MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

SIAEPA LES 3 SOURCES

Renouvellement des canalisations d’eau potable sur les communes de , , Rocquemont, Montérolier-Mathonville et

Procédure Adaptée

Dossier de Consultation des Entreprises

Pièce n°0 : Règlement de Consultation (RC)

Date et heure limites de réception des offres : Jeudi 26 juillet 2018 à 16h00

Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______

SOMMAIRE

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION ...... 4 1.1. Préambule ...... 4 1.2. Nature et étendue des travaux : ...... 4 1.3. Procédure et étendue de la consultation ...... 4 1.4. Modalités de financements...... 5 1.5. Titulaire étranger – Langue et unité monétaire ...... 5 1.6. Décomposition en tranches et lots ...... 5 1.6.1. Décomposition en tranches...... 5 1.6.2. Décomposition en lots ...... 5 1.7. Nature de l’attributaire et qualifications minimales ...... 5 1.8. Nomenclature communautaire ...... 6 1.9. Maîtrise d’ouvrage ...... 6 1.10. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ...... 6 1.11. Maîtrise d’œuvre ...... 6 1.12. Contrôle technique ...... 6 1.13. Coordination S.P.S...... 7 1.14. Contrôles, essais et épreuves des ouvrages ...... 7 1.15. Délais d’exécution ...... 7 1.15.1. Délai de préparation de chantier ...... 7 1.15.2. Délai d’exécution des travaux ...... 7 1.15.3. Options obligatoires ...... 7 1.16. Variante ...... 7 1.17. Modification de détail au dossier de consultation ...... 7 1.18. Délai de validité des offres ...... 7 1.19. Sécurité et protection de la santé des travailleurs ...... 7 1.19.1. Documents joints au dossier de consultation ...... 7 1.19.2. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ...... 8 1.20. Compléments à apporter par les concurrents et dérogations aux dispositions du CCAP et du CCTP 8 1.21. Propriété intellectuelle des projets ...... 8 1.22. Mesures particulières concernant la propreté ...... 8

ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION ...... 8 2.1. Critères de sélection des candidatures : ...... 8 2.2. Justifications à produire quant aux capacités et aux qualités du candidat : ...... 8

ARTICLE 3. MODALITES D’OBTENTION ET DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS...... 9 3.1. Condition d’obtention ...... 9

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 2/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______3.2. Documents remis aux candidats ...... 10

ARTICLE 4. MODALITES DE PRESENTATION ET CONTENU DES ENVELOPPES ...... 11 4.1. Présentation des offres ...... 11 4.2. Conditions de dématérialisation ...... 11 4.3. Modalités d'envoi des propositions dématérialisées ...... 12 4.4. Remise des candidatures et des offres sous forme papier ...... 13 4.5. Contenu de la candidature et de l’offre ...... 13 4.5.1. Composition de l’offre de base à remettre ...... 14 4.5.2. Variante éventuelle ...... 15

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES ...... 15

ARTICLE 6. EXAMEN DES OFFRES ...... 17

ARTICLE 7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ...... 18

ARTICLE 8. VISITE DU SITE ...... 19

ARTICLE 9. PROCEDURE DE RECOURS...... 19

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 3/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1. Préambule La présente consultation concerne les travaux de renouvellement des canalisations d’adduction d’eau potable sur les communes de Critot, Yquebeuf, Rocquemont, Montérolier, Mathonville et Esclavelles.

1.2. Nature et étendue des travaux : La consistance des travaux sera globalement la suivante : ➢ Critot : - Pose de 520 ml de DN100 Fonte sous route départementale ; - 5 raccordements sur canalisation existante ; - Reprise de 22 branchements. ➢ Yquebeuf : - Pose de 855 ml de DN100 Fonte principalement en accotement ; - 2 raccordements sur canalisation existante. ➢ Rocquemont : - Pose de 1.030 ml de DN150 Fonte principalement en accotement ; - 2 raccordements sur canalisation existante ; - Reprise de 10 branchements. ➢ Montérolier et Mathonville : - Pose de 1.320 ml de DN150 Fonte principalement en accotement ; - Traversée la voie SNCF en forage dirigé ; - 3 raccordements sur canalisation existante ; - Reprise de 6 branchements. ➢ Esclavelles - Pose de 1.640 ml de DN80 Fonte principalement en accotement ; - 2 raccordements sur canalisation existante ; - Reprise de 2 branchements.

