Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux

BP 428, Tél. : 321 809, 321 224, Fax : 321 808 Rue 545, Porte 324, Quartier Résidentiel Ségou Mali E-mail :[email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 2/52 SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS

INTRODUCTION...... 4

I – SITUATION GENERALE ...... 6

II – ASPECTS ADMINISTRATIFS ...... 7

II.1 – Situation avec les services administratifs...... 7

II.2 – Situation du personnel...... 7

II.3 – Situation de la logistique ...... 8

III – ETAT DES FINANCES...... 10

III.1 – Fonds propres...... 10

III.2 – Fonds PNIR...... 10 II.2.1 – Fonds reçus...... 10 II.2.2 – Dépenses effectuées ...... 10

III.3 – Fonds de Maîtrise d’ouvrage déléguée ...... 12 III.4 – Trésorerie ...... 13 III.5 – Performances ...... 17

IV – GESTION TECHNIQUE ...... 19

IV.1 – Passation des marchés...... 19

IV.2 – Exécution des conventions...... 19 IV.2.1 – Appels d’offres, Consultations et manif. d’intérêts ...... 19 IV.2.2 – Signatures de contrats ...... 19 IV.2.3 – Point d’exécution des conventions ...... 20

IV.3 – Difficultés rencontrées...... 49

V – CONTROLES EXTERNES ...... 50

VI – PERSPECTIVES...... 51

CONCLUSION ...... 52

ANNEXES

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 3/52

LISTE DES ABREVIATIONS

AEPA Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement Association pour la Gestion et l’Exécution des Travaux d’Infrastructures et AGETIER d’Equipements Ruraux ou, Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agricultures du Mali BM Banque Mondiale BN Budget National CA Commission d’Analyse CAFO Coordination des Associations et ONG Féminines CAP Centre d’Animation Pédagogique CCA/ONG Conseil de Concertation et d’Appui aux ONGs CCIM Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali CeC Cellule de Coordination CM Commission de Marchés CMDT Compagnie Malienne de Développement des Textiles CMOD Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée CSCOM Centres de Santé Communautaire DAO Dossier d’Appel d’Offres DNACPN Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution et des Nuisances DNGR Direction Nationale du Génie Rural DNCN Direction Nationale de la Conservation de la Nature DNH Direction Nationale de l’Hydraulique DRACPN Direction Régionale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution et des Nuisances DRCN Direction Régionale de la Conservation de la Nature DRPF Direction régionale de la Promotion de la Femme DT Directeur (Direction) Technique FP Fonds Propres FSN Fonds de Solidarité Nationale (Ex ADS : Agence de Développement Social) IDA Association Internationale pour le Développement IFM Institut de Formation de Maîtres INPS Institut National de Prévoyance Sociale ITS Impôt sur les Traitements et Salaires MA Ministère de l’Agriculture MATCL Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales MEN Ministère de l’Education Nationale MET Ministère de l’Equipement et des Transports MO Maître d’Ouvrage MPAF Manuel de Procédures Administratives et Financières MPFEF Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille MPT Manuel de Procédures Techniques OHVN Office de la Haute Vallée du Niger ON Office du Niger P.N.I.R Programme National d’Infrastructures Rurales PIV Périmètres Irrigués Villageois SECO/ONG Secrétariat de Concertation / Organisations Non Gouvernementales TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 4/52

INTRODUCTION

Le présent rapport a pour objet, de faire le point à mi-parcours de l’exécution du programme d’activités 2006 de l’agence.

Tableau 1 : Synthèse des réalisations du 1er semestre 2006.

Montants en Millions F CFA Prévu au Réalisé au Taux Rubriques 30/06/06 30/06/06 réalisation FP 292,45 318,87 109,0% Ressources PNIR 15,00 33,51 223,4% GLOBAL 307,45 352,38 114,6% FP 75,06 52,45 69,9% Investissements PNIR 0,00 0,00 0,0% GLOBAL 75,06 52,45 69,9% FP 328,43 304,76 92,8% Fonctionnement PNIR 28,16 46,67 165,7% GLOBAL 356,59 351,43 98,6% Plan de Charges (prévision annuelle) 15 400,00 18 166,65 118,0% Ratio de fonctionnement 4,10% 4,60%

Comparativement aux réalisés du 1er semestre 2005 d’une part, et aux prévisions annuelles de 2006 d’autre part, le niveau d’exécution des activités au 30/06/06 est satisfaisant. En effet, le taux de réalisation des ressources sur fonds propres, sans les honoraires de juin 2006, est de 109%. Quant aux ressources PNIR, les réalisés portent essentiellement sur les frais d’audit organisationnel qui se sont élevés à 30 millions F CFA contre une prévision de 15 millions F CFA. La quasi-totalité des investissements prévus a été acquise, ou est en voie de l’être. Il faudra surtout retenir que, de façon globale, les activités ont été menées dans le cadre des prévisions budgétaires, même si certaines rubriques se sont révélées sous-estimées.

Le plan de charge cumulé est de 93,405 milliards F CFA, dont 18,166 milliards F CFA réalisé en 2006, contre une prévision annuelle globale de 15,4 milliards F CFA. Le volume global des travaux réalisés est de 48,8 milliards F CFA, dont 7 milliards F CFA en 2006. Le montant global des engagements (contrats et marchés signés) est de 58,64 milliards F CFA, dont 7,826 milliards pour le 1er semestre 2006. 4.000 emplois d’une durée moyenne de 3 mois ont été créés durant le 1er semestre 2006, pour un salaire versé de 1,26 milliards F CFA.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités 2006, nous pouvons retenir les actions suivantes. • Le recrutement d’une conseillère à la communication, et de deux Assistants au Conseiller juridique dont l’un sera affecté au bureau de laison à Bamako. • L’acquisition d’une nouvelle version du logiciel HIBTP, suivie d’une formation du personnel utilisateur. • L’acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureau et de climatiseurs. La procédure d’acquisition d’un véhicule est en cours. • La tenue des différents audits : technique, organisationnel, et financier.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 5/52

• La réalisation d’un film bilan sur les cinq années d’existence de l’Agence (activité en cours). • Le dossier de consultation pour la réalisation d’un site WEB et d’un Intranet pour l’Agence est prêt, le lancement aura lieu au mois de juillet. • La contribution aux œuvres sociales à hauteur de 1,13 millions, et l’encadrement de sept (07) de jeunes diplômés sous forme de stage pour un coût de 1,748 millions F CFA.

Ces actions, d’une manière générale, visent à améliorer la qualité des services de l’Agence d’une part, et à donner beaucoup plus de visibilité aux activités d’autre part.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 6/52

I - SITUATION GENERALE DE L’AGETIER MALI

Dans le cadre de l’exercice normal de ses activités, l’AGETIER a enregistré au titre du 1er semestre 2006, les évènements suivants :

™ Un appui technique au processus de recrutement du Directeur Technique de l’AGETIP Sénégal du 03 au 15 février. Cette activité s’inscrit dans le cadre du réseau AFRICATIP. ™ Le lancement officiel du programme national d’aménagement de bas fonds par SEM le Ministre de l’Agriculture, le 28 mars à Ourikila. La maîtrise d’ouvrage d’un certain nombre d’ouvrages de cet important projet a été déléguée à l’Agence, qui, en mesure tous les enjeux. ™ La tenue de la seconde phase de l’audit technique du 20 avril au 02 mai ; celle de l’audit organisationnel du 19 avril au 04 mai ; et celle de l’audit financier du 29 mai au 05 juin. ™ La tenue de l’Assemblée Générale du réseau AFRICATIP du 09 au 12 mai à Banjul / Gambie. Elle a été précédée d’une réunion du bureau exécutif, le 08 mai. ™ La visite de courtoisie de SEM Ministre de l’agriculture au siège de l’Agence, le 06 mai. ™ La tenue d’une rencontre, le 26 mai, avec les responsables de la Commission de l’UEMOA dans le cadre d’un partenariat entre cette organisation et les agences du réseau AFRICATIP. ™ Le 05 juin, visite de courtoisie, suivi d’une séance de travail du bureau de l’Ordre des Professionnels de la Construction au Mali (OPCOM). ™ La visite de courtoisie, d’une équipe de la Banque Africaine de Développement (BAD) conduite par M. Mamadou KANE, Responsable des projets PDRID et OPIB auprès de cette organisation. ™ La visite du chantier de la décharge contrôlée de Sikasso par la Directrice Générale de la coopération Belge, le 15 juin. ™ Dans le cadre du renforcement des compétences du personnel, l’Agence a sollicité deux jours durant (du 19 au 20 juin), l’appui de M. Mathieu GNOLEBA, spécialiste en passation de marchés.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 7/52

II – ASPECTS ADMINISTRATIFS

II.1 – Situation avec les services administratifs

Au titre du 1er semestre 2006, l’AGETIER a procédé auprès du Trésor public, au versement de : - 569,182 millions F CFA au titre de la TVA. - 24,179 millions F CFA au titre de l’ITS.

Les cotisations versées à l’INPS sur la même période s’élèvent à 21,474 millions F CFA.

II.2 – Situation du personnel

Au 30 juin 2006, l’effectif de l’Agence est de 32 agents, se composant comme suite: - un (1) Directeur Général ; - un (1) Directeur Technique - un (1) Directeur Administratif et Financier ; - une (1) Assistante pour le Directeur Général ; - un (1) Contrôleur de Gestion ; - un (1) Conseiller Juridique ; - une (1) Conseillère à la Communication - un (1) assistant informatique ; - deux (2) Assistants au Conseiller Juridique ; - sept (7) Chefs de Projets ; - trois (3) Comptables ; - un (1) aide-comptable ; - trois (3) Secrétaires de Direction ; - une (1) standardiste/ Réceptionniste ; - un (1) reprographe ; - Six (6) Chauffeurs.

Le nombre de femme dans l’effectif est de huit (8), soit 25%.

Hormis les trois (03) nouvelles recrues qui attendent leur affiliation, les autres agents sont immatriculés à l’INPS.

La Conseillère à la communication, et les deux assistants au Conseiller juridique ont été recrutés durant le premier semestre 2006.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 8/52

II.3 – Situation de la logistique

Au 30 juin 2006, les immobilisations acquises par l’Agence se présentent comme suit :6

Tableau 2 : Situation des immobilisations et petits matériels

Quantité Désignations Cumul au Acquisitions 1er Total au Etat 31/12/05 semestre 06 30/06/06 Aménagement du siège : Appareil téléphonique fixe 27 5 27 Appareil téléphonique portable 10 0 10 Dont 3 hors usage Climatiseurs 25 2 27 Dont 5 hors usage Autocommutateur 2 0 2 L’ancien qui était saturé a été remplacé Installation réseau informatique 1 0 1 Il a été procédé à une extension. De même deux switchs ont été acquis dont 1 en panne Aluminium et cloisonnement 4 0 4 Dont un cloisonnement en bois (salle inf) Etagères 4 0 4 Hangar pour parking 1 0 1 Groupe électrogène 1 0 1 Le groupe a été fonctionnel en 2005 Abri pour groupe électrogène 1 0 1 Véhicules : Véhicules 4x4 station wagon 5 0 5 Dont deux entièrement amortis Véhicules 4x4 pick up 1 0 1 Voiture de tourisme 2 0 2 Dont un (01) est accidenté Matériel Informatique : Ordinateurs de bureau 23 0 23 5 connaissent des difficultés de fonctionnement Serveurs de réseau 2 0 2 Ordinateurs portables 5 0 5 Imprimantes 9 0 9 Onduleurs 27 0 27 Appareils photos numériques 8 0 8 Dont un (01) hors usage, et (01) volé Scanneur 1 0 1 Hors usage Périphériques de sauvegarde (lect. ZIP) 2 0 2 Vidéo projecteur 1 0 1 GPS 3 0 3 Caméra numérique 1 0 1 Matériel de bureau : Photocopieuses 2 0 2 Stabilisateur 1 0 1 Machine à reliure 1 0 1 Fax 2 0 2 Dont un (1) hors usage Mobilier de bureau : Bureaux 22 0 22 Dont 1 bureau pour secrétaire Table de Conférence 4 0 4 Tablettes 3 0 3 Fauteuils de Direction 23 0 23 Fauteuils Secrétaires 2 0 2 Fauteuils Visiteurs 3 0 3 Chaises visiteurs 25 0 25 Chaises pour salle de conférence 33 0 33 Meubles de rangement 11 0 11 Armoires 7 0 7 Salon complet 1 0 1 Placards 6 0 6

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 9/52

Quantité Désignations Cumul au Acquisitions 1er Total au Etat 31/12/05 semestre 06 30/06/06 Banquette 3 0 3 Réfrigérateur 2 0 2 Table pour serveur 1 0 1 Table pour reprographe 1 0 1 Table pour réceptionniste 1 0 1 Téléviseur couleur 1 0 1 Magnétoscope 1 0 1 Immobilisations Incorporelles : Logiciel HIBTP 1 0 1 Logiciel de gestion de stock 1 0 1 Win 2000 serveur 1 0 1 MS Project 2000 1 0 1 MS office 2000 professionnel 1 0 1 M Daemon 1 0 1 Anti virus 1 0 1

Toutes ces immobilisations sont codifiées. Les inventaires sont régulièrement tenus (juin et décembre de chaque année).

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 10/52

III – ETAT DES FINANCES

Les tableaux des ressources et des dépenses ci-dessous, donnent l’état des finances.

III.1 – Fonds propres

Les ressources propres de l’Agence sont constituées des rubriques ci-après:

- honoraires - ventes de dossiers - intérêts générés par les fonds propres de l’agence placés en banque - Produits exceptionnels (pénalités récupérées sur les marchés financés sur fonds propres, produits sur cessions…)

Tableau 3 : Etat de ressources/Fonds propres au 30/06/2006

(Montants en millions F CFA) 1er semestre 2006 Catégories Prévisions au Réal. au Taux de 30/06/06 30/06/06 réalisation Honoraires 277,20 294,31 106,2% Prod. ventes de dossiers 13,75 22,34 162,5% Intérêts créditeurs 1,00 2,22 222,0% Produits exceptionnels 0,50 0,00 0,0% TOTAL Fonds Propres 292,45 318,87 109,0%

Tableau 4 : Etat des dépenses/Fonds propres au 30/06/2006

(Montants en F CFA) CATEGORIES DE DEPENSES DEPENSES Taux DU 01/01/ AU Budget 2006 30/06/2006 d'exécution Salaires 117 065 697 288 925 385 41% Indemnités de déplacement 15 928 500 39 600 000 40% Fonctionnement et entretien véhicules 52 783 371 94 986 500 56% Fonctionnement et entretien équipements 1 504 600 9 832 500 15% Autres fonctionnements 53 494 397 142 467 766 38% Total 1 240 776 565 575 812 151 42% Génie civil (const. réhabilitation bureau) 460 500 2 500 000 18% Véhicules 0 22 000 000 0% Equipements et matériels 0 49 460 000 0% Total 2 460 500 73 960 000 1% Formation 3 246 400 22 729 360 14% Consultants 1 055 650 60 280 000 2% Total 3 4 302 050 83 009 360 5% Total général 245 539 115 732 781 511 34%

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 11/52

III.2 – Fonds du PNIR

La subvention PNIR destinée à l’Agence au titre de l’année 2006 servira à couvrir exclusivement les coûts de certaines formations (pour 10 millions F CFA) ; et le coût de l’audit organisationnel (environ 30 millions F CFA). Toutes ces dépenses seront directement réglées par la CeC du PNIR.

III.2.1 – Fonds reçus

Tableau 5 : Fonds reçus de la CeC dans le cadre du PNIR (Montants en F CFA) Période du Cumuls au Rubriques 01/01/06 au Cumul au 30/06/ 06 31/12/05 30/06/06 (1) (2) (3) 1.1. Virements reçus 292 017 787 0 292 017 787 1.2. Paiement effectué par la Coordination 221 782 110 3 529 1001 225 311 210 Total IDA 513 799 897 3 529 100 517 328 997 2. Paiement effectué par le TRESOR 84 404 185 0 84 404 185 Total 598 204 082 3 529 100 601 733 182

III.2.2 - Dépenses effectuées

Tableau 6 : Dépenses effectuées durant le 1er semestre 2006 sur les fonds reçus dans le cadre de PNIR (Montants en F CFA) Crédit Taux IMPUTATIONS Crédit Liquidation disponible d'exécution budgétaire2 Total IDA BN Salaires 0 0 0 0 0 Indemnités de déplacement 0 0 0 0 0 Fonctionnement et entretien véhicules 0 0 0 0 Fonctionnement et entretien équipements 0 0 0 0 0 Autres fonctionnements (Audit) 0 0 0 0 0 Total 1 0 0 0 0 0 0% Génie civil (const. Réhabilit. du bureau) 0 0 0 0 0 Véhicules 0 0 0 0 0 Equipements et matériels 0 0 0 0 0 Total 2 0 0 0 0 0 0% Formation 10 000 000 3 529 100 3 529 100 0 6 470 900 Consultants 30 000 000 0 0 0 30 000 000 Total 3 40 000 000 3 529 100 3 529 100 0 36 470 900 9% Total général 40 000 000 3 529 100 3 529 100 0 36 470 900 9%

Il convient cependant de souligner que le contrat relatif à l’audit organisationnel a été signé, et que le rapport final est attendu.

1 Coût de la formation d’un Chef de Projets en passation de marchés, réglé directement par la CeC. 2 Approuvé par le comité de pilotage et le bailleurs du projet.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 12/52

III.3 – Fonds de Maîtrise d’ouvrage déléguée

Afin d’assurer les prestations qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre des conventions signées, les maîtres d’ouvrage mettent progressivement à la disposition de l’Agence les fonds. Les montants reçus et les dépenses effectuées sont ci-dessous récapitulés.

Tableau 7 : Récapitulatif des fonds reçus et des dépenses effectuées dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée En F CFA Montant conv. Fonds reçus Taux de Dépenses effectuées Montant Cumul au 31/12/05 Exercice 2006 Cumul au 30/06/06 décaissement Catégorie de Cumul au 31/12/05 Ex 06 Cumul au 30/06/2006 restant (1) (2) (3) (4) (4)/(1) dépenses (5) (6) (7) (8)=(4)-(7) Etudes 1 437 102 442 201 029 745 1 638 132 187 Suivi 942 674 976 224 754 816 1 167 429 792 Travaux 34 270 034 636 7 800 205 836 42 070 240 472 Equipements 1 325 797 502 384 463 700 1 710 261 202 Honoraires MO 100 275 675 10 622 320 110 897 995 Honoraires AGETIER 1 908 315 789 294 314 142 2 202 629 931 Total général 93 836 180 319 46 289 362 877 8 653 388 685 54 942 751 562 59% Totaux 39 984 201 020 8 915 390 559 48 899 591 579 6 043 159 983

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 13/52

III.4 – Trésorerie

TABLEAU CONSOLIDE DES COMPTES BANCAIRES - AGETIER AU 30/06/2006

Tableau 8 : Situation globale de la trésorerie de l’Agence. En F CFA NUMEROS DE INTITULE DES COMPTES BANQUES Solde au MOUVEMENTS SOLDES N° MAITRE COMPTE Total débit Total crédit CONVENT D'OUVRAGE 01/06/2006 30/06/2006 26703016773-06 AGETIER COMPTE DE BDM-BKO 71 367 964 0 6 428 555 64 939 409 1 FP RESERVES 600 011B0 0008 COMPTE DE RESERVE BNDA-SEGOU 497 363 526 26 517 659 485 371 359 2 FP AGETIER 38 509 826 TOTAL FP 568 731 490 26 517 659 44 938 381 550 310 768

