Diário Oficial 10 - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL No 05/2010 PROCESSO ADM. Nº 1722/2010 Saúde O Estado do Piauí, através do Hospital Getúlio Vargas e por intermédio da Secretaria de Estado Pregoeira designada pela Portaria no 09/2010, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por EXTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 308/2010 item, para “Aquisição de Equipamentos e Instrumentais Hospitalares, Escritório e Condicionador de Ar” Convênio 4825/2005 - MS/SESAPI/HGV, conforme ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso celebrado entre a SECRETARIA especificações constantes do Edital e seus anexos, cuja abertura ocorrerá no dia ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL. 24/06/2010, às 15:00 horas, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de OBJETO: Fica cedido para o Estado do Piauí o imóvel onde funciona a Licitação - CPL. O Edital estará à disposição dos interessados na Avenida Frei Policlínica Especializada de , localizada na Avenida Senador Helvídio Serafim, 2352, centro, em Teresina (PI), das 7:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. Nunes, nº 8182, BR 316, Km 318,5, Bairro Paraibinha, em Picos - PI. Maiores informações na CPL/HGV, fone/fax (86) 3226-2408. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos, com início em 31.05.2010, podendo ser prorrogado através de aditivo. DATA DA ASSINATURA: 21.05.2010. Dr. Noé de Cerqueira Fortes SIGNATÁRIOS: TELMO GOMES MESQUITA - Secretário Estadual da Diretor Geral/HGV Saúde/PI; CARLOS BELARMINO – Procurador da Associação ProBrasil. Drª. Cássia Maria Luz B. Vilarinho EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N° 310/2010 Pregoeira/HGV OF. 316 ESPÉCIE: Termo de Rescisão amigável do contrato N° 130/04 estabelecido entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e FRANCISCO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ BARBOSA DE ARAÚJO. OBJETO: Rescinde amigavelmente o contrato SECRETARIA DAS CIDADES nº 130/04, com fulcro no art. 79, II, da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93, GABINETE DO SECRETÁRIO alterada pela Lei nº 8.883/94) com FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO contratado para a função de Motorista do PROSAR-PI, com efeitos A SECRETARIA DAS CIDADES torna público que REVOGOU a Concorrência retroativos a 31.05.2010. DATA DA ASSINATURA: 01.06.2010. nº 003/2010, cujo objeto consiste na contratação de empresa para a execução dos SIGNATÁRIOS: TELMO GOMES MESQUITA – Secretário Estadual da serviços de melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em tratamento Saúde do Piauí e FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO. superficial duplo (TSD) com banho diluído da Rodovia PI – 392 trechos: Bom Jesus/ / Povoado Delícia/ Morro Uruçuí, com 89, 250 km de extensão, o EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 311/2010 fazendo com fundamento nos artigos 38-IX e 49 § 3º da Lei 8.666/93. ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica celebrado entre HILP - HOSPITAL Teresina (PI), 07 de maio de 2010. INFANTIL LUCÍDIO PORTELA, LACEN – LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. COSTA ALVARENGA e o HEMOPI – CENTRO DE SUELY MARIA MELO DE SOUSA PEREIRA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DO PIAUÍ, com visto do Presidente da CPL. Secretário Estadual da Saúde. OBJETO: A implantação da Fase II do PNTN – Programa Nacional de Triagem Neonatal, figurando o HILP como serviço de Visto: JOSÉ RIBAMAR BASTOS referência em triagem neonatal realizando o atendimento ambulatorial com as Secretário das Cidades. especialidades e a coleta de amostra de triagem e segmento de controle, o LACEN como laboratório especializado para a realização do processamento AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO das amostras de triagem e controle, e o HEMOPI como atendimento A SECRETARIA DAS CIDADES torna público que REVOGOU a especializado aos pacientes acima de 14 anos, bem como a coleta e Concorrência nº 005/2010, cujo objeto consiste na contratação de empresa processamento de amostras de segmento e confirmatório de pacientes com para a execução dos serviços de melhoramento da implantação e doença falciforme. VALOR: O Valor estimado é de R$ 78.221,07 mensal, sendo pavimentação em tratamento superficial duplo (TSD) da Rodovia PI – 115, R$ 60.221,07 para o LACEN e R$ 18.000,00 para o HEMOPI, perfazendo o total trecho: José de Freitas/Meruoca?Ent. PI – 112, numa extensão de 23, 820 anual estimado de R$ 938.652,84, a depender da demanda encaminhada pelo km, o fazendo com fundamento nos artigos 38-IX e 49 § 3º da Lei 8.666/93. HILP. O repasse de financeiro ocorrerá pelo desconto, efetivado pelo FUNSAÚDE da SESAPI, dos recursos aprovados pelo SUS para o HILP. Teresina (PI), 07 de maio de 2010. VIGÊNCIA: 05(cinco) anos, com início em 26.04.10 a 26.04.15. DATA DA ASSINATURA: 26.04.2010. SIGNATÁRIOS: TELMO GOMES MESQUITA - SUELY MARIA MELO DE SOUSA PEREIRA Secretário Estadual da Saúde; MARCEL MADEIRA PINHEIRO SILVA – Diretor Presidente da CPL. Geral do HILP; OSVALDO BONFIM DE CARVALHO – Diretor Geral do LACEN; NEUMA MARIA CAFÉ BARRORO – Diretora Geral do HEMOPI. Visto: JOSÉ RIBAMAR BASTOS OF. 1191 Secretário das Cidades. OF. 559 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - HGV GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD UNIDADE DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 04/2010 EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - 2010 PROCESSO ADM. Nº 1325/2010 Referência Contrato n° 003/2008 UMA/SEAD - Processo nº 00.000.119/2008 O Estado do Piauí, através do Hospital Getúlio Vargas e por intermédio da CEL/SEAD Pregoeira designada pela Portaria no 08/2010, torna público aos interessados Fundamentação Legal: Conforme lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Contratante: Secretaria de Administração do Estado do Piauí - SEAD por item, para “Aquisição de Equipamentos Hospitalar, Informática, Moveis e Contratada: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social - CADES Conjunto Motor Bomba” Convênio 3009/2007 - MS/SESAPI/HGV, conforme Objeto: Este termo aditivo tem por objeto a ampliação dos serviços da equipe especificações constantes do Edital e seus anexos, cuja abertura ocorrerá no contratada para execução dos trabalhos referentes à Atividade II - dia 24/06/2010, às 10:00 horas, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento e capacitação de novos servidores (concursados) Licitação - CPL. O Edital estará à disposição dos interessados na Avenida Frei ingressados no serviço público estadual incluindo a produção e impressão de Serafim, 2352, centro, em Teresina (PI), das 7:30h às 12:00h e das 14:00h às cartilhas de orientação aos novos ingressos no serviço público; - contrato nº. 17:00h. Maiores informações na CPL/HGV, fone/fax (86) 3226-2408. 003/2008 UMA/SEAD e seu 2º Termo Aditivo, incluindo mais 04 profissionais da área de comunicação. Dr. Noé de Cerqueira Fortes Licitação: TP-Tomada de Preço nº. 001/2008 Diretor Geral/HGV Data da Assinatura: 07/06/2010. Assinam: Evaldo Cunha Ciriaco; Raimundo Pereira de Sousa Filho (pela Drª. Cássia Maria Luz B. Vilarinho contratante) e Gianncarlo de Melo Gomes (pela contratada). Pregoeira/HGV OF. 312 OF. 1252 Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 11