Le marché de travaux qui sera conclu à l’issue de cette procédure porte sur l’exécution d’un projet défini dans le cahier des charges joint à la présente consultation. A titre indicatif, les travaux commenceront 2ème semestre 2018, sous réserve de l’accord des subventions de l’Agence de l’Eau. Lieu(x) d’exécution : Critot, Yquebeuf, Rocquemont, Montérolier-Mathonville et Esclavelles.

1.3. Procédure et étendue de la consultation La présente consultation est passée selon une procédure adaptée, en application de l’article 42- 2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics avec possibilité de recourir à la procédure négociée pour des travaux complémentaires selon les dispositions de l’article 30-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Des décisions de poursuivre, des avenants pourront survenir dans le cadre des articles 139 et 140 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016. En cas d’absence d’offre ou si toutes les offres déposées sont inappropriées, la collectivité se réserve le droit de recourir à un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 4/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.4. Modalités de financements Les prestations seront financées par des subventions de l’Agence de l’Eau, et sur les fonds propres de la collectivité. Les sommes dues au(x) titulaires(s)) seront payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de l’article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le mode de règlement est le mandat administratif. Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit le versement au(x) titulaire(s) d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les modalités de paiement sont précisées au CCAP. Par application de l'article 114 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit au versement d'acompte. Sauf renonciation expresse du titulaire dans l'acte d'engagement, l’avance est accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Aucune avance ne sera versée pour un montant inférieur à 50 000 € HT. Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises contre une caution de garantie à première de demande.

1.5. Titulaire étranger – Langue et unité monétaire Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en , il facture ses prestations hors T.V.A. et a le droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. Toutes les pièces du dossier seront rédigées en français ou accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. L’unité de compte est l’euro. Les prix restent inchangés en cas de variation de change.

1.6. Décomposition en tranches et lots

1.6.1. Décomposition en tranches Les travaux ne sont pas divisés en tranches.

1.6.2. Décomposition en lots Les travaux ne sont pas allotis car l’exécution des prestations pourrait être rendue techniquement difficile, financièrement plus coûteuse et sur le plan juridique en termes de responsabilité. De plus, il s’agit d’une unité opérationnelle qui se doit être fonctionnelle.

1.7. Nature de l’attributaire et qualifications minimales Le marché peut être conclu avec un groupement conjoint ou une seule entreprise recouvrant la totalité des compétences pour cette opération. En cas de groupement d'entrepreneurs, le marché global pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises avec mandataire solidaire, conformément à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 5/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______Le mandataire solidaire du groupement sera obligatoirement l’entreprise ayant les références et les capacités en conception et réalisation des ouvrages d’eau potable. L’entreprise mandataire d’un groupement ne peut faire partie que d’un seul groupement. Les groupements d’entreprises ne pourront être que ceux déclarés et retenus lors des demandes d’admission. Le candidat remettant une candidature, pour la présente consultation, en tant que membre d'un ou plusieurs groupements ne pourra pas le faire à titre individuel.

1.8. Nomenclature communautaire La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) sont :

Classification principale Classification complémentaire Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau. (45232150-8)

1.9. Maîtrise d’ouvrage L’Entité Adjudicatrice est :

Rôle Nom et adresse Coordonnées SIAEPA LES 3 SOURCES Tel : 02.35.64.36.82 Maître d’ouvrage 11 Chemin de la Varenne e-mail : [email protected] 76 680 SAINT-MARTIN-OSMONVILLE

1.10. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Désignation Adresse Coordonnées

SIDESA Assistant à maîtrise d’ouvrage 28 rue Alfred Kastler Tel : 02.32.18.57.57 76 130 MONT SAINT AIGNAN e-mail : [email protected]

1.11. Maîtrise d’œuvre La maîtrise d’oeuvre est assurée par :

Rôle Nom et adresse Coordonnées IC-Eau-Environnement Tel : 02 32 64 17 11 Maître d’œuvre 51, rue de Montigny e-mail : [email protected] 27 200 VERNON

 Missions : Maîtrise d’œuvre (AVP, Projet, ACT, VISA, DET et AOR)

1.12. Contrôle technique Sans Objet.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 6/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______1.13. Coordination S.P.S. Le coordonnateur est chargé d’une mission de catégorie 2 en matière de sécurité et protection de la santé, portant sur la conception et la réalisation dans les conditions de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application. L'organisme retenu par le Maître d'Ouvrage est QUALICONSULT.