600001B 0295 C.O AGETIER PNIR BNDA-SEGOU 0 0 0 0 3 3389 MLI IDA TOTAL IDA 0 0 0 0

600001B0 2286 C.O AGETIER-C-001/2001IP BNDA-SEGOU 155 857 602 139 868 905 140 586 070 155 140 437 4 001/2001/IP ADS AGETIER COMPTE PROJET BDM-SEGOU 22 580 383 0 0 22 580 383 5 002/2001/IP ME 26704016773-21 ME 600001B0 2316 C.O AGETIER FCD TONKA BNDA-SEGOU 7 010 787 0 0 7 010 787 6 003/2001/C Com Tonka 600001B0 2350 AGETIER RCB BNDA-SEGOU 647 111 0 0 647 111 7 004/2001/C CR BASSIROU 26701016773-71 AGETIER COMPTE PROJET BDM-BKO 27 702 006 0 0 27 702 006 8 005/2001/IP MATCL MATCL 2170628 4901- AGETIER CPTE PROJET ME ( BOA-BKO 68 898 990 0 0 68 898 990 9 006/2001/IP ME 33 LMAH ) AGETIER CPTE PROJET BDM-SEGOU 2 131 510 0 0 2 131 510 10 007/2001/C C KOULIKORO 450 267 205 KKRO 600011B 0010 AGETIER CPTE POJ ADS-DIA BNDA-SEGOU 653 234 0 0 653 234 11 008/2001/IP ADS AGETIER CPTE MATCL BDM-SEGOU 290 625 0 0 290 625 12 009/2001/IP MATCL 45026700000206 YOUWAROU AGETIER CPTE PROJET BDM-BKO 834 158 0 578 426 255 732 13 010/2001/IP MATCL 26702016773-87 MATCL BKO AGETIER CPTE PROJET ME 3 BNDA-BKO 5 265 031 0 0 5 265 031 14 011/2002/IP MEN 400 001B 11423 AGETIER CPTE PRODEC 1 BNDA-SEGOU 53 365 574 0 660 000 52 705 574 15 012/2002/IP MEN 600 011B 00012 AGETIER CPTE PROJET ON BNDA-SEGOU 39 943 140 0 0 39 943 140 16 013/2002/IP OFFICE NIGER 600 001B 02577 CPTE AGETIER ME 4 BNDA-SEGOU 327 591 800 0 46 633 021 280 958 779 17 014/2002/IP MEN 600 011B 00016 217 062 84902- CPTE AGETIER - DNTP 1 BOA-BKO 1 033 248 0 0 1 033 248 18 015/2002/IP MEAT 30 CPTE AGETIER ME- AMPHI BNDA-BKO 0 0 0 0 19 016/2002/IP ME 400001B12135 CPTE AGETIER MATCL CONV BNDA-SEGOU 17 245 465 0 0 17 245 465 20 017/2002/IP MATCL 600001B02638 17 21 018/2002/IP MJ 25106284902-13 CPTE AGETIER - MJ-FCD BOA-BKO 67 675 0 0 67 675 CPTE AGETIER - MJ - PRODEJ BOA-BKO 1 328 018 0 0 1 328 018 22 018/2002/IP MJ PRODEJ 25106284903-10 CPTE AGETIER - MJ BOA-BKO 2 292 532 0 0 2 292 532 23 018/2002/IP MJ FCD 25106284904-07 CPTE AGETIER-MAEP BNDA-SEGOU 1 403 538 0 0 1 403 538 24 019/2002/IP MAEP 600 011B 00017 CPTE AGETIER - ME 6 BNDA-SEGOU 79 164 0 0 79 164 25 020/2002/IP ME 600 011B 00018 CPTE AGETIER - MPFEF BNDA SEGOU 253 288 0 0 253 288 26 021/2002/IP MPFEF 600 011B00019 CPTE AGETIER - DNCN BNDA-SEGOU 30 852 924 0 0 30 852 924 27 022/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 001B02765 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 3 926 201 0 0 3 926 201 28 023/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 001B02770 CPTE AGETIER - MS BNDA-SEGOU 1 022 291 799 0 0 1 022 291 799 29 024/2003/IP M. SANTE 600011B00027 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 461 393 0 0 461 393 30 025/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 011B00022 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 222 040 0 0 222 040 31 026/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 011B 00023 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 1 937 127 0 0 1 937 127 32 027/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 011B 00024 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 209 317 0 0 209 317 33 028/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 011B 00025 CPTE AGETIER - DNACPN BNDA-SEGOU 99 972 0 0 99 972 34 029/2002/IP M. ENVIRONNEMT 600 011B 00026 CPTE AGETIER - DNTP II BDM-SEGOU 23 536 0 0 23 536 35 030/2003/IP M.EQ. TRANSP 26702016773-86 CPTE AGETIER - MAEP 2 BNDA-SEGOU 1 233 373 0 0 1 233 373 36 031/2003/IP MAEP 600 011B00029 37 032/2003/IP MPFEF 600 011B00031 CPTE AGETIER - MPFEF2 BNDA-SEGOU 979 355 0 0 979 355

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 14/52

NUMEROS DE INTITULE DES COMPTES BANQUES Solde au MOUVEMENTS SOLDES N° MAITRE COMPTE Total débit Total crédit CONVENT D'OUVRAGE 01/06/2006 30/06/2006 AGETIER - MATCL SITE BNDA-SEGOU 12 940 437 0 0 12 940 437 38 033/2003/IP MATCL 600 011B00032 INFOR 39 034/2003/IP COMM SAN 600 011B00033 CPTE AGETIER FCD SAN BNDA-SEGOU 6 092 022 0 0 6 092 022 40 035/2003/IP COMM SOMO 600 011B00034 CPTE AGETIER FCD SOMO BNDA-SEGOU 7 004 788 0 0 7 004 788 41 036/2003/IP COMM SERE 600 011B00035 CPTE AGETIER FCD SERE BNDA-SEGOU 1 197 420 0 0 1 197 420 42 037/2003/IP MATCL 400 001B13374 CPTE AGETIER - MATCL BNDA-BKO 6 514 307 0 0 6 514 307 43 038/2003/IP ME 400001B 13481 CPTE AGETIER - MEN BNDA-BKO 82 995 982 0 325 200 82 670 782 44 039/2003/IP MATCL 600 011B00036 AGETIER MATCL PANNEAUX BNDA-SEGOU 5 365 632 0 660 449 4 705 183 AGETIER - MPFEF CENTRE BNDA-SEGOU 969 062 0 0 969 062 45 040/2003/IP MPFEF 600011B00037 APF 46 041/2003/IP MAEP 600011B00039 AGETIER -MAEP/PNIR PIV BNDA-SEGOU 15 037 104 0 14 500 000 537 104 47 042/2003/IP ON-US AID 600 001B 00040 AGETIER -ON-US AID BNDA-SEGOU 782 507 0 0 782 507 AGETIER- BNDA-SEGOU 8 720 820 0 0 8 720 820 48 043/2003/IP MAEP 600011B00042 MAEP/SCHAFFER/USAID 49 044/2003/IP MAEP 600 011B00041 CPTE AGETIER - MAEP BNDA-SEGOU 376 203 0 0 376 203 50 045/2003/IP MAEP 600 011B00044 CPTE AGETIER - MAEP DHK BNDA-SEGOU 16 269 662 0 0 16 269 662 51 046/2002/IP ME 600011B00043 CPTE AGETIER-PRODEC 2 BNDA SEGOU 4 496 606 0 0 4 496 606 52 047/2003/IP ME 67078261X00 CPTE AGETIER - MEN JE AYS BHM-SEGOU 3 864 036 0 0 3 864 036 CPTE AGETIER- MATCL BNDA-SEGOU 375 241 0 0 375 241 53 048/2003/IP MATCL 600011B00046 RESID PREFET KBA CPTE AGETIER-MEN BNDA-SEGOU 15 008 688 0 8 071 825 6 936 863 54 049/2003/IP UNIVERSITE 600011B00048 EXT.AMENAG.FLASH CPTE AGETIER - MAEP- BNDA-SEGOU 14 026 361 0 0 14 026 361 55 050/2003/IP MAEP 600011B00056 IDA/RECRT CONS.INV 56 051/2003/IP MJ-FCD 2 25106284905-04 CPTE AGETIER-MJ-FCD 2 BOA-BKO 394 426 0 0 394 426 57 051/2003/IP MJ 2 25106284906-01 CPTE AGETIER-MJ 2 BOA-BKO 0 0 0 0 AGETIER-PNUD-ACODEP CED BNDA-SEGOU 2 920 000 0 733 684 2 186 316 57 052/2003/IP MAEP 600.011B.00050 KD 58 053/2003/IP 0 0 0 0 AGETIER-MAEP/RECR BNDA-SEGOU 18 534 116 0 11 692 906 6 841 210 59 054/2003/IP MAEP 600.011B.00052 CONSUL/IDA AGETIER-MAEP/DON BNDA-SEGOU 0 0 0 0 60 054/2003/IP MAEP 600.011B.00092 JAPONAIS 61 055/2003/IP MMEE IDA 600011B00053 CPTE CONTRE PARTIE IDA BNDA-SEGOU 179 598 116 0 54 405 426 125 192 690 62 055/2003/IP MMEE Part ETAT 600011B00054 CPTE CONTRE PARTIE ETAT BNDA-SEGOU 940 330 0 769 244 171 086 63 055/2003/IP MMEE/ BENEFIC 600011B00055 CPTE CONTRE PARTIE FDS BNDA-SEGOU 15 489 159 0 9 868 712 5 620 447 CPTE AGETIER - MET EXE BDM-SEGOU 1 611 909 0 0 1 611 909 64 056/2003/IP M.EQ. TRANSP 26705016773-37 2004 CPTE AGETIER - MAEP BNDA-SEGOU 721 045 0 0 721 045 65 0572003/IP MAEP 600011B00057 DNAMER CPTE AGETIER - MAEP BNDA-SEGOU 303 050 0 0 303 050 66 058/2003/IP MAEP 600011B00058 DNAMER CPTE AGETIER - RECRUT BNDA-SEGOU 48 024 633 0 0 48 024 633 67 059/2004/IP M.ENV 600011B00047 ASSIST 68 060/2003/IP M.AGR.ELV.PECHE 600011B00059 CPTE AGETIER - MAEP BNDA-SEGOU 21 990 250 0 6 712 601 15 277 649 AGETIER-MPFEF/CONST.DR BNDA-SEGOU 782 289 0 0 782 289 69 061/2004/IP MPFEF 600011B00060 TBT,SEGOU 70 062/2003/IP MPFEF 600011B00061 CPTE AGETIER - MPFEF2 BNDA-SEGOU 3 580 729 0 460 586 3 120 143 AGETIER - MAEP/DNAMR BNDA-SEGOU 0 0 0 0 71 063/2004/IP MAEP 600011B00063 ECOL.CSCOM PDRIK 72 064/2004/IP MJS 400001B15201 AGETIER - MJS 2004 BNDA-BKO 133 526 783 0 50 509 120 83 017 663 73 065/2004/IP 0 0 0 0 74 066/2004/IP MJS 600011B00067 AGETIER - MJS 2 2004 BNDA-SEGOU 11 694 814 46 160 000 0 57 854 814 AGETIER - MET PISTE OHVN BDM-SEGOU 23 547 146 0 0 23 547 146 75 067/2004/IP MET 26701151038-19 2 2004 76 068/2004/IP MNEE 600011B00069 AGETIER - MMEE 2/ IDA BNDA-SEGOU 43 774 517 0 11 035 000 32 739 517 77 068/2004/IP MNEE 600011B00070 AGETIER - MMEE 2/ ETAT BNDA-SEGOU 0 0 0 0 AGETIER - MMEE 2/ BNDA-SEGOU 15 180 485 0 2 772 164 12 408 321 78 068/2004/IP MNEE 600011B00071 BENEFICIAIRES AGETIER - MATCL TRAV BNDA-SEGOU 27 349 844 0 0 27 349 844 79 069/2004/IP MATCL 600011B00072 CONT INFRA AGETIER - DNAMR REAM BUR BNDA-SEGOU 1 251 401 0 0 1 251 401 80 070/2004/IP MA 600011B00073 SOTUBA

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 15/52

NUMEROS DE INTITULE DES COMPTES BANQUES Solde au MOUVEMENTS SOLDES N° MAITRE COMPTE Total débit Total crédit CONVENT D'OUVRAGE 01/06/2006 30/06/2006 81 071/2004/IP ON 600011B00074 AGETIER - ON CONS. S. DIR BNDA-SEGOU 1 092 646 0 0 1 092 646 AGETIER - MAEP-PIV/PART BNDA-SEGOU 215 237 601 0 213 544 785 1 692 816 82 072/2004/IP MAEP 600011B00064 IDA AGETIER - MAEP-PIV/PART BNDA-SEGOU 1 586 562 0 0 1 586 562 83 072/2004/IP MAEP 600011B00076 ETA 84 073/2004/IP MPFEF 600011B00075 AGETIER - MPFEF BNDA-SEGOU 7 381 0 0 7 381 85 074/2004/IP ME 600011B00077 AGETIER - MEN BNDA-SEGOU 156 529 235 0 77 188 775 79 340 460 AGETIER - MEP/ CONST CVF BNDA-SEGOU 1 990 829 0 0 1 990 829 86 075/2005/IP MEP 600011B00078 BOUREM AGETIER - AR/ LYCEE BNDA-SEGOU 16 870 706 0 706 654 16 164 052 87 076B/2004/IP AR MOPTI 600011B00079 DOUENTZA 88 076/2004/IP MS 600011B00084 AGETIER - MS HGT BNDA-SEGOU 187 054 566 0 82 353 185 104 701 381 AGETIER - MEN MOB BNDA-SEGOU 12 032 180 26 869 500 28 871 687 10 029 993 89 077/2005/IP ME 600011B00083 SCOLAIRES AGETIER - MA/SEUIL DE BNDA-SEGOU 0 0 0 0 90 078/2005/IP MA 600011B00086 DJENNE 91 081/2004/IP MAEP 600011B00090 AGETIER -CEN-SAD-ON BNDA-SEGOU 2 358 612 0 0 2 358 612 AGETIER -MATCL/CONST BNDA-SEGOU 95 695 513 0 1 876 014 93 819 499 92 082/2004/IP MATCL 600011B00091 BAT.TUTELLE AGETIER - BNDA-SEGOU 186 332 794 0 64 876 058 121 456 736 DNACPN/DECHARGE DE 93 083/2004/IP M.ENVIR 600011B00094 SIKASSO AGETIER -MA/ MARES BNDA-SEGOU 6 888 012 0 0 6 888 012 94 084/2005/IP MA 600011B00093 CERCLE MENAKA AG -MMEE/ ADD. EAU /PNIR- BNDA-SEGOU 1 066 050 602 0 2 668 186 1 063 382 416 95 085/2005/IP MMEE 600001204428 IDA AG -MMEE/ ADD. EAU /PNIR- BNDA-SEGOU 0 0 0 0 96 085/2005/IP MMEE 600001204429 ETAT AG -MMEE/ ADD. EAU /PNIR- BNDA-SEGOU 0 0 0 0 97 085/2005/IP MMEE 600001204430 BENEF AGETIER -MATCL/CONST BNDA-SEGOU 3 878 478 0 469 942 3 408 536 98 086/2005/IP MATCL 600011B00096 MURETS AGETIER-MPFEF/CONST BNDA-SEGOU 7 580 129 0 2 412 467 5 167 662 99 087/2005/IP MPFEF 600011B00097 SIEGE GAO CLOT.BKO AGETIER - MPFEF/UNITE BNDA-SEGOU 7 158 390 0 0 7 158 390 100 088/2005/IP MPFEF 600011B00098 TRANSF P.C AGETIER - MPFEF/UNITE BNDA-SEGOU 6 980 175 0 0 6 980 175 101 089/2005/IP MPFEF 600011B00099 TRANSF P.C AGETIER -DNAMR ECOLE BNDA-SEGOU 13 505 462 6 184 120 17 809 713 1 879 869 102 091/2005/IP MAEP 600011B00063 CSCOM AGET-ON/RECAL.DRAIN PK0- BNDA-SEGOU 9 780 953 0 0 9 780 953 103 092/2005/IP ON 600011B00100 PK32 AGET-ON/RECAL.DRAIN BNDA-SEGOU 23 433 652 0 0 23 433 652 104 093/2005/IP ON 600011B00101 PK32- PK40 AGETIER-ENTRETIEN BDM SEGOU 84 360 054 0 8 856 160 75 503 894 105 094/2005/IP MET 26701200623-62 ROUTIER 05 AGETIER -MEN/LYCEE BNDA-SEGOU 177 368 889 0 20 117 554 157 251 335 106 095/2005/IP MEN 600011B00103 KALABANCORO AGET-ON/AMEN PRIMETRE BNDA-SEGOU 43 861 999 0 4 618 486 39 243 513 107 096/2005/IP ON 600011B00104 KOUMOUNA AGETIER-MEN/ CONST ACAD BNDA-SEGOU 255 670 0 0 255 670 108 097/2005/IP MEN 600011B00080 TBCTOU AGET-MEN/ CONST ET EQUIP BNDA-SEGOU 1 670 984 45 900 000 42 498 434 5 072 550 109 098/2005/IP MEN 600011B00105 CLASSE 110 098/2005/IP MEN 600001204780 AGET-MEN-ETAT BNDA-SEGOU 0 0 0 111 098/2005/IP MEN 600001204781 AGET-MEN-PAYS BAS.SUEDE BNDA-SEGOU 0 0 0 AGET-MA-PNIR/ FORAGE BNDA-SEGOU 114 160 203 0 11 500 114 148 703 112 099/2005/IP MA 600011B00106 KIDAL AGET-MA-PNIR/ FORAGE BNDA-SEGOU 0 0 0 0 113 099/2005/IP MA 600011B00106 KIDAL AGET-MET/CONST BDM SEGOU 4 519 830 0 0 4 519 830 114 100/2005/IP MET 26706016773-53 CANIVEAUX KATI 115 101/2005/IP MAEP 600011B00107 AGETIER -MA/AUDIT ORG.ON BDM SEGOU 0 0 0 0 AGET-MET/CONST BNDA-SEGOU 27 217 172 0 2 538 346 24 678 826 116 102/2005/IP MIC 600011B00108 DIRECTION KIDAL AGET-DNGR/ RECRUT BNDA-SEGOU 29 985 589 0 0 29 985 589 117 103/2005/IP DNGR 600001204304 CONSULT AGET-ON-IDA/ TRAV COMPL BNDA-SEGOU 0 0 0 0 118 104/2005/IP ON 600011B00109 KOUMOUNA 119 104/2005/IP ON 600001204336 AGET-ON-ETAT/ TRAV COMPL BNDA-SEGOU 0 0 0 0

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 16/52

NUMEROS DE INTITULE DES COMPTES BANQUES Solde au MOUVEMENTS SOLDES N° MAITRE COMPTE Total débit Total crédit CONVENT D'OUVRAGE 01/06/2006 30/06/2006 KOUMOU AGET-ON-IDA/ TRAV BNDA-SEGOU 63 109 536 0 0 63 109 536 120 105/2005/IP ON 600001204334 D'ASSAIN KOMOLA AGET-ON-ETAT/ TRAV BNDA-SEGOU 0 0 0 0 121 105/2005/IP ON 600001204335 D'ASSAIN KOMOLA AGET-MATCL/ CONST BNDA-SEGOU 0 0 0 0 122 106/2005/IP MATCL 600001204368 INFRAST TUTELLE AGETIER-MET/ENTRET R 2è BDM-SEGOU 61 211 257 264 076 585 210 912 625 114 375 217 123 107/2005/IP MET 26708016773-34 SEM AGETIER-MA/SELECT BNDA-SEGOU 16 295 814 0 143 638 16 152 176 124 108/2005/IP MA/ PASAOP 600001204405 CONSUL AGETIER-MEN/CAP BNDA-SEGOU 0 0 0 0 125 109/2005/IP MEN 600001204439 BADIANGAR,K 126 111/2005/IP MJS 600001204473 AGETIER-MJS/TRAV SUPPL BNDA-SEGOU 0 0 0 0 AGETIER-APEJ/TRAV BNDA-SEGOU 428 383 230 0 0 428 383 230 127 112/2005/IP APEJ 600001204490 D'AMENAG AGETIER-MA/PROJET MARAI BNDA-SEGOU 0 50 000 000 299 500 49 700 500 128 113/2005/IP MA 600001204508 P.U. AGETIER- BNDA-SEGOU 206 166 149 0 0 206 166 149 129 114/2005/IP PALUCP 600001204509 PALUCP/MAG.,CAMION AGETIER-MEN-IDA/IFM BNDA-SEGOU 409 333 229 0 58 499 956 350 833 273 130 116/2005/IP MEN 600001204567 D'AGUEL AGETIER-MEN-ETAT/IFM BNDA-SEGOU 0 0 0 0 131 116/2005/IP MEN 600001204568 D'AGUELH AGETIER-MATCL/RENOV GR BNDA-SEGOU 0 0 0 0 132 117/2005/IP MATCL 600001204533 MOSQ 133 118/2005/IP IER 600001204536 AGETIER-IER/CONSTR LABO BNDA-SEGOU 0 0 0 0 AGETIER-MA/BARRAGE BNDA-SEGOU 45 000 000 0 312 513 44 687 487 134 119/2005/IP MA 600001204565 Z.PDIAM AG-PASAOP-IDA/CONST BNDA-SEGOU 37 919 964 0 898 493 37 021 471 135 120/2005/IP MA 600001204432 UCQV AG-PASAOP-ETAT/CONST BNDA-SEGOU 5 475 343 0 0 5 475 343 136 120/2005/IP MA 600001204433 UCQV AGETIER-MA/AMEN BAS BNDA-SEGOU 178 884 097 0 28 167 774 150 716 323 137 121/2005/IP MA 600001204594 FONDS AG.-MEN/CONSTR EQUIP INF BNDA-SEGOU 0 0 0 0 138 123/2006/IP MEN 600001204586 SCOL 139 124/2006/IP MA 600001204609 AG.-MEN/ACODEP CED CPF BNDA-SEGOU 0 0 0 0 AGETIER-ON/RECRUT AT BNDA-SEGOU 0 0 0 0 140 125/2006/IP ON 600001204632 GESTION EAU AGETIER-ON/ 1200HA CASIER BNDA-SEGOU 400 000 000 0 0 400 000 000 141 127/2006/IP ON 600001204613 NIARO AGETIER-ON/RECRUT AT BNDA-SEGOU 0 0 0 0 142 129/2006/IP CRAS 600001204701 INTERNAT AG-MATCL/C.ET REH BNDA-SEGOU 0 0 0 0 143 131/2006/IP MATCL 600001204718 INF.TUTEL.06 AG.-IER ACHEV CLÖTURE BNDA-SEGOU 0 0 0 0 144 133/2006/IP IER 600001204739 BAT AD AG.-IER CON LAB ALIM BNDA-SEGOU 0 0 0 0 145 134/2006/IP IER 600001204741 SOTUBA AGETIER-MA/ 5 FORAGES DU BNDA-SEGOU 0 0 0 0 146 136/2006/IP MA 600001204754 PDIAM AGETIER-ON/ ACHEV BAT BNDA-SEGOU 0 0 0 0 147 138/2006/IP MA 600001204802 DAYE H K TOTAL CONVENTIONS 1 851 778 619 314 076 585 299 234 499 6 256 619 554 TOTAL GENERAL 2 420 510 109 340 594 244 344 172 880 6 806 930 322

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 17/52

III.5 – Performances

III.5.1 – Délai moyen de paiement

Il représente le nombre de jours écoulés entre le dépôt d’une facture ou d’un décompte, et la date de règlement. Au delà de 15 jours, le délai est considéré comme excessif.