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Extrato de Convênio – 2010 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA Espécie: Convênio Nº 15/2010 Processo Administrativo nº 16.459/2010 AVISO DE LICITAÇÃO Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura CONCORRÊNCIA Nº 08/2010 - CPL Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí. Objetivo: Execução de 5.000,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo, nos povoados Sete Lagoas e Santa Teresa, na Zona Rural do município A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí – SEINFRA, por de Lagoa do Barro do Piauí – PI. intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes interessados que as 9:00 (nove) horas do dia 13 de julho de 2010, do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através receberá propostas para contratação de empresa de engenharia civil da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Classificação para Execução das Obras e Serviços Complementares do Sistema de Orçamentária: 16101.15.451.29, Projeto 2.251, Natureza da Despesa Abastecimento de Água no município de Sebastião Barros – Piauí. O 4440.51 e FR-00, obedecendo ao estipulado na Cláusula Terceira. tipo de licitação é o de menor preço, regime de empreitada por preços Valor: 204.600,00 (duzentos e quatro mil e seiscentos reais), sendo R$ unitários. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da 200.000,00 (duzentos mil reais) repassados pela CONCEDENTE em 03 contratação que se seguirem à licitação correm por conta do Estado do (três) parcelas de acordo com o Cronograma de Desembolso constante Piauí, através da Secretaria da Infraestrutura. Classificação do Plano de Trabalho e disponibilidade de recursos do Tesouro Orçamentária: 16101 15 452 36; Projeto: 1.433; Natureza da Despesa: Estadual, e Contrapartida da CONVENENTE no valor de R$ 4.600,00 4490-51 e FR – 00. O Edital, Especificações e Planilhas Orçamentárias, (quatro mil e seiscentos reais). encontram-se à disposição dos interessados na sala da Coordenação Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. de Licitação da SEINFRA, sito a Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro Data da Assinatura: 07.06.2010. Administrativo, Bloco “G”, 1º andar, em Teresina-PI, Fone(s): Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e (0xx86)3216.8400/8401/8402, Ramais 217 e 236, Fone/Fax (0xx86) Raimundo Ribeiro Dias (pela Convenente). 3216.8403, e-mail: [email protected], de segunda a sexta feira, das 7:30 às 13:30 horas. O Edital e seus elementos constitutivos serão Espécie: Convênio Nº 26/2010 Processo Administrativo nº 16.1092/2009 Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura fornecidos pelo valor de R$ 50,00 relativo ao custo efetivo da Prefeitura Municipal de - PI. reprodução gráfica. Publique-se. Objetivo: Pavimentação de 5.000,00m² de vias na zona urbana do município de Lagoa Alegre-PI: Rua 01; área 1.674,00m², Rua Guimarães Teresina (PI), 08 de junho de 2010. área 1.722,00m², Rua área 1.604,00m², no município de Lagoa Alegre – PI. Irene Ferreira da Silva Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Classificação Visto: Orçamentária: 16101.15.451.29, Projeto 2.251, Natureza da Despesa 4440.51 e FR-00, obedecendo ao estipulado na Cláusula Terceira. Antônio Avelino Rocha de Neiva Valor: 195.216,52 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí reais e cinqüenta e dois centavos), sendo R$ 193.283,68 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta e três e sessenta e oito centavos) OF. 626 repassados pela CONCEDENTE em 04 (quatro) parcelas de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e AVISO DE LICITAÇÃO disponibilidade de recursos do Tesouro Estadual, e Contrapartida da TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2010 - CPL CONVENENTE no valor de R$ 1.932,84 (um mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí – SEINFRA, por Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica aos Data da Assinatura: 08.06.2010. interessados que as 9:00 (nove) horas do dia 14 de julho de 2010, Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Gesimar Nves Borges Costa (pela Convenente). receberá propostas para contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços para Elaboração de Projeto de Construção Espécie: Convênio Nº 27/2010 Processo Administrativo nº 16.827/2009 da Barragem Guarujá, no Município de Cristalândia, Estado do Piauí. Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura Tipo de Licitação é o de TÉCNICA E PREÇO, regime de empreitada por Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí - PI. Preço GLOBAL. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da Objetivo: Construção de 5.000,00 m2 de Pavimentação em Paralelepípedo, contratação que se seguirem à licitação correm por conta do Governo na sede do município, compreendendo as seguintes vias: Rua São do Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura do Estado Francisco: 372,00 m2; Rua Gabriel Brito: 384,00 m2; Rua Arminio Fialho: do Piauí – SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 04 122 36; 2.786,00 m2; Rua dos Três Poderes: 720,00 m2; Rua José Clementino: 372,00 m2; e Rua Profº Cezinha Sá: 366,00 m2; Rua São José: 360,00 m2. Projeto: 2.254; Natureza da Despesa 4490-51, e FR – 00 e 16. O Edital, Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes Minuta de Contrato, Especificações, Planilha de Quantitativos e Custos do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através Unitários e Cronograma Físico-Financeiro, encontram-se à disposição da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Classificação dos interessados na sala da Coordenação de Licitação da SEINFRA, Orçamentária: 16101.15.451.29, Projeto 2.251, Natureza da Despesa sito a Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro Administrativo, bloco “G”, 1º 4440.51 e FR-00, obedecendo ao estipulado na Cláusula Terceira. andar, em Teresina-PI, Fone(s): (0XX86)3216-8400/8401/8402, Ramais Valor: 225.047,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e sete reais), 217 e 236, Fone/Fax: (0XX86)3216-8403, e-mail: [email protected] sendo R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) repassados pela de segunda a sexta-feira, das 7:30 as 13:30 horas. O Edital e seus CONCEDENTE em 03 (três) parcelas de acordo com o Cronograma de elementos constitutivos serão fornecidos pelo valor de R$ 50,00 Desembolso constante do Plano de Trabalho e disponibilidade de recursos do Tesouro Estadual, e Contrapartida da CONVENENTE no relativo ao custo efetivo da reprodução gráfica. Publique-se. valor de R$ 5.047,00 (cinco mil e quarenta e sete reais). Teresina (PI), 08 de junho de 2010. Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. Data da Assinatura: 08.06.2010. Irene Ferreira da Silva Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Presidente da Comissão Permanente de Licitação Clodoaldo de Moura Rocha (pela Convenente).