1.14. Contrôles, essais et épreuves des ouvrages

Les travaux seront réalisés selon les prescriptions de la Charte Qualité Nationale des chantiers d’eau potable.

1.15. Délais d’exécution

1.15.1. Délai de préparation de chantier Le délai de préparation est de 1 mois.

1.15.2. Délai d’exécution des travaux Le délai d’exécution des travaux est laissé à l’initiative des candidats qui doivent le préciser dans l’acte d’engagement sans pouvoir toutefois dépasser le “délai plafond” de 8 mois.

1.15.3. Options obligatoires Il n’est pas prévu d’option.

1.16. Variante Les variantes ne sont pas autorisées.

1.17. Modification de détail au dossier de consultation Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, 10 (dix) jours au plus tard avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des entreprises. Les candidats ayant retiré le Dossier de Consultation des Entreprises devront alors remettre leur offre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date fixée pour la remise des offres est reportée, les candidats admis devront alors remettre leurs offres à la nouvelle date sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.

1.18. Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

1.19. Sécurité et protection de la santé des travailleurs L’opération de catégorie 2 est soumise aux dispositions ci-dessous.

1.19.1. Documents joints au dossier de consultation Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi nº93.1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, sera joint au présent dossier de consultation le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Le PGC sera joint au dossier en cours de consultation.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 7/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______1.19.2. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé L’entreprise retenue et les sous-traitants éventuels seront tenus de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

1.20. Compléments à apporter par les concurrents et dérogations aux dispositions du CCAP et du CCTP Les concurrents ne pourront apporter aucune dérogation aux dispositions du CCAP.

Les concurrents ne pourront apporter aucune dérogation aux dispositions du CCTP.

1.21. Propriété intellectuelle des projets Les propositions techniques (brevet, etc….) présentées par les entreprises demeurent leurs propriétés intellectuelles. 1.22. Mesures particulières concernant la propreté L’attention des entreprises est appelée sur les conditions d’exécution des travaux projetés en ce qui concerne la tenue du chantier, son apparence extérieure et sa propreté. Les entreprises joindront en conséquence à leur offre un engagement à ce sujet sous la forme d’un Dossier de propreté du chantier. Les prestations de propretés font l’objet de postes spécifiques portés dans la décomposition du prix global forfaitaire.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.1. Critères de sélection des candidatures : Ne seront pas admises : - les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45, 47, 48, 49 et 50 de l’ordonnance du n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au chapitre justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats sous réserve de l'article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, - les candidatures qui ne présentent pas de garanties techniques, professionnelles (moyens et références du candidat) et financières suffisantes par rapport à la nature et à l’objet de l’opération.

2.2. Justifications à produire quant aux capacités et aux qualités du candidat : En application des articles 50 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats, l’enveloppe de candidature comprendra les imprimés CERFA (en vigueur) suivants dûment remplis, signés et datés ou des documents contenant les mêmes éléments : ➢ Lettre de candidature (imprimé DC1), qui fera apparaître pour chaque membre candidat le type de travaux dont il sera chargé et qui mentionnera le mandataire. Pour chaque membre de l’équipe candidate et sous-traitant déclaré : ➢ Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise candidate ; ➢ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 8/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______➢ La déclaration sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 par application de l’article 45 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015. Les candidats pourront utiliser le formulaire DC2.  ➢ La déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices ; Niveau spécifique minimal exigé : chiffre d'affaire global de 1 million d’Euros. ➢ La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; ➢ Présentation d’une liste de prestations similaires en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années. Pour chaque référence, le candidat établira une fiche précisant l’identité et les coordonnées du Maîtres d’ouvrage public ou privé, le lieu d’exécution, l’année de réception, le rôle précis du candidat, la nature et le montant des prestations effectuées par le candidat. Ces références seront appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Des certificats de bonne exécution de travaux de spécifications et d’importance comparables établis par les Maîtres d’ouvrage. ➢ Les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite de travaux de même nature ; ➢ La déclaration de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de ce type de marché ; ➢ Les certificats de qualification professionnelle pour la réalisation de prestations équivalentes à l'objet du marché ou preuve de cette capacité par tout moyen (certificats d'identité professionnel ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat). ➢ Niveau professionnel spécifique minimal exigé : Ensemble du marché : certificat FNTP ou équivalent : 5113 En cas de recours à la sous-traitance ou si le groupement veut s'appuyer sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature et répondre au niveau professionnel minimum demandé ci-dessus, il devra obligatoirement produire les mêmes documents pour justifier de leurs capacités techniques, financières et professionnelles à réaliser cette prestation et il devra justifier du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché, sous la forme d'un engagement écrit de l’opérateur économique. Le groupement est impérativement constitué au moment des candidatures.