Tableau 9 : Evolution du délai moyen de paiement sur le 1er semestre 2006.

En nbre de jours Janvier Février Mars Avril Mai Juin Moyenne du mois 21 16 07 05 26 20 Moyenne du semestre 16

Cette valeur ne reflète pas les potentialités réelles de l’Agence qui est à mesure de faire mieux si les comptes des projets n’enregistraient pas de ruptures fréquentes et prolongées de fonds. Des délais d’une, voire plusieurs centaines de jours ont été enregistrés sur les conventions suivantes : 096/2005/IP, 098/2005/IP, 107/2005/IP.

Graphe 1 : Evolution du délai moyen de paiement sur le 1er semestre 2006.

Evolution du délai moyen de paiement sur le 1er semestre 2006

30

25

20

15

10 Nbre de jours 5

0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Mois

III.5.2 – Ratio de fonctionnement

Il se mesure à travers le rapport (charges de fonctionnement + amortissements) / Réalisations en génie civil, et permet de savoir si la norme de 5% qui correspond au taux d’honoraire est respectée. Plus ce ratio est faible, plus la structure est financièrement performante ; la valeur 5% équivaut à l’équilibre.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 18/52

Graphe 2 : Evolution du ratio de fonctionnement sur le 1er semestre 2006.

Evolution du ratio de fonctionnement sur le 1er semestre 2006

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0% Janvier Février Mars Avril Mai Juin Périodes Prévision Réalisation

La moyenne semestrielle prévue pour ce ratio était de 4,1%, la valeur de cet indicateur à la date du 30/06/2006 est de 4,6%. L’Agence aurait pu mieux faire, si les comptes des projets n’enregistraient pas de fréquentes ruptures de fonds, qui, sont souvent très prolongées (voir plus haut, liste de certaines conventions en retard de paiement).

III.5.3 - Délai de passation des marchés

C’est le nombre de jours écoulés entre la date de diffusion de l’avis d’appel d’offres et celle de non- objection de la commission de marchés (adjudication). Le délai moyen calculé sur le 1er semestre 2006 est de : 47 jours

Ce délai qui renferme le temps de constitution des offres par les prestataires (3 à 4 semaines en moyenne) illustre la diligence avec laquelle l’agence procède au dépouillement et à l’attribution des marchés et contrats.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 19/52

IV – GESTION TECHNIQUE

IV.1– Passation des marchés

La passation des marchés et leur suivi constituent l’activité principale et la plus sensible de l’Agence. Dans un souci de transparence et d’efficacité, celle-ci a adopté en la matière un ensemble de procédures identiques pour l’essentiel à celles de la Banque Mondiale. Nous retrouvons ainsi la Commission d’ouverture, dont le rôle est de procéder à l’ouverture des offres en séance publique, et de dresser le PV d’ouverture ; la Commission d’analyse qui analyse, évalue et classe les offres. Elle émet un rapport qui est soumis à la Commission des marchés. Celle-ci procède, en séance plénière, à une appréciation des éléments du rapport d’évaluation et, l’adopte ou recommande à la Commission d’analyse d’y apporter des amendements. Il faut enfin signaler qu’une même personne ne peut être à la fois membre de ces deux dernières Commissions.

IV.2 – Exécution des conventions

IV.2.1 – Appels d’offres, Consultations et manifestations d’intérêts

L’évolution des Appels d’offres, Consultations et manifestations d’intérêts sur les quatre années d’activités est donnée dans le tableau suivant.

Tableau 10 : Evolution des Appels à la concurrence lancés par l’AGETIER

Cumul au 1er semestre 06 Cumul 31/12/05 Manifestation d'intérêts 13 0 13 Consultations Etudes et Suivi 169 24 193 Appels d'offres Travaux et Fournitures 284 54 338 TOTAL 466 78 544

IV.2.2 – Signatures de contrats

Tableau 11 : Evolution du nombre de contrats et marchés.

Mts en milliards F CFA Cumul au 31/12/05 1er semestre 2006 Cumul Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Etudes 102 2,55717 0,434 119 2,991 Suivi 149 1,50018 0,206 167 1,706 Contrôle 2 0,020 0 2 0,02

Travaux, fournitures et autres 532 48,531 81 7,477 613 56,008 TOTAL3 785 52,608116 8,117 901 60,725

3 Y compris les contrats et marchés passés pour le compte propre de l’Agence. AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 20/52

IV.2.3 – Point d’exécution des conventions

Convention n° 001/2001/IP (Construction de diverses infrastructures dans diverses localités du Mali) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement à part l’adduction d’eau sommaire de Guiré, et le Barrage de Pissasso. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 002/2001/IP (Construction d’écoles dans les régions de Kayes et Mopti) Toutes les 15 écoles (3 salles de classe, 1 bureau – magasin et 1 bloc de 3 latrines) ont été définitivement réceptionnées. Le rapport de fin de convention a été élaboré, et transmis au Maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique est de 100%.

Convention n° 003/2001/C (Construction d’écoles dans 4 villages de Tonka) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport final a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage et au bailleur (FCD). Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention n° 004/2001/C (Réaménagement du CSCOM de Sampara) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement depuis le 14 novembre 2003. Le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention n° 005/2001/IP (Réhabilitation et construction de bâtiments administratifs dans diverses régions du Mali) Tous les travaux sont terminés et ont été réceptionnés. Le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 006/2001/IP (Réhabilitation du Lycée de Tombouctou) Tous les travaux, objet de cette convention sont terminés et ont été définitivement réceptionnés. L’exécution de cette convention a rencontré d’énormes difficultés, suite au retard dans la mise à disposition des fonds. Les demandes de fonds adressées au maître d’ouvrage ont passé plusieurs années, après la fin des travaux, avant d’être réglées. Le taux d’exécution est de 100 %.

Convention n°007/2001/C (Construction d’un Centre Multiservices de Formation professionnelle à Koulikoro) Les travaux de bâtiment ont été réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention est déjà élaboré et envoyé au Maître d’ouvrage. Taux d’exécution de la convention : 100 %

Convention n° 008/2001/IP (Aménagement de la plaine hors casier de Dia) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au Maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique de la convention est de 100%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 21/52

Convention 009/2001/IP (Construction et réhabilitation des bureaux de la préfecture de Youwarou) Les réceptions provisoire et définitive ont été faites le 11 mars 2004, et le 3 mai 2005 respectivement. Les travaux d’un avenant pour les escaliers d’accès à la terrasse et les plomberies ont été réalisés sur les pénalités appliquées à l’Entreprise pour le retard accusé sur le délai contractuel. Suite à la réception provisoire, la nécessité de l’étanchéité sur la terrasse a été soulignée par la commission de réception. Une consultation restreinte a été lancée pour les travaux d’étanchéité suite à la défaillance de l’entreprise ESOGEC. L’entreprise CONSOLETANCH a été retenue pour l’exécution desdits travaux, et la réception définitive a eu lieu le 03 mai 2005. Le taux d’exécution est de 100 %

Convention 010/2001/IP (Réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL à Ségou, Tombouctou, Gao et Bamako) La convention N° 10 portait initialement sur les travaux de réhabilitation de la résidence du Haut Commissaire de Ségou, la réhabilitation de l’Inspection du MATCL et la réhabilitation de la résidence du Préfet de Bourem. Ces travaux initiaux sont terminés et le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au Maître d’ouvrage. Sur demande de ce dernier, le reliquat a été affecté à d’autres travaux. Dans ce cadre, un marché relatif à la réhabilitation des résidences des membres du Cabinet du Gouverneur de Mopti a été exécuté. Au cours du mois de décembre 2004, un avenant pour la prise en compte des travaux d’électricité du marché relatif à l’exécution des travaux de réhabilitation des résidences des membres du Cabinet du Gouverneur de Mopti a été autorisé. Les bénéficiaires ont sollicité le carrelage des résidences plutôt que l’exécution de nouvelles latrines. La sollicitation des bénéficiaires a été prise en compte. Tous ces travaux supplémentaires ont été exécutés et réceptionnés le 18/03/05. Par ailleurs, un avenant à la convention pour déduire le montant réservé à la région de Tombouctou et le transfert du reliquat de la convention sur la convention n°37 a été signé le 14/12/04. Le taux d’exécution est de 100 %.

Convention 011/2002/IP (Construction d’écoles dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao) Tous les chantiers ont été réceptionnés et mis à la disposition des bénéficiaires. Cette convention est à l’image de la convention n°002/2001/IP. Le rapport de fin de convention a été élaboré et envoyé au Maître d’ouvrage. Taux d’exécution de la convention : 100 %

Convention 012 (Construction de 7 CAP et 4 IFM dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) - Les travaux relatifs aux CAPs de Kayes, Fana, Markala, M’Pessoba, Niéna, Koumantou et Kita. sont terminés. - Le marché de fourniture des groupes électrogènes des CAPs de Kita, Koumantou, Niéna et M’Pessoba est terminé. - Le marché de fourniture d’un système d’alimentation solaire pour chacun des CAPs de Kita, Koumantou, Niéna et M’Pessoba est terminé. - Le marché des forages des CAPs de Kita, Fana, Koumantou, Niéna et M’Pessoba est terminé. - Les marchés relatifs à la construction des IFMs (phase I) sont terminés. - Les marchés relatifs à la fourniture de mobiliers de bureaux pour les CAPs sont terminés, de même que les mobiliers des CAPs de Niéna, Koumantou et Markala.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 22/52

- Les marchés relatifs à la fourniture de mobiliers de bureaux, de salles de classe et des lits sont terminés. - Les marchés relatifs à la fourniture de mobiliers de salles de classe et des lits pour les travaux complémentaires des IFMs sont terminés. - Le marché de fourniture des groupes électrogènes aux IFMs de Nara, Tominian et Koro est terminé. - Le marché relatif au branchement de l’IFM de Sikasso à la moyenne tension est terminé. - Les marchés relatifs aux travaux de construction des blocs de latrines dans les IFMs ont été réceptionnés. Tous les travaux ont été définitivement réceptionnés, et le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution de la convention est de 100 %.

Convention 013/2002/IP (Projet de création des villages de Komola et Zanfina) Tous les 12 marchés de cette convention sont entièrement exécutés. Ces marchés comprennent : 8 lots de maisons d’habitation, 2 lots d’infrastructures collectives, 1 lot pour l’Adduction d’eau potable et l’électrification rurale des villages, et un dernier lot pour le VRD des sites. Les travaux ont été réceptionnés définitivement. Taux d’exécution de la convention : 100 %

Convention 014/2002/IP (Construction, réhabilitation et reconstruction d’infrastructures scolaires dans les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou) Pour les constructions et reconstructions, les réceptions définitives des travaux sont en cours. Les travaux des écoles additives aux constructions neuves ont été provisoirement réceptionnés Les travaux des écoles sur le reliquat de fonds sont terminés pour 6 lots sur 7 et les réceptions provisoires programmées. Pour le lot 7 dans l’Académie de Kayes, les travaux sont au stade de la finition (peinture). Le taux d’exécution est de 98 %.

Convention 015/2002/IP (Entretien Courant et pluriannuel des routes – exercice 2002) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport final a été élaboré et transmis à la DNR et à l’Autorité Routière. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 016/2002/IP (Construction et équipement de 2 amphithéâtres à Bamako) Cette convention est en stand by pour manque de financement.

Convention 017 (Réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL exercice 2002) ™ Région de Kayes Le marché relatif à la réhabilitation et construction du Pied-à-terre Présidentiel du H.C de Kayes est terminé et réceptionné. ™ Région de Koulikoro

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 23/52

Un marché relatif à la réhabilitation des bureaux et annexes du Sou-Préfet de Nossombougou est terminé et réceptionné. Il en est de même pour l’avenant relatif aux travaux de réalisation de la fosse septique, et la fourniture et pose d’appareils sanitaires. ™ Région de Sikasso Le marché portant sur la réhabilitation des bureaux, logement et annexes du Sous-Préfet de Manankoro est terminé et réceptionné. ™ Région de Ségou La région de Ségou a bénéficié dans le cadre de cette convention, de deux marchés, entièrement exécutés. Il s’agit de la réhabilitation de la résidence du Préfet de San, et celle du logement du Directeur de Cabinet du Haut Commissariat de Ségou. ™ Région de Mopti Un marché relatif à la construction de la clôture du HC de Mopti est terminé et réceptionné. Un deuxième marché relatif à la construction du logement du Sous-Préfet de Ségué cercle de Bankass est terminé et réceptionné. Le marché relatif à la réhabilitation des bureaux et logement du Sous- Préfet de Sofara est terminé et réceptionné ; Le marché relatif à la construction de la résidence du Préfet-Adjoint de Douentza est terminé et réceptionné; Le marché relatif à la réhabilitation de la résidence du Préfet de Douentza a été reporté sur la convention n°037 suite au vœu exprimé par le bénéficiaire de procéder à une construction neuve au lieu d’une réhabilitation. Un marché relatif à la construction du logement du Sous-Préfet de Dogo a été exécuté sur le reliquat de la convention. ™ Région de Tombouctou Le marché relatif à la construction du logement du conseiller aux affaires administratives et juridiques du Haut Commissaire de Tombouctou est terminé et réceptionné. ™ Région de Gao Deux marchés relatifs à la réhabilitation des bureaux et annexes et construction de la clôture du cercle de Gao et, la réhabilitation du bâtiment principal, des annexes et de la construction du mur de clôture de la résidence du Préfet de Gao sont terminés. La levée des réserves des travaux de réhabilitation des bureaux du Cercle de Gao a été faite par l’entreprise Salif Bagayoko après le refus de l’entreprise Kati Génie Civil de s’exécuter. Le rapport de fin de convention est élaboré. Le niveau d’exécution physique global des travaux initiaux est de 100%

Conventions n° 018/2002/IP et 051/2003/IP (Construction de la Cour d’Appel de Bamako à BOLLE) La première pierre a été posée par le Président de la République le 11/11/03. L’OS a été donné à l’entreprise à compter du 09 /12/03 pour un délai de 8 mois. Un problème foncier est apparu sur le site empêchant le démarrage des travaux. Un décret a mis le site à la disposition du projet de construction de la Cour d’Appel de Bamako. L’autorisation de construire a été obtenue le 7/07/04. Les travaux ont démarré le 22/11/04 suite à la correspondance N°0574/MJ-SG du 27 /10/04 qui, par ailleurs, demande de garder le bâtiment existant. Les travaux de construction sont terminés et la réception provisoire a eu lieu le 22 octobre 2005. La réception provisoire des équipements a eu lieu le 23 novembre 2005. Un avenant à la convention 018/2002/IP a été signé pour la prise en charge des travaux supplémentaires et des équipements dont les budgets des deux conventions n'ont pas pus supportés. L’Agence est dans l’attente des fonds de cet avenant pour le règlement des décomptes des prestataires. Il faut noter que ce joyau architectural a été inauguré le 05 novembre 2005 par le Président de la République. Le taux d’exécution est de 100%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 24/52

Convention 019/2002/IP (Travaux confortatifs des plaines de Daye et Hamadja) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés. Le rapport de fin de convention a également été élaboré. Le niveau d’exécution physique est de 100%.

Convention 020/2002/IP (Travaux complémentaires de réhabilitation du Lycée de Tombouctou) L'ordre de service a été notifié à compter du 17/05/04 aux 3 entreprises attributaires des travaux (Lahidou: lot1, ETAUR:lot2 et EMMK: lot 3) et au groupement de cabinets d’architecture chargés du suivi (CKA/SPAD) pour un délai de 120 jours et la mise à disposition des sites aux entreprises a eu lieu le 27/05/04. Tous les travaux sont terminés, et réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 021/2002/IP (Construction du Siège de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille de Mopti) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés. Le reliquat de fonds sur cette convention a été utilisé pour le branchement en eau et électricité du bâtiment. Le rapport de fin de convention a été élaboré et envoyé au Maître d’ouvrage. Le taux d’exécution est de 100%.

Convention 022/2002/IP (Construction de bureaux logement pour le compte de la DRCN de Mopti et de bureaux pour la DRCN de Kidal) Tous les travaux de cette convention sont terminés, et ont été réceptionnés. Le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution de la convention est de 100 %.

Convention 023/2002/IP (Réalisation de puisards à Tombouctou et Gao pour la DNACPN) Pour raison de disponibilité budgétaire, seuls les puisards de Gao ont été retenus. Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au Maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention N° 024/2003/IP (Construction et Réhabilitation d’Infrastructures Sanitaires dans la région de Sikasso : SANTE IV) Un Consultant a été commis pour faire le diagnostic des CSComs et CSRéfs à réhabiliter. Le rapport final du Consultant a été transmis au Maître d’ouvrage pour attribution. Suite à l’évaluation des offres des Consultants, le rapport d’évaluation a été transmis le 08 mars 2005 par l’AGETIER à la Direction Régionale de la Santé de Sikasso pour transmission à la BAD pour avis de non-objection. Une mission conjointe Ministère de la Santé (représenté par la Cellule d’Exécution du Projet à Sikasso), et les deux Agences (AGETIER et AGETIPE) a été à Tunis pour le suivi des différents rapports d’évaluation des Consultants. L’AGETIER a reçu la non-objection de la BAD sur le rapport d’évaluation le 23 mars 2005. Suite à la non-objection de la BAD, les contrats d’études et de suivi ont été signés le 05 avril 2005 avec le Bureau STUDI INTERNATIONAL retenu à l’évaluation des offres. L’ordre de service pour commencer les études a été donné a compter du 08 avril 2005.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 25/52

La réunion de validation de l’APS avec les bénéficiaires pour les CSCOM, la DRDSES, les SDSES et l’EIPC a eu lieu à Sikasso le 13 juin 2005. Suite à l’analyse de l’APS, l’estimation du Consultant dépasse largement le budget. Ceci, pour deux raisons fondamentales : - En lieu et place des réhabilitations pour les CSCOM, il a été décidé de faire de nouvelles constructions. - De la variante mono bloc des CSCOM, il a été décidé de faire des CSCOM en deux blocs (dispensaire et maternité). Le rapport de l’APS des CSRéf a été déposé par le bureau STUDI INTERNATIONAL le 14 septembre 2005 dont copies ont été transmises à la Direction Régionale de Sikasso pour attribution et pour transmission à la BAD. Une réunion sur l’examen des dossiers d’APS suite au dépassement du budget a eu lieu le 06 septembre 2005 au Ministère de la Santé. Les conclusions de cette réunion sont attendues pour poursuivre les études des infrastructures dont l’Agence a la charge. L’AGETIER a reçu le 19/10/05 par bordereau d’envoi N° 0962/MS-DRS-SIK l’Aide mémoire de la mission du Ministère de la Santé à l’Agence temporaire de la relocation du groupe de la Banque Africaine de Développement du 09 au 13 octobre 2005 à Tunis. La BAD a recommandé la poursuite des études architecturales et techniques des structures relevant de la convention de l’AGETIER et l’appel d’offres pour les infrastructures retenues ne pourrait être lancé qu’après l’adjudication du contrat des travaux de construction de l’hôpital. C’est ainsi qu’une séance de travail a eu lieu du 29/11/05 au 02/12/05 avec la Direction Régionale de la Santé de Sikasso et la CEPRIS dans la salle de réunion de l’AGETIER à Ségou sur l’analyse de l’APS des CSRéfs et l’APD des CSComs, DRDSES, SDSES et EIPC. Les rapports d’analyse de l’APS des CSRéfs et l’APD des CSComs, DRDSES, SDSES et EIPC ont été transmis à la Direction Régionale de la Santé de Sikasso le 02/12/05 pour transmission à la BAD.Ces rapports ont été également transmis au Consultant STUDI INTERNATIONAL le 06/12/05 pour prise en comptes des observations formulées. Il faut noter que le Consultant est tenu par l’avis de BAD pour finaliser les dossiers. L’avis de non objection de la BAD sur le DAO pour l'aménagement des locaux de la CEP a été obtenu le 28 juillet 2005. Le DAO a été lancé à compter du 09 septembre 2005 et l’ouverture des offres a eu lieu le 25 octobre 2005. Le rapport d’évaluation des offres a été envoyé à la Direction Régionale de la Santé de Sikasso le 05 novembre 2005 pour transmission à la BAD pour avis de non objection. La suite est attendue. Le taux d’exécution est de 8 %.