Visto: Espécie: Convênio Nº 28/2010 Processo Administrativo nº 16.446/2010 Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura Prefeitura Municipal de São João da Canabrava - PI. Antônio Avelino Rocha de Neiva Objetivo: Recuperação de 26,0 Km de Estrada Vicinal, ligando o Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí Povoado Pedra Caída ao Povoado Conceição, na Zona Rural do OF. 631 município de São João da Canabrava - PI. Diário Oficial 12 Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através Governo Do Estado do Piauí da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Classificação Empresa De Gestão de Recursos do Estado do Piauí – EMGERPI Orçamentária: 16101.15.451.29, Projeto 2.251, Natureza da Despesa EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO- 4440.51 e FR-00, obedecendo ao estipulado na Cláusula Terceira. Valor: 101.000,00 (cento e um mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil OPERACIONAL reais) repassados pela CONCEDENTE em 02 (duas) parcelas de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho e TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL Nº 001/2010 disponibilidade de recursos do Tesouro Estadual, e Contrapartida da FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei CONVENENTE no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, Decreto nº 6.170 de Vigência: 120 (cento e vinte) dias. 25 de julho de 2007, Portaria Interministerial Nº 127, de 27 de maio de Data da Assinatura: 08.06.2010. 2008, no que couber. Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e Elson PARTÍCIPE: Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A Silva de Sousa (pela Convenente). – EMGERPI Espécie: Convênio Nº 29/2010 Processo Administrativo nº 16.148/2010 PARTÍCIPE-PROPONENTE: Secretaria de Estado do Governo - SEGOV/PI. Partícipes: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura OBJETO: A cessão de pessoal, constante no Anexo Único deste Termo Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí - PI. de Cooperação, para desenvolver atividades constantes no Plano de Objetivo: Execução de Pavimentação Poliédrica e ruas na sede do Trabalho, junto à Secretaria de Estado do Governo. município de São Francisco do Piauí. DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2010. Crédito Orçamentário: Os recursos deste Convênio serão provenientes VALOR: Não haverá transferência de recursos do Governo do Estado do Piauí, e sua liberação será processada através da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí. Classificação ASSINATURAS: Gilberto Antônio Neves Pereira da Silva (Diretor- Orçamentária: 16101.15.451.29, Projeto 2.251, Natureza da Despesa Presidente) e Antônio de Pádua Correia Miranda (Diretor financeiro e 4440.51 e FR-00, obedecendo ao estipulado na Cláusula Terceira. Superintendente), pela EMGERPI (CONCEDENTE), e Judas Tadeu de Valor: 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 198.000,00 (cento e noventa Andrade Maia (Secretário de Governo), pela SEGOV (CONVENENTE). e oito mil reais) repassados pela CONCEDENTE em 04 (quatro) parcelas de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de OF. 147 Trabalho e disponibilidade de recursos do Tesouro Estadual, e Contrapartida da CONVENENTE no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Data da Assinatura: 08.06.2010. REFERÊNCIA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 243/2009 Assinam: Antônio Avelino Rocha de Neiva (pela Concedente) e CONTRANTE: EMGERPI - Empresa de Gestão de Recursos do Estado Francisco de Assis Oliveira Costa (pela Convenente). do Piauí S/A. CONTRATADA: SERVI SAN LTDA. RETIFICAÇÃO OBJETO: O acréscimo da ordem de R$ 34.277,27 (trinta e quatro mil A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar publicação duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), ao valor referente ao Convênio nº 09/2010, Processo nº 16.258/2010, publicado no mensal do Contrato nº 243/2009, correspondente ao percentual de D.O.E. nº 104 de 04/06/2010, onde está escrito – “repassados pela 16,18% (dezesseis vírgula dezoito por cento) do limite permitido pelo CONCEDENTE em 03 (três) Parcelas” leia-se “repassados pela Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tomando por base o valor mensal CONCEDENTE em 05 (cinco) Parcelas”. Publique-se. original do contrato, o qual passa a ser de R$ 246.058,66 (duzentos e quarenta e seis mil e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, vem retificar FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. publicação referente ao Convênio nº 10/2010, Processo nº 16.458/2010, VALOR DO ADITIVO: R$ 34.277,27 (trinta e quatro mil duzentos e publicado no D.O.E. nº 104 de 04/06/2010, onde está escrito – setenta e sete reais e vinte sete centavos), mensal. “repassados pela CONCEDENTE em 02 (duas) Parcelas” leia-se “repassados pela CONCEDENTE em 03 (três) Parcelas”. Publique-se DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2010. FONTE DE RECURSOS: EMGERPI OF. 638 ASSINATURAS: Gilberto Antônio Neves Pereira da Silva (Diretor- Presidente) e Antônio de Pádua Correira Miranda (Diretor Financeiro GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA e Superintendente) pela CONTRATANTE, e José Bezerra Veras, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO OF. 148 PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2010 – SEFAZ EXTRATO DE CONTRATO REPUBLICAÇÃO REFERÊNCIA: Contrato nº 042/2010 Objeto: Contratação de Empresa para Confecção de Carteiras CONTRANTE: EMGERPI - Empresa de Gestão de Recursos do Estado Funcionais. Adjudicação: Menor Preço Por Lote. do Piauí S/A. Data de Abertura: 30/06/2010, Horário: 09:00h CONTRATADA: SERVI SAN LTDA. Aquisição do Edital: Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, BL- OBJETO: A locação de mão-de-obra a ser fornecida pela Contratada, C, 1º andar, mediante apresentação de CD ou pen-drive, até o dia 29/ através de empregados seus, para a EMGERPI, para execução e 06/2010, das 08:00 às 13:00 h ou através da home page da SEFAZ. desenvolvimento do objeto do Termo de Cooperação Técnico- Maiores Informações: endereço acima ou pelo telefone: (86) 3216-9610. operacional nº 001/2010, firmado entre a EMGERPI e SEGOV. Home page: www.sefaz.pi.gov.br/ E-mail: [email protected] FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93. Teresina (PI), 08 de Junho de 2010. VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 379.788,48 (trezentos e setenta e nove mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Nikácio Borges Leal Filho DATA DA ASSINATURA: 13 de maio de 2010. Presidente da CPL FONTE DE RECURSOS: EMGERPI ASSINATURAS: Gilberto Antônio Neves Pereira da Silva (Diretor- Visto: Presidente) e Antônio de Pádua Correira Miranda (Diretor Financeiro Antônio Silvano Alencar de Almeida e Superintendente) pela CONTRATANTE, e José Bezerra Veras, pela Secretário da Fazenda CONTRATADA OF. 619 OF. 149 Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 13 2009- Processo Administrativo nº 002.608/2009). GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES - CCEL natureza provisória. Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.1790/2010 – CCEL/ Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI. SEAD/PI PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 – CCEL/SEAD/PI AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.1790/2010-CCEL/ SEAD/PI PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010/ CCEL/SEAD/PI Interessada: Coordenadoria de Controle das Licitações do Estado do Piauí. Objeto: PREGÃO PRESENCIAL, Tipo: MENOR PREÇO, AQUISIÇÃO, DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E OUTROS COM OPÇÃO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Data de Abertura: 30 de junho de 2010, às 09:00 (nove horas) PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.2313/10-CCEL/PI horas; Ato: Ato de Cooperação Técnica 180/10 - SECRETARIA DE Local: Sala dos Pregões da Coordenadoria de Controle das ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE Licitações do Estado do Piauí, situado na Av. Pedro Freitas, s/n Centro CONTROLE DAS LICITAÇÕES x DEFENSORIA PÚBLICA DO Administrativo, bloco “I”, São Pedro, FONE: (86)3216-1000 / 3216- ESTADO DA PARAÍBA/PB. 9050 - CEP: 64.018-200, Teresina – Piauí. Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/ O Edital pode ser adquirido junto à CCEL/PI, no endereço acima COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x mencionado, em dias úteis de segunda a sexta-feira, de 08:00 h às DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA/PB. 13:30 h ou e-mail: [email protected]. Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial Teresina – PI, 08 de junho de 2010. 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo n° 003.742/2009 – CEL/SEAD). Wendell Dantas Nogueira Barbosa Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de Pregoeiro CCEL/PI natureza provisória. Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04 Wilson Gondim Cavalcanti Filho Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI. Coordenador Geral da CCEL/PI EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO OF. 651 PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.2303/10-CCEL/PI Ato: Ato de Cooperação Técnica 181/10 - SECRETARIA DE EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x DEFENSORIA TRIBUNAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.2269/10-CCEL/PI JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. Ato: Ato de Cooperação Técnica 177/10 - SECRETARIA DE Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/ ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x TRIBUNAL CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. PEQUENAS EMPRESAS EM PERNAMBUCO. Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/ Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SERVIÇO SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM PERNAMBUCO. 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona Processo Administrativo n° 003.742/2009 – CEL/SEAD). Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial natureza provisória. 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04 Processo Administrativo n° 003.742/2009 – CEL/SEAD). Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI. Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória. EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04 Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.0604/10-CCEL/PI Ato: Ato de Cooperação Técnica 26/10 - SECRETARIA DE EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x PREFEITURA MUNICIPAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.2285/10-CCEL/PI CAPITÃO DE CAMPOS/PI. Ato: Ato de Cooperação Técnica 178/10 - SECRETARIA DE Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/ ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS/PI. COMUNICAÇÃO SOCIAL DE TIMON- MA. Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/ Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE 018/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLVI/2009 – TIMON- MA. Processo Administrativo n° 209-A/2009 – CEL/SEAD). Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do natureza provisória. SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04 012/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XIII/2009 – Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI. Processo Administrativo n° 00.000.086/2009 – CEL/SEAD) e Pregão Presencial 093/2009- Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial VII/ OF. 663 Diário Oficial 14 Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo IDEPI Moura Jesuíno, pelo IDEPI e João Dias Ribeiro, pela Prefeitura INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ Municipal de Várzea Branca - PI. EXTRATO DO CONVÊNIO EXTRATO DO CONVÊNIO Processo: n° 291/2010; Processo: n° 372/2010; Convênio: n° 031/2010; Convênio: n° 035/2010; Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Prefeitura Municipal de Simões - PI; Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Objeto: Recuperação de 16,70 km de estrada vicinal, trecho da sede do Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio - PI; Município ao Povoado Curralinho, na cidade de Simões-PI, conforme Objeto: Construção de barragem na localidade Mandaçaia, no Plano de Trabalho; Município de Dom Inocêncio - PI, conforme Plano de Trabalho; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Valor Total: R$ 392.103,67; O IDEPI repassará à Prefeitura o valor de R$ Valor Total: R$ 146.000,00; O IDEPI repassará à Prefeitura o valor de R$ 384.000,00, em 03(três) parcelas: sendo as 02 (duas) primeiras no valor 146.000,00, em 02(duas) parcelas iguais no valor de R$ 73.000,00, de de R$ 150,000,00, e a última no valor de R$ 84.000,00, de acordo com o acordo com o cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; a contrapartida da Fonte de Recursos: Tesouro Estadual; convenente será de R$ 8.103,67, em 03(três) parcelas, sendo as 02(duas) Data da Assinatura: 07-06-2010; primeiras no valor de R$ 3.000,00, e a última no valor de R$ 2.103,67; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Fonte de Recursos: Tesouro Estadual/Prefeitura Municipal; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Inocêncio Leal Parente, pela Prefeitura Data da Assinatura: 07-06-2010; Municipal de Dom Inocêncio - PI. Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Edilberto Abdias de Carvalho, pela EXTRATO DO CONTRATO Prefeitura Municipal de Simões - PI. EXTRATO DO CONVÊNIO Processo: n° 574/2009; Tomada de Preços: n° 029/2009; Processo: n° 134/2009; Contrato: n° 041/2010; Convênio: n° 032/2010; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Contratada: Empresa ARCOS – Engenharia e Comércio Ltda; Prefeitura Municipal de José de Freitas - PI; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Recuperação de 20,40 km de estrada vicinal na zona rural de Objeto: Serviços de pavimentação em paralelepípedo de 5.000,10m2, José de Freitas – PI, trechos: Assentamento Marcos, Caiçara, Pau em várias ruas na zona urbana do Município de São João da Serra - PI; D’Arco e Graciosa, conforme Plano de Trabalho; Valor: R$ 189.365,81 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; cinco reais e oitenta e hum centavos); Valor Total: R$ 378.070,04; O IDEPI repassará à Prefeitura o valor de R$ Prazo: 180 (cento e oitenta) dias; 359.166,54, em 05(cinco) parcelas: sendo a 1ª (primeira) no valor de R$ Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; 78.883,34, e as restantes (2ª, 3ª 4ª e 5ª) nos valores de R$ 71.883,30, de Data da Assinatura: 02-06-2010; acordo com o cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; a contrapartida Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo da convenente será de R$ 18.903,50, divididos em 05(cinco) parcelas iguais de R$ 3.780,70; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Antonio José Félix Machado, pela Empresa Fonte de Recursos: Tesouro Estadual/Prefeitura Municipal; ARCOS – Engenharia e Comércio Ltda. Data da Assinatura: 07-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo EXTRATO DO CONTRATO Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Robert de Almendra Freitas, pela Prefeitura Municipal de José de Freitas - PI. Processo: n° 649/2009; Concorrência: n° 009/2009; EXTRATO DO CONVÊNIO Contrato: n° 042/2010; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Processo: n° 624/2009; Contratada: Empresa J J Engenharia e Construções Ltda; Convênio: n° 033/2010; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Objeto: Serviços de pavimentação asfáltica em TSS, com extensão de Prefeitura Municipal de Curral Novo - PI; 26,407 km, entre Luzilândia e - PI; Objeto: Construção de uma praça no Município de Curral Novo - PI, Valor: R$ 6.826.733,01 (seis milhões, oitocentos e vinte e seis mil, conforme Plano de Trabalho; setecentos e trinta e três reais e hum centavo); Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Valor Total: R$ 115.248,54; O IDEPI repassará à Prefeitura o valor de R$ Prazo: 480 (quatrocentos e oitenta) dias; 111.791,08, em 02(duas) parcelas iguais no valor de R$ 55.895,54, de Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/CODEVASF; acordo com o cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; a contrapartida Data da Assinatura: 02-06-2010; da convenente será de R$ 3.457,46, em 02(duas) parcelas iguais no Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo valor de R$ 1.728,73; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e João José Terto, pela Empresa J J Fonte de Recursos: Tesouro Estadual/Prefeitura Municipal; Engenharia e Construções Ltda. Data da Assinatura: 07-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo EXTRATO DO CONTRATO Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Erisvaldo Gomes de Oliveira, pela Prefeitura Municipal de Curral Novo - PI. Processo: n° 650/2009; Concorrência: n° 007/2009; EXTRATO DO CONVÊNIO Contrato: n° 043/2010; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Processo: n° 027/2010; Contratada: Construtora SANTA INÊS Ltda; Convênio: n° 034/2010; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Participantes: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI e Prefeitura Municipal de Várzea Branca - PI; Objeto: Execução de pavimentação asfáltica em TSD, com extensão de Objeto: Recuperação da Barragem Jatobá e do seu sangradouro, no 10,848 km, entre Santa Cruz do Piauí e Paquetá-PI; Município de Várzea Branca - PI, conforme Plano de Trabalho; Valor: R$ 3.316.556,89 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; quinhentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e nove centavos); Valor Total: R$ 149.824,47; O IDEPI repassará à Prefeitura o valor de R$ Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias; 149.824,47, em 02(duas) parcelas, sendo a 1ª(primeira) no valor de R$ Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/BNDES; 75.000,00, e a última no valor de R$ 74.824,47, de acordo com o Data da Assinatura: 02-06-2010; cronograma de desembolso da SEFAZ/PI; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Fonte de Recursos: Tesouro Estadual; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Getúlio Alves de Carvalho, pela Data da Assinatura: 07-06-2010; Construtora SANTA INÊS Ltda. Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 15