ARTICLE 3. MODALITES D’OBTENTION ET DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS

3.1. Condition d’obtention Le maître d’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 9/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______Les candidats devront télécharger les documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet https://marchespublics.adm76.com, icône marchés publics - consultation des annonces.

Après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de dématérialisation consultables via le site internet https://marchespublics.adm76.com, icône pratique - conditions d'accès, les candidats devront télécharger l’ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme électronique dans les conditions décrites ci-dessous. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : ➢ fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip ou Winrar par exemple) ➢ Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) ➢ Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) ➢ .doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) ➢ le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …) Tous les logiciels requis peuvent être téléchargeables gratuitement sur le site https://marchespublics.adm76.com, icône pratique - téléchargements. Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse électronique, ou en cas de suppression de la dite adresse électronique. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles. Toute modification du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi automatique de message électronique à l’adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse. La responsabilité de la collectivité ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en heure.

3.2. Documents remis aux candidats Le présent dossier de consultation des entreprises est constitué par : • Le Règlement de la Consultation (R.C.), • Le Cadre (à compléter par l’Entrepreneur) de l’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes, • Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), • Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles, • Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.), • Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.),

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 10/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______• Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.), • Les études géotechniques, • La copie de l'ensemble des DT effectuées et les réponses reçues (joint au DCE), • Plans Projet, • Le rapport du diagnostic amiante et HAP sur les revêtements routiers, • Levés toographiques.

ARTICLE 4. MODALITES DE PRESENTATION ET CONTENU DES ENVELOPPES

4.1. Présentation des offres Pour l'envoi de leur candidature et de leurs offres, les candidats peuvent utiliser librement la transmission papier ou électronique. Les candidats doivent utiliser le même mode de transmission pour l'envoi de leur candidature et de leur offre. Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier et/ou sous forme dématérialisée, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « papier » ou « dématérialisée » sera examinée, sachant que l'offre examinée sera rejetée pour non-conformité si le candidat n'a pas utilisé le même mode de transmission que celui utilisé pour l'envoi de sa candidature. Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de dématérialisation consultables via le site internet https://marchespublics.adm76.com.

4.2. Conditions de dématérialisation Après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de dématérialisation consultables via le site internet https://marchespublics.adm76.com, icône pratique - conditions d'accès, les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la deuxième page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception des candidatures et des offres correspondra au dernier octet reçu. Les candidatures et les offres parvenues après ces dates et heure limites par voie dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront constituer leur dossier en tenant compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée. Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants : ➢ standard .zip ➢ Adobe® Acrobat®.pdf ➢ Rich Text Format.rtf ➢ .doc ou .xls ou .ppt en version Microsoft Office 2000-2003 ou antérieurs ➢ le cas échéant, le format DWF ➢ ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png

En cas de format différent, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de rejeter la candidature et/ou l’offre du candidat. Le soumissionnaire est invité à : ➢ ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". ➢ ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 11/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______➢ traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus. 4.3. Modalités d'envoi des propositions dématérialisées Les candidatures et les actes d’engagement transmis par voie électronique sont signés au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Ils sont ensuite chiffrés. Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être conformes au Référentiel Général de Sécurité défini par le décret n°2010-112 du 2 février 2010 et référencés sur une liste établie : ➢ pour la France, par le ministre chargé de la réforme de l’Etat (http://references.modernisation.gouv.fr) ➢ ou, pour les autres Etats-membres, par la Commission Européenne (http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legistation/trusted_lists/ind ex_en.htm) Le candidat peut également utiliser un certificat délivré par une autorité de certification ne figurant sur aucune de ces listes. Dans ce cas : ➢ le certificat doit répondre à des normes équivalentes à celles du Référentiel Général de Sécurité défini par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ➢ et le signataire doit joindre à son envoi électronique l’adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent au moins la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.