Convention 025/2002/IP (Construction du Siège de la DRACPN de Ségou pour le compte de la DNACPN) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au Maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 026/2002/IP (Réhabilitation et aménagement de collecteurs à Sikasso et Ségou pour le compte de la DNACPN) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 027/2002/IP (Réalisation de puisards à Kayes et Koulikoro pour le compte de la DNACPN) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 26/52

Convention 028/2002/IP (Construction de la clôture des sites des pesticides obsolètes à Kayes et Yélimané pour le compte de la DNACPN) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 029/2002/IP (Elaboration des plans d'aménagement et de gestion des forêts classées de Tienfala, Kangaba, Djidiéni, Bossofala, Keninkou et Néguéla pour le compte de la DNCN) L’atelier de validation des plans d’aménagement et de gestion des 6 forêts a eu lieu le 29 juin 2004 à Koulikoro. Les observations des différents participants sur le rapport d’études ont été notifiées au consultant pour prise en compte. A la sortie de l’atelier, la DNCN a donné son avis de non objection pour engager le reliquat des fonds dans l’organisation des journées de restitution des plans d’aménagement et de gestion (PA et PG) aux populations riveraines des 6 forêts classées. Les ateliers de restitution se sont tenus à Neguela, Bossofala, Tyenfala et Keninkou. Le taux d’exécution de la convention est de 100 %.

Convention 030/2003/IP (Entretien Courant des routes – exercice 2003) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport final a été élaboré et transmis à la DNR et à l’Autorité Routière. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 031/2003/IP (Etude pour rentabiliser l’amélioration des infrastructures rurales et faciliter l’accès des groupes vulnérables (femmes en particulier) à la terre dans les petits périmètres irrigués) Après la prise en compte des observations formulées sur le rapport provisoire, le consultant SERNES a fourni la version électronique corrigée qui a été transmise à la DNAER pour analyse en attendant la tenue de l’atelier de validation. Un avenant a été signé au contrat du consultant pour la prise en charge de l’organisation de l’atelier de validation de l’étude. Après la tenue de l’atelier de validation le 14/12/2004 à Sévaré, le consultant a fourni la version finale du rapport prenant en compte les observations formulées lors de l’atelier. Cette version du rapport a été ventilée à tous les partenaires. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 032/2003/IP (Travaux d’achèvement du siège des DRPFEF de Sikasso, Mopti et Ségou et, commencement de la construction de celui de Tombouctou ) Tous les travaux (initiaux et supplémentaires) sont terminés et réceptionnés. Le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

Convention 033/2003/IP (Construction de cinq sites informatiques dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) Les travaux, initiaux et supplémentaires (avenants), sont terminés et ont été réceptionnés sur tous les chantiers. Un avenant à la convention, pour transférer le reliquat sur la convention n°37 a été signé le 14/12/04. Le rapport de fin de convention a été élaboré, et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 27/52

Convention n° 034/2003/C (Construction et équipement d’infrastructures scolaires à Dalilu pour le compte de la commune de San) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Les mobiliers ont été livrés et réceptionnés. Le rapport de fin de convention a été élaboré et adressé au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

Convention n° 035/2003/C (Construction et équipement d’infrastructures scolaires dans la localité de Somo pour le compte de la commune rurale de Somo) Idem pour convention n°034/2003/C

Convention n° 036/2003/C (Construction et équipement d’infrastructures scolaires à Diarrani pour le compte de la commune rurale de Séré) Idem pour convention n°034/2003/C

Convention 037/2003/IP (Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao) ™ Région de Kayes Le marché pour la réhabilitation des résidences du Haut commissaire et du Directeur de Cabinet du Haut commissaire de Kayes est terminé et réceptionné. ™ Région de Koulikoro Un marché relatif à la réhabilitation des bureaux et annexes du Sou-Préfet de Didiéni est terminé et réceptionné ; Le marché relatif à la réhabilitation des logements des membres du cabinet du Gouverneur de Koulikoro est terminé. ™ Région de Sikasso Un marché relatif à la réhabilitation des bureaux, logement et annexes du Sous-Préfet de Kadiana est terminé et réceptionné; Le marché relatif aux travaux de réhabilitation des bureaux et résidence du Sous-Préfet de Fourou est terminé et réceptionné. ™ Région de Ségou Le marché relatif à la réhabilitation du logement du Préfet de Ségou est terminé et réceptionné. ™ Région de Mopti Le marché relatif à la construction de la résidence du Sous-Préfet de Dogo a été transféré sur la convention n°17. S’agissant du marché relatif à la construction du logement du Préfet de Douentza, il est terminé et réceptionné. ™ Région de Tombouctou Un marché relatif à la construction du logement du Sous-Préfet d’Agouni était arrêté à cause d’un problème d’approvisionnement en eau dans la localité. Le chantier a timidement repris. ™ Région de Gao Un marché relatif à la construction du mur de clôture et un garage pour cinq véhicules à la résidence du Gouverneur de Gao et la réhabilitation de la résidence de son Directeur de cabinet a été suspendu. Le reliquat des fonds, obtenu après avoir dressé la situation contradictoire des travaux, a été transféré au Gouvernorat de Gao pour gestion. Le taux d’exécution global est de 98%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 28/52

Convention 038/2003/IP (Construction et équipement d’infrastructures scolaires dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal) Tous les marchés (travaux et équipements) ont été réceptionnés. 54 salles de classes ont été construites et équipées dans le cadre de cette convention. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

Convention 039/2003/IP (Construction de panneaux de délimitation des frontières entre régions et cercles sur routes nationales) ¾ la réception provisoire a eu lieu du 21 au 23/07/04 sur les sites de Kayes (entre Djidieni et Diema), Koulikoro (entre Sotuba et Moribabougou), Sikasso (entre Keleya et Welessebougou), Mopti (entre Ouan et Djenné) et Bamako (entre Sotuba et Moribabougou); ¾ les travaux du panneau situé entre Bla et Koutiala sont terminés et la réception provisoire a été faite le 25/10/04. ¾ Nous attendons la suite réservée à nos lettres adressées aux Gouverneurs des régions du nord, demandant les renseignements sur les emplacements exacts des 3 panneaux, avant de notifier la reprise des travaux au bureau et l’entreprise sur les sites de Tombouctou (entre Hombori et Gossi), Gao (entre Gossi et Gao) et Kidal (entre Gao et Anefis) ; ¾ Un avenant a été établi au marché pour prendre en compte les dépenses engagées pour l’installation et le repli de chantier après la suspension des travaux entre Bla et Koutiala. ¾ Un autre avenant a été signé pour la reprise des inscriptions en matériaux fluorescents. Ce travail a été exécuté pour les panneaux terminés. Le taux d’exécution physique est de 70 %.

Convention 040/2003/IP (Travaux de construction de centres d’auto promotion des femmes à Kigna, Fourou, Soungounba, Cinzana Gare, Yirimadio et Faraba Gnafala) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés, le rapport de fin de convention a été établi et envoyé au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique est de 100%.

Convention 041/2003/IP (Etudes d’aménagement ou de réhabilitation des périmètres irrigués villageois des régions de Mopti, Gao et Tombouctou) Suite à l’attribution des contrats (1er groupage), il s’est dégagé un reliquat substantiel, qui a été affecté au financement des études pour d’autres superficies (2ème groupage), sur décision du maître d’ouvrage. Les études sont terminées pour le 1er groupage ; et ont servi au lancement des DAO. S’agissant du 2ème groupage, l’OS de démarrer les études a été notifié aux trois consultants sélectionnés à compter du 01/03/2005 pour un délai de 3 mois. Les versions finales des APD et des DAO ont été fournies par les bureaux à savoir : - le groupement SOFRECO/HND pour la région de Mopti;

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 29/52

- Hydro-Pacte pour la région de Tombouctou; - SETADE pour la région de Gao.

La non objection de l’IDA est attendue sur le projet d’avenant qui prend en compte le dépassement du budget de 13 millions F CFA, suite à l’attribution des contrats d’études du second groupage. Le taux d’exécution est de 100 %.

Convention 042/2003/IP (Travaux d’aménagement du partiteur KL4 dans la zone ON) Cette convention a porté sur l’aménagement de 347 ha dans la zone Office du Niger. Le suivi des travaux a été assuré par le bureau d’études BETICO, et les travaux ont été exécutés par l’entreprise COVEC. Le montant d’attribution des travaux dépassant largement le budget initial, un réajustement du montant du marché s’est avéré nécessaire avec l’entreprise pour rentrer dans le budget disponible, lors d’une séance de négociation. Les travaux ont accusé un retard compte tenu du temps mis par les intervenants pour cadrer des quantités à l’enveloppe allouée. Par ailleurs le bailleurs de fonds (l’USAID) a accordé 6 800 000 FCFA pour la prise en charge du suivi complémentaire des travaux. Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés définitivement. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

Convention 043/2003/IP (Travaux d’aménagement d’un périmètre de test variétal de 30 ha pour le projet sucrier de Markala) La STD a exécuté les travaux à hauteur de 66 929 234 F.CFA. Après la résiliation du marché de STD, les travaux restants ont été exécutés par AGROPEX pour un montant de 41 304 800 F.CFA et la réception définitive a eu lieu le 15/04/05. A l'issu de la visite ministérielle conjointe du 21/05/04 il a été décidé de signer un marché d'un montant de 10 196 490 F CFA avec SUKALA-SA pour procéder à la finition du planage des parcelles et un avenant pour le suivi complémentaire a été signé avec le bureau Bombei pour un montant de 350 000 F CFA. Ces travaux sont également terminés et réceptionnés. Le taux d’exécution physique est de 100 %.

Convention 044/2003/IP (Elaboration d’un rapport sur la revue des projets et programmes du MAEP et organisation d’un atelier de validation) Cette étude est terminée. L’atelier s’est tenu du 23 au 26 février 2004 à Sélingué. Le rapport d’études est fourni. Le taux d’exécution physique est de 100 %

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 30/52

Convention 045/2003/IP (Travaux confortatifs des plaines de Daye et Hamadja – Phase II) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution physique est de 100%

Convention 046/2003/IP (Travaux complémentaires à la construction de 4 IFM dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. A la demande du maître d’ouvrage, des latrines ont été réalisées au sein de chaque IFM. Ce financement a été assuré par la convention n°12. Le taux d’exécution physique des travaux est de 100 %.

Convention 047/2003/IP (Construction et équipement de deux jardins d’enfants dans les localités de Yirimadio et Soukala) - les travaux de construction des jardins d’enfants de Yirimadio et de Sukala sont terminés et réceptionnés définitivement. - La confection des mobiliers est terminée, et tous les mobiliers ont été réceptionnés. - L’O.S. de démarrage des travaux pour la réalisation d’un forage équipé d’une pompe manuelle au sein du jardin d’enfants de Sukala a été notifié à l’Entreprise à compter du 13 juin 2005. - L’essai de pompage a révélé un débit important, il a alors été décidé par le maître d’ouvrage, de remplacer la pompe manuelle par un château d’eau de 2 m3. A cet effet, l’Agence a procédé à une consultation restreinte de 4 entreprises à la suite de laquelle une entreprise a été choisie. L’O.S. pour le démarrage de ces travaux lui a été notifié à compter du 14/11/05 pour un délai de 30 jours. La réception provisoire a été prononcée le 07/02/2006. Le taux global de réalisation de la convention est de 100%.

Convention 048/2003/IP (Réhabilitation du logement et annexes du Préfet de Kolondiéba) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le taux d’exécution physique est de 100%.

Convention N° 049/2003/IP Travaux d’extension, d’aménagement et d’équipement de la Faculté des lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH) à Bamako. Les travaux des lots 1 (Construction d’une cantine et trois parkings), 2 (Aménagements d’espaces) et 3 (Escaliers d’accès) sont terminés et les réceptions provisoires sont faites. Pour le lot 4 (les mobiliers), une réception partielle a été faite (70% des mobiliers livrés). La réception provisoire de ces mobiliers n’est pas encore faite suite à une correspondance envoyée par le Rectorat à l’AGETIER mettant en cause les normes du mobilier. L’AGETIER a demandé au Rectorat de définir les normes qui ne sont pas respectées. La suite est toujours attendue et le fournisseur est pénalisé par les conditions du contrat (caution de bonne fin non libérée)

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 31/52

Les travaux des avenants aux marchés des entreprises sur le reliquat des fonds sont terminés et réceptionnés. Un avenant à la convention a été signé le 05 septembre 2005. Un contrat de suivi a été négocié avec le Bureau AUE pour le suivi des travaux de l’Avenant dont il est le Maître d’œuvre. L’OS a été donné à l’entreprise à compter du 27 mars 2006 pour un délai d’exécution de 120 jours. Les travaux sont à la finition (peinture). Le taux d’exécution est de 95%.

Convention 050/2003/IP (Recrutement d’un Consultant pour l’inventaire exhaustif du petit matériel agricole) Suite à la non objection (NO) de l'IDA sur la Demande de Propositions (DP) en date du 22/01/04, le lancement a été fait le 27/01/04 et le dépôt des propositions a eu lieu le 26/02/04. Le rapport d'évaluation technique a été transmis à l'IDA le 15/03/04 pour la NO. L'IDA a donné sa non- objection sur le rapport d'évaluation technique le 01/06/04.L'ouverture des offres financière a eu lieu le 07/06/04.Le rapport d'évaluation financière a été transmis à l'IDA le 11/06/04 pour la NO. La NO de l'IDA a été obtenue le 14/06/04 sur le rapport d'évaluation financière. Le projet de contrat négocié avec le consultant HND a été envoyé le 25 juin 2004 à l’IDA pour avis de non-objection, cet avis est tombé le 07/12/2004. Le contrat du consultant a été signé le 22/12/2004 et l'OS a été notifié à compter du 23/12/2004 pour un délai de 6 mois. Le consultant a fourni la version définitive du rapport d’études qui a été validée le 26/05/2005 à la DNGR. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 052/2003/IP (Construction de deux CED dans le cercle de Kati ; et de deux CED, de deux dortoirs, de la clôture et de deux latrines dans le cercle de Dioila) Les travaux ont démarré le 11 mars 2004. Ils ont été arrêtés le 12 avril 2004 avec un taux d’avancement de 30% car le compte du projet n’était toujours pas alimenté pour pouvoir payer les avances de démarrage demandées par les entreprises. C’est à la date du 08 juillet 2004 que ce problème a été dénoué avec l’alimentation du compte du projet ; aussitôt le redémarrage des travaux a été ordonné pour le 09 juillet 2004 pour un délai de 30 jours. Tous les travaux sont définitivement réceptionnés. Le taux global d’exécution de cette convention est de 100%.

Convention 054/2003/IP (Recrutement de Consultants dans le cadre du PCDA) Après avoir recruté beaucoup de Consultants pour les études de la phase préparatoire, l’Agence a continué avec les activités portant sur les conditions de mise en vigueur du crédit qui portent sur : - Le recrutement d’un auditeur externe pour le PCDA ; - Le recrutement d’un consultant pour l’élaboration du manuel de procédures financières et comptables du PCDA ; - Le recrutement du personnel pour la coordination du programme ; - Le recrutement des opérateurs privés devant gérer les composantes du programme Les trois premiers points sont entièrement exécutés, et la mise en vigueur officielle du PCDA est intervenue le 04 avril 2006. Pour ce qui est du recrutement des opérateurs privés, pour la composante 1, les offres ont été déposées le 20 mars 2006. L’évaluation est terminée, L’IDA a donné son avis favorable pour le choix du groupement SOFRECO/HND comme opérateur de la composante 1 pour la région de Sikasso. L’avis favorable est aussi acquis pour le choix du groupement SNC LAVALIN/ SETADE comme opérateur de la région de Koulikoro/Bamako. Les négociations des contrats ont été faites et les contrats sont en cours de préparation. Pour les régions de Ségou et Mopti, l’avis de l’IDA est attendu. Quant aux composantes 2 et 3 les consultations ont été lancées le 28 février 2006 et le dépôt des offres a été fait le 15 mai 2006. Les rapports d’évaluation ont été transmis à l’IDA pour avis de non objection.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 32/52

Convention n° 055/2003/IP (Réalisation de sous projets d’adduction d’eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou)

• Pour les 44 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine de la région de Sikasso(cercles de Koutiala et Yorosso), les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement. L’IDA a donné son avis de non objection pour la prise en charge du dépassement du montant du marché des travaux. • Pour les 69 forages productifs de la région de Kayes (cercle de Kayes), l’Entreprise a réalisé 109 forages dont 71 positifs et 62 productifs. Les travaux sont terminés et réceptionnés. La réception des pompes a été faite du 13 au 19/03/06. • Pour les 7 systèmes AES de la région de Sikasso, les travaux ont démarré le 10/05/06 pour un délai de 90 jours et sont en cours. • Pour les 10 systèmes AES de la région de Kayes, le DAO a été lancé le 20/03/06 et le dépôt des offres a eu lieu le 04/05/06. L’IDA a donné un avis de non - objection sur le rapport d’évaluation des travaux le 26/06/06 et les marchés sont en cours d’élaboration. • Le dossier d’appel d’offres pour la réhabilitation de 36 pompes à motricité humaine dans le cercle de Kayes a été transmis à l’IDA le 06/10/05. L’IDA a fait des commentaires sur le dossier le 26/06/06. Et les dispositions sont prises en ce sens. Compte tenu des nouvelles attributions, le taux d’exécution de la convention qui se situait autour de 90%, est ramené à 48%.

Convention 056/2003/IP (Programme d’entretien routier – exercice des travaux 2004) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention est en cours d’élaboration. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 057/2003/IP (Travaux de réhabilitation du périmètre de Kléla – Cercle de Sikasso) Les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le rapport de fin de convention a été élaboré et transmis au maître d’ouvrage. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 058/2003/IP (Travaux de réhabilitation des bureaux SLACAER de Kadiolo et Yorosso) Les travaux sont terminés et la réception définitive s’est déroulée du 10 au 11 novembre 2005. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 33/52

Convention 059/2004/IP (Recrutement d’un bureau d’études pour l’assistance technique à la DNACPN pour la mise en œuvre de la composante environnementale et sociale dans le cadre du PNIR) L’ordre de service a été notifié au consultant à compter du 15/11/04 et les études sont en cours. Deux rapports d’étapes ont été fournis par le consultant à l’issue de ses deux missions de terrain au Mali. Suite aux recommandations de la 8ème mission de supervision du PNIR, il a été demandé de ramener la durée des prestations à deux ans au lieu de cinq ans. Ainsi, le consultant a proposé un projet d'avenant le 24/01/05 avec un planning actualisé. Les commentaires ont été faits par l'Agence et transmis au consultant le 08/02/05.L'avenant a été signé le 01/03/05. La sensibilisation et la formation sont terminées pour les actions environnementales et sociales du PNIR. Le taux d’exécution de la convention est de 50%.

Convention 060/2003/IP (Travaux de réhabilitation de 236 anciens forages et construction d’une salle d’alphabétisation dans le Cercle de Kita) Les travaux en trois lots sont en cours. Il s’agit : lot 1 : « Développement et essai de pompage des forages » attribué à SETRA ; lot 2 « Maintenance des pompes » attribué à SETRA ; et lot 3 « Construction de plates forme » attribué à Group Intertechnica. Le démarrage des travaux a accusé du retard dû au fait que le compte du projet n’était pas alimenté. Tous les travaux sont terminés et réceptionnés. Le taux global d’exécution est de 100%.

Convention 061/2004/IP (Travaux de construction du siège de la DRPFEF de Kayes, de la clôture de la DRPFEF de Tombouctou, et d’achèvement de la DRPFEF de ségou) Trois lots de travaux ont été constitués pour cette convention : - Travaux de construction du siège de la DRPFEF de Kayes ; - Travaux d’amélioration de la DRPFEF de Ségou ;

- Travaux de construction du mur de clôture de la DRPFEF de Tombouctou Tous ces travaux ont démarré le l5 juin 2004 et sont réceptionnés. Le taux d’exécution physique est de 100%.

Convention 062/2004/IP (Travaux de construction de quatre centres d’auto promotion des femmes à Tombouctou, Faraba Gnafala, Yirimadio et Naréna) Tous les travaux sont terminés et réceptionnés Le taux global d’exécution est de 100%.

