar las segregaciones siguientes: 4.147 m2 para viales, 2.154 m2 Terrenos UE y 5.319 Centro de Coordinación de Emergencias .

Visto a su vez que el informe técnico comunicado por el Ayuntamiento en fecha Registro de Entrada 13/IV/2018 E-RC-13925, entre otros extremos, señala que la finca matriz es discontinua debido a la expropiación de parte de su superficie para ejecutar el

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 encauzamiento del barranco de Fraga, por lo que debe de reflejarse esta circunstancia en la documentación gráfica y en la superficie a segregar .

Visto el informe de los Servicios Técnicos de Diputación de 26/ IV /2018 y los planos que a continuación se detallan:

- Plano de ordenación pormenorizada, serie O.P.E.: 1/2000 del Plan General, en el que se delimita perimetralmente tanto la totalidad de la finca de la que se proyecta llevar a cabo la segregación, como la parcela o parcelas que se proyectan segregar de la misma. Con indicación de la superficie de la finca inicial.

- Plano de detalle E: 1/500 en el que se indica la superficie de todas las parcelas que resultarán de la segregación, y acotación de todos los lindes.

- Plano en el que figura la superficie total de las parcelas, la superficie que ocupan las edificaciones existentes y la superficie construida.

Vistos los antecedentes expuestos y las indicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, las segregaciones serían :

Segregación 1: Viales. Incluye los terrenos necesarios para la ejecución del “Proyecto de adecuación de acera peatonal desde la Avda. Valencia al Grupo Lourdes de Castellón de la Plana”, con una superficie de 4.147 m2 y la franja lateral de la parte A de la parcela inicial que se ubica fuera de la alineación oficial de parcela, con una superficie de 450 m2. Por lo que la segregación 1 tendrá una superficie total de 4.597 m2. Tal y como se aprecia en los planos adjuntos esta segregación tiene una implantación discontinua debido al encauzamiento del barranco de Fraga.

Segregación 2: Terrenos 28 UE. La cesión para viales de 450 m2 citada en la segregación 1 modifica la parte A de la finca inicial, de forma que la superficie final de la misma es de 1.704 m2.

Segregación 3: Centro de Coordinación de Emergencias. Tiene una superficie de 5.319 m2.

La parcela resto, corresponde a la parte B de la inicial tras la segregación de viales y del Centro de Coordinación de Emergencias, tiene una superficie de 13.222 m2.

Remitidos en fecha 27/ IV /2018 el informe y los planos elaborados al efecto por los Servicios Técnicos de la Diputación, por el Ayuntamiento se comunica en escrito con fecha de entrada en el Registro de esta Diputación 25 de febrero de 2019 E-RC-5744 E, la Resolución de 18 /02 /2019 del Concejal Delegado del Área de derechos y Servicios, en la que, entre otros extremos indica que las nuevas parcelas obtenidas de la parcelación propuesta, se ajustan a la normativa urbanística en vigor. No obstante lo anterior reitera que según se observa en el “Proyecto de adecuación de acera peatonal desde la avda. Valencia al Grupo Lourdes“ las obras previstas consisten en “ la creación de un trazado accesible, a nivel adaptado, entre la parada de autobuses del Grupo Lourdes y la parada de autobuses existente en la Av. Valencia”. No se incluye en

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 dicho proyecto ninguna intervención sobre los terrenos a ceder al norte del actual trazado del barranco de Fraga. Se recuerda que para que los terrenos a segregar puedan destinarse a vial, es necesaria la urbanización de los mismos “ así como que es necesaria la obtención de parte de los terrenos para conseguir la accesibilidad desde la Avda. Valencia al Grupo Lourdes y teniendo en cuenta el interés vecinal en la realización de dichas obras resuelve:

“PRIMERO.- Declarar la innecesariedad de parcelación de las siguientes parcelas: a) Parcela de 450,00 m2, de superficie, destinada a vial, con lindes: Norte: futuro vial de continuación (Avda. Valencia); Sur, Barranco de Fraga; Este : resto de parcela A, propiedad de la Diputación Provincial; Oeste, vía pública (Avda. Valencia). b) Parcela de 4.147,00 m2, destinada a vial con forma de “L”, con lindes: Norte, Barranco de Fraga; Sur, vía pública (Camino Fadrell); Este, resto de parcela B, propiedad de la Diputación Provincial de Castellón y Oeste, vía pública (Avda. Valencia).

Ambas parcelas destinadas a vial suman un total de 4.597,00 m2.

SEGUNDO.- Otorgar licencia de parcelación de la siguiente parcela:

Parcela de 5.319,00 m2 de superficie, para Centro de Emergencias, con lindes: Norte: Barranco de Fraga; Sur, parcela segregada destinada a vial (Camino Fadrell); Este: resto de parcela B, propiedad de la Diputación Provincial; Oeste, parcela segregada destinada a vial (Avda. Valencia).

Restos de parcelas:

Resto Parcela A: Parcela con superficie de 1.704,00 m2, con lindes: Norte: parcela colindante; Sur y Este: Barranco de Fraga y Oeste: vial que se segrega.

Resto Parcela B: Parcela con superficie de 13.222,00 m2, con lindes: Norte Barranco de Fraga y parcela colindante: Sur: vial que se segrega; Este: parcela colindante y Oeste, parcela que se segrega para Centro de Emergencias.

TERCERO.- Sujetar la validez y eficacia de la presente resolución, al cumplimiento de las condiciones siguientes:

- A que el instrumento público de segregación de la referida parcela, sea formalizado en documento público dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de esta resolución.

- Requerir al interesado para que realice las actuaciones necesarias, a fin de ajustar la superficie real en los Registros Públicos.

- Que la parcela 2 segregada, sea simultáneamente cedida a este Ayuntamiento, con destino al uso público al que se encuentra afectada.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 CUARTO.- No entregar al uso público hasta que se efectúe la urbanización del vial.”

A su vez en fecha registro de entrada 16-04-2019- E-RC-10847 el Ayuntamiento notifica el Decreto de 15 de abril de 2019 que modifica el n.º 2019-1393 de 18/02/19 por haberse advertido error en los lindes y en la identificación de las parcelas destinadas a vial.

Visto lo anteriormente expuesto, visto que las segregaciones afectan al ámbito descrito por lo que la parcela inicial es discontinua y está formada por una parte A de 2.154 m2 y una parte B de 22.688 m2 separadas por los terrenos expropiados para la realización de las obras del barranco de Fraga .La superficie total de la parcela inicial es de 24.842 m² que viene determinada en los informes de los servicios técnicos comprendiendo la suma de las segregaciones planteadas y finca resto, plasmado todo ello en la planimetría elaborada al efecto.

Visto que al haber sido expropiados por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana 841,58 m2 para el encauzamiento del barranco de Fraga, la superficie actual resultante es inferior en 1.384,12 m2 respecto de la superficie de la finca registral de 27.067,70 m2.

Considerando esta Diputación lo solicitado por el Ayuntamiento para las obras de adecuación de la acera, la conveniencia de regularizar la situación de las fincas a la realidad existente y llevar a cabo la concordancia de la realidad física y jurídica de los inmuebles relacionados .

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 23 de abril de 2019, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Segregar las parcelas que mas abajo se relacionan de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Castellón al tomo 56, libro 56, folio 132, nº 4703, 6ª, de 27.067,70 m2, que ha devenido una parcela discontinua de 2.154 m² y 22.688 m², separadas por los terrenos expropiados para la realización de las obras de encauzamiento del barranco de Fraga, quedando la superficie total de la parcela inicial de 24.842 m², excluidos los terrenos expropiados de 841,58 m².