Dans tous les cas, les certificats de signature doivent être d’un niveau ** ou *** du Référentiel Général de Sécurité et le signataire doit joindre à son envoi électronique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature. De plus, seuls les formats de signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés. Le maître de l'ouvrage attire l'attention des soumissionnaires sur les certificats PRIS V1 qui ne sont plus acceptés depuis le 18 mai 2013. Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du Code civil, qui entre les parties a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré. Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer chacun des documents pour lesquels la signature est requise et que la signature d’un zip n’est pas valable. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et ne peut remplacer la signature électronique. Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi. Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. Toute opération effectuée sur le site https://marchespublics.adm76.com sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de programme informatique malveillant ou «virus» : Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique malveillant est détecté par le maître d’ouvrage peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 12/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______Le maître d’ouvrage reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté. Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou papier envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si : ➢ un programme informatique malveillant est détecté, ➢ la candidature ou offre informatique n’est pas parvenue dans les délais, ➢ la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte 4.4. Remise des candidatures et des offres sous forme papier Les candidatures et les offres pourront être remises sous forme papier dans les conditions ci- dessous : ➢ remises sous pli cacheté, contre récépissé à l’accueil du SIAEPA LES 3 SOURCES avant le jour et l’heure inscrits sur la première page du présent règlement de la consultation. ➢ envoyées par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le jour et l’heure inscrits sur la deuxième page du présent règlement de la consultation. Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme "papier" sera examinée. Les plis porteront l'indication de la consultation à laquelle ils se rapportent et seront envoyés ou remis à l'adresse suivante :

Le pli extérieur fermé doit comporter la mention : Candidat :

Offre pour « Renouvellement des canalisations d’eau potable sur les communes de Critot, Yquebeuf, Rocquemont, Montérolier-Mathonville et Esclavelles » Monsieur le Président SIAEPA LES 3 SOURCES 11 Chemin de la Varenne 76 680 SAINT-MARTIN OSMONVILLE

NE PAS OUVRIR

Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur de la consultation ne peut être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des propositions. Les frais de transport des prestations sont à la charge des candidats.

4.5. Contenu de la candidature et de l’offre

PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE Le premier pli contiendra les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (des articles 48 à 51 du décret n°2016-

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 13/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______360 du 25 mars 2016 et l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats). La liste de ces renseignements et documents, à fournir par le candidat, indiquée à l’article 3 du présent document. PIECES RELATIVES A L’OFFRE Le second pli contiendra les pièces de l’offre.

4.5.1. Composition de l’offre de base à remettre Les candidats transmettent leur offre en un exemplaire papier et une copie sur support physique (CD-Rom ou Clé USB). Toute modification apportée aux cadres des documents remis sur CD-ROM aux entreprises entrainera le rejet de l’offre. Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du Maître de l'Ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. Seul l’acte d'engagement sera daté et signé et chaque page paraphée par le(s) représentant(s) qualifié(s) du /des candidat(s), les pièces particulières constitutives du marché le seront lors de la phase de mise au point du marché et constitueront l'exemplaire original. L’offre comprendra : • L’Acte d’Engagement (A.E.) : à dater, parapher, signer et à compléter par les représentants qualifiés de toutes les entreprises ayant vocation à être titulaires du marché ; cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe du cadre d’engagement en cas de sous- traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous- traiter et par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder ; ➢ En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : - Les déclarations du sous-traitant concerné attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifié par l'article 56 de la loi n°78-753 du 17 Juillet 1978 et de l’article 27 de la loi n°97-210 du 11 Mars 1997 (article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats), - Les capacités techniques et professionnelles du sous-traitant (moyens et références).