Conventions 063/2004/IP et 091/2005/IP (Travaux de construction d’écoles et CSCOM dans la zone d’intervention du PDRIK) La convention a été signée entre l’AGETIER et la DNAMR pour un montant de 207 000 000 F CFA entièrement financé par le budget national depuis le 26 février 2004. Ce montant ne pouvant pas couvrir les 691 980 159 FCFA des travaux et les 34 599 008 FCFA d’honoraires de l’Agence, une correspondance a été notifiée au PDRIK à travers la DNAMR. Ainsi, le PDRIK a entamé une négociation de financement du projet auprès de l’OPEP qui a abouti à un accord de financement. L’OPEP s’est engagé à financer les travaux et l’équipement des infrastructures pour un montant de 760 000 000 FCFA, qui fait l’objet de la nouvelle convention N° 091/2005/IP. Il faut rappeler que les contrats d’études et de suivi sont directement gérés par le maître d’ouvrage. Le fonds alloué au projet par le budget national (les 207 000 000 FCFA) serviront à financer le contrôle et la surveillance des travaux ainsi que les honoraires de l’AGETIER. L’ordre de service

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 34/52 pour démarrer les travaux a attendu près d’un (01) an après la signature des contrats, car le compte du projet n’était pas alimenté. La prestation de l’AGETIER porte sur l’exécution des travaux et l’équipement des infrastructures. Les travaux concernent la réalisation de dix (10) CSCOM et soixante trois (63) salles de classe repartis entre trente (30) localités de la zone d’intervention du PDRIK à KITA. Les travaux ont officiellement démarré le 12 avril 2005. Sur les 17 lots de travaux engagés (7 lots pour les écoles et 10 lots de CSCOM), il a été réceptionné 5 lots d’écoles et 6 lots de CSCOM. A la date du 30 juin 2006, Il ne reste qu’un seul site non terminé, il s’agit du CSCOM de Niantasso. Les autres sites sont terminés et les réceptions techniques faites. Taux d’exécution de la convention est de 95%

Convention N° 064/2004/IP Travaux de construction des Directions Régionales de la Jeunesse et des Sports de Mopti et de Tombouctou, et réhabilitation de la maison des jeunes de Bamako. L’ensemble des trois chantiers engagés dans le cadre de cette convention sont terminés et réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention N° 066/2004/IP Travaux d’aménagement des stades de compétions de la CAN Tous les travaux sont terminés, et réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 067/2004/IP (Programme d’entretien courant 2004 – Pistes OHVN) Tous les travaux se rapportant à cette convention sont terminés et réceptionnés définitivement. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention n° 068/2004/IP (Réalisation de sous projets d’adduction d’eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou) Compte tenu des nouvelles attributions, le taux d’exécution physique de la convention est de 39%.

• Le marché pour les travaux de réalisation de 72 forages productifs dans le cercle de Kadiolo a été signé le 27/09/2004, l’Entreprise a réalisé 47 forages dont 45 positifs. Les travaux sont toujours à l’arrêt pour le non- paiement de la contribution des bénéficiaires. Quarante (40) forages ont été équipés par des pompes à motricité humaine. Ces travaux ont été réceptionnés. • Les travaux de réalisation de 35 forages dont 30 forages productifs dans la zone Office du Niger sont terminés et réceptionnés. L’Entreprise a réalisé au total 33 forages tous positifs dont 30 équipés de pompes à motricité humaine. • Le marché pour les travaux de réalisation de 46 forages productifs dans les cercles de Kati et Kolokani a été signé le 22/12/04. L’Entreprise a réalisé 63 forages dont 45 productifs et 18 négatifs. 43 forages ont été équipés de pompes à motricité humaine. Ces travaux et équipements ont été réceptionnés provisoirement.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 35/52

• Le marché des travaux de réalisation de 50 forages productifs et de 5 piézomètres dans le cercle de Nara a été signé le 14/07/05 avec l’Entreprise. Le démarrage effectif des travaux a eu lieu le 28/12/05. Les travaux ont été perturbés suite au non renouvellement de l’Arrêté d’exonération du projet. Et les travaux sont présentement à l’arrêt compte tenu de l’installation de la saison hivernale et de l’indisponibilité d’une liste conséquente de localités à forer. Au total, dix sept (17) forages ont été réalisés dont onze (11) positifs. • Pour la fourniture et pose des 50 pompes à motricité humaine dans le cercle de Nara, le marché a été signé avec le fournisseur SETRA le 21/04/06. Le démarrage de ces travaux est lié au niveau d’avancement des travaux de forages (voir marché ci-avant). • Le marché pour les travaux de réalisation de 15 puits citernes dans la région de Sikasso a été signé le 05/10/05. La Direction Nationale de l’Hydraulique a demandé l’annulation du programme. • Le DAO pour la réhabilitation des 30 pompes et de 34 puits traditionnels de la région de Koulikoro a été lancé. Et le dépôt des offres a eu lieu le 04/05/06. L’IDA a donné un avis de non objection sur le rapport d’évaluation des travaux le 26/06/06 et les marchés sont en cours d’élaboration. • Le DAO pour la réalisation de 5 systèmes AES dans la région de Koulikoro a été transmis à l’IDA pour avis de non objection le 06/04/06. L’avis de non objection de l’IDA a été donné le 26/06/06. Le lancement est prévu pour le 10/07/06 et le dépôt des offres est prévu pour le 28/08/06. • Le DAO pour la réhabilitation de 100 puits traditionnels dans le cercle de Nara a été transmis à la Direction Nationale de l’Hydraulique pour commentaires. L’annulation du programme a été demandée par le maître d’ouvrage.

Il convient cependant de souligner que la contribution des bénéficiaires constitue un élément fondamental dans le respect des plannings prévisionnels. Certaines entreprises réclament d’ores et déjà, le paiement de leur période de démobilisation (stand-by).

Convention 069/2004/IP (Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL –exercice 2004) Au total 9 marchés sont signés dans le cadre de cette convention : 1- Travaux de construction des logements des Sous Préfets de Tambacara et Gogui : Les travaux sont à 95% d’exécution. La réception provisoire qui était prévue pour les 22 et 23/02/06 n’a pas pu être prononcé car il y avait beaucoup des réserves sur les bâtiments, dont la levée est en cours ; 2- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous Préfet de Oualia et des annexes au logement du Sous Préfet de Sadiola : les travaux sont à 85%. La réception provisoire de Sadiola qui était prévue pour le 24/02/06 n’a pas pu être prononcé car il y avait des réserves sur le bâtiment dont la levée est en cours. Quant à Oualia, les travaux sont au stade de la finition ; 3- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous Préfet de Siby : les travaux sont à 65 % d’exécution ; 4- Travaux de construction des bureaux et logement de l’ex arrondissement de Fakola : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 06/01/06 ; 5- Travaux de construction des bureaux et logements des Sous préfets de Nampala et Saye : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement les 25 et 26/02/06 ; 6- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous Préfet de Dioungani : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 17/03/06 ; 7- Travaux de construction du logement du Sous Préfet de Mondoro : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 19/01/06;

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 36/52

8- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous Préfet de Ouatagouna : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 16/03/06; 9- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous Préfet de Anderhamboucane : les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement le 19/01/06; Le taux d’avancement global de la convention est de 97%.

Convention 070/2004/IP (Projet de réaménagement des bureaux de la coordination de l’unité centrale de lutte contre les mouches tsé-tsé et les trypanosomiases animales) Les travaux sont terminés et réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 071/2004/IP (Elaboration du Schéma Directeur de développement de la zone de l’Office du Niger) La convention a été signée le 4 juin 2004, le contrat du consultant CDP a été signé le 17/09/2004 et l’OS a été notifié à compter du 01/10/2004. Le plan d’action (rapport final) a été examiné par le comité technique de pilotage le 09/12/2004. A l’issu de cette réunion, il a été décidé d’attendre les résultats des études commanditées par le PNIR, ARPON et AFD (qui ne sont pas bouclées) ; pour signer un avenant au contrat du consultant afin d’intégrer les résultats dans le schéma et le soumettre à nouveau au comité de pilotage pour validation. Le bailleur a donné un avis favorable pour ce faire. Le taux d’exécution physique est de 100 %

Convention 072/2004/IP (Travaux d’aménagement ou de réhabilitation des périmètres irrigués villageois des régions de Mopti, Gao et Tombouctou) Travaux : Les DAO pour les travaux d’aménagement des PIV dans les régions de Mopti, Tombouctou et Goa ont été relancés en AOI le 28/12/2004 et l'ouverture a eu lieu le 10/02/2005. Les rapport d'évaluation a été transmis à l'IDA le 23/02/2005 et suite à l'avis de non objection en date du 21/03/2005, les marchés de 10 lots sur 15 au total ont été attribués à 5 entreprises. Suite au relancement des appels d’offres pour les lots infructueux (3 à Mopti et 2 à Tombouctou) les 5 lots restants ont été attribués à 4 entreprises. L’OS a été notifié à toutes les entreprises et les niveaux d’avancement global sont 100% dans la région de Tombouctou, 70 % dans la région de Mopti et 100% dans la région de Gao. Suivi : Les cinq contrats de suivi ont été signés entre le 21/02/2005 et le 04/03/2005 et l'OS de démarrer les prestations a été notifié à tous les bureaux (à compter du 8/04/2005 pour un délai de 5 mois). Fournitures de motopompes : Les appels d’offres internationaux pour la fourniture et l’installation de Groupes Moto Pompes (GMP) dans les PIVs des régions de Mopti, Tombouctou et Gao ont été lancés le 04/01/2004. Suite à l’analyse des offres, les rapports d’évaluation ont été soumis à l’avis de non objection de l’IDA le 07 avril 2005. L’IDA a donné son avis favorable pour l’attribution de 3 lots sur 19. Les 3 marchés attribués au fournisseur

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 37/52

Farmex-Technologie, ont été signés le 25/07/2005. L’OS notifié à compter du 16/08/2005 pour un délai de 3 mois et les GMP ont été livrés sur tous les sites. Les lots infructueux ont été relancés en 3 appels d’offres internationaux le 11/07/05 et l’ouverture des offres a eu lieu le 24/08/2005. L’IDA a donné son avis de non objection le 30/11/05 pour l’attribution de 4 lots dont 2 lots dans la région de Mopti et 2 lots à Gao. Les marchés relatifs à ces quatre (04) lots sont signés et les fournitures sont livrées sur les sites. L’avis de non objection de l’IDA a été obtenu les 10/04/2006 et 04/05/2006 sur les propositions d’attribution de 3 lots dans la région de Tombouctou. Les marchés sont signés et les OS notifiés aux fournisseurs les 05/05/2006 et le 05/06/2006 pour un délai de 90 jours. Taux d’exécution de la convention 85 %

Convention 073/2004/IP (Construction d’une tannerie pour les femmes de Tombouctou) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés. Le taux global d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 074/2004/IP (Travaux de construction de six Centres d’Animation Pédagogique des rives droite et gauche du District de Bamako) Les travaux sont en cours de finition. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des mobiliers est en cours de préparation. Le taux global d’exécution de la convention est de 61%.

Convention 075/2004/IP (Construction du Centre de vulgarisation et de formation de Bourem) L'Ordre de Service (OS) a été notifié au consultant ABAC à compter du 22/12/2004 pour faire les études architecturales et techniques dans un délai de 30 jours. L'Avant Projet Détaillé (APD) a été validé et le DAO a été lancé le 22/02/2005 en 2 lots distincts. Suite à l'évaluation des offres, les lots 1 et 2 ont été attribués respectivement aux entreprises Sanke construction et Orient travaux. L'OS de démarrer les travaux a été notifié aux entreprises à compter du 19/04/2005 pour un délai de 60 jours. Les travaux ont été réceptionnés. Le taux global d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 076/2004/IP (Construction et équipement du Lycée de Douentza) Les travaux de construction du lycée de Douentza sont au stade de la finition. Le lot 1 est terminé ; la fin des travaux du lot 2 est attendue pour programmer les réceptions provisoires. Ce dernier a demandé la réception technique. L’O.S. pour la confection des mobiliers a été notifié à l’entreprise à compter du 15 septembre 2005. On lui a notifié un O.S. de mise en demeure parce qu’elle n’arrive pas à livrer les mobiliers. Le taux d’exécution de la convention est de 90%.

Convention 076/2004/IP (bis) (Travaux de construction d’un bloc administratif, d’un service des entrées et consultations externes à l’Hôpital Gabriel Touré – Bamako) Les études ont été réalisées par le cabinet d’architecture CAUEx, qui a été commis par le maître d’ouvrage pour le suivi architectural. L’OS a été notifié à l’entreprise CECHEC à partir du 20 juillet 2005. Le suivi d’ingénierie est assuré par le bureau SEE, et CETE APAVE assure le contrôle de qualité (garantie décennale). Un avenant à la convention pour prendre en charge le dépassement budgétaire du montant des travaux a été signé.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 38/52

Suite aux modifications intervenues dans le projet à la demande du bénéficiaire à savoir la transformation du sous-sol en parking, un avenant au contrat de l’entreprise a été signé avec un délai supplémentaire de 2 mois. Donc la fin des travaux initialement prévue pour le 19/05/06 est reportée au 19/07/06. Les travaux de finition sont en cours (peinture, vitrerie, pose des appareils sanitaires et électriques, aménagement de la cour etc.) Le taux d’exécution global de la convention est de 80%.

Convention 077/2004/IP (Equipement en mobiliers scolaires des infrastructures scolaires dans les régions de Kayes, Koulikoro, et Ségou, construites dans le cadre de l’Accord de Crédit 3449 MLI) Les ordres de service pour la fourniture des mobiliers ont été donnés à compter du 19 septembre 2005 pour un délai d’exécution de 70 jours. Vu l’urgence que la rentrée scolaire imposait à l’exécution de ces marchés, une réunion a été tenue avec les Fournisseurs, afin de les sensibiliser sur cet aspect, et leur demander de procéder aux livraisons au plus tard le 16 octobre 2005. Les mobiliers des IFMs qui seront remplacés par ceux des écoles ont été enlevés et installés dans les dites écoles. Pour la première phase des écoles, les mobiliers sont livrés à 99% en tenant compte de l’ensemble des CAPs. Sur 29 CAPs, 27 sont livrés à 100%. Il reste les CAPs de Macina (région de Ségou) et Kéniéba (région de Kayes) où les mobiliers sont partiellement livrés (50% à Macina et 65% à Kéniéba). Le taux d’exécution de la convention est de 60%.

Convention 078/2004/IP (Actualisation du Schéma Directeur du Bassin inférieur du Bani, étude de faisabilité et avant projet détaillé du barrage seuil de Djenné, des aménagements et infrastructures prioritaires retenus dans le Schéma Directeur) Après la non-objection de la BAD obtenue le 16/11/2004, la DP a été lancée le 25/11/2004. Suite aux questions d'éclaircissement des soumissionnaires lors de la visite des lieux, la date de remise des offres initialement fixée au 12/01/2005 a été reportée au 10/02/2005, pour permettre aux soumissionnaires de prendre en compte dans leur offre, les éléments de réponse aux questions soulevées. L'ouverture des offres techniques a eu lieu le 10/02/2005 et le rapport d'évaluation a été envoyé à la BAD le 05/04/2005 par l'intermédiaire de la DNGR. Après la séance de négociation du 24/05/2005, le projet de contrat a été envoyé à la BAD pour avis de non-objection avant sa signature. La BAD a donné sa NO le 22 juin 2005, et le document a été transmis au groupement BCEOM/COYNE et BELLIER/BETICO, le 24 juin 2005 pour signature. L'OS a été notifié à compter du 29/07/2005 pour un délai de 16 mois, le consultant a été présenté aux autorités de Djenné pour le démarrage de l'étude dont le rapport de premier établissement est disponible depuis fin août 2005. Le rapport provisoire de la phase 1 a été fourni en fin mai 2006 et les observations ont été formulées pour prise en compte. Un avenant portant sur l’acquisition d’un véhicule a été signé ; le processus de sélection du fournisseur est en cours. Le taux d’exécution de la convention est de 45 %.

Convention 081/2004/IP (Délimitation et immatriculation de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 100.000 Ha mises à la disposition de la CEN-SAD dans la zone Office du Niger) La convention a été signée le 13/12/2004. La DP a été lancée le 10/12/2004 et l’ouverture des offres techniques a eu lieu le 03/01/2005.L’ouverture des offres financières a eu lieu le 11/01/2005.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 39/52

Le contrat du consultant a été signé le 31/01/2005 et la notification de l'OS a été faite le même jour pour un délai de 60 jours. Au 28/02/2005, les travaux de délimitation sur le terrain ont été sanctionnés par la fourniture du rapport de délimitation à l'Agence. Après la délimitation, l'avis d'immatriculation des parcelles est apparu à l'Essor du 18/04/2005 et sa date de clôture est fixée pour le 4/05/2005. L'avis de bornage a été publié à l'essor du 20/02/2005, fixant respectivement les dates de bornage des parcelles de Macina et de Nampala aux 25 et 26 mai 2005. Pour finaliser le dossier d'immatriculation, une copie du Décret présidentiel a été transmis au service des domaines qui a soumis les titres fonciers des dites parcelles au conseils des Ministres. Le rapport final a été fourni. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 082/2004/IP (Travaux de construction des bâtiments de la tutelle du MATCL dans certaines localités du Mali) Au total 5 marchés sont signés dans le cadre de cette convention : 1- Travaux de construction des bureaux du cercle de Sikasso : Les travaux sont terminés et ont été réceptionnés le 24/03/06. 2- Travaux de construction des bureaux du cercle de Djenné : Les travaux initiaux sont terminés et ont été réceptionnés le 19/05/06. Un avenant portant sur la construction du mur de clôture supplémentaire et l’aménagement de l’accès aux bureaux a été signé, l’O.S. a été notifié à l’entreprise à compter du 03 juillet 2006. 3- Travaux de construction de la résidence du Préfet de Ténenkou : Les travaux sont terminés. 4- Travaux de construction des bureaux du cercle de Tombouctou : Ce chantier a accusé un retard important avant de démarrer à cause de l’autorisation de construire qui a pris du temps avant d’être donné verbalement par le Directeur de l’Urbanisme de la région. Les travaux sont à 95% d’exécution. L’Entreprise a demandé la réception provisoire. 5- Travaux de construction des logements du Préfet et du Préfet adjoint de Goundam : les travaux n’ont pas encore démarrés, car les bénéficiaires ont demandé que l’architecture du bâtiment à démolir soit maintenue. Le ministère n’a pas encore pris de décision à cet effet. Le taux d’exécution global de la convention est de 75%.

Convention 083/2004/IP (Travaux de construction de la décharge contrôlée de la Commune de Sikasso pour le compte de la DNACPN) Les études relatives aux travaux de cette convention ont été réalisées sous la responsabilité du Maître d’ouvrage. L'OS est notifié à compter du 15/10/05 à l’entreprise attributaire des travaux (Groupement EGENEB TP & EACA) et aux bureaux de suivi d’ingénierie et contrôle de qualité pour la garantie décennale (OFETOC et CETE APAVE). La réunion de démarrage des travaux a eu lieu le 18/10/05. La première pierre des travaux a été posée par SEM le Chef de l’Etat le 23/09/2005. Le Maître d’Ouvrage (la DNACPN) a mis du temps à mettre à la disposition de l’Agence, l’Arrêté d’exonération du projet. Un avenant au contrat de l’entreprise a été signé pour la prise en charge de quelques insuffisances décelées dans les études avec un délai supplémentaire de 2 mois.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 40/52

Les travaux accusent un léger retard consécutif à la non fourniture des produits d’étanchéité et des drains qui sont à importer d’Europe. Tous les travaux ne nécessitant pas ces produits sont exécutés à plus de 85%. Etant donné que les produits d’étanchéité ne peuvent pas être mis en place pendant la période hivernale, un arrêt provisoire des travaux est à envisager. Le taux d’exécution de la convention est de 53%.

Convention 084/2005/IP (Aménagement des mares d’in Makara et Anouzegrene dans le cercle de Ménaka) La mise à disposition du site et la réunion de démarrage des travaux de la mare d’In Makara ont eu lieu le 20 Novembre 2005. Du fait que la mare d’Anouzegrène était inondée à cette époque, le démarrage a été reporté au mois de février 2006. Un projet d’avenant à la convention pour prendre en charge le dépassement budgétaire et le changement institutionnel du Maître d’Ouvrage a été signé.

L'OS a été notifié pour compter du 15/12/05 à l’entreprise attributaire des travaux (ALFALIKANA) et au bureau de contrôle et surveillance (BIRA) pour un délai de trois mois. La réception provisoire a eu lieu le 14 mars 2006. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 085/2004/IP (Réalisation de sous projets d'adduction d'eau potable dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou) Les marchés ont été signés. Les études d’implantation ont démarré sur l’ensemble des localités. Les travaux de fonçages démarreront après la saison des pluies courant octobre.