- SEGREGACIÓN 1: VIALES. a) Destinada a vial .Incluye los terrenos necesarios para la ejecución del “ Proyecto de adecuación de acera peatonal desde la avda. Valencia al Grupo Lourdes de Castellón de la Plana “ con una superficie de 4.147 m2 con forma de “ L “ Lindes : Norte : Barranco de Fraga . Sur : Vía pública ( Camino Fadrell ) Este : Resto de parcela B, propiedad de Diputación de Castellón . Oeste : Vía pública ( Gran Vía Tárrega Monteblanco ) b) 450 m2 de superficie, destinada a vial. Franja lateral de la parte A de la parcela inicial que se ubica fuera de la alineación oficial de parcela . Norte : Futuro vial de continuación ( Gran Vía Tárrega Monteblanco) Sur : Barranco de Fraga. Este : Resto de parcela A , propiedad de la Diputación de Castellón.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Oeste : Vía pública ( Gran Vía Tárrega Monteblanco ) Superficie total segregación 1: 4.597 m2. Tal y como se aprecia en los planos adjuntos al expediente esta segregación tiene una implantación discontinua debido al encauzamiento del barranco de Fraga.

- SEGREGACIÓN 2: 5.319 m2 para el Centro de Coordinación de Emergencias . Lindes : Norte : Barranco de Fraga Sur : Parcela segregada destinada a vial ( camino de Fadrell ) Este : Resto de parcela B , propiedad de la Diputación de Castellón . Oeste : Vía pública ( Gran Vía Tárrega Monteblanco )

RESTOS DE PARCELAS: Resto parcela A: con superficie de 1.704 m2. Terrenos 28 UE Tras la segregación para cesión de viales de 450 m2 , citada en la segregación 1, modifica la parte A de la finca inicial de forma que la superficie final de la misma es de 1704 m2. Lindes : Norte : parcela colindante . Sur y Este : Barranco de Fraga. Oeste : Vial que se segrega .

Resto parcela B: Con superficie de 13.222 m2 . Corresponde a la parte B de la inicial tras la segregación de viales y del Centro de Coordinación de Emergencias Lindes : Norte :Barranco de Fraga y parcela colindante . Sur : Vial que se segrega. Este : Parcela colindante propiedad de Diputación. Oeste : Parcela que se segrega para Centro Coordinación de Emergencias .

SEGUNDO.- Ceder al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, supeditada su eficacia al cumplimiento de las actuaciones y trámites previos que procedan, los terrenos que se segregan de 4.597 m2 con destino a viales, previa la correspondiente urbanización y tal como se han relacionado en el presente acuerdo: SEGREGACIÓN 1 VIALES , APARTADOS a y b.

TERCERO.- Declarar la obra nueva del edificio Centro de Coordinación de Emergencias, conforme a su inscripción en Catastro, con una superficie ocupada por la edificación de 988,87 m2 y cuyas coordenadas georeferenciadas se acreditarán con las correspondientes certificaciones catastrales. Edificio : Uso administrativo del Consorcio Provincial de Bomberos . Edificio de tres plantas: planta baja y 2 alturas La edificación colinda por sus cuatro costados con la parcela de la que forma parte.

CUARTO.- Solicitar del Registrador de la Castellón Propiedad nº 2 de Castellón que, tras su correspondiente formalización, inscriba en los libros a su cargo, a favor de la Diputación Provincial de Castellón, las segregaciones acordadas y la obra nueva del edificio del Centro Coordinador de Emergencias.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 QUINTO.- Facultar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya para la suscripción de la escritura pública al efecto y de cuanta documentación conlleve el desarrollo del expediente y la realización de cuantas actuaciones procedan para llevar a término lo acordado e inscripción en los registros reglamentarios .

SEXTO.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Castelló de la Plana.”

17. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DE LA DIPUTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CASTELLÓN.

“Examinado el procedimiento de rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Provincial de Castellón en el que se reflejan las altas y bajas y demás alteraciones recogidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Visto el cuerdo adoptado en fecha 28 de febrero de 2018 en sesión del Consejo Plenario del Patronato Provincial de Turismo en el que aprueba la actualización del Inventario de bienes a 31 de diciembre de 2018 con un coste de adquisición que asciende a un total de 43.709,37 € perteneciente al epígrafe 7 del artículo 18 del Reglamento de Bienes .

Visto el artículo 32.1 de la Ley 33/2003 de de 3 de noviembre, 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y demás legislación concordante.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Hacienda de 23 de abril de 2019, el Pleno por unanimidad, acuerda:

UNO.- Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de la Diputación Provincial de Castellón a 31 de diciembre de 2018.

RESUMEN GENERAL DEL PATRIMONIO PROVINCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ACTIVO EUROS PATRIMONIO – BIENES ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 365,316,752.47

AUMENTOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 7,404,406.86

SUMA 372,721,159.33

BAJAS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 498,876.85

TOTAL ACTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 372.222.282,48

PASIVO EUROS

PATRIMONIO PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 49,609,061.96

AUMENTOS DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 0.00

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 SUMA 49,609,061.96

AMORTIZACIONES DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018 28,934,606.13

TOTAL PASIVO CAPITAL PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 20,674,455.83 OPERACIONES DE PASIVO PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 351,547,826.65

-- Que se publique en el Portal de Transparencia de la Diputación .

DOS.- Aprobar la actualización del inventario de bienes del Patronato Provincial de Turismo a 31 de diciembre de 2018 tal como consta en el acuerdo arriba indicado de 28 de febrero de 2018.

Epígrafe VII a 31 de diciembre coste de adquisición 43.709,37 €.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración, por unanimidad, de la urgencia, se han adoptado los siguientes acuerdos:

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

1. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DEL PLENO ORDINARIO DEL MES DE MAYO.

“El Pleno, por unanimidad, acuerda trasladar la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de mayo, al día 28 de mayo a las 11,00 horas y adecuar la celebración de las sesiones informativas a la fecha indicada para la citada sesión, así como la Junta de Gobierno que se celebrará en la misma fecha a las 10,30 horas.”

2. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL MODELO DE DATOS DE LA DIPUTACIÓN.

“Habiéndose aprobado por el Pleno de esta Corporación en fecha 20 de noviembre de 2018 la Estrategia Provincial de Datos Abiertos de la misma y considerando que ésta preveía como uno de sus proyectos clave la elaboración de un Plan de Normalización del Modelo de Datos de la Diputación.

Considerando que este Plan ya se ha realizado y que tiene por objeto determinar el conjunto de normas que deben servir a la Diputación para avanzar en un proceso largo e imparable de reutilización de la información pública desde el punto de vista de la codificación y la estandarización de ésta, permitiendo que toda la información que se genere y obtenga para ser publicada en el Portal de Datos Abiertos se pueda mostrar en las mismas condiciones y a través de los mismos procesos que el resto de instituciones públicas y siguiendo todas las

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 recomendaciones nacionales e internacionales sobre la materia.

Visto que el Plan de Normalización del Modelo de Datos de la Diputación se divide en dos documentos claramente diferenciados por el alcance y la extensión de los mismos, es por todo ello por lo que, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la Guía de Normalización del Modelo de Datos, cuyo objeto es el de proporcionar las pautas necesarias para alcanzar una gestión eficiente de los datos en el conjunto de servicios involucrados en la publicación de datos abiertos que impulsa la Diputación de Castellón.

SEGUNDO.- Aprobar la Guía de Gobernanza del Modelo de Datos, que propone un modelo de gestión integral de los datos a partir del cual impulsar una explotación de los mismos a lo largo de todos los servicios que presta la Diputación de Castellón.

TERCERO.- Publicar el Plan de Normalización del Modelo de Datos de la Diputación, comprensivo de la Guía de Normalización y la Guía de Gobernanza anteriormente citadas en el Portal de transparencia de ésta.”

CRECIMIENTO ECONÓMICO

3. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO SINGULAR PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN 24 MUNICIPIOS EXIMIDOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, MENORES DE 20.000 HABITANTES.