EXTRATO DO CONTRATO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Processo: n° 656/2009; Processo: n° 534/2009; Concorrência: n° 010/2009; Convite: n° 079/2009; Contrato: n° 044/2010; Contrato: n° 139/2009; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratada: Construtora SILVEIRA SALLES Ltda; Contratada: Empresa A. SAMPAIO E CIA. Ltda; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Serviços de implantação de 31,357 km de rodovia em TSD, no Objeto: Prorrogação por mais 180(cento e oitenta) dias; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; trecho que liga as cidades de a Caldeirão Grande do Piauí - Data da Assinatura: 14-06-2010; PI; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo Valor: R$ 7.510.997,88 (sete milhões, quinhentos e dez mil, novecentos IDEPI e Aluísio Sampaio Filho, pela Empresa A. SAMPAIO E CIA Ltda. e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/BNDES; Data da Assinatura: 02-06-2010; Processo: n° 213/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Tomada de Preços: n° 020/2009; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Marco Aurélio da Silveira Salles, pela Contrato: n° 133/2009; Construtora SILVEIRA SALLES Ltda. Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratada: Empresa RR-Serviços e Representações Ltda; EXRATO DO TERMO ADITIVO Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; Processo: n° 351/2009; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/CODEVASF; Convite: n° 038/2009; Data da Assinatura: 08-06-2010; Contrato: n° 142/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; IDEPI e Rosangela Severo Diniz, pela Empresa RR-Serviços e Contratada: Empresa PAC ENGENHARIA Ltda; Representações Ltda. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prorrogação por mais 30 (trinta) dias; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Data da Assinatura: 11-06-2010; Processo: n° 700/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Convite: n° 086/2009; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes, Contrato: n° 140/2009; pela Empresa PAC ENGENHARIA Ltda. Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratada: Construtora ARCALRE Ltda; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prazo: 180 (cento e oitenta) dias; Processo: nº 323/2008; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Convite: n° 011/2009; Data da Assinatura: 15-06-2010; Contrato: nº 034/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; IDEPI e Adriano Dias Barbosa, pela Construtora ARCALRE Ltda. Contratada: Construtora ARAGÃO GOMES Ltda; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Objeto: Prorrogação por 30 (trinta) dias; Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual; Processo: n° 139/2009; Data da Assinatura: 11-06-2010; Tomada de Preços: n° 021/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Contrato: n° 143/2009; Mora Jesuíno, pelo IDEPI e Lourival Aragão Gomes Filho, pela Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Construtora ARAGÃO GOMES Ltda. Contratada: Empresa RAIOS DE SOL Construtora Ltda; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Processo: nº 577/2009; Data da Assinatura: 18-06-2010; Convite: n° 081/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Contrato: nº 137/2009; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Péricles Macário de Castro, pela Empresa Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; RAIOS DE SOL Construtora Ltda. Contratada: Empresa FEITOSA E SÁ Ltda (Construtora Três Parentes Ltda); EXTRATO DO TERMO ADITIVO Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93; Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; Processo: n° 632/2009; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Convite: n° 085/2009; Data da Assinatura: 09-06-2010; Contrato: n° 144/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Carlos Augusto Rodrigues da Silva, pela Contratada: Construtora ARCALRE Ltda; Empresa FEITOSA E SÁ Ltda (Construtora Três Parentes Ltda. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Data da Assinatura: 18-06-2010; Processo: nº 633/2009; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Convite: n° 082/2009; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Adriano Dias Barbosa, pela Construtora Contrato: nº 138/2009; ARCALRE Ltda. Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Contratada: Empresa ACTA-Projetos e Construções Ltda; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93; Processo: n° 077/2007; Objeto: Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias; Convite: n° 007/2008; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Contrato: n° 016/2008; Data da Assinatura: 11-06-2010; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Miguel de Almeida Lira, Contratada: Construtora GUARANI Ltda; pelo IDEPI e Mayse Antão de Carvalho Gonçalves, pela Empresa ACTA- Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Projetos e Construções Ltda. Objeto: Prorrogação por mais 90 (noventa) dias; Diário Oficial 16 Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Data da Assinatura: 16-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Processo: n° 1.015/2008; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Raimunda Rosa da Silva, pela Construtora Convite: n° 201/2008; GUARANI Ltda. Contrato: n° 206/2008; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratada: Empresa MARCA ENGENHARIA Ltda; Processo: n° 064/2007; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Convite: n° 009/2008; Objeto: Prorrogação por 60 (sessenta) dias; Contrato: n° 017/2008; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Data da Assinatura: 15-06-2010; Contratada: Empresa OÁSIS-Construções e Consultoria Ltda; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prorrogação do prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Carlos Roberto Bucar e Brayner, pela Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Empresa MARCA ENGENHARIA Ltda. Data da Assinatura: 16-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo EXTRATO DO TERMO ADITIVO Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Marcelino Almeida de Araújo, pela Empresa OÁSIS-Construções e Consultoria Ltda; Processo: nº 1.077/2008; Concorrência: n° 019/2008; EXTRATO DO TERMO ADITIVO Contrato: nº 046/2009; Processo: n° 242/2008; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI; Carta-Convite: n° 031/2008; Contratada: Construtora HIDROS Ltda; Contrato: n° 061/2008; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, de 21 /06/93; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses; Contratada: Construtora TRÊS PARENTES Ltda; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/Banco do Brasil S/A; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Data da Assinatura: 11-06-2010; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Objeto: Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias; Data da Assinatura: 18-06-2010; Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Paulo Marcelino Macedo Tavares, pela Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Construtora HIDROS Ltda. Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Williames Feitosa de Sá Moura, pela Construtora TRÊS PARENTES Ltda EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Processo: n° 169/2010; Contratação direta com embasamento no art. 24 combinado com o art. Processo: n° 717/2008; Carta-Convite: n° 111/2008; 23, inciso I, “a”, da Lei 8.666/93; Contrato: n° 147/2008; Contrato: n° 036/2010; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; Contratada: Empresa CONSTRUTORA NORTE Ltda; Contratada: Empresa MODERNA ENGENHARIA Ltda; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Objeto: Prorrogação por mais 30 (trinta) dias; Objeto: Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias; Fonte de Recursos: Governo do Estado do Piauí/CODEVASF; Fonte de Recursos: Próprios do Tesouro Estadual/IDEPI; Data da Assinatura: 17-06-2010; Data da Assinatura: 18-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Jaime da Paz Filho, pelo Moura Jesuíno, pelo IDEPI e José Carlos Viana Medeiros, pela Empresa IDEPI e Sérgio Roberto Matos Lemos, pela Empresa MODERNA CONSTRUTORA NORTE Ltda. ENGENHARIA Ltda. OF. 685 EXTRATO DO TERMO ADITIVO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO Processo: n° 325/2008; TOMADA DE PREÇOS N° 025/2010 Convite: n° 135/2008; Contrato: n° 167/2008; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI torna Contratada: Empresa ETEC-Empresa Técnica de Construção e Serviços público para o conhecimento dos interessados que fica adiada a data Ltda; Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; DE abertura da licitação do Edital da Tomada de Preços n° 025/2010, Objeto: Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias; que tem como objeto a pavimentação em AAUQ, na sede do município Fonte de Recursos: Governo do Piauí; de – PI e do acesso ao povoado Barra Longá, para o Data da Assinatura: 11-06-2010; Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo dia 28 de junho de 2010 às 9 horas, em decorrência de alterações Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Regino Rodrigues Lima, pela ETEC- feitas no texto do Edital. A forma pela qual deverão ser executados os Empresa Técnica de Construção e Serviços Ltda. serviços licitados e as diversas obrigações dos licitantes e do EXTRATO DO TERMO ADITIVO adjudicatório, objeto da licitação, estão registrados no Edital, na planilha orçamentária, nas especificações técnicas e na minuta do Processo: n° 679/2008; contrato, tudo que poderá ser examinado e adquirido pelos Tomada de Preços: n° 052/2008; interessados, na sala da Coordenadoria de Licitações no horário das Contrato: n° 169/2008; Contratante: Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI; 07h30min às 13 horas. Contratada: Construtora TRÊS PARENTES Ltda; Objeto: Prorrogação por 90 (noventa) dias; Teresina, 09 de junho de 2010. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93; Fonte de Recursos: Governo Estado do Piauí; Data da Assinatura: 14-06-2010; FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ Assinaturas: Norbelino Lira de Carvalho e Francisco Átila de Araújo Coordenador de Licitações Moura Jesuíno, pelo IDEPI e Williames Feitosa de Sá Moura, pela Construtora TRÊS PARENTES Ltda. OF. 681 Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 17