Convention 086/2005/IP (Travaux de construction de murets avec les inscriptions en matériaux fluorescents aux côtés opposés des panneaux de délimitation déjà réalisés sur certaines routes nationales) Les travaux de réalisation de murets avec inscriptions en matériaux fluorescents aux cotés opposés des panneaux de délimitation déjà réalisés sur certaines routes nationales sont terminés réceptionnés. Une consultation restreinte a eu lieu pour les travaux de reprise des écritures des panneaux de délimitation en matériaux fluorescents en supprimant le mot ‘’LIMITE’’. Ces travaux sont également terminés et réceptionnés. Le taux d’exécution global de cette convention est de 100%.

Convention 087/2005/IP (Travaux de construction du siège de la DRPFEF de Gao, de reprise de la clôture de la DRPFEF de Bamako, et d’achèvement de la DRPFEF de Kayes) Tous les chantiers de cette convention ont été réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 41/52

Convention 088/2005/IP (Travaux de construction de centres d’auto promotion des femmes dans les localités de Gao, Kidal, Kayes N’di et Zebala) Le contrat pour le suivi a été négocié avec le bureau ayant effectué les études (sous la responsabilité du Maître d’ouvrage). Les travaux de toutes les localités sont exécutés à 100% et réceptionné provisoirement. Seules les réserves des travaux de Zébala (Entr. Salif BAGAYOGO) sont en attente d’être levées. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 089/2005/IP (Travaux de construction d’une Unité de transformation des peaux et cuirs) Le démarrage des travaux a été notifié à l’entreprise le 01/11/05 pour un délai de 90 jours. Après le démarrage des travaux, les autorités locales les ont fait arrêter pendant 1 mois pour raison de désaccord sur le site d’implantation du projet. L’ordre de redémarrer les travaux a été notifié à l’entreprise pour compter du 1er décembre 2005. Actuellement, les travaux sont terminés et la réception provisoire est programmée courant juillet 2006. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 092/2005/IP (Travaux de re-calibrage du drain collecteur du Kala inférieur Est dans la zone Office du Niger du PK 0 au PK 32) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés le 21 juillet 2005. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 093/2005/IP (Travaux de re-calibrage du drain collecteur du Kala inférieur Est dans la zone Office du Niger du PK 32 au PK 40) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

er Convention 094/2005/IP (Programme d’entretien routier – exercice 2005 1 semestre) Le retard accusé dans le paiement des factures de l’Agence par l’Autorité Routière a considérablement perturbé le planning d’exécution des travaux. Tous les travaux sont terminés et réceptionnés définitivement. Le taux d’exécution de la convention est de l’ordre de 100%.

Convention 095/2005/IP (Travaux de construction et d’équipement du Lycée de Kalabancoro) Les études ont été réalisées par le groupement de Cabinets d’architecture BAT & CAD. A l’issu d’un appel d’offres national, les entreprises EITPB/Pular Invest pour le lot1, EACA pour le lot 2 et EKO pour le lot 3 ont été sélectionnés. Les travaux ont démarré pour tous les lots le 29/09/2005. Le 17 novembre 2005, ils ont été arrêtés (pour quelques jours) suite à un litige sur le site. L’Ebénisterie El Hadji Hamet KONATE a été sélectionné pour la fourniture des mobiliers et équipements scolaires et de bureau du lycée. L’Entreprise KOUNA SARL a été retenue pour le branchement du lycée à la moyenne tension de l’EDM. Actuellement, ¾ Les travaux de construction des bâtiments sont à la phase de finition pour tous les lots. ¾ Le branchement électrique du site au réseau EDM a été réalisé ;

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 42/52

¾ Une consultation est en cours pour la réalisation d’un forage productif qui assurera l’alimentation en eau potable du lycée à travers un système d’AES ; ¾ Les mobiliers sont confectionnés mais pas livrés faute de local disponible. Le taux d’exécution de la convention est de l’ordre de 71%.

Convention 096/2005/IP (Travaux d'aménagement hydro agricole du périmètre de Koumouna dans la zone Office du Niger) Les travaux ont démarré le 19/04/05 pour une durée de 90 jours. A hauteur de 30%, le chantier a été arrêté car, le compte du projet n’avait jamais pu être alimenté. Suite à une timide alimentation, il a redémarré le 15/05/2006. Le taux d’exécution de la convention est de 60%.

Convention 097/2005/IP (Travaux de construction de l’académie d’enseignement de Tombouctou) Le démarrage des travaux a été notifié aux entreprises à compter de 01/11/05 pour un délai de 150 jours. Les travaux sont en cours d’exécution, le délai est terminé le 30/03/06. Le manque d’argent dans le compte de la convention est la cause de ce retard. Les entreprises ont déjà épuisé leur ligne de crédit. Un délai supplémentaire de 45 jours a été accordé aux entreprises, les travaux sont à la finition. Le taux d’exécution de la convention est de 63%.

Convention 098/2005/IP (Travaux de construction et équipement de salles de classe dans les régions du Mali) Les marchés signés dans le cadre de cette convention portent sur : - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Kati lot 1 (Kati Farada et Kati Safo) : la réception provisoire a eu lieu le 03/05/06 ; - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Kati lot 2 (Mounzou et Mogoya Coungo) : la réception provisoire a eu lieu le 03/05/06 ; - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Kati lot 3 (Klé dans la commune de Banco/Dioïla) : la réception provisoire a eu lieu le 04/05/06 ; - Travaux de construction d'infrastructures scolaires à Yirimadio dans l'académie de Bamako RD : les travaux ont démarré le 20/02/06 et sont à 95% d’exécution. Le terrassement du site est à 95%. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Kayes lot 1 (Yélimané et Kersignané) : la réception provisoire a eu lieu le 29/06/06. - Travaux de construction d'infrastructures dans l'académie de Kayes lot 2 (Bambaguédé) : les travaux sont à 90% d’exécution. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires à Markala dans l'académie de Ségou : les travaux sont à 95% d’exécution. La réception technique est faite - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de San (Sibougou, Waramata et Monisso) :Les travaux sont à 85% d’exécution. L’entreprise a demandé la réception provisoire. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Sikasso: lot 1 (Mancourani Tata, Mamassoni sud et Lobougoula) : les travaux sont à 100% d’exécution ; la réception provisoire a eu lieu le 13/06/06. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Sikasso: lot 2 (Djeguenina et Dionkala) : les travaux sont à 90% d’exécution. La réception technique est faite, la levée des réserves est en cours. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Douentza (Bandiagara et Guiri) : les travaux sont à 95% d’exécution.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 43/52

- Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Tombouctou (Dabarassiré et Kessou-Bibi) : les travaux sont à 100% d’exécution. La réception provisoire a eu lieu le 24/06/06 ; la levée de réserves est en cours. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Gao: lot 1 (Bentia) : les travaux sont à 80% d’exécution. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Gao: lot 2 (Tamalet et Tinagorof) : les travaux sont à 65% d’exécution. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Gao: lot 3 (Douédjindé, Doumbaria et Quartier Gaïna) : les travaux sont à 95% d’exécution. L’entreprise a demandé la réception provisoire. - Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans l'académie de Gao: lot 4 (Sossokoïra, Château et Zindiga) : les travaux sont à 75% d’exécution. Le délai contractuel de tous les travaux est expiré à la fin du mois de mars. Cela s’explique par les difficultés éprouvées par le Maître d’Ouvrage à mettre à disposition le budget nécessaire, et l’Arrêté d’exonération. - La réception provisoire des mobiliers est faite pour les écoles dont les travaux ont été réceptionnés sauf à Tombouctou où ils n’étaient pas encore fournis. Le taux d’avancement global de la convention est de 92%.

Convention 099/2005/IP (Réalisation de 25 forages dont 10 productifs équipés de PMH, de 10 puits modernes et la réhabilitation de Pompes manuelles existantes dans la région de Kidal dans le cadre de la sous-composante petite irrigation du PNIR) L’entreprise est déjà sélectionnée, le rapport d’évaluation technique des offres des consultants pour le suivi des travaux a été transmis à l’IDA pour avis de non objection.

Convention 100/2005/IP (Travaux de construction de caniveaux et de ponceaux sur l’axe rond point Puteau – Stade municipal de Kati) Les travaux sont terminés, et ont été réceptionnés provisoirement le 19/10/2005. Le rapport de fin de convention a été élaboré. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 101/2005/IP (Recrutement de consultant pour la réalisation de l’audit organisationnel de l’Office du Niger) Le consultant est déjà recruté (Tecsult) et la mission a démarré le 26/06/06.

Convention 102/2005/IP (Construction de la Direction régionale du commerce et de la concurrence de Kidal) Les travaux sont terminés mais non réceptionnés à cause des perturbations qui sévissent actuellement dans la zone. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 104/2005/IP (Travaux complémentaire du périmètre de Koumouna dans la zone Office du Niger) L’IDA a donné son avis de non objection sur le contrat du bureau de contrôle. Le rapport d’évaluation des travaux est à l’IDA pour avis de non objection.

Convention 105/2005/IP (Travaux d’assainissement des villages de Komola et Zanfina dans la Office du Niger) L’IDA a donné son avis favorable pour le lancement du DAO qui sera fait le 10 juillet 2006.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 44/52

Convention 106/2005/IP (Construction des infrastructures du MATCL exercice 2005) Les marchés signés dans le cadre de cette convention portent sur : 1- Travaux de construction de la résidence du Préfet de Niono : le taux d’exécution est de 70% ; 2- Travaux de construction des bureaux et logement du Sous- Préfet de Dioumara : le taux d’exécution est de 75% ; 3- Travaux de construction des bureaux du Sous- Préfet de Kolongo : le taux d’exécution est de 90%, l’entreprise a demandé la réception provisoire ; 4- Travaux de construction du logement du Sous-Préfet de Diakon : le taux d’exécution est de 75% ; 5- Travaux de construction des bureaux du Sous- Préfet de Loulouni : le taux d’exécution est de 65%. Le maître d’ouvrage n’a pas encore fourni les plans types pour la résidence du Gouverneur de Tombouctou. Le taux d’avancement global de la convention est de 51%.

Convention 107/2005/IP (Programme d’entretien routier – exercice 2005 2ème semestre) Tous les travaux sont terminés, et ont été provisoirement réceptionnés. Il faut cependant souligner que les factures de l’Agence ont enregistré de très longs délais de paiement par l’Autorité Routière. Le taux d’exécution de la convention est de 100%.

Convention 108/2005/IP (Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du PASP pour le compte du PASAOP) L’inventaire national des stocks de pesticides obsolètes est terminé et le consultant international a été recruté pour le traitement des données. Ce dernier a fourni le rapport provisoire. Taux d’exécution de la convention : 40 %

Convention 109/2005/IP (Réhabilitation et extension des CAPs de Bandiagara, Koro, Tenenkou et de l’Académie de Bamako rive Gauche) La convention a été signée le 21 novembre 2005. L’ouverture des offres des travaux a eu lieu le 12 juin 2006 et l’évaluation est en cours. Le début des travaux est prévu pour la fin du mois de juillet 2006 pour un délai d’exécution de 5 mois.

Convention 111/2005/IP (Travaux supplémentaires au niveau de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports de Kidal) Le marché est attribué à l’entreprise AL KASBAT. Les travaux doivent commencer dans la première semaine de Juillet 2006, si toutes les conditions de sécurité sont réunies dans la zone.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 45/52

Convention 112/2005/IP (Travaux d’aménagement hydro agricole de 2000 ha dans la zone Office du Niger au compte de l’APEJ pour l’installation de jeunes Agro - entrepreneurs) BETRAP et le groupement EROH/CME ont été respectivement attributaires du contrat de suivi et du marché des travaux à l’issue de la sélection de consultants et de l’appel doffres pour les travaux. L’ordre de service de démarrer a été notifié à compter du 24/02/2006 pour un délai de 5 mois. A ce jour, le chantier évolue normalement. Le taux d’exécution de la convention est de 73%.

Convention 113/2005/IP (Travaux d’Aménagement de périmètres maraîchers dans la zone Péri- urbaine de Bamako à Samanko) Le consultant SAED attributaire du contrat d’étude a fourni le rapport final de l’étude qui a servi au lancement du DAO des travaux. A l’issue de l’appel d’offres, l’entreprise SACE est déclarée attributaire provisoire du marché des travaux. Le contrat de suivi et le marché des travaux sont en cours d’élaboration. Le taux d’exécution de la convention est de 5%.

Convention 114/2005/IP (Travaux de construction de trois magasins de pesticide à Gao, Kidal et Aguel Hoc, l'achat de deux camions 4x4 de cinq tonnes, et le recrutement d'ONGs) Le recrutement des ONGs est terminé. Le DAO relatif à la construction des magasins a été annulé à la demande du Maître d’ouvrage, le relancement est prévu courant mois de juillet. Le marché de fourniture des camions est en cours d’exécution. Une lettre de mise en garde sera faite à la Malienne de l’Automobile suite au retard pris dans l’exécution du marché. Les marchés des ONGs sont signés, les OS seront notifiés à compter de début juillet 2006.

Convention 116/2005/IP (Travaux de construction et équipement de l’IFM d’Aguel hoc / Région de Kidal) Trois marchés et un contrat de suivi ont été signés. Lot 1 : La construction des salles de classes et des forages, attribué à l’Entreprise TERIST ; le taux d’exécution est de 17%. Lot 2 : Bloc administratif, attribué à l’entreprise SANKE CONSTRUCTION ; le taux d’exécution est de 23%. Lot 3 : Dortoirs, attribué au groupement d’entreprises CGT/TAMARADANTE/SOGECO ; le taux d’exécution est de 35%. Le contrat de suivi a été négocié avec le bureau d’études ATA, auteur des plans. Le taux d’exécution global est de 25%.

Convention 117/2005/IP (Travaux de rénovation de la grande mosquée de Bamako) Suite à une consultation restreinte de 5 cabinets d’architecture lancée pour le choix d’un consultant pour les études, le contrôle et la surveillance des travaux, le cabinet CABILASS a été retenu. A l’issue d’Appel d’Offres Nationale, l’entreprise EYMD a été retenue pour l’exécution des travaux de Génie Civil et l’Etablissement Mahamadou N’DIAYE – pour la fourniture et pose de moquette. Les montants d’attribution ont dépassé le budget de 6 920 172 F. Une correspondance a été adressée au Maître d’Ouvrage dont la réaction est attendue.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 46/52

Convention 118/2005/IP (Travaux de construction d'un laboratoire de biotechnologie à la Station de recherche agronomique de Sotuba) L’entreprise BATIR ISSE TIZIDERT a été retenue à l’issue d’un AON. Le montant d’attribution a dépassé le budget disponible. Un recadrage fut opéré dans la masse des travaux et le contrat de l’entreprise est en instance de signature.

Convention 119/2005/IP (Aménagement d'un petit barrage dans la zone d'intervention du PDIAM) L’ordre de service de démarrer a été notifié à l’entreprise à compter du 07 mars 2006 pour un délai de 3 mois. L’entreprise a formulé le 11 juin une demande de réception provisoire des travaux. Les dispositions sont entrain d’être prises pour organiser ladite réception. Le taux d’exécution de la convention est de 90%.

Convention 120/2005/IP (Construction d'une unité de contrôle de qualité de vaccins) Le DAO est lancé et l’ouverture des offres est prévue pour le 03/07/06

Convention 121/2005/IP (Travaux d'aménagement de treize (13) bas fonds dans les régions de Koulikoro et Sikasso) Les travaux ont démarré le 15 mars 2006 pour un délai de 4 mois. A la date du 30 juin 2006, trois marchés sur quatre sont totalement exécutés. Le taux d’exécution de la convention est de 78%.

Convention 123/2006/IP (Travaux de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires dans les régions du Mali) Les prestataires pour les travaux de construction et le suivi sont sélectionnés et les contrats signés. L’Agence attend l’alimentation du compte du projet pour lancer les travaux.

Convention 124/2006/IP (Travaux d'achèvement des Centres d'Education de Développement (CED), de Centres Permanents de Formation (CPF), la clôture et la réalisation de forages équipés de pompes manuelles dans les cercles de Kita et Bougouni pour le compte de l'ACODEP) Un avenant a été signé sur cette convention pour ramener le montant à 58.819.906 FCFA. La consultation est lancée pour l’exécution des études.

Convention 125/2006/IP (Recrutement d'un Assistant Technique international pour l'appui institutionnel à l'amélioration de la gestion du service de l'eau à l'Office du Niger) Suite à l’avis de non objection de l’AFD en date du 16 juin 2006, la DP a été transmise aux consultants dont les noms figurent sur la liste restreinte le même jour et l’ouverture est prévue le 01 août 2006.

Convention 126/2006/IP (Etude du projet de réhabilitation de 1 745 Ha dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo en zone Office du Niger) Le dossier de consultation restreinte est en cours d’élaboration et sera soumis à l’avis de non objection de l’AFD avant le lancement.

Convention 127/2006/IP (Travaux d'aménagement de 1.200 ha dans le casier de Niaro, zone de Macina, Office du Niger) Le marché pour les travaux a été attribué à l’Entreprise EGK et signé le 22/06/06. Pour le contrôle et la surveillance des travaux, le contrat est en cours de signature. Compte tenu de la saison des pluies qui s’est installée, le démarrage des travaux est prévu courant octobre 2006.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 47/52

Convention 128/2006/IP (Travaux de réhabilitation des vannes du seuil des aigrettes, revêtement du canal de baguineda, Aménagement des réseaux tertiaires de Tanima et Senkoro et de petits périmètres et réalisation d'infrastructures rurales et de centres polyvalents) Cette convention vient d’être signée (15/06/06). Les dispositions utiles sont déjà prises pour un démarrage immédiat des activités.

Convention 129/2006/IP (Recrutement d'un Assistant Technique international pour la CRAS) La prise en compte des commentaires de l’AFD en date du 16 juin 2006 sur la DP est en cours, avant le lancement dans les prochains jours.

Convention 131/2006/IP (Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL - Exercice 2006) Cette convention prend en charge certains marchés déjà attribués par l’Agence sur les conventions antérieures du Maître d’ouvrage. - Pour les travaux déjà attribués en 2005, tous les marchés ont été négociés et sont en cours de signature. - Pour les nouveaux projets, les DAO sont lancés et les ouvertures auront lieu les courant juillet 2006. Une consultation restreinte a été organisée pour le suivi de ces projets, l’ouverture des offres techniques est prévue pour debut juillet 2006. Le taux d’exécution global de la convention est de 3%.

Convention 133/2006/IP (Travaux d'achèvement de la clôture et rénovation des bâtiments administratifs du CEEMA de Samanko) Une consultation est lancée pour les études et le suivi des travaux. Le dépôt des offres est prévu pour le 17 juillet.

Convention 134/2006/IP (Travaux de construction d'un laboratoire de technologie alimentaire à la Station de recherche agronomique de Sotuba) La consultation pour les études et le suivi des travaux est lancée. Le dépôt des offres est prévu pour le 17 juillet.

Convention 136/2006/IP (Réalisation de cinq (05) forages auprès de cinq (05) puits existants du PDIAM) Le DAO pour les travaux a été lancé le 13 juin 2006 et l’ouverture des offres est prévue pour le 13 juillet 2006.

Convention 137/2006/IP (Travaux complémentaires d'aménagement ou de réhabilitation et d'équipement des PIV dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao) Les DAO ont été envoyés à l’IDA pour avis de non objection le 23 juin 2006.

Convention 138/2006/IP (Travaux d'achèvement des bâtiments du Projet Daye, Hamadja, Koriomé) Cette convention est nouvellement signée par l’Agence.

Convention 139/2006/IP (Construction de la Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence de Gao) Cette convention est nouvellement signée par l’Agence.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 48/52

Convention 140/2006/IP (Construction d'un laboratoire de la qualité des eaux et d'un Centre d'Information et de Documentation (CID) à Sévaré) Cette convention est nouvellement signée (20/06/06).

Convention 141/2006/IP (Construction de la Direction Régionale des Industries de Mopti) Cette convention est nouvellement signée par l’Agence

Convention 143/2006/IP (Recrutement du personnel clé et de consultants pour la mise en œuvre du PCDA (conditions de mise en vigueur du Crédit)) Cette convention porte exclusivement sur les honoraires de l’Agence pour ses prestations dans le cadre de la mise en vigueur du PCDA (Recrutement du personnel, des auditeurs, des opérateurs, etc.…).

Convention 145/2006/IP (Travaux de construction et équipement de musées et d'espaces culture régionaux à Bandiagara, Djenné et Sikasso) Cette convention est nouvellement signée par l’Agence

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 49/52

IV.3 – Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées par l’agence restent les-mêmes. Elles sont de trois ordres:

IV.3.1 - Au niveau des prestataires

Le maître d’œuvre joue un rôle déterminant dans l’exécution des marchés de travaux. Il est censé veiller au respect des clauses techniques du contrat ainsi qu’à l’application des normes. Aujourd’hui, force est de constater que certains bureaux d’études sont défaillants dans l’exécution de leurs contrats. Quant aux entreprises, certaines sont peu enclines à fournir les prestations telles que stipulées dans les marchés. Un autre constat est que cette catégorie éprouve des difficultés à organiser les chantiers. Ce phénomène découle généralement du personnel employé qui, n’est pour la plupart des cas pas qualifié ; et aboutit le plus souvent à des dépassements plus ou moins importants des délais d’exécution.