“Visto el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Visto el informe de la Jefa de Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales en el que se analiza la adecuación de objetivos y actuaciones del Proyecto singular para la Mejora del Alumbrado Público en 24 Municipios eximidos de la Provincia de Castellón menores de 20.000 habitantes al Real Decreto 616/2017, de 16 de junio por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Considerando, en su caso, el dictamen de la Comisión competente, por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la participación y concurrencia de la Diputación Provincial de Castellón, en el Proyecto singular para la Mejora del Alumbrado Público, en 24 Municipios eximidos de la Provincia de Castellón, menores de 20.000 habitantes , de acuerdo con el procedimiento regulado por Real Decreto 616/2017; aceptando expresamente el procedimiento regulado

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 en el citado Real Decreto.

Segundo.- Aprobar las actuaciones que componen el Proyecto singular para la Mejora del Alumbrado Público en 24 Municipios eximidos de la Provincia de Castellón menores de 20.000 habitantes, así como aprobar la dotación presupuestaria de 1.000.000 euros para llevarlo a efecto, que se repartirá entre las anualidades 2019 y 2020, y siendo que la fase I que asciende a 379.500 € ya cuenta con consignación presupuestaria en 2019, se adquiere el compromiso de incoar un expediente de generación de créditos por el importe de la subvención concedida y por la parte restante hasta los 620.500 € se adquiere compromiso de gasto futuro para el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobar la Memoria Descriptiva de las actuaciones a acometer y que conforman el Proyecto singular para la Mejora del Alumbrado Público en 24 Municipios eximidos de la Provincia de Castellón menores de 20.000 habitantes , elaborada según los requisitos establecidos en el apartado c) del Artículo 12 “Formulación de solicitudes y documentación” del Real Decreto.

Cuarto.- Facultar al Presidente de la Excma. Diputación Provincial, para suscribir los documentos de representación con las administraciones locales afectadas en los términos descritos en el artículo 5.2.b) del Real Decreto 616/2017.”

4. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA MERCANTIL PÚBLICA “AEROPUERTO DE CASTELLÓN S. A.” (AEROCAS), PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO.

“Visto el Convenio de Colaboración entre la Diputación de Castellón, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y la Mercantil Pública “Aeropuerto de Castellón S. A.” (AEROCAS), para la ejecución de obras de infraestructuras de abastecimiento, firmado el 19 de agosto de 2008. Y cuyo objeto es la instrumentación de la colaboración y coordinación de la Generalitat, la Diputación de Castellón y AEROCAS, para el proyecto y ejecución de la “Tubería de abastecimiento en alta al Aeropuerto de Castellón”.

Vista la Clausula Segunda del citado convenio, la relación de obras a ejecutar tiene un presupuesto de 5.787.722,07 € IVA incluido. La Clausula cuarta sobre la participación de la Entidad de Saneamiento dispone que esta deberá financiar el 50% del coste de ejecución de las obras. Asimismo, la Clausula Sexta indica que las obligaciones de AEROCAS serán financiar la 50% el coste de ejecución de las obras, también se estipula en el citado Convenio que la EPSAR recuperará la inversión realizada en un 50% por parte de AEROCAS, y por otro lado mediante una tarifa de amortización que se repercutirá en los usuarios durante un periodo de 20 año.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Vista la Clausula Décima sobre la titularidad, conservación y explotación de las obras, las instalaciones construidas en virtud del presente convenio, así como los terrenos donde se ubiquen serán de titularidad de la Generalitat, hasta que se recupere totalmente la inversión realizada por la EPSAR, momento en que se decidirá si procede la entrega de las instalaciones.

Vista la primera Adenda al Convenio suscrito en fecha 19 de agosto de 2008 de Colaboración entre la Diputación de Castellón, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y la Mercantil Pública “Aeropuerto de Castellón S. A.” (AEROCAS), para la ejecución de obras de infraestructuras de abastecimiento firmado en fecha 18 de diciembre de 2017, en cuya Clausula Tercera que modifica la Clausula Quinta del Convenio suscrito el 19 de agosto de 2008 por la que la Diputación Provincial de Castellón se compromete a abonar a la EPSAR la cantidad de 1.500.000,00 € IVA incluido, a la firma de la presente Adenda, y de la cantidad de 1.255.217,28 € IVA incluido, en la anualidad 2017 de conformidad con la clausula séptima. De conformidad con la clausula cuarta de la citada adenda por la cual se modifica la Clausula Séptima, que se refiere a la recuperación de la inversión y en la que se dispone que la EPSAR recuperará la inversión por parte de la Diputación Provincial de Castellón que abonará la cantidad de 2.575.217,28 € por los siguientes conceptos:

- 50% del coste de la inversión (4.579.902,93€): 2.289.951,47 €. - 4% de la inversión IVA incluido: 183.196,12 €. - coste de los terrenos 282.069,69 €.

Todo ello para indicar a continuación en la Clausula Quinta que modifica la Clausula Decimoprimera en referencia a la gestión, que las instalaciones ejecutadas a tenor del presente Convenio, serán explotadas por el Consorcio o empresa contratada al efecto por éste, desde la fecha de suscripción de la presente Adenda.

Vista el acta de recepción de las obras de abastecimiento de agua al aeropuerto de Castellón desde el sondeo de Vilanova de Alcolea firmada en fecha 03 de octubre de 2011.

Visto el escrito emitido por el Gerente de la EPSAR en fecha 28 de enero de 2013 por el que se procede a la entrega a efectos de explotación y mantenimiento de las obras de abastecimiento de agua al aeropuerto de Castellón del sondeo a Vilanova de Alcolea, y en el que indica que la obra a sido ejecutada por parte de la Entidad de Saneamiento de aguas en virtud del convenio de colaboración suscrito en el 19 de agosto 2008 antes mencionado, con especial referencia a su Clausula Quinta, apartado d) que “corresponde a la Diputación de Castellón gestionar el mantenimiento de las instalaciones”, así mismo, la Clausula Decimoprimera establece que, “las instalaciones ejecutadas a tenor del presente convenio serán explotadas por el Consorcio o empresa contratada al efecto por esta”,

Por otra parte, se menciona en el citado escrito que la Comisión de Seguimiento nº 5 celebrada el día 28 de septiembre de 2011 acordó según figura en el punto quinto que “cuando las obras estén finalizadas, de acuerdo con lo recogido en el Convenio, se cederán por parte de la EPSAR, a la Diputación de Castellón solo a efecto de su gestión sin transmitir la titularidad de las mismas”. Por todo ello y dado el tiempo transcurrido desde la

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 EPSAR se comunica que ya que es la Diputación la encargada de conservar el buen estado de las obras desde ese momento.

De conformidad con lo acordado en la comisión de seguimiento y control n.º 7 del convenio de Colaboración entre la Diputación de Castellón, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y la Mercantil Pública “Aeropuerto de Castellón S. A.” (AEROCAS), para la ejecución de obras de infraestructuras de abastecimiento, se propone la actualización de la participación económica de la Diputación Provincial en el citado convenio, quedando la financiación del siguiente modo:

- Anualidad 2019: 750.000,00 € - Anualidad 2020: 1.000.000,00 € - Anualidad 2021: 1.005.217,28 €

Vistos los informe del Jefe de Servicio de Cooperación Municipal y de la Intervención.

Por todo anterior, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acordar la actualización de la participación económica de la Diputación Provincial en el citado convenio, quedando la financiación del siguiente modo:

- Anualidad 2019: 750.000,00 € - Anualidad 2020: 1.000.000,00 € - Anualidad 2021: 1.005.217,28 €

Segundo.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la EPSAR para la anualidad 2019 por un importe de 750.000,00 €, en conceptos de financiación parcial de las obras citadas, con cargo al RC núm. 21186 y comprometer el crédito de los siguientes ejercicios.

Tercero.- Dar traslado de presente acuerdo a los interesados con indicación de los recursos que resulten procedentes.”