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 14/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______➢ Attestations de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, ➢ Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder. ➢ L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance forfaitaire prévue à l'article 6-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte d'engagement. • Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter, dater et signer sans aucune modification par l’entrepreneur ; • Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) : cahier ci-joint à accepter, dater et signer sans aucune modification par l’entrepreneur ; • Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) : cadre ci-joint à compléter (en chiffres et en lettres) dans son intégralité, dater et signer sans aucune modification par l’entrepreneur ; • Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) : cadre ci-joint à compléter, dater et signer sans aucune modification par l’entrepreneur ; • Un projet de PPSPS permettant d’évaluer notamment les mesures d’hygiène et de sécurité mises en place par le candidat pendant l’exécution des travaux ; • Le mémoire technique : proposé par le candidat à l’appui de son offre et organisé selon les sous critères de la valeur technique décrits dans l’article 6 ci-après ; • Le planning prévisionnel des travaux : établi par l’entreprise ; • Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) : à établir par l’Entreprise, indiquant les principales dispositions prise par l’entreprise pour permettre le contrôle de la qualité des équipements et de leur mise en œuvre ; • Le Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) : à établir par l’Entreprise, indiquant les principales dispositions prise par l’entreprise pour la propreté du chantier, la protection de l’environnement et la gestion des divers déchets ; • Note hygiène et sécurité précisant les dispositions prises pendant le chantier ; • Un courrier d’acceptation sans réserve des pièces et des plans remis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

4.5.2. Variante éventuelle Sans objet.

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES

Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont précisés ci-après. Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 62 et 63 du décret n°2016- 360 du 25 mars 2016 par application de l’article 52 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 prévoient notamment : ➢ L’examen de la conformité des réponses aux documents de consultation ; ➢ La prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après.

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci- dessous avec leur pondération et par ordre de priorité :

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 15/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______

• La valeur technique, 60 % • Le prix des prestations, 40 % Pour le critère de valeur technique Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont précisés ci-après.

Critères et sous-critères Pondération Critère : Valeur technique 60 Qualité du mémoire technique 5 Personnalisation du mémoire (reconnaissance des lieux des travaux, 2,5 repérage des points singuliers, photographies et schémas)

Qualité des documents remis (textes, note de synthèse, plans, vues …) 2,5

Préparation du chantier 10 Rédaction du programme d'exécution (plan d'exécution, notes de calcul, fiches d'agrément...) ainsi que du dossier des ouvrages exécutés (plan de 5 récolement…) Organisation de la base vie 2,5 Prise en compte des réseaux concessionnaires (DICT, sondage, 2,5 marquage-piquetage…) Exécution des travaux 35 Communication avec les riverains et les différents intervenants du 5 chantier (MO, MOE, exploitant, contrôleur…)

Description des moyens humains et matériels affectés au chantier 5 Modes d'exécution (démolition de chaussée, terrassement, blindage, pose des ouvrages, remblaiement, réfection de chaussée, raccordement 15 des branchements, forage dirigé) Mesures d’hygiène et de sécurité, gestion de la circulation, de 5 l’accessibilité des riverains et de l’exploitant. Mesures d’autocontrôles et démarche qualité 2.5 Mesures environnementales (SOGED) 2.5 Fourniture et matériaux 5

Qualité des fournitures et des matériaux proposés 5

Planning 5 Remise d’un planning d’exécution détaillé avec phasage proposé par l’entreprise. Prise en compte des contraintes locales et spécification des 5 moyens matériels et humains affectés par phase.

La notation pour les sous-critères du critère « valeur technique » sera établie selon le barème suivant : 0 : Absence de réponse, 1 : Réponse insuffisante, 2 : Réponse moyennement satisfaisante,

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 16/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______3 : Réponse satisfaisante, 4 : Réponse très satisfaisante, 5 : Réponse très satisfaisante avec éléments très remarquables.

Cette note sur 5 est ensuite notée par rapport à la note correspondante au RC selon la formule suivante :

Note du sous critère (arrondie au 100éme supérieur) = (note RC * Note obtenue sur 5) / 5

La note obtenue sera pondérée par le coefficient correspondant pour chaque sous-critère pour obtenir la note finale de chaque sous-critère.

Pour le critère prix, la note de 40 est attribuée à l’offre la moins élevée (hors offre anormalement basse). La notation des autres offres est ensuite obtenue comme suit : Note du prix = 40 (Prix de l'offre la moins élevée) / prix de l'offre à noter (hors offre anormalement basse)

Les notes sont arrondies à 2 chiffres après la virgule.