IV.3.2 - Au niveau des maîtres d’ouvrage

Le problème fondamental à ce niveau demeure le manque de suivi des demandes de paiement de l’Agence qu’ils transmettent au Trésor public pour paiement. Cette situation hypothèque les performances de l’Agence d’une part, et met en péril l’équilibre financier des prestataires, qui la plupart du temps n’ont pas une grande surface financière. Ce problème a toujours été signalé dans les différents rapports, mais demeure à présent.

IV.3.3 - Au niveau de l’Agence

Du fait de son engagement à offrir aux maîtres d’ouvrage des ouvrages de qualité ; et compte tenu de la qualité de certaines prestations, l’Agence est contrainte de multiplier ses sorties sur le terrain pour un meilleur suivi. Ces déplacements ont un coût à prélever sur les honoraires alors que la plupart des comptes des projets connaissent des ruptures de fonds.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 50/52

V – CONTROLES EXTERNES

L’AGETIER est soumise à plusieurs types de contrôle externe :

- En tant que composante du PNIR et bénéficiant d’une subvention de ce dernier, l’AGETIER reçoit souvent les auditeurs mandatés par la Cellule de Coordination pour ses audits financiers.

- En tant que structure indépendante et soucieuse de rassurer ses partenaires, l’AGETIER subit également des contrôles périodiques (chaque semestre) effectués selon les normes internationales en la matière. Elle est à jour dans la fourniture de ses rapports d’audit financiers au PNIR.

- Du fait que l’Etat lui a délégué une partie de ses prérogatives, à savoir la passation des marchés publics, et qu’elle gère les fonds publics dans le cadre de la MOD, l’AGETIER reçoit les Contrôleurs des Services Publics (nouvelle appellation du Contrôle Général d’Etat). Ceux-ci ont effectué un premier contrôle en avril 2004 dont le rapport est disponible.

- Parallèlement aux audits financiers, l’agence est également soumise aux audits techniques. Le 2ème audit technique s’est déroulé du 20 avril au 02 mai 2006. Le consultant a fourni le rapport final.

- Tout maître d’ouvrage a la latitude de faire auditer l’exécution de sa (ses) conventions, aussi bien sur le plan financier que technique par des auditeurs indépendants, recrutés par ses propres soins.

Il est en fin important de souligner que tous les rapports de contrôle de l’Agence sont accessibles à tous ceux qui le souhaitent. Pour cela, ils s’adressent à la Direction Générale de l’Agence.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 51/52

VI – PERSPECTIVES

Elles portent sur : - le renforcement des capacités (partenaires et personnel) ; - le renouvellement de l’outil de travail, en l’occurrence le matériel de transport ; - l’optimisation de la gestion des ressources humaines ; - la construction d’un siège.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006 Page : 52/52

CONCLUSION Il découle de l’analyse faite des activités du 1er semestre que l’Agence améliore son niveau de croissance. En effet, les principaux objectifs fixés pour 2006 sont atteints, ou sont en voie de l’être. Aussi importants les uns que les autres, les différents audits ont constitué sans nul doute l’activité majeure du semestre. Les différentes recommandations serviront de référence à la définition du nouvel axe stratégique de développement de l’Agence. L’embellie actuelle de son portefeuille de projets ne doit faire perdre de vue les difficultés auxquelles l’AGETIER se trouve confrontée, ainsi que les défis qu’elle doit relever. Au nombre des difficultés, nous retiendrons celle qui menace l’équilibre financier, voire l’existence même de l’Agence et de certains prestataires ; à savoir le non respect du planning de mise à disposition des fonds par certains maîtres d’ouvrage. Quant aux défis, ils portent essentiellement sur le renforcement des capacités du personnel, et des prestataires ; le maintien voir l’amélioration de la qualité et du délai de réalisation des projets à lui confier par les maîtres d’ouvrage. Ces défis sont d’autant importants que l’environnement de la maîtrise d’ouvrage devient de plus en plus concurrentiel.

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme Annexe 2 : Tableau des conventions signées Annexe 3 : Exécution du budget au 30/06/2006 (Consolidé) Annexe 4 : Investissements réalisés durant le 1er semestre 2006 Annexe 5 : Situation des contrats

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXE 1 ORGANIGRAMME

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

Assemblée Générale Président : M. B. TOGOLA Direction Générale

Direction Technique Directeur Général Assistante Directeur Général : M. Tiécoura COULIBALY Mlle : Aïssata MAIGA Direction Administrative et Financière Secrétaire : Mlle Wouri TOURE

Directeur Technique Directeur Administratif et Conseiller Juridique M. Mamadou SANGARE Contrôleur de Gestion - Financier Informaticien M. Mahamadou BOIRE M. Moïse KAMATE M. Mahamadou DIARRA 7 Chefs de Projets Conseillère à la Assistants au (Ingénieurs) Communication : Secrétaire DAF Conseiller Juridique : 3 Comptables Mlle Néné S. SY Assistant informatique : Mme DIARRA F. MM Alhader O. MM. Mlle Fatoumata M. Ousmane DIAWARA COULIBALY Salick & A. TOURE Makan DIAKITE BOCOUM Mohamed L. MAIGA Issa FOMBA MM. Standardiste/Réceptionniste Saouti N’DIAYE Mlle Nana TRAORE Fountière BAMBA 1 Aide Comptable Bahio SISSOKO Mme KANOUTE Mohamed AG ISSA 6 Chauffeurs Saran KONATE Daouda KONATE MM.

Ousmane M. SIDIBE Badane MAIGA Secrétaire DT Siaka TRAORE Assitan DIAKITE 1 Reprographe Christian COULIBALY M. Yacouba Moussa SYLLA DIAMOUTENE Soumaila GOITA Souleymane TOURE

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXE 2 TABLEAU DES CONVENTIONS SIGNEES

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Réhabilitation et Construction de bâtiments administratifs dans diverses 1 005/2001/IP MATCL 27/09/2001 650 000 000 552 898 409 55 289 841 9 261 750 32 550 000 régions du Mali

Réhabilitation et Construction des Bureaux et Logements de la Préfecture de 2 009/2001/IP MATCL 13/11/2001 100 000 000 86 363 636 8 636 364 0 5 000 000 Yourawou

Réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL dans les régions de 3 010/2001/IP MATCL 13/11/2001 142 609 573 115 064 119 17 445 454 0 10 100 000 Ségou, Tombouctou, Gao et le District de Bamako,

4 017/2002/IP MATCL Réhabilitation des infrastructures de la tutelle exercice 2002 29/08/2002 460 000 000 399 086 758 31 926 941 5 986 301 23 000 000

Construction de cinq sites informatiques dans les régions de Kayes, 5 33/2003/IP MATCL 13/05/2003 132 321 142 117 910 712 7 029 478 0 7 380 952 Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.

Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL dans 6 037/2003/IP MATCL 23/06/2003 390 069 285 346 238 825 25 255 732 0 18 574 728 les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao

Travaux de construction de panneaux de délimitation des frontières entre 7 039/2003/IP MATCL 23/06/2003 26 174 592 20 773 183 4 155 000 0 1 246 409 régions et cercles sur routes nationales

8 048/2003/IP MATCL Réhabilitation du logement et annexes du Préfet de Kolondiéba 09/10/2003 6 000 000 5 442 177 272 109 0 285 714

Travaux de construction d'infrastructures du Ministère de l'Administration 9 069/2004/IP MATCL 14/07/2004 701 468 712 611 043 779 52 957 506 7 943 626 29 523 801 Territoriale et des Collectivités Locales

Travaux de construction de murets avec les incriptions en matériaux 10 086/2005/IP MATCL fluorescents, aux côtés opposés des panneuax de délimitation déjà réalisés 27/01/2005 16 000 000 12 988 095 2 250 000 0 761 905 sur certaines routes nationales

Travaux de construction des batiments de la tutelle du Ministère de 11 082/2004/IP MATCL l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales dans certaines 20/12/2004 436 000 000 384 479 718 30 758 377 2 076 190 18 685 715 localités du Mali

Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL - 12 106/2005/IP MATCL 04/08/2005 388 615 500 338 000 000 27 040 000 5 070 000 18 505 500 Exercice 2005

13 117/2005/IP MATCL Rénovation de la grande mosquée de Bamako 22/11/2005 76 248 000 67 238 095 5 379 048 0 3 630 857

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Construction et réhabilitation des infrastructures de la tutelle du MATCL - 14 131/2006/IP MATCL 24/03/2006 600 000 000 521 852 576 41 748 206 7 827 789 28 571 429 Exercice 2006

14 TOTAL MINISTERE DE L'ADMINISTRAT° TERRIT. ET DES COLLECT. LOCALES 4 125 506 804 3 579 380 082 310 144 056 38 165 656 197 817 010

1 001/2001/IP FSN Construction de diverses infrastructures dans diverses localités du Mali 19/06/2001 2 916 622 728 2 614 583 183 171 292 456 32 117 335 98 629 754

Aménagement de la plaine hors casier de la Commune de Dia / Teninkou - 2 008/2001/IP FSN 20/11/2001 41 500 000 36 504 630 2 920 370 0 2 075 000 Mopti

2 TOTAL FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE 2 958 122 728 2 651 087 813 174 212 826 32 117 335 100 704 754 1 002/2001/IP M.E.N Construction d'écoles dans 15 localités de Kayes et Mopti 12/08/2001 438 000 000 385 277 778 30 822 222 0 21 900 000

2 006/2001/IP M.E.N Réhabilitation du Lycée Mahamane Alassane HAIDARA de Tombouctou 02/11/2001 350 000 000 299 250 000 33 250 000 0 17 500 000

Construction d'écoles dans certaines localités de Kayes, Sikasso, ségou, 3 011/2002/IP M.E.N 16/04/2002 438 000 000 386 250 000 30 900 000 0 20 850 000 Mopti et Gao

Construction de Sept (7) CAP et quatre (4) IFM dans les régions de Kayes, 4 012/2002/IP M.E.N 03/05/2002 3 720 250 000 3 194 950 700 282 739 000 56 547 800 186 012 500 Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti

Construction, réhabilitation et reconstruction d'infrastructures scolaires dans 5 014/2002/IP M.E.N 06/01/2003 6 036 608 190 5 323 287 645 425 863 012 287 457 533 les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou

Construction et équipement de deux amphitheatres de 1 000 places et 800 6 016/2002/IP M.E.N 25/09/2002 1 619 467 500 1 415 000 000 113 200 000 14 150 000 77 117 500 places à Bamako

7 020/2002/IP M.E.N Travaux complémentaires de réhabilitation du LMAH de Tomb. 11/11/2002 350 000 000 315 875 000 16 625 000 0 17 500 000 Construction et équipement d'infrastructures scolaires dans les régions de 8 038/2003/IP M.E.N Tombouctou, Gao et Kidal. 18/07/2003 463 346 644 401 165 925 32 093 274 8 023 319 22 064 126 Travaux complémentaires de construction de quatre (4) IFM dans les régions 9 046/2003/IP M.E.N de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti 08/10/2003 2 982 147 098 2 704 895 328 135 244 766 0 142 007 004 Construction et équipement de deux jardins d'enfants dans les localités de 10 047/2003/IP M.E.N Yirimadio et Soukala 07/10/2003 220 932 263 197 788 592 12 623 087 0 10 520 584 Travaux de construction de six centres d'animation pédagogiques des rives 11 074/2004/IP MEN droite et gauche du District de Bamako 06/08/2004 1 169 280 000 1 020 000 000 93 600 000 0 55 680 000

Equipement en mobiliers des infrastructures scolaires dans les régions de 12 077/2004/IP MEN Kayes, Koulikoro, et Ségou, construites dans le cadre de l'Accord de Crédit 3449 MLI 28/02/2005 1 031 335 461 962 964 950 19 259 299 0 49 111 212

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

13 095/2005/IP MEN Travaux de construction et d'équipement du Lycée de Kalabancoro 29/03/2005 600 000 000 519 480 519 51 948 052 0 28 571 429

14 097/2005/IP MEN Travaux de construction de l'academie d'enseignement de Tombouctou 29/03/2005 300 000 000 259 740 260 25 974 026 0 14 285 714 Travaux de construction et équipement de salles de classe dans les régions 15 098/2005/IP MEN du Mali 11/05/2005 1 173 544 309 1 073 064 197 44 597 050 0 55 883 062 Travaux de réhabilitation et d'extension des CAPs de Bandiagara, Koro, 16 109/2005/IP MEN Tenenkou et de l'Académie de Bamako Rive Gauche 21/11/2005 600 000 000 512 491 992 51 249 199 7 687 380 28 571 429 Travaux de construction et d'équipement de l'IFM d'Aguelhok (Région de 17 116/2005/IP MEN Kidal) 28/11/2005 920 000 000 811 287 478 64 902 998 0 43 809 524 Travaux de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires dans les 18 123/2006/IP MEN régions du Mali 16/01/2006 2 750 000 000 2 425 044 092 194 003 527 0 130 952 381 18 TOTAL MINISTERE EDUCATION NATIONALE 25 162 911 465 22 207 814 456 1 658 894 512 86 408 499 1 209 793 998 1 003/2001/C FCD Construction d'écoles dans quatre (4) villages de Tonka 11/09/2001 248 669 422 218 839 272 18 631 320 0 11 198 830

2 004/2001/C FCD Réaménagement du CSCOM de Sampara 11/09/2001 15 000 000 12 954 545 1 295 455 0 750 000

Construction d'un Centre Multiservices de Formation Professionnelle à 3 007/2001/C FCD 09/11/2001 112 896 939 103 072 859 5 519 747 0 4 304 333 Koulikoro

4 018/2002/IP M.J Construction de la Cour d'Appel de Bamako à BOLLE 10/09/2002 995 602 603 876 508 866 78 943 737 0 40 150 000

Construction et équipement d'infrastructures scolaires à Dalilu Lafiabougou 5 034/2003/C Com. San 28/05/2003 32 697 000 28 054 054 3 085 946 0 1 557 000 pour le compte de la Commune de San

Construction et équipement d'infrastructures scolaires à Somo pour le 6 035/2003/C Com. Somo 04/06/2003 34 057 800 29 221 622 3 214 378 0 1 621 800 compte de la Commune de Somo

Construction et équipement d'infrastructures scolaires à Diarrani pour le 7 036/2003/C Com. Sere 28/05/2003 33 952 800 29 131 532 3 204 468 0 1 616 800 compte de la Commune de Sere

Travaux complémentaires au projet de construction de la Cour d'Appel de 8 051/2003/IP M.J 05/11/2003 843 781 150 800 000 000 5 513 000 0 38 268 150 Bamako à BOLLE

8 TOTAL FONDS COMMUN DE DEVELOPPEMENT 2 316 657 714 2 097 782 750 119 408 051 0 99 466 913 1 013/2002/IP O.N Projet de Création des villages de Komola et Zafina 19/02/2003 540 000 000 478 285 714 36 000 000 0 25 714 286

Travaux d'aménagement du partiteur KL 4 (347 Ha) dans la zone Office du 2 042/2003/IP O.N 08/01/2004 785 671 995 714 357 852 34 225 000 0 37 089 143 Niger

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Elaboration du Schéma Directeur de développement de la zone de l'Office du 3 071/2004/IP ON 04/06/2004 157 196 294 0 152 696 294 0 4 500 000 Niger

Travaux de recalibrage du drain collecteur du Kala inférieur Est dans la zone 4 092/2005/IP ON 07/03/2005 170 000 000 154 195 011 7 709 751 0 8 095 238 Office du Niger du PK 0 au PK 32

Travaux de recalibrage du drain collecteur du Kala inférieur Est dans la zone 5 093/2005/IP ON 09/03/2005 361 500 000 327 891 156 16 394 558 0 17 214 286 Office du Niger du PK 32 au PK 40

Travaux d'aménagement hydro agricole du périmètre de Koumouna dans la 6 096/2005/IP ON 15/03/2005 1 032 500 000 936 507 937 46 825 397 0 49 166 666 zone Office du Niger

Travaux complémentaires du périmètre hydro agricole du périmètre de 7 104/2005/IP ON 21/07/2005 757 500 000 687 074 830 34 353 741 0 36 071 429 Koumouna dans la zone Office du Niger

Travaux d'assainissement des villages de Komola et Zanfina dans la zone 8 105/2005/IP ON 21/07/2005 200 000 000 176 366 843 14 109 347 0 9 523 810 Office du Niger

Travaux d'aménagement de 1.200 ha dans le casier de Niaro, zone de 9 127/2006/IP ON 21/03/2006 1 200 000 000 1 098 901 099 54 945 055 0 46 153 846 Macina, Office du Niger

Recrutement d'un Assistant Technique international pour l'appui institutionnel 10 125/2006/IP ON 27/04/2006 339 690 000 0 326 102 400 0 13 587 600 à l'amélioration de la gestion du service de l'eau à l'Office du Niger

Etude du projet de réhabilitation de 1 745 Ha dépendant du partiteur M2 dans 11 126/2006/IP ON 13/06/2006 137 418 750 0 132 133 413 0 5 285 337 le casier de Molodo en zone Office du Niger

11 TOTAL OFFICE DU NIGER 5 681 477 039 4 573 580 442 855 494 956 0 252 401 641

1 015/2002/IP M.E.T/DNTP Entretien Courant et pluriannuel des routes - exercice 2002 02/07/2002 1 806 625 200 1 596 153 364 85 814 697 34 325 879 90 331 260

2 030/2003/IP M.E.T/DNTP Entretien Courant des routes - exercice 2003 10/04/2003 1 681 775 614 1 563 875 862 53 894 675 0 64 710 821

3 056/2003/IP M.E.T/DNTP Programme d'entretien routier - exercice des travaux 2004 02/01/2004 3 119 990 904 2 946 406 175 68 077 790 0 105 506 939

4 067/2004/IP MET Programme d'entretien courant 2004 - Pistes OHVN 14/04/2004 400 000 000 368 069 933 18 403 497 0 13 526 570

5 094/2005/IP MET Programme d'entretien routier - exercice 2005 1er semestre 24/02/2005 2 294 297 679 2 181 037 409 36 948 875 0 77 629 519

Travaux de construction de caniveaux et de ponceaux sur l'axe rond point 6 100/2005/IP MET 29/04/2005 35 434 788 32 606 200 1 630 310 0 1 198 278 Puteaux - Stade municipal de Kati

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

7 107/2005/IP MET Programme d'entretien routier - exercice 2005 2ème semestre 30/08/2005 1 378 541 356 1 308 115 652 23 691 100 0 46 613 236

7 TOTAL MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 10 716 665 541 9 996 264 595 288 460 944 34 325 879 399 516 623 Construction de bureaux-logement pour le compte de la DRCN de Mopti et 1 022/2002/IP M. ENVIR. 08/11/2002 93 378 919 83 387 375 4 435 499 887 100 4 668 945 de bureaux pour la DRCN de Kidal 2 023/2002/IP M.ENVIR. Réalisation de puisards à Tombouctou et gao pour la DNACPN 12/11/2002 26 378 561 15 678 561 4 750 000 950 000 5 000 000 Construction du Siège de la DRACPN de Ségou pour le compte de la 3 025/2002/IP M.ENVIR. 20/11/2002 73 597 664 65 776 235 3 358 929 712 500 3 750 000 DNACPN

Réhabilitation et aménagement de collecteurs à Sikasso et Ségou pour le 4 026/2002/IP M.ENVIR. 20/11/2002 106 053 186 95 624 615 4 478 571 950 000 5 000 000 compte de la DNACPN

5 027/2002/IP M.ENVIR. Réalisation de puisards à Kayes et Koulikoro pour la DNACPN 20/11/2002 63 913 882 53 485 311 4 478 571 950 000 5 000 000

Construction de la clôture des sites des pesticides obsolètes à Kayes et 6 028/2002/IP M.ENVIR. 20/11/2002 31 398 200 28 380 950 1 282 500 384 750 1 350 000 Yélimané pour le compte de la DNACPN

7 029/2002/IP M.ENVIR. Elaboration des plans d'aménagement et de gestion des forêts classées de 20/11/2002 35 280 000 0 33 013 260 502 740 1 764 000 Tienfala, Kangaba, Djidiéni, Bossofala, Keninkou et Néguéla pour le compte de la DNCN

8 059/2004/IP M. ENVIR. Recrutement d'un bureau d'études pour l'assistance technique à la DNACPN 29/12/2003 114 800 000 0 109 333 333 0 5 466 667 pour la mise en œuvre de la composante environnementale et sociale dans le cadre du PNIR M. ENVIR. / 9 083/2004/IP Travaux de construction de la decharge contrôlée de la Commune de 31/05/2005 1 250 622 099 1 118 824 565 89 505 965 0 42 291 569 DNACPN Sikasso pour le compte de la DNACPN 9 TOTAL MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 1 795 422 511 1 461 157 612 254 636 628 5 337 090 74 291 181 Construction du Siège de la direction regionale de la promotion de la femme, 1 021/2002/IP MPFEF 05/11/2002 27 000 000 24 367 500 1 282 500 0 1 350 000 de l'enfant et de la famille de Mopti