HACIENDA, FISCALIZACIÓN Y ESPECIAL DE CUENTAS

5. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 4/2019 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS FINANCIADOS CON BAJAS.

Vistas las propuestas de los diferentes centros gestores que constan en el expediente y analizada la ejecución presupuestaria a fecha actual.

El Pleno de la Corporación, por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda:

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Primero: La presente modificación de créditos del presupuesto del año 2019:

Código Nombre IMPORTE 23100/4890405-2017 SUBV. PROGRAMAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 12.897,94 SOCIALES 33400/4820601-2017 SUBVENCIONES EVENTOS CULTURALES 432,77 43200/7624100-2017 PLAN TURÍSTICO DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 3.490,39 SOSTENIBLES 92005/7620000/2017 FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2017 69.977,44 45908/4620035/2018 SUBVENC. AYTOS POR ACTUACIONES INMEDIATAS DERIVADAS 9.617,80 LLUVIAS OCTUBRE 2018 43210/7624024/2017 CONV. AYTO MONTANEJOS: ADQUIS. Y ADEC. AL USO PREVISTO 40.000,00 “VILLA PURIFICACIÓN” 43903/6250000 ADQUISICIÓN MOBILIARIO CENTROS CEDES 15.000,00 43903/6260000 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 40.000,00 CENTROS CEDES 41400/4820716 CONVENIO ASOCIACIÓN DE RECOLECTORES Y CULTIVADORES DE 6.000,00 LA TRUFA DE CASTELLÓN (TRUFCAS) 41400/7800309 CONVENIO TRUFCAS. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 3.000,00 33618/2270600 ASISTENCIAS TÉCNICAS. SANTUARIO SANT JOAN DE 100.000,00 PENYAGOLOSA Y SU ENTORNO. 41400/4620036 SUBVENC. ENTID. PÚBLICAS. PLANES IMPULSO DE PRODUCTO 30.000,00 TURISTICO GASTRONÓMICO CSRS 23100/7622125 CONV. AYTO VIVER. MEJORA CONDICIONES ACCESIBILIDAD 7.506,40 HOGAR DE JUBILADOS TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 337.922,74

Código Nombre IMPORTE 13201/7200000 CONV. MINISTERIO DEL INTERIOR CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 31.598,73 33602/2269934 SEÑALIZACION TERRITORIO TEMPLARIO 60.110,00 45300/2270672 ASISTENCIAS TÉCNICAS. CARRETERAS 95.000,00 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 186.708,73

Código Nombre IMPORTE 92005/7620000-2018 FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 306.199,92 92005/7620000/2018 FONDO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018 180.925,15 41400/4801301 SUBVENCIONES EVENTOS CASTELLÓ RUTA DEL SABOR 30.000,00 23100/7800226 CONV. A.JJPP. “BELSINO” MEJORA CONDICIONES ACCESIBILIDAD 7.506,40 HOGAR DE JUBILADOS DE VIVER. TOTAL BAJAS 524.631,47

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 0,00

Segundo: Modificar la denominación de la aplicación presupuestaria 33000/4812100 denominada “Premio Narrativa Josep P. Tirado”, dotada con 3.000'00 €, pasando a denominarse “Convenio Federació de colles de Castelló. Premi Narrativa Josep Pascual Tirado”.

Tercero: Modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2019 como sigue:

A) Creación de los siguientes Proyectos de Gastos:

NÚM. DENOMINACIÓN APLICACIÓN IMPORTE 2019 2020 PROYECTO PRESUPUESTARIA INICIAL 2019083 CONVENIO TRUFCAS 41400/4820716 6.000,00 6.000,00 0,00 41400/7800309 3.000,00 3.000,00 0,00 2019084 EQUIPAMIENTO CENTROS 43903/6250000 15.000,00 15.000,00 0,00 CEDES 43903/6260000 40.000,00 40.000,00 0,00 2019085 MEJORA CONDICIONES 23100/7622125 7.506,40 7.506,40 0,00 ACCESIBILIDAD HOGAR DEL JUBILADO DE VIVER 2019086 PROYECTO SINGULAR PARA 42502/6500800 379.500,00 256.990,96 LA MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 42502/6501000 620.500,00 0,00 620.500,00* * * Este importe es máximo, ya que se verá minorado en el importe que se genere en 2019 tras la concesión de la subvención

B) Modificar los siguientes Proyectos de Gastos:

NÚM. DENOMINA-CIÓ APLICACIÓN IMPORTE IMPORTE 2019 2020 2021 PROYECTO N PRESUPUES-TAR INICIAL DEFINITIVO IA 2019034 CONV. 13201/7200000 202.000,00 233.588,73 233.588,73 0,00 0,00 MINISTERIO INTERIOR. CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 2018048 TRANSF. EPSAR 16100/7530100 2.755.217, 2.755.217,2 750.000,00 1.000.000,00 1.005.217,28 EJECUCIÓN 28 8 OBRAS INFRAESTRUCT URAS ABASTECIMIENT

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 O 2019068 MEJORA 23100/7800226 7.506,40 0,00 0,00 0,00 0,00 CONDICIONES ACCESIBILIDAD HOGAR DEL JUBILADO DE VIVER 2019061 PROYECTO 33602/6321108 465.285,00 465.285,00 40.000,00 425.285,00 0,00 MUSEOGRÁFIC O CASTILLO DE PEÑÍSCOLA (P4)

Tercero: Adquirir compromiso de gasto futuro para los proyectos de gasto que constan en el apartado anterior con anualidad 2020 y siguientes en los importes detallados.

Cuarto: Modificar el Anexo de lineas nominativas de subvención del Presupuesto en el sentido de incluir los créditos extraordinarios del capítulo 4 de transferencias corrientes y del capítulo 7 de transferencias de capital.

Quinto: Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019, actualizando las cuantías previstas en el mismo, en el sentido y por los importes que se expresan en el presente acuerdo, a los efectos de realizar la correspondiente liquidación del citado Plan de forma anual, conforme al procedimiento establecido en la normativa que lo regula".

6. DACIÓN DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO MES DE MARZO DE 2019 CALCULADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 635/2017.

Toma la palabra el Sr. Aguilella:

[……]

“Considerando que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras la modificación introducida por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre, en su articulo 6.2 establece la obligación de publicar periódicamente la información relativa al periodo medio de pago global a proveedores mensual, la información se publicará en el portal web.

El período medio de pago definido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 El Real Decreto 1040/2017, modifica el art. 5 del Real Decreto 635/2014 en cuanto a la forma de cálculo del número de días de pago y del número de días del pendiente de pago en los términos de eliminar los treinta días de margen que la anterior redacción otorgaba desde la fecha de registro de factura o desde la fecha de aprobación de la certificación.

El efecto de esta medida es eliminar las magnitudes negativas que se podían dar en los supuestos de pago dentro de esos treinta días que otorgaba la anterior redacción por lo que el efecto directo que esta nueva redacción va a producir es el aumento del PMP del periodo que no necesariamente implica un aumento generalizado en los plazos de pago.

Realizados los cálculos el resultado para el mes de marzo de 2019 es de 11,81 días, con el siguiente detalle:

Código de entidad Entidad Ratio de Ratio de Periodo operaciones operaciones medio de pagadas pendientes pago de pago

17-12-000-DD-00 Dip. Provincial de Castellón 6,48 32,59 11,04

17-00-083-CC-000 C. Concesionario de Aguas Pla de 0,00 0,00 0,00 l’Arc

117-00-026-CC-000 (*) C. Prev. Ext. Incen. Y Salv de 13,50 18,40 14,41 Castellón

17-12-000-DV-005 Esc. Taurina 6,00 0,00 6,00

8,1717-00-006-HH-000 F. Hospital Provincial de Castellón 14,29 0,00 14,29

3617-12-000-DV-001 P.Prov. Turismo Costa del Azahar 17,57 0,00 17,57

La Corporación queda enterada.

7. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA DE MOROSIDAD REFERIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

“Los funcionarios que suscriben en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 196 y 204 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y artículos 4 y 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

I N F O R M A N

1º La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su artículo tercero modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sobre plazos de pago a contratistas y demás proveedores por parte de la Administración pública y en concreto, entre otras, su disposición transitoria octava en relación con el artículo tercero de la misma, se establece que a partir de 1 de enero de 2013 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”.

2º Que en el apartado 3 del artículo cuarto de la referida Ley 15/2010 se establece que: “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.” Agregando el apartado 4 de dicho artículo cuarto que: “Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

3º Que en el apartado 4 del artículo quinto de la mencionada Ley 15/2010 se establece que “ La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor las ausencias de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

4º En Abril de 2015 por el Ministerio se ha elaborado una nueva guía para conformar los listados de morosidad trimestral.

En relación con el ámbito subjetivo se incluyen los datos de la propia entidad así como los datos de las entidades dependientes.

7-12-000-DD-000 Diputación Prov. de Castellón 17-00-083-CC-000 C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc 17-00-033-CC-000 C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana 17-00-028-CC-000 C. Matadero Comarcal de la Plana 17-00-029-CC-000 C. Matadero Comarcal de la Zona Norte 17-00-026-CC-000 C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 17-12-000-DV-005 Esc. Taurina 17-00-006-HH-000 F. Hospital Provincial de Castellón 17-12-000-DV-001 P. Prov. Turismo Costa del Azahar

En cuanto al ámbito objetivo se tiene en cuenta los gastos por operaciones comerciales aplicados a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones.

El informe se realiza tomando en consideración la totalidad de los pagos realizados en el trimestre natural y la totalidad de las facturas y documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo.

El informe trimestral contempla la siguientes información.

• Pagos realizados en el trimestre. • Intereses de demora pagados en el trimestre. • Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre • Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores.

En relación con la información de periodos anteriores la principal modificación es en cuanto a la determinación de la fecha de inicio del periodo legal de pago, si en los informes anteriores la fecha es desde el reconocimiento de la obligación, en los actuales informes la fecha de inicio del computo es desde el registro de entrada de las facturas.

Σ (Número días periodo de pago × Importe de la operación) Periodo Medio de Pago=------Σ Importe de la operación

Σ(Número días pendientes de pago × Importe de la operación) PM Pendiente de Pago=------Σ Importe de la operación

A continuación se detalla de forma resumida los datos para cada una de las entidades para el PRIMER TRIMESTRE DE 2019.

PMP Intereses PAGADO PMP PENDIENTE PENDIENTE Demora Diputación Prov. de Castellón 15,401,661.18 35.91 1,477,637.80 36.78 0.00 C. Concesionario de Aguas Pla de lÁrc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La Plana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Matadero Comarcal de la Plana 71.19 31.99 0.00 0,00 0.00

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 C. Matadero Comarcal de la Zona Norte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Prev. Ext. Incen y Salv. de Castellón 2,494,244.66 40.93 509,148.05 9.05 0.00

Esc. Taurina 7,832.28 10.69 48,400.00 6.00 0.00 F. Hospital Provincial de Castellón 84,380.91 16.80 0.00 0.00 0.00

P. Prov. Turismo Costa del Azahar 1,164,505.44 32.60 41,860.25 26.87 0.00

La Corporación queda enterada.

8. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES:

A) MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEAYUDA MES DE ABRIL.

“Vistas las Facturas

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN Tagus Teleayuda, 007/2019 18/04/2019 Mantenimiento de 873 3.675,98 € 20685 SLNE - B97672703 equipos de Teleayuda mes de Abril Tagus Teleayuda, 008/2019 18/04/2019 Mantenimiento de 789 3.321,69 € 20685 SLNE - B97672703 equipos de Teleayuda mes de Abril TOTAL 6.997,67 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada responsable del servicio, y de que el precio facturado se corresponde con el establecido en el contrato de mantenimiento que finalizó el 31/12/2018.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar el disponer el gasto por importe de 6.997,67 € a favor de TAGUS

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 TELEAYUDA SLNE-B9767203 con cargo a la aplicación presupuestaria 23108-2270619 n.º de operación RC 20685.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

B) MANTENIMIENTO SICALWIN ENERO 2019.

Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN Aytos Soluciones 1237 15/04/2019 Mantenimiento SicalWin y 3.134,21 20454 Informáticas S.L.U. Serie FAV19100 suscripción aytosFactur@ B41632332 Enero/19 TOTAL 3.134,21 €

Visto el informe técnico emitido por el economista, adscrito al SEPAM, acreditativo de la efectividad de la prestación del servicio desde el vencimiento de la prórroga del anterior contrato hasta la firma del nuevo y de que el precio facturado se ajusta a los precios del primer contrato, expediente 0016/2017

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 3.134,21 € a favor de AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. B 41632332 con cargo a la aplicación presupuestaria 92040-2272501, n.º de operación RC 20454.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

C) GASTOS MANTENIMIENTO PISCINA PROVINCIAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019

“Vistas las facturas:

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE FACTURA

INTUR ESPORT S.L - 13-1 02/02/2019 Mantenimiento Piscina Provincial mes 61.037,30 € B12559290 de enero 2019 INTUR ESPORT S.L - 23-1 01/03/2019 Mantenimiento Piscina Provincial mes 61.037,30 € B12559290 de febrero 2019 INTUR ESPORT S.L - 30-1 01/04/2019 Mantenimiento Piscina Provincial mes 61.037,30 € B12559290 de marzo 2019 TOTAL 183.111,90 €

Visto el informe técnico emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado se corresponde con los precios previstos en la adjudicación del contrato, el nuevo contrato se ha iniciado el 1 de abril.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 183.111,90 € a favor de INTUR ESPORT S.L. B12559290 con cargo a la aplicación presupuestaria 34204-2279900, n.º de operación RC 18856.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

D) GASTOS CAMPAÑA NADA SERÁ IGUAL 2019.

“Vistas las facturas:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN Iberian Lynx Sonido A-2019-2 31/01/2019 Personal de Sala para el 425,92 € 13441 Profesional, S.L. - evento “Nada Será Igual” en B12708590 el Paraninf de la UJI el día 10/01/2019 Producciones y A-2019-0000 02/04/2019 Alquiler pantalla LED 5*3 1.874,41 € 13441

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Espectáculos TS, S.L.U. 94 - B12930764

Iberian Lynx Sonido A-2019-44 08/04/2019 Personal de Sala para el 774,40 € 13441 Profesional, S.L. - evento “Nada Será Igual” en B12708590 el Paraninf de la UJI el día 3 y 4 de abril del 2019 TOTAL 3.074,73 €

Visto el informe técnico, emitido por el Jefe de Sección de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que los precios facturado son adecuados a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto que a continuación se relaciona con cargo a la aplicación presupuestaria 23100-2269920 n.º de operación RC 13441.

EMISOR IMPORTE Iberian Lynx Sonido Profesional, S.L. - B12708590 425,92 € Producciones y Espectáculos TS, S.L.U. - B12930764 1.874,41 € Iberian Lynx Sonido Profesional, S.L. - B12708590 774,40 €

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

E) CONCIERTO CELEBRADO EL 23 DE JUNIO DE 2018 EN VINARÒS.

Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Federació de Cors 04/2018 12/12/2018 Concierto celebrado el 23 de junio de 2.240,00 € 6659 de la Comunitat 2018 en el Auditorio Aiguals D'Izco de Valenciana - Vinaròs G96743968 TOTAL 2.240,00 €

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Consta informe técnico emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud del Diputado delegado de Cultura, y de que el precio facturado es acorde a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 2.240,00 € a favor de FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA G-96743968 con cargo a la aplicación presupuestaria 3300-2261700 nº de operación RC 6659.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

F) GASTOS UTILIZACIÓN DE ESPACIOS, EN EL AUDITORIO DE CONGRESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA “FERIA MARTE 2018.