Note Globale

La note globale sera établie sur la base de la somme des notes de chaque critère. Le candidat dont la note sera la plus élevée sera déclaré comme lauréat.

En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées en lettres prévaudront sur les autres indications de l’offre dans l’acte d’engagement et le BPU, et le montant de l’acte d’engagement sera rectifié en conséquence. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié de l’acte d’engagement qui sera pris en considération. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou report, seraient constatées dans le détail estimatif, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en compte pour le jugement de l’offre.

ARTICLE 6. EXAMEN DES OFFRES

L’Entité Adjudicatrice examine les offres et écarte les offres jugées inappropriées, L’Entité Adjudicatrice prévoit une phase de négociation avec les concurrents dont l’offre est conforme. Il est possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ou de les auditionner. Les modalités de négociation seront précisées ultérieurement aux candidats admis à négocier. La négociation portera sur les aspects techniques et financiers de l’offre. L’Entité Adjudicatrice pourra toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales et ce sans négocier. Au regard des critères définis ci avant, elle classe les entreprises par ordre de priorité décroissante et retient l’offre économiquement la plus avantageuse.

L’Entité Adjudicatrice compare l’ensemble des offres et arrête son choix pour la solution la plus appropriée.

Au terme du classement, l’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 17/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées en lettres prévaudront sur les autres indications de l’offre dans l’acte d’engagement et le BPU, et le montant de l’acte d’engagement sera rectifié en conséquence. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié de l’acte d’engagement qui sera pris en considération.

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou report, seraient constatées dans le détail estimatif, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en compte pour le jugement de l’offre. Si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les erreurs décelées pour les mettre en harmonie avec le montant de l’acte d’engagement.

L’Entité Adjudicatrice se réserve la possibilité de se faire communiquer les sous-détails des décompositions du prix forfaitaire qu’elle estimera nécessaires lors de l’examen des offres.

Le jugement des offres au regard des critères précités donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le candidat fournira notamment ses attestations d’assurances visées à l’article 10.3 du CCAP. Le candidat pourra utiliser le formulaire DC 7.

Le délai imparti par l’Entité Adjudicatrice à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. S’il ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par l’Entité Adjudicatrice qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. L’Entité Adjudicatrice peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général. Les concurrents, dans ce cas, sont informés.

Aucune indemnité, droit de remboursement de frais, ne sera allouée aux candidats au titre des études et projets présentés.

ARTICLE 7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront impérativement faire parvenir leur demande par écrit (courrier – télécopie ou courriel) au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres à : SIAEPA LES 3 SOURCES 11 Chemin de la Varenne 76 680 SAINT-MARTIN OSMONVILLE Tel : 02.35.64.36.82 Courriel : [email protected]

Avec copie de la demande adressée à :

IC-Eau Environnement 51, rue de Montigny 27 200 VERNON Représenté par M. SELMI Béchir Tél : 02.32.64.17.11 Courriel : [email protected]

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 18/19 Renouvellement des canalisations AEP – 5 secteurs SIAEPA les 3 Sources Pièce 00 : Règlement de consultation ______Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur de l’Entité Adjudicatrice, à l’adresse URL suivante : https://marchespublics.adm76.com. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant fait une demande écrite de réception du DCE ou ayant téléchargé celui-ci sur la plateforme (sous condition de non-anonymat sur cette dernière) 7 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. En cas de report de la date de remise des offres, la date limite pour demande de renseignements sera reportée d’autant.

ARTICLE 8. VISITE DU SITE

La visite sur site n’est pas obligatoire mais vivement conseillée. Il appartiendra librement au candidat de parcourir les tracés des conduites

ARTICLE 9. PROCEDURE DE RECOURS

Les renseignements relatifs aux procédures de recours sont accessibles auprès du : Tribunal Administratif de 53 avenue Gustave Flaubert BP500 76005 – Rouen cedex 2 Téléphone : 02.32.08.12.70 Télécopie : 02.32.08.12.71 [email protected]

Pièce n°0 DCE AEP SIAEPA Les 3 Sources – RC juin 2018 19/19