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 026/2010

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI torna EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO público para o conhecimento dos interessados que fica adiada a AO CONTRATO Nº 013/2009/ADH-PI data DE abertura da licitação do Edital da Tomada de Preços n° 026/ 2010, que tem como objeto a pavimentação asfáltica em areia asfalto CONTRATO: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2009-ADH-PI usinado a quente - AAUQ, e conservação do pavimento existente com aplicação de lama asfáltica, de diversas ruas na cidade de Picos BASE LEGAL: Concorrência nº 001/2009 – ADH/PI - Proc. PI, para o dia 28 de junho de 2010 às 11 horas, em decorrência de Administrativo nº 01237/2008-ADH/ e 1849/2010/ADH/PI alterações feitas no texto do Edital. A forma pela qual deverão ser OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIARA: Fica alterada a Cláusula Segunda executados os serviços licitados e as diversas obrigações dos (DO OBJETO DO CONTRATO) do Contrato 013/2009/ADH/PI, licitantes e do adjudicatório, objeto da licitação, estão registrados excluindo-se do seu objeto as quadras 33, 34, 40, 41, 48, 49, 56, no Edital, na planilha orçamentária, nas especificações técnicas e 57, 62, 64, 79, 80, 84 e 85 firmado em 14 de julho de 2008, na minuta do contrato, tudo que poderá ser examinado e adquirido estabelecendo-se o seguinte: pelos interessados, na sala da Coordenadoria de Licitações no horário das 07h30min às 13 horas. A CONTRATADA executará para a ADH/PI, sob o regime de Empreitada por Preço unitário, a construção de 904 (novecentos Teresina, 09 de junho de 2010. e quatro) unidades habitacionais no Residencial Jacinta Andrade, Zona Norte desta Capital, Lote I, sendo 846 FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ (oitocentos e quarenta e seis) unidades no Padrão PI-CP-2Q- Coordenador de Licitações 36-AS e 58 (cinqüenta e oito) unidades no Padrão PI-CP-3Q- 50-AS, executando os serviços de acordo com os elementos OF. 683 técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato, processo nº 1237/09. AVISO DE SUSPENSÃO CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: TOMADA DE PREÇOS N° 027/2010 O valor deste Contrato passa a ser de R$ 17.430.194,48 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e noventa A Coordenadoria de Licitações do IDEPI, considerando os termos e quatro reais e quarenta e oito centavos), vez que seu objeto do Convênio PROINFRA III/IDEPI. Considerando a necessidade seu objeto sofreu redução acima especificada. de, segundo o referido Convênio, corrigir inconsistências nas PARTES: planilhas de custos; Considerando que os termos da Tomada de Contratante: Estado do Piauí, por intermédio da AGÊNCIA DE Preços, como lançada, não atendem àquela necessidade; DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH- Considerando determinação do Diretor Geral do IDEPI; COMUNICA PI, com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. José que a Tomada de Preços aqui citada teve seu processamento dos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) nº suspenso pelo período necessário à adaptação do seu regulamento 08.787.769/0001-03 neste ato representada por seu Diretor Geral, Ana Lúcia Gonçalves Sousa. aos documentos antes citados. Comunica, ainda, que posteriormente será publicado novo aviso, quando da retomada do Contratado: CONSTRUTORA SUCESSO, com sede e foro na cidade curso do processo licitatório, garantindo-se naquela ocasião e nos de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida na Av. Getúlio Vargas, termos da Lei, todos os prazos legalmente fixados. 500, Bairro Tabuleta, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.588.906/0001-43 e Inscrição Estadual nº 19.401.772-9, aqui representada por seu 1º Vice-Presidente do Conselho de Teresina, 09 de junho de 2008. Administração, João Marcello de Macêdo Claudino. FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ Teresina (PI), 31 de maio de 2010. Coordenador de Licitações Ana Lúcia Gonçalves Sousa. OF. 687 Diretor Geral da ADH/PI OF. 435 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 029/2010 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI avisa aos interessados que instaurou por meio do Edital da Tomada de Preços Processo Administrativo - nº. 28101.1429/2010/SEMAR n° 029/2010, que tem como objeto a extensão primária em 13,8 KV, com Ato: Contrato - nº. 023/2010 – que entre si celebram o Estado do Piauí, 21.176,00 m em AT, 295,00 em BT e instalação de 06 (seis) subestações através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a aéreas bifásicas, para atender a localidade Chapada Grande, no Empresa R. Melo Construções Ltda. município de Regeneração - PI. Os interessados deverão entregar à Objetivo: PERFURAÇÃO DE 3 (TRÊS) POÇOS TUBULARES NO Coordenadoria de Licitações, os documentos de habilitação e MUNICÍPIODE PEDRO II - PI, NAS LOCALIDADES : JOANA, propostas, na sede do IDEPI à Rua Altos n° 3541, Bairro Água Mineral, RODRIGOE LAJEDO. em Teresina – Piauí, até às 8 horas do dia 25 de junho de 2010. A forma Valor: até R$ 131.882,00(cento e trinta e um mil oitocentos e oitenta e pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas dois reais). obrigações dos licitantes e do adjudicatório, objeto da licitação, estão Prazo de execução e vigência do contrato: O presente contrato possui registrados no Edital, na planilha orçamentária, nas especificações prazo de execução de 90(noventa) dias e vigência de 12(doze) meses a partir da expedição da Ordem de Serviço. técnicas e na minuta do contrato, tudo que poderá ser examinado e Contratada: R. MELO CONSTRUÇÕES LTDA adquirido pelos interessados, na sala da Coordenadoria de Licitações Contratante: Estado do Piauí por intermédio da Secretaria do Meio no horário das 07h30min às 13 horas. Ambiente e Recursos Hídricos Teresina, 09 de junho de 2010. Teresina, 01 de junho de 2010. FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ DALTON MELO MACAMBIRA Coordenador de Licitações Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos OF. 689 OF. 559 Diário Oficial 18 Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ COMANDO GERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Presencial nº 05/2010 Proc. Adm. N.° 00706/2010 – DPE – Contrato nº. 015/2010 Processo 04820/10 – CPL/PMPI Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí Objeto: Contratação de empresa especializada em TECNOLOGIA Contratada: Shoppingráfica Ltda. EMBARCADA – SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE SOFTWARE E Objeto: Aquisição de material de expediente. HARDWARE PARA LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA DE OBJETOS E Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI, CF/88 e arts. 54 a 80, Lei 8.666/93. OUTROS SERVIÇOS, para utilização em viaturas (veículos, aeronaves, Valor Estimado Total Anual: R$ 32.081,00 (trinta e dois mil e oitenta e um reais) barcos, motocicletas e pessoas) da POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ. Data de Assinatura: 28 de maio de 2010. Data de Abertura do Procedimento: Dia 24/06/2010, às 10h00min. Vigência: 12 (doze) meses. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí – QCG/PMPI, situada na Av. EXTRATO DE CONTRATO Higino Cunha, 1750, CEP 64014-220, Ilhotas, em Teresina-PI. Informações: No endereço supra, com a Pregoeira ou quaisquer dos Proc. Adm. N.° 00705/2010 – DPE – Contrato nº. 016/2010 integrantes da Comissão Permanente de Licitação da PMPI, ou ainda Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí pelos nºs (86)9988-0194, (86) 9981 – 5313, e e-mail: Contratada: Focus Comércio e Representações e Serviços Ltda. [email protected]. Os interessados deverão providenciar Objeto: Aquisição de material de expediente. pendrive ou CD – ROM, para aquisição do edital e seus anexos, ou Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI, CF/88 e arts. 54 a 80, Lei 8.666/93. solicitá-los por meio eletrônico. Valor Estimado Total Anual: R$ 46.421,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos e vinte e um reais) Maria ELIZETE de Lima Silva – Cap QOPM Data de Assinatura: 31 de maio de 2010. Pregoeira Oficial da PMPI Vigência: 12 (doze) meses.