“Vistas las facturas:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN Institut Valencià de 41 18/12/2018 Costes de utilización de 11.914,68 € 6659 Cultura - Q9655132J diferentes espacios en el Auditorio y Palacio de Congresos en la Feria Marte 2018 del 15 al 18/11/2018 (*) Veolia Servicios FVR2019 08/01/2019 Prestación se servicios 8.578,54 € 6659 LECAM,S.A.U. - 01000070 para la Feria Marte 2018 A28233922 (**)

TOTAL 20.493,22 €

Visto el informe técnico, emitido por la Jefa de Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado es adecuado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de las empresas y por los importes que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 3300/2261700 n.º de operación RC 6659.

EMISOR Nº FECHA IMPORTE FACTURA Institut Valencià de Cultura - Q9655132J 41 18/12/2018 11.914,68 €

Veolia Servicios LECAM,S.A.U. - A28233922 FVR201901000070 08/01/2019 8.578,54 €

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

G) CAMPAÑA PUBLICITARIA REPOBLEM.

“Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN Zenithbrmedia, S.A. - 1535 – 30/09/2018 Campaña publicitaria – Ser 15.193,55 € 6657 A96974340 Serie Castellón repoblem del 50/18 31/07/2018 al 11/08/2018 TOTAL 15.193,55 €

Visto el informe técnico emitido por la Gerente del Patronato de Turismo, acreditativo de la efectividad de la prestación. El precio facturado se corresponde con los señalados en el contrato formalizado en su día.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 15.193,55 € a favor de ZENITHBRMEDIA S.A. A96974340 con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/2260200 n.º de operación RC 6657.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

H) TRASLADO Y ALOJAMIENTO MADRID FUSIÓN

Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Mediterráneo Holidays, 67/19 22/02/2019 Billete de AVE Valencia-Madrid-Valencia 210,00 € 17815 S.L. - B12387452 y alojamiento una noche en el hotel Osuna. Alejandro Cabrera TOTAL 210,00 €

Alejandro Cabrera Eugenio es el actual adjudicatario del contrato para la prestación del servicio de comunicación online de la marca Castelló Ruta de Sabor. Desde esta Diputación se le requirió su presencia en Madridfusión sin la realización previa del contrato que justificase el asesoramiento en dicha feria.

Consta informe técnico emitido por la Técnico Adjunto a Desarrollo Rural y del Diputado Delagado, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud del Diputado Delegado de Desarrollo Rural, y de que el precio facturado es acorde a mercado. Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 210,00 € a favor de MEDITERRÁNEO HOLIDAYS S.L. con cargo a la aplicación presupuestaria41400-2269998 nº de operación RC 17815

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

I) SUMINISTRO AGUA MINERAL, ENERO 2019

“Vistas las facturas presentadas por la mercantil Distribución de Aguas Minero Medicinales, S.L. con CIF B12729869

Suministros realizados fuera de contrato, correspondientes al mes de enero de 2019:

Nº FACTURA FECHA IMPORTE DEPENDENCIA FACTURA

130011 31/01/2019 71,23 € Ofisam Morella

130208 31/01/2019 60,62 € Castillo de Peñiscola

130209 31/01/2019 35,62 € Recaudación Benicarlo 130210 31/01/2019 35,62 € Cedes Morella 129797 31/01/2019 15,27 € Formación (NNDD) 129827 31/01/2019 57,26 € Planta Baja y 5 Planta (NNDD) 129819 31/01/2019 7,63 € Cedes Segorbe

129828 31/01/2019 156,50 € Complejo Socio Educativo de Penyeta Roja O131 31/01/2019 10,78 € Recaudación Nules 129826 31/01/2019 272,11 € Palacio Diputación 129818 31/01/2019 45,80 € Cedes Lucena

129816 31/01/2019 30,54 € Cedes Vall D’alba 129812 31/01/2019 105,88 € Cultura

129814 31/01/2019 45,80 € Cocheron (Parque Movil) 129801 31/01/2019 5,39 € Ofisam Segorbe

129800 31/01/2019 5,39 € Recaudación Segorbe

129798 31/01/2019 22,90 € Restauración (Penyeta Roja) 129799 31/01/2019 35,04 € Imprenta Provincial

Visto el informe técnico, emitido por la Técnico Medio de Gestión del Servicio de Compras, acreditativo de la efectividad del suministro y, de que el precio facturado coincide, en todos los casos, con los precios que figuran en el contrato adjudicado por Decreto nº 2018-2105 del 12/06/2018.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 1.019,38 € a favor de Distribución de Aguas Minero Medicinales, S.L. con CIF B12729869 con cargo a las distintas apliaciones presupuestarias, con el detalle que figura en la lista RC 834 que forma parte del expediente.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

J) GASTOS PONENCIA JORNADA MUJERES Y TEA

“Vistas las facturas:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Gema García Marco - 05/2018 01/11/2018 Honorarios ponencia Jornada 247,06 € 13441 48525513K Mujeres y TEA + Gastos de desplazamiento María Endrino Vilanova 213/2018 21/11/2018 Honorarios ponencia Jornada 235,29 € 13441 - 52944795Z Mujeres y TEA TOTAL 482,35 €

Visto el informe técnico, emitido por el Jefe del Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada Delegada de Bienestar Social, y que el precio facturado se considera adecuado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de las empresas y por los importes que a

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 23100-2269920 n.º de operación RC 13441.

EMISOR Nº FECHA IMPORTE FACTURA Gema García Marco - 48525513K 05/2018 01/11/2018 247,06 € María Endrino Vilanova - 52944795Z 213/2018 21/11/2018 235,29 €

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

K) GASTOS SORTEO DEL ORO CRUZ ROJA

Vistas las facturas:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Vicente Miravete, S.L. 469/18 20/07/2018 Catering para 400 comensales 6.300,00 € 13440 - B12216941 Sorteo del Oro de la Cruz Roja celebrado en el auditorio el 19/07/2018 Rutas Rodriguez, S.L. 18000822 19/09/2018 Servicio de autocar y microbús 350,00 € 13440 - B12310249 para la Cruz Roja el 19/07/2018 realizando traslados por Castellón The Dance Crashers - 7/2018 18/09/2018 Actuación en la gala “Sorteo del 600,00 € 13440 G42550269 Oro” del 19/07/2018 TOTAL 7.250,00 €

Consta informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada Delegada de Bienestar Social, y de que el precio facturado es acorde a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 7.250,00 € a favor de las empresas que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 23100-2269920 nº de operación RC 13440.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 EMISOR IMPORTE Vicente Miravete, S.L. - B12216941 6.300,00 € Rutas Rodriguez, S.L. - B12310249 350,00 € The Dance Crashers - G42550269 600,00 €

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

L) TRANSPORTE LLUM DE LA MEMORIA 2016

“Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE RC FACTURA PRESTACIÓN La Hispano del Cid, S.A. FVA161370 – 31/12/2016 14 Autobuses Castellón - 3.570,00 6661 - A12007555 Serie FVA RE 29/11/2018 Villahermosa

Visto el informe técnico, emitido por la Jefa del Servicio de Cultura, Restauración, Deporte y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de el Diputado delegado de Cultura y que los precios unitarios facturados se corresponden con los previstos en el Decreto de adjudicación.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto de 3.570,00 € a favor de LA HISPANO DEL CID S.A. A12007555 con cargo a la aplicación presupuestaria 33601/2272201 n.º de operación RC 6661.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

M) GASTOS DE IMPRENTA ASOCIACIÓN ADORACIÓN NOCTURNA DE ARTANA.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 “Vista la factura emitida por Vicente J. Hueso Salvá con NIF 52943030C, Nº19/038 de fecha 23 de enero de 2019 en concepto de “Diseño e impresión de programas y estampas” por importe de 1.361,25 €.