VISTO: EXTRATO DE CONTRATO

Francisco Prado Aguiar – Cel PM Proc. Adm. N.° 00634/2010 – DPE – Contrato nº. 014/2010 Comandante-Geral da PMPI Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí Contratada: Etigraffy Editora e Gráfica. OF. 191 Objeto: Aquisição de material de gráfico. Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI, CF/88 e arts. 54 a 80, Lei 8.666/93. Valor Estimado Total Anual: R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) Data de Assinatura: 02 de junho de 2010. DEPARTAMENTO DE Vigência: 12 (doze) meses. ESTRADAS DE RODAGEMDO PIAUÍ EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/ 22/2009 Proc. Adm. N.° 00656/2010 – DPE – Aditivo 003 ao Contrato nº. 001/2007 Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí. PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 1283/2008 Contratado: José Ribamar Oliveira. OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e Objeto: Renovação do contrato nº 001/2007. oitenta) dias e as alterações, com reflexo financeiro, nos quantitativos Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI, CF/88 e arts. 54 a 80, Lei 8.666/93. inicialmente pactuados, pertinente a Execução das Obras de Valor mensal estimado: R$2.493,88 (dois mil quatrocentos e noventa e Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD, três reais e oitenta e oito centavos). na Rodovia de Ligação, trecho: Entr. BR-407 (Pipocas)/Queimadas Data de Assinatura: 28 de maio de 2010. Nova, com extensão de 51,00 Km Vigência: 12 (doze) meses. VALOR R$ 1.456.332,69 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) EXTRATO DE CONTRATO CONTRATADA: CONSTRUTORA JUREMA LTDA FUNDAMENTO LEGAL: Lei No 8.666/93 Proc. Adm. N.° 00657/2010 – DPE – Aditivo 002 ao Contrato nº. 006/2008 DATA: 28.04. 2010 Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí Assinaturas: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do DER/ Contratada: SETUT PI) e Humberto Costa e Castro /Rep. Legal/Construtora Jurema Ltda. Objeto: Compra de vales transportes para servidores da DPE-PI. Fundamento Legal: art. 25, caput, 37, inciso XXI, CF/88 e arts. 54 a 80, OF. 069 Lei 8.666/93.

o Valor Total Anual: R$ 50.160,00 (cinquenta mil e cento e sessenta reais) EXTRATO DE CONTRATO PJU N 32/2010 Data de Assinatura: 28 de maio de 2010. Vigência: 12 (doze) meses. PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 1582/2009. OBJETO: Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, EXTRATO DE CONTRATO em Diversas Ruas da cidade de , pelo prazo de 40 (quarenta) dias corridos. Proc. Adm. N.° 00654/2010 – DPE – Aditivo 003 ao Contrato nº. 002/2007 CONTRATADA: DELTA CONSTRUÇÕES LTDA Contratante: Defensoria Pública do Estado do Piauí VALOR: R$ 248.433,41(duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos Contratada: E. M. Albuquerque e trina e três Objeto: Renovação do contrato de prestação de serviços de reais e quarenta e um centavos) manutenção preventiva e corretiva de veículos com reposição de peças FUNDAMENTO LEGAL: TOMADA DE PREÇO Nº 020/2009 pertinente à frota da DPE-PI. DATA: 07 de junho de 2010. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, Lei 8.666/93. ASSINATURAS: Karenina Dantas Eulálio Rocha (Diretora Geral do Valor total estimado: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) DER/PI) e Francisco Olavo Bezerra Neto/Representante Legal/ Delta Data de Assinatura: 28 de maio de 2010. Construções Ltda. Vigência: 12 (doze) meses. OF. 073 OF. 348 Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 19

RESUMO PARA PUBLICAÇÃO RESUMO PARA PUBLICAÇÃO CONVÊNIO CONVÊNIO

Nº 065/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Nº 012/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 ÓRGÃO EXECUTOR: SECRETARIA DAS CIDADES – CNPJ: CONVENENTE: PREFEITURA DE – PI – CNPJ: 08.767.094/0001-30 41.034.960/0001-47 CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação de obras de calçamento em PIAUÍ-PI - CNPJ: 01.621.566/0001-37 paralelepípedo nas ruas 10 e Edite Alves no município de Coivaras - PI. VALOR: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil) OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma da Praça Pública Agostinho VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010. Barbosa, no Município de Boqueirão do Piauí. VALOR: R$ 305.654,52 (trezentos e cinco mil seiscentos e cinqüenta e RESUMO PARA PUBLICAÇÃO quatro reais e cinqüenta e dois centavos) CONVÊNIO VIGÊNCIA: 150(cento e cinqüenta) dias partir de 09.06.2010.

Nº 052/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ RESUMO PARA PUBLICAÇÃO ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 CONVÊNIO CONVENENTE: PREFEITURA DE COIVARAS – PI – CNPJ: 41.034.960/ 0001-47 Nº 018/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ OBJETO DO CONVÊNIO: Recuperação de estradas vicinais no ÓRGÃO EXECUTOR: SEINFRA – CNPJ: 06.553.531/0001-98 município de Coivaras - PI. CONVENENTE: PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU –PI – CNPJ: VALOR: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil) 01.612.593/0001-00 VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010. OBJETO DO CONVÊNIO: Urbanização com implantação de ciclovia e RESUMO PARA PUBLICAÇÃO passeios na Avenida Manoel Lages Ribeiro com extensão de 1.600m. CONVÊNIO VALOR: R$ 399.989,92 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) Nº 066/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ VIGÊNCIA: 1 ano a partir de 08.06.2010. ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 CONVENENTE: PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ – PI – CNPJ: RESUMO PARA PUBLICAÇÃO 01.612.582/0001-20 CONVÊNIO OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação de obras de calçamento em paralelepípedo nas ruas Nelinho Andrade e Vereador José Milanez no Nº 013/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ município de Juazeiro do Piauí - PI. ÓRGÃO EXECUTOR: SECRETARIA DAS CIDADES – CNPJ: VALOR: R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil) 06.553.564/0001-38 VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010. CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE -PI - CNPJ: 41.522.319/0001-64 RESUMO PARA PUBLICAÇÃO OBJETO DO CONVÊNIO: Construção de um Mercado Público no CONVÊNIO Município de Canavieira. Nº 067/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ VALOR: R$ 191.912,04 (cento e noventa e um mil novecentos e doze ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 reais e quatro centavos) CONVENENTE: PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ – PI – CNPJ: VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias partir de 08.06.2010. 01.612.582/0001-20 OBJETO DO CONVÊNIO: Recuperação de estradas vicinais no RESUMO PARA PUBLICAÇÃO município de Juazeiro do Piauí - PI. CONVÊNIO VALOR: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil) VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010. Nº 014/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ÓRGÃO EXECUTOR: SECRETARIA DAS CIDADES – CNPJ: OF. 248 06.553.564/0001-38 RESUMO PARA PUBLICAÇÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA-PI - CONVÊNIO CNPJ: 41.522.319/0001-64 OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma da Praça São Raimundo Nonato na Nº 053/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Zona Urbana no Município de Canavieira. ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 VALOR: R$ 100.825,22 (cem mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO e dois centavos) FRANCISCO – PI – CNPJ: 06.612.584/0001-19 VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias partir de 08.06.2010. OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de 4.359,52 m² em pavimentação em paralelepípedo no Município de Lagoa de São Francisco – PI. RESUMO PARA PUBLICAÇÃO VALOR: R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) CONVÊNIO VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010.