Visto informe técnico, emitido por el Jefe de Sección de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de los servicios de la Diputación Provincial de Castellón, y de que el precio facturado esa adecuado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto a favor de Vicente J. Hueso Salvá con NIF 52943030C con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/2269920 n.º de operación RC 13441.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

N) DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL “TERRITORIO TEMPLARIO” 2ª FASE

“Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE FACTURA Verónica Fabregat Sebastià 02/2019 14/01/2019 Diseño, maquetación y señalización 12.645,00 € NIF 20241045X territorio templario II Fase

Visto informe técnico, emitido por la Jefa de Servicio de Cultura, Restauración, Deportes y Juventud, acreditativo de la efectividad de la prestación conforme a las instrucciones del Señor Diputado Delegado de Cultura, y de que el precio facturado es acorde a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda condicionar el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a favor de Verónica Fabregat Sebastià NIF 20241045X por importe de 12.645,00 € a la entrada en vigor del expte. 4/2019 de modificación presupuestaria, mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo a la aplicación presupuestaria 33602-2269934.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

O) SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

“Vistas las facturas

Código Número Descripción Importe F. Factura RC 12019000473 PI19142000076530 CASA ABADIA TÉRMINO DE 11,65 22/02/2019 20944 POTENCIA ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA 12019000472 PI19142000076526 CASA ABADÍA VILLAFAMÉS 13,46 22/02/2019 20944 TÉRMINO DE POTENCIA ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA 12019000505 PI19142000079455 CASTILLO DE PEÑÍSCOLA 629,74 25/02/2019 * TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉR... 12019000461 PI19142000076511 CASTILLO DE PEÑÍSCOLA 1.163,42 22/02/2019 * TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉR... 12019000526 PI19142000080941 CEDES ALBOCASSER 283,91 27/02/2019 * TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO ... 12019000486 PI19142000076525 CEDES ALBOCASSER 451,44 22/02/2019 * TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO ... 12019000484 PI19142000076503 CEDES LUCENA TÉRMINO DE 177,91 22/02/2019 * POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE P... 12019000457 PI19142000076520 CEDES LUCENA TÉRMINO DE 383,01 22/02/2019 * POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 TÉRMINO DE P... 12019000479 PI19142000076510 CEDES MORELLA TÉRMINO 476,10 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE ... 12019000047 PI19142000013628 CEDES MORELLA TÉRMINO 368,29 08/01/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE ... 12019000468 PI19142000076519 CEDES SEGORBE TÉRMINO 102,86 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE ... 12019000465 PI19142000076502 CEDES SEGORBE TÉRMINO 505,99 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE ... 12019000043 PI19142000013624 CEDES SEGORBE TÉRMINO 367,36 08/01/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE ... 12019000471 PI19142000076527 CEDES VALL D'ALBA TÉRMINO 462,16 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO...

12019000077 PI19142000031314 CEDES VALL D'ALBA TÉRMINO 397,68 17/01/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019000482 PI19142000076500 CENTRO DLLO RURAL V. 262,34 22/02/2019 20945 VIVER TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO... 12019000476 PI19142000076516 CENTRO DLLO RURAL V. 40,12 22/02/2019 20945 VIVER TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO... 12019000054 PI19142000016335 CENTRO DLLO RURAL 231,70 09/01/2019 20945 VILLANUEVA DE VIVER TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POT... 12019000489 PI19142000076528 EDIF. ANEXO NUEVAS 289,25 22/02/2019 20947 DEPENDENCIAS TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA ... 12019000487 PI19142000076531 EDIF. ANEXO NUEVAS 158,86 22/02/2019 20947 DEPENDENCIAS TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 DE POTENCIA ... 12019000488 PI19142000076522 FARO PEÑISCOLA TÉRMINO 285,92 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE... 12019000463 PI19142000076529 FARO PEÑÍSCOLA TÉRMINO 165,48 22/02/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE... 12019000522 PA-PA1914200000 IMPRENTA COCHERÓN 143,05 26/02/2019 20968 4643 ENERGÍA ACTIVA PUNTA 13.12.2018 - 31.12.2018 ENERGÍA ACTIVA ... 12019000793 PI19142000109808 IMPRENTA COCHERÓN 1.881,53 14/03/2019 20968 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019000523 PI19142000079610 IMPRENTA COCHERÓN 3.813,39 26/02/2019 20968 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019000069 PI19142000029920 IMPRENTA COCHERÓN 2.504,53 14/01/2019 20968 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019000485 PI19142000076521 MUSEO ETNOLÓGICO 30,29 22/02/2019 20950 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.... 12019000474 PI19142000076506 MUSEO ETNOLÓGICO 51,59 22/02/2019 20950 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.... 12019000855 PI19142000116479 NUEVAS DEPENDENCIAS 3.660,64 22/03/2019 20947 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI... 12019000847 PI19142000116473 NUEVAS DEPENDENCIAS 8.068,91 22/03/2019 20947 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI... 12019000845 PI19142000116475 NUEVAS DEPENDENCIAS 8.518,81 22/03/2019 20947 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI...

12019000053 PI19142000016331 OFISAM BENASAL TÉRMINO 110,72 09/01/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 09.01.20...

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 12019000478 PI19142000076496 OFISAM BENASAL TÉRMINO 151,33 22/02/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.20... 12019000456 PI19142000076513 OFISAM BENASAL TÉRMINO 21,36 22/02/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.20... 12019000055 PI19142000016332 OFISAM MONTANEJOS 105,98 09/01/2019 20949 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 09.01... 12019000467 PI19142000076515 OFISAM MONTANEJOS 31,65 22/02/2019 20949 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02... 12019000454 PI19142000076499 OFISAM MONTANEJOS 179,29 22/02/2019 20949 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02... 12019000660 PI19142000096712 OFISAM MORELLA TÉRMINO 14,42 07/03/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 07.03.20... 12019000046 PI19142000013619 OFISAM MORELLA TÉRMINO 42,45 08/01/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 08.01.20... 12019000462 PI19142000076512 OFISAM MORELLA TÉRMINO 49,10 22/02/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.20... 12019000011 PI19142000008615 OFISAM ONDA TÉRMINO DE 110,64 04/01/2019 20949 POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 04.01.2019 ... 12019000475 PI19142000076509 OFISAM ONDA TÉRMINO DE 129,62 22/02/2019 20949 POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.2019 ... 12019000470 PI19142000076524 OFISAM ONDA TÉRMINO DE 49,77 22/02/2019 20949 POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.2019 ... 12019000661 PI19142000096710 OFISAM TRAIGUERA TÉRMINO 46,91 07/03/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 07.03.... 12019000048 PI19142000013631 OFISAM TRAIGUERA TÉRMINO 106,25 08/01/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 ELÉCTRICO 08.01.... 12019000469 PI19142000076523 OFISAM TRAIGUERA TÉRMINO 143,06 22/02/2019 20949 DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.... 12019000504 PI19142000079458 PALACIO TÉRMINO DE 1.007,88 25/02/2019 20947 POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENC... 12019000460 PI19142000076507 PALACIO TÉRMINO DE 2.336,23 22/02/2019 20947 POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENC... 12019000860 PI19142000119820 PARQUE Y TALLERES 214,07 25/03/2019 20965 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO...