RESUMO PARA PUBLICAÇÃO Nº 019/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CONVÊNIO ÓRGÃO EXECUTOR: SEINFRA – CNPJ: 06.553.531/0001-98 CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA-PI - Nº 051/2010 – GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ: 41.522.319/0001-64 ÓRGÃO EXECUTOR: IDEPI – CNPJ: 09.034.960/0001-47 OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação de sistema de abastecimento CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO de água no Município de Canavieira. FRANCISCO –PI – CNPJ: 01.612.584/0001-19 VALOR: R$ 666.585,86 (seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e OBJETO DO CONVÊNIO: Recuperação de estradas vicinais no oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) Município de Lagoa de São Francisco - PI. VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias partir de 08.06.2010. VALOR: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) VIGÊNCIA: 150 dias a partir de 09.06.2010. OF. 252 Diário Oficial 20 Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108

ESTADO DO PIAUÍ AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010 – C.P.L

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO–PI, através da CPL, torna COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO público, que realizará licitação, modalidade PREGÃO AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL.Tipo MENOR PREÇO e ADJUDICAÇÃO POR LOTE. DATA/ABERTURA: 22/06/2010 às 09:30h. OBJETO: Material de Tomada de Preços Nº. 006/2010 construção e elétrico. FONTE/RECURSO: Orçamento do Município. EDITAL:Praça Barão de Gurgueia, 443, Centro, União-PI. ENVELOPES/ Comunicamos a todos interessados que a PREFEITURA HABILITAÇÃO/PROPOSTA: Sede da Prefeitura. MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA abriu licitação pública, que vai regrada pela lei, 8.666/93 e suas alterações, sob a modalidade União (PI), 08 de junho de 2010. de Tomada de Preços, cujo objeto é: Recuperação de 10 (dez) Presidente da Comissão de Licitação quilômetros de estrada vicinal ligando a sede do município ao P.P. 11662 Povoado Zé Luis, com a abertura das propostas fixadas para o dia 24 de junho de 2010 às 08:00 horas no prédio da Prefeitura PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ – PI Municipal de Várzea Branca, localizado na Praça Santa Terezinha ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO s/n Centro, nesta cidade de Várzea Branca – Estado do Piauí

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ– PI, realizará licitação Várzea Branca, 08 de junho de 2010. Tomada de Preços n. 020/2010, do tipo MENOR PREÇO e ADJUDICAÇÃO GLOBAL. DATA DA ABERTURA: 25/06/2010 às Marlúcia da Costa Silva 08h00min. OBJETO: Implantação de Rede de Abastecimento D’água. Presidente da CPL RECURSO: CODEVASF /Próprio. EDITAL: sede da Prefeitura.

São João do Piauí (PI), 09 de junho de 2010. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO Marilia da Costa Porto Presidente da Comissão de Licitação Tomada de Preços Nº. 007/2010 P.P. 11663 Comunicamos a todos interessados que a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA abriu licitação pública, que PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS vai regrada pela lei, 8.666/93 e suas alterações, sob a modalidade AVISO DE LICITAÇÃO de Tomada de Preços, cujo objeto é: Pavimentação de 5.000 m². em Paralelepípedo nas vias públicas da sede do município de O Município de Altos (PI), torna público que realizará licitação na Várzea Branca, com a abertura das propostas fixadas para o modalidade Tomada de Preços nº. 001/2010, menor preço global e dia 24 de junho de 2010 às 10:00 horas no prédio da Prefeitura adjudicação global, em 25/06/2010, às 08hs00. Objeto: Pavimentação Municipal de Várzea Branca localizada na Praça Santa Terezinha asfáltica. Recurso: Orçamento Geral do Município/Governo do Estado. Copias do edital: sede da Prefeitura. s/n Centro, nesta cidade de Várzea Branca – Estado do Piauí

Rozildo Ulisses de Montanha Júnior Várzea Branca, 08 de junho de 2010. Presidente da CPL. Marlúcia da Costa Silva AVISO DE LICITAÇÃO Presidente da CPL

O Município de Altos (PI), torna público que realizará licitação na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO modalidade Tomada de Preços nº. 002/2010, menor preço global e AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO adjudicação global, em 25/06/2010, às 09hs00. Objeto: Pavimentação poliédrica. Recurso: Orçamento Geral do Município/Governo do Estado. Carta Convite Nº. 008/2010 Copias do edital: sede da Prefeitura.

Altos-PI, 08 de junho de 2010. Comunicamos a todos interessados que a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA abriu licitação pública, que Rozildo Ulisses de Montanha Júnior vai regrada pela lei, 8.666/93 e suas alterações, sob a modalidade Presidente da CPL. de Convite, cujo objeto é: Conclusão do Prédio sede da Câmara P.P. 11664 Municipal de Várzea Branca, com a abertura das propostas Diário Oficial Teresina - Quinta-feira, 10 de junho de 2010 • No 108 21 fixadas para o dia 15 de junho de 2010 às 08:00 horas no prédio LICITAÇÃO: Menor Preço Global. REGIME DE EXECUÇÃO: da Prefeitura Municipal de Várzea Branca localizada na Praça Empreitada por Preço Global. FONTE DE RECURSO:FPM/ICMS/ISS/ Santa Terezinha s/n Centro, nesta cidade de Várzea Branca – GOVERNO ESTADUAL/IDEPI. Estado do Piauí Caridade do Piauí, 09 de junho de 2010. Várzea Branca, 08 de junho de 2010. PEDRO MANOEL DE CARVALHO FILHO Marlúcia da Costa Silva Presidente da CPL Presidente da CPL Município de Lagoa do Barro do Piauí P.P. 11667 Comissão de Licitação Aviso de Editais

Proc. Adm. n.023/2010, Tomada de Preço n.020/2010 Data de Recebimento de Documentação e Julgamento: 06/07/2010, às 09:00. Objeto: serviços de Pavimentação.

Proc. Adm. n.024/2010, Tomada de Preço n.021/2010 Data de Recebimento de Documentação e Julgamento: 07/07/2010, às 09:00. Objeto: Fornecimento de Catavento.

Proc. Adm. n.025/2010, Tomada de Preço n.022/2010 Data de Recebimento de Documentação e Julgamento: 07/07/2010, P.P. 11665 às 09:00. Objeto: Aquisição de Equipamento e Material hospitalar. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ Edital e informações na Av. 29 de Abril, 34, centro AVISO DE LICITAÇÃO Fone: (89) 3498-0063/0077. TOMADA DE PREÇO Nº 011/2010 Lagoa do Barro do Piauí, 08 de Junho de 2010. A Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que receberá até o dia 25/06/ Paulo Raimundo de Sousa 2010, às 08:00 horas na sua sede, situada à Rua José Antônio Lopes, s/ Presidente da CPL n centro, Caridade do Piauí - PI, TOMADA DE PREÇO Nº 011/2010, com as características abaixo relacionadas: OBJETO: Contratação de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR empresa para pavimentação de ruas na sede do município de Caridade do Piauí. ABERTURA: dia 25 de junho de 2010 às 08:00h. na sala de AVISO DE LICITAÇÃO reunião da Prefeitura Municipal de Caridade. TIPO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010 Menor Preço Global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço PROCESSO Nº 001/2010 – PMCM/PI Global. FONTE DE RECURSO:FPM/ICMS/ISS/GOVERNO ESTADUAL/IDEPI. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de sinalização vertical, horizontal e semafórica e defensas metálicas, CARTA CONVITE Nº 017/2010 voltadas ao sistema viário do Município de Campo Maior. O Edital completo poderá ser adquirido através de Depósito no valor de R$ A Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, por meio da Comissão 200,00, para cobertura dos gastos de reprodução gráfica. Tipo: MENOR Permanente de Licitação, torna público que receberá até o dia 21/06/ PREÇO GLOBAL. Com aplicação subsidiaria do inciso I, art. 45, da Lei 2010, às 10:00 horas na sua sede, situada à Rua José Antônio Lopes, s/ nº. 8.666/93. Data da Abertura: 24/06/2010. Horário: 09:00 (nove horas) n centro, Caridade do Piauí - PI, CARTA CONVITE Nº 017/2010, com horário local. Informações: Prefeitura Municipal de Campo Maior as características abaixo relacionadas: OBJETO: Contratação de empresa para patrolhamento de estradas vicinais do município de Manoel Genival Flor da Silva Caridade do Piauí. ABERTURA: dia 21 de junho de 2010 às 10:00h. na Pregoeiro sala de reunião da Prefeitura Municipal de Caridade. TIPO DA P.P. 11669