12019000853 PI19142000116476 PARQUE Y TALLERES 827,69 22/03/2019 20965 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019000849 PI19142000116474 PARQUE Y TALLERES 1.035,53 22/03/2019 20965 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO... 12019001214 PI19142000149486 PENYETA ROJA TRAFO 1 242,47 12/04/2019 * TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRM... 12019000846 PI19142000116469 PENYETA TRAFO 1 TÉRMINO 10.164,7 22/03/2019 * DE POTENCIA PUNTA 7 TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D... 12019000844 PI19142000116470 PENYETA TRAFO 1 TÉRMINO 7.491,81 22/03/2019 * DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D... 12019000050 PI19142000013630 PENYETA TRAFO 1 TÉRMINO 7.355,23 08/01/2019 20970 DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D... 12019000854 PI19142000116480 PENYETA TRAFO 2 TÉRMINO 42,68 22/03/2019 20970 DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D... 12019000851 PI19142000116477 PENYETA TRAFO 2 TÉRMINO 1.730,52 22/03/2019 20970 DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D...

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 12019000045 PI19142000013626 PENYETA TRAFO 2 TÉRMINO 1.904,16 08/01/2019 20970 DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO D... 12019000870 PI19142000120381 PISCINA TÉRMINO DE 5.061,93 26/03/2019 * POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENC... 12019000852 PI19142000116478 PISCINA TÉRMINO DE 5.074,87 22/03/2019 * POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENC... 12019000850 PI19142000116471 PISCINA TÉRMINO DE 7.581,07 22/03/2019 * POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENC... 12019000044 PI19142000013637 RECAUDACIÓN BENICARLÓ 36,47 08/01/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA 12019000525 PI19142000080938 RECAUDACIÓN BENICARLÓ 128,41 27/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 2... 12019000459 PI19142000076505 RECAUDACIÓN BENICARLÓ 443,08 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 2... 12019000659 PI19142000096708 RECAUDACIÓN MORELLA 22,11 07/03/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 07.... 12019000049 PI19142000013636 RECAUDACIÓN MORELLA 69,97 08/01/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 08.... 12019000455 PI19142000076508 RECAUDACIÓN MORELLA 78,09 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22....

12019000010 PI19142000008620 RECAUDACIÓN ONDA 119,63 04/01/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 04.01.... 12019000483 PI19142000076501 RECAUDACIÓN ONDA 161,09 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.... 12019000466 PI19142000076517 RECAUDACIÓN ONDA 51,36 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉCTRICO 22.02.... 12019000481 PI19142000076498 RECAUDACIÓN VINAROZ 313,54 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI... 12019000477 PI19142000076514 RECAUDACIÓN VINAROZ 48,16 22/02/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI... 12019000062 PI19142000022771 RECAUDACIÓN VINAROZ 288,54 11/01/2019 20948 TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMI... 12019000464 PI19142000076497 REPETIDOR TV MONTE R,36 22/02/2019 20944 MENADELLA TÉRMINO DE POTENCIA ENERGÍA ACTIVA IMPUESTO ELÉC... 12019000848 PI19142000116472 TÉRMINO DE POTENCIA 1.990,22 22/03/2019 20947 PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ... 93.698,63

Emitidas por la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. C.I.F. A61797536.

Visto informe técnico, emitido por el Jefe del Área Técnica, acreditativo de la efectividad de la prestación conforme a las instrucciones del Diputado Responsable del Servicio de Ingeniería Interna con el fin de asegurar el normal funcionamiento del suministro y la continuidad del mismo, y de que el precio facturado concuerda con los ofertados en el contrato por lo que son ajustado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda aprobar el gasto a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., C.I.F. A61797536 el importe total de los suministros realizados, durante los meses de Diciembre de 2018 a Marzo de 2019, asciende a 93.698,63 €, existe crédito en las distintas aplicaciones presupuestarias de imputación de los RC que figuran anteriormente por importe total de 51.860,45 €. Queda por tanto pendiente de crédito un total de 41.838,18 € que se han de regularizar cuando se modifique el Decreto n.º 2019/0786 de fecha 08/02/2019 por el

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 que se autoriza y dispone el gasto a favor de las mercantiles adjudicatarias del contrato derivado del acuerdo marco para la prestación del suministro de energía eléctrica. Los gastos se comprometieron para el período comprendido entre el 8 de Febrero y el 31 de Diciembre del año en curso.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

P) MARCHA SOLIDARIA PARA IZAN

“Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Fco. Javier Soria Alfaro 2018F067 27/03/2019 Adquisición 500 mochilas al 1.512,50 € 21927 NIF 20485439Y precio unitario de 3,025 €

Visto el informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada Delegada de Bienestar Social, y que el precio facturado se considera adecuado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto de 1.512,50€ a favor de FCO. JAVIER SORIA ALFARO NIF 20485439Y con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/2269920 n.º de operación RC 21927.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

Q) AFEDM, MARCHA POR LA SALUD MENTAL

Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 FACTURA Vives 1908 S.L. 6075 17/03/2019 Compra de 700 ximos variados a 924,00 21932 CIF B12985206 1,32€/unidad

Visto informe técnico, emitido por el Jefe del Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa autorización de la Diputada Delegada de Bienestar Social, y que el precio facturado es adecuado a mercado.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto por importe de 924,00 € a favor de VIVES 1908 S.L. CIF B12985206 con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/2269920 “ n.º de operación RC 21932.

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

R) FUNDACIÓN RONALD MACDONALD MARKET SOLIDARIO

“Vista la factura:

EMISOR Nº FECHA DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN IMPORTE RC FACTURA Oscar J. García García 04/2018 21/12/2018 Imagen pública en el Marquet solidario 1.210,00 € 21931 NIF 52128160V del 15 de Diciembre (5 horas)

Visto informe técnico, emitido por el Jefe del Servicio de Acción Social, acreditativo de la efectividad de la prestación, previa solicitud de la Diputada Delegada de Bienestar Social, y que el precio facturado equivale al nivel de colaboración asumido por la Diputada Delegada, no siendo susceptible de valoración por tratarse de una contraprestación en concepto de imagen pública como entidad co-patrocinadora.

Concurriendo en todo momento el principio de buena fe e interés público.

Considerando que concurren los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina que prohíbe el enriquecimiento sin causa, según sentencias del Tribunal Supremo (24 de enero

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 de 1984, 27 de febrero de 1984, 13 de julio de 1984, 20 de marzo de 1985, 18 de junio de 1985, 20 de octubre de 1987, 9 de octubre de 2000 y otras muchas).

Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención, y con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el Pleno por mayoría, con los votos a favor del grupo Popular y la abstención de los grupos Socialista, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment, acuerda autorizar y disponer el gasto de 1.2100,00 € a favor de Oscar J. García García NIF 52128160V con cargo a la aplicación presupuestaria 23100/2269920 n.º de operación RC 21931

Todo ello sin perjuicio de que por el órgano competente de contratación se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contratación se tramite en todos los casos.”

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

9. PROPOSICIÓN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA LA REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO SITO EN LA PARTIDA PENYETA ROJA.

“Visto el Convenio a suscribir entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Diputación de Castellón, para la instrumentación de la subvención nominativa prevista en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 relativa a la rehabilitación del Complejo educativo sito en la Partida Penyeta Roja, con un importe de 4.343.896,10 €.

Vistos el informe de Asesoría jurídica de fecha 25 de abril de 2019 y el informe de fiscalización previa de Intervención de fecha 29 de abril de 2019.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios a la ciudadanía de fecha 30 de abril de 2019, el Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO. Aprobar el Convenio a suscribir entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Diputación de Castellón, para la instrumentación de la subvención nominativa prevista en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 relativa a la rehabilitación del Complejo educativo sito en la Partida Penyeta Roja., tal y como aparece redactado en el expediente.

SEGUNDO Autorizar al Presidente de la Corporación o a quien legalmente le sustituya para la firma del Convenio.”

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554 No habiendo más asuntos a tratar, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las doce horas del día al comienzo indicado, extendiéndose la presente acta, de orden y con el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente, de cuyo contenido, como Secretario, certifico.

Documento firmado electrónicamente al margen

Diputación de Castellón Plaza de las Aulas, 7, Castellón. 12001 Castellón. Tfno. 964 359 600. Fax: 964 35 554