Travaux d'achèvement du siège des DRPFEF de Sikasso, Mopti et Ségou et, 2 032/2003/IP MPFEF 16/04/2003 95 000 000 83 774 250 6 701 940 0 4 523 810 commencement de la construction de celui de Tombouctou

Construction de six (06) centres d'auto promotion des femmes dans les 3 040/2003/IP MPFEF localités de Kignan, Fourou, Soungouba, Cinzana Gare, Yirimadio et Faraba 18/06/2003 51 000 000 46 261 470 2 309 959 0 2 428 571 - Gnafala

Travaux de construction de quatre (04) Centres d'auto promotion des 4 062/2004/IP MPFEF femmes dans les localités de tombouctou, Faraba Gnafala (Kita), Yirimadio 27/01/2004 63 080 978 57 057 722 3 019 400 0 3 003 856 (Bamako) et Naréna

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Travaux de construction du siège de la DRPFEF de Kayes, de la clôture de la 5 061/2004/IP MPFEF 29/03/2004 64 000 000 56 964 841 3 987 539 0 3 047 620 DRPFEF de Tombouctou, et d'achèvement de la DRPFEF de Ségou

6 073/2004/IP MPFEF Construction d'une Unité de tannérie pour les femmes de Tombouctou 05/07/2004 16 000 000 14 512 471 725 624 0 761 905

Travaux de construction du siège de la DRPFEF de Gao, de reprise de la 7 087/2005/IP MPFEF 27/01/2005 72 000 000 64 085 448 4 485 981 0 3 428 571 clôture de la DRPFEF de Bamako, et d'achèvement de la DRPFEF de Kayes

Travaux de construction Centres d'auto promotion des femmes dans les 8 088/2005/IP MPFEF 27/01/2005 64 000 000 55 919 616 5 032 765 0 3 047 619 localités de Gao, Kidal, Kayes N'di et Zebala

9 089/2005/IP MPFEF Travaux de construction d'une unité de transformation des peaux et cuirs 27/01/2005 30 000 000 26 455 027 2 116 402 0 1 428 571

9 TOTAL MINISTERE DE LA PROMOT° DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 482 080 978 429 398 345 29 662 110 0 23 020 523 1 019/2002/IP MAEP Travaux confortatifs des plaines de Daye et Hamadja 14/10/2002 47 260 180 42 652 312 2 244 859 0 2 363 009

Etude pour rentabiliser l'amélioration des infrastructures rurales et faciliter 2 031/2003/IP MAEP/DNAER l'accès des groupes vulnérables (femme en particulier) à la terre dans les 16/04/2003 28 000 000 - 26 666 667 0 1 333 333 petits périmètres irrigués

Etudes d'aménagement ou de réhabilitation des périmètres irrigués villageois 3 041/2003/IP MAEP/DNAER 10/07/2003 220 500 000 - 210 000 000 0 10 500 000 des régions de mopti, Gao et Tombouctou

Travaux d'aménagement du périmètre de test variétal de 30 ha pour le projet 4 043/2003/IP MAEP 18/09/2003 130 099 236 119 603 074 3 991 200 0 6 504 962 sucrier de Markala

Elaboration d'un rapport sur la revue des projets et programmes du MAEP et 5 044/2003/IP MAEP 08/08/2003 32 346 930 0 31 073 930 0 1 273 000 organisation d'un atélier de validation 6 045/2003/IP MAEP Travaux confortatifs des plaines de Daye et Hamadja Phase II 05/09/2003 69 000 000 59 740 260 5 974 026 0 3 285 714

Recrutement d'un consultant pour un inventaire exhaustif du petit matériel agricole (motopompe en particulier pour les petits périmètres irrigués 7 050/2003/IP MAEP/DNAER 28/11/2003 64 050 000 0 61 000 000 0 3 050 000 villageois avec maitrise totale de l'eau) dans la vallée du fleuve Niger à Mopti, Tombouctou et Gao

Construction de deux CED dans le cercle de Kati; et de deux CED, de deux 8 052/2003/IP MAEP 06/11/2003 54 075 000 51 500 000 0 0 2 575 000 dortoirs, de la cloture et de deux latrines dans le cercle de Dioila.

Recrutement de consultant (assistant technique et auditeur) dans le cadre du 9 054/2003/IP MAEP 19/11/2003 990 242 000 0 942 424 037 0 47 817 963 programme de compétitivité et diversification de l'agriculture au Mali

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

10 057/2003/IP MAEP/DNAMR Travaux de réhabilitation du périmètre de Klela - cercle de Sikasso 29/12/2003 28 343 000 25 707 936 1 285 397 0 1 349 667

11 058/2003/IP MAEP/DNAMR Travaux de réhabilitation des bureaux SLACAER de Kadiolo et Yorosso 29/12/2003 25 585 000 23 206 349 1 160 318 0 1 218 333

Travaux de réhabilitation de 236 anciens forages et construction d'une salle 12 060/2003/IP MAEP/DNAMR 26/12/2003 388 000 000 342 151 676 27 372 134 0 18 476 190 d'alphabétisation dans le cercle de Kita

Travaux de construction d'écoles et CSCOM dans la zone d'intervention du 13 063/2004/IP MAEP/DNAMR 26/02/2004 207 000 000 0 169 000 000 0 38 000 000 PDRIK

Projet de réamenagement des bureaux de la coordination de l'unité centrale 14 070/2004/IP MA/DNAMR 13/05/2004 20 000 000 18 140 590 907 029 0 952 381 de lutte contre les mouches tse-tse et les trypanosomoses animales

Travaux d'aménagement ou de réhabilitation des PIV dans les régions de 15 072/2004/IP MA/DNAER 21/06/2004 4 861 500 000 4 500 000 000 130 000 000 0 231 500 000 Mopti, Tombouctou et Gao

Actualisation du Schéma Directeur du Bassin inférieur du Bani, étude de faisabilité et avant projet détaillé du barrage seuil de Djénné, des 16 078/2004/IP MA/DNAER 07/12/2004 756 309 000 33 950 000 700 300 000 0 22 059 000 aménagements et infrastructures prioritaires retenus dans le Schéma Directeur

Délimitation et immatriculation de deux parcelles de terrain d'une superficie 17 081/2004/IP MA totale de 100.000 Ha mises à la disposition de la CEN-SAD dans la zone de 13/12/2004 31 957 500 0 30 435 714 0 1 521 786 l'Office du Niger

Travaux de construction et d'équipement d'écoles et de CSCOM dans la 18 091/2005/IP MA/DNAMR 17/01/2005 760 000 000 760 000 000 0 0 0 zone d'intervention du PDRIK

Réalisation de 25 forages dont 10 productifs équipés de PMH, de 10 puits 19 099/2005/IP DNAER modernes et la réhabilitation de Pompes manuelles existantes dans la région 13/04/2005 500 000 000 432 900 433 43 290 043 0 23 809 524 de Kidal dans le cadre de la sous-composante petite irrigation du PNIR

Recrutement d'un Consultant pour les études techniques pour la valorisation 20 103/2005/IP MA/DNGR des ressources en eau souterraines et en eaux de surface non-perennes 30/06/2005 30 000 000 0 28 500 000 0 1 500 000 dans le cadre d'une opération pilote dans la région de Kidal

21 101/2005/IP MA Audit organisationnel de l'Office du Niger 18/07/2005 75 000 000 0 71 428 571 0 3 571 429

Sélection de Consultants pour: inventaire nat des stocks de pesticides 22 108/2005/IP MA / PASAOP obsolètes; audit externe du PASP (Prog africain relatif aux stocks de 19/10/2005 58 280 000 0 55 504 762 0 2 775 238 pesticides obsolètes); EIES du PASP

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

23 113/2005/IP MA Aménagement du Projet "Maraîchage peri-urbain de Bamako" 04/11/2005 145 527 000 103 947 857 34 649 286 0 6 929 857

24 119/2005/IP MA Aménagement d'un petit barrage dans la zone d'intervention du PDIAM 15/12/2005 27 971 920 25 840 726 0 799 198 1 331 996

25 120/2005/IP MA / PASAOP Construction d'une unité de contrôle de qualité de vaccins 13/12/2005 90 770 000 80 044 092 6 403 527 0 4 322 381

Travaux d'aménagement de treize (13) bas fonds dans les régions de 26 121/2005/IP MA/DNGR 11/01/2006 650 000 000 589 569 161 29 478 458 0 30 952 381 Koulikoro et Sikasso

Travaux d'achèvement des Centres d'Education de Développement (CED), de Centres Permanents de Formation (CPF), la clôture et la réalisation de 27 124/2006/IP MA/ACODEP 13/01/2006 58 819 906 52 742 801 3 276 158 0 2 800 947 forages équipés de pompes manuelles dans les cercles de Kita et Bougouni pour le compte de l'ACODEP

Réalisation de cinq (05) forages auprès de cinq (05) puits existants du 28 136/2006/IP MA/PDIAM 09/05/2006 60 000 000 52 910 053 4 232 804 0 2 857 143 PDIAM

Travaux complémentaires d'aménagement ou de réhabilitation et 29 137/2006/IP MA/DNGR 21/04/2006 2 500 000 000 2 335 600 907 45 351 474 0 119 047 619 d'équipement des PIV dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao

30 138/2006/IP MA/DAYE,HAM,KM Travaux d'achèvement des bâtiments du Projet Daye, Hamadja, Koriomé 09/05/2006 60 000 000 52 910 053 4 232 804 0 2 857 143

Recrutement du personnel clé et de consultants pour la mise en œuvre du 31 143/2006/IP MA 14/06/2006 15 380 000 0 0 0 15 380 000 PCDA (conditions de mise en vigueur du Crédit)

Travaux de réhabilitation des vannes du seuil des aigrettes, revêtement du canal de baguineda, Aménagement des réseaux tertiaires de Tanima et 32 128/2006/IP MA/OPIB 15/06/2006 8 365 240 065 7 595 460 600 371 434 700 0 398 344 765 Senkoro et de petits périmètres et réalisation d'infrastrucutures rurales et de centres polyvalents

32 TOTAL MINISTERE DE L'AGRICULTURE 21 351 256 737 17 298 578 880 3 041 617 898 799 198 1 010 260 761

Construction et réhabilitation de 9 centres de santé de référence (csréf) et de 1 024/2003/IP MS 20 centres de santé communautaire (cscom) 27/06/2003 4 500 445 058 3 863 827 480 422 310 670 0 214 306 908

Travaux de construction d'un bloc administratif, d'un service des entrées et 2 076/2004/IP MS consultations externes à l'Hôpital Gabriel Touré - Bamako 19/10/2004 1 476 840 869 1 356 628 492 49 886 621 0 70 325 756 2 TOTAL MINISTERE DE LA SANTE 5 977 285 927 5 220 455 972 472 197 291 0 284 632 664

Travaux d'extension, d'aménagement et d'équipement de la FLASH de 1 049/2003/IP Université de Bko Bamako 20/10/2003 276 000 000 243 386 243 19 470 900 0 13 142 857 1 TOTAL UNIVERSITE DE BAMAKO 276 000 000 243 386 243 19 470 900 0 13 142 857

Réalisation de sous projets d'adduction d'eau potable dans les régions de 1 055/2003/IP MMEE Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 04/12/2003 1 189 156 500 984 530 000 148 000 000 0 56 626 500

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Réalisation de sous projets d'adduction d'eau potable dans les régions de 2 68/2004/IP MMEE Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 11/05/2004 2 248 982 400 1 912 400 000 229 488 000 0 107 094 400

Réalisation de sous projets d'adduction d'eau potable dans les régions de 3 085/2005/IP MMEE Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 10/02/2005 4 936 470 000 4 274 000 000 427 400 000 0 235 070 000

Construction d'un laboratoire de la qualité des eaux et d'un Centre 4 140/2006/IP MMEE d'Information et de Documentation (CID) à Sévaré 20/06/2006 84 000 000 70 000 000 10 000 000 0 4 000 000 4 TOTAL MINISTERE MINES ENERGIE ET EAU 8 458 608 900 7 240 930 000 814 888 000 0 402 790 900

Travaux de construction des Directions Régionales de la Jeunesse et des Sports de Mopti et Tombouctou, et Réhabilitation de la maison des jeunes de 1 064/2004/IP MJS Bamako 19/03/2004 380 089 572 352 292 524 9 697 545 0 18 099 503 2 066/2004/IP MJS Travaux d'aménagement des stades de compétition de la CAN 15/04/2004 126 160 000 114 508 642 5 643 739 0 6 007 619 3 111/2005/IP MJS Travaux supplémentaires de la DRJSAC de Kidal 26/10/2005 39 715 944 35 022 877 2 801 831 0 1 891 236 3 TOTAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 545 965 516 501 824 043 18 143 115 0 25 998 358 1 076/2004/IP ASS REG MOPTI Construction et équipement du Lycée de Douentza 11/08/2004 200 000 000 179 290 938 11 516 755 1 500 000 7 692 307 1 TOTAL ASSEMBLEE REGIONALE DE MOPTI 200 000 000 179 290 938 11 516 755 1 500 000 7 692 307 1 075/2004/IP MEP Construction du centre de vulgarisation et de formation de Bourem 02/09/2004 50 000 000 45 351 474 2 267 574 0 2 380 952 Aménagement des mares d'In Makara et Anouzegrene dans le cercle de 084/2005/IP MEP/DNPIA 20/05/2005 76 646 837 69 245 584 3 115 000 636 404 3 649 849 2 Ménaka 2 TOTAL MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 126 646 837 114 597 058 5 382 574 636 404 6 030 801

Construction de la Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence 1 102/2005/IP MIC de Kidal 31/05/2005 70 000 000 60 606 061 6 060 606 0 3 333 333

Construction de la Direction Régionale du Commerce et de la Concurrence 2 139/2006/IP MIC de Gao 19/05/2006 70 000 000 60 606 061 6 060 606 0 3 333 333 3 141/2006/IP MIC Construction de la Direction Régionale des Industries de Mopti 01/06/2006 70 000 000 60 606 061 6 060 606 0 3 333 333 3 TOTAL MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 210 000 000 181 818 183 18 181 818 0 9 999 999

Travaux de construction de trois magasins de pesticide à Gao, Kidal et Aguel 1 114/2005/IP PALUCP Hoc, l'achat de deux camions 4x4 de cinq tonnes, et le recrutement d'ONGs 01/11/2005 527 474 200 447 939 450 54 416 931 0 25 117 819 1 TOTAL PALUCP 527 474 200 447 939 450 54 416 931 0 25 117 819

Travaux d'aménagement hydro agricole d'une tranche de 171,6 HA dans le 1 112/2005/IP APEJ casier de Siengo, zone ON pour le compte de l'APEJ 30/11/2005 1 300 000 000 1 190 476 190 59 523 810 0 50 000 000 1 TOTAL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 1 300 000 000 1 190 476 190 59 523 810 0 50 000 000

Travaux de construction d'un laboratoire de biotechnologie à la Station de 1 118/2005/IP IER recherche agronomique de Sotuba 24/11/2005 80 000 000 67 047 827 9 875 250 0 3 076 923

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

N° DATE DE MONTANT MONTANT TRAVAUX Honoraires Etudes Honoraires Maître N° Maître d'ouvrage OBJET DE LA CONVENTION Honoraires Agence CONVENTION SIGNATURE TOTAL ET EQUIPEMENTS et Suivi d'ouvrage

Travaux d'achèvement de la clôture et rénovation des bâtiments 2 133/2006/IP IER administratifs du CEEMA de Samanko 25/04/2006 70 000 000 61 728 395 4 938 272 0 3 333 333

Travaux de construction d'un laboratoire de technologie alimentaire à la 3 134/2006/IP IER Station de recherche agronomique de Sotuba 25/04/2006 70 000 000 61 728 395 4 938 272 0 3 333 333 3 TOTAL INSTITUT D'ECONOMIE RURALE 220 000 000 190 504 617 19 751 794 0 9 743 589 1 129/2006/IP CRAS Recrutement d'un Assistant Technique international 24/04/2006 452 610 330 0 434 505 917 0 18 104 413 1 TOTAL CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE SEGOU 452 610 330 0 434 505 917 0 18 104 413

Travaux de construction et équipement de musées et d'espaces culture 1 145/2006/IP MAECI regionaux à Bandiagara, Djenné et Sikasso 08/06/2006 521 022 590 454 235 690 30 986 900 0 35 800 000 1 TOTAL MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 521 022 590 454 235 690 30 986 900 0 35 800 000

132 TOTAL GENERAL 93 405 715 817 80 260 503 359 8 691 497 786 199 290 061 4 256 327 111

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXE 3 EXECUTION DU BUDGET AU 30/06/2006

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

BUDGET DES RESSOURCES

Période Fin de période Prévision Taux Cumul Cumul Taux Rubriques annuelle Prévision Réalisation Ecart Cumul écart réalisation prévision réalisation réalisation (1) (2) (3) (5)=(3)-(2) (9)=(7)-(6) (4)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) Honoraires agence 670 320 000 75 600 000 67 252 335 88,96% -8 347 665 277 200 000 294 314 142 106,17% 17 114 142 Produits / Vente de dossiers 33 000 000 2 750 000 1 180 000 42,91% -1 570 000 13 750 000 22 335 000 162,44% 8 585 000 Intérêts créditeurs 2 000 000 1 000 000 2 223 886 222,39% 1 223 886 1 000 000 2 223 886 222,39% Produits exceptionnels 500 000 500 000 0 0,00% -500 000 500 000 0 0,00% -500 000 IDA 15 000 000 0 33 510 980 0,00% 33 510 980 15 000 000 33 510 980 223,41% 18 510 980 Subventions PNIR BN 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 Sous total - PNIR 15 000 000 0 33 510 980 0,00% 33 510 980 15 000 000 33 510 980 223,41% 18 510 980 TOTAL 720 820 000 79 850 000 104 167 201 130,45% 24 317 201 307 450 000 352 384 008 114,62% 43 710 122

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

BUDGET FONCTIONNEMENT CONSOLIDE

Prévision Prévision Prévision Période Fin de période Solde annuelle Prévision Taux Cumul Cumul Taux Cumul CODES LIBELLE annuelle annuelle Prévision Réalisation Ecart disponible Globale annuelle F.P réalisation prévision réalisation réalisation écart IDA BN (2) (3) (5)=(3)-(2) (10)=(1)-(7) (1) (4)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9)=(7)-(6) CHARGES FIXES 2100 CHARGES DU PERSONNEL 2110 Salaires et charges sociales 247 169 175 0 0 247 169 175 20 698 105 20 372 645 98,43% 325 460 122 980 545 117 065 697 95,19% 5 914 848 130 103 478 Primes de gratification du 2120 personnel 41 756 210 0 0 41 756 210 30 000 30 000 100,00% 0 180 000 180 000 100,00% 0 41 576 210 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 288 925 385 0 0 288 925 385 20 728 105 20 402 645 98,43% 325 460 123 160 545 117 245 697 95,20% 5 914 848 171 679 688 2200 LOCATION IMMEUBLES 2210 Location Bureaux du Siège 3 600 000 0 0 3 600 000 300 000 300 000 100,00% 0 1 800 000 1 800 000 100,00% 0 1 800 000 2220 Autres locations 900 000 0 0 900 000 100 000 0 0,00% 100 000 300 000 0 0,00% 300 000 900 000 TOTAL LOCATION IMMEUBLE 4 500 000 0 0 4 500 000 400 000 300 000 75,00% 100 000 2 100 000 1 800 000 85,71% 300 000 2 700 000 2300 ASSURANCES/VIGNETTES & AUTRES TAXES 2310 Assurances professionnelles 6 202 000 0 0 6 202 000 516 833 516 819 100,00% 14 3 100 998 3 100 914 100,00% 84 3 101 086 2320 Assurances du personnel 15 000 000 0 0 15 000 000 1 253 125 1 399 940 111,72% -146 815 7 481 250 7 668 212 102,50% -186 962 7 331 788 2330 Assurances Véhicules 16 080 000 0 0 16 080 000 1 340 000 1 482 808 110,66% -142 808 8 040 000 8 824 872 109,76% -784 872 7 255 128 2340 Autres assurances 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 Vignettes & autres charges / 2350 matériel roulant 306 500 0 0 306 500 25 542 21 583 84,50% 3 959 153 252 129 498 84,50% 23 754 177 002 TOTAL ASSURANCES/VIGNETTES & AUTRES TAXES 37 588 500 0 0 37 588 500 3 135 500 3 421 150 109,11% -285 650 18 775 500 19 723 496 105,05% -947 996 17 865 004 2400 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Dotations aux amortissements 2410 matériel roulant 32 710 063 5 734 427 637 159 26 338 477 3 099 413 2 488 363 80,28% 611 050 17 374 379 14 930 178 85,93% 2 444 201 17 779 885 Dotations aux amortissements 2420 autres matériels et installations 55 162 281 14 607 451 1 394 818 39 160 012 5 007 445 4 151 872 82,91% 855 573 28 187 672 24 872 276 88,24% 3 315 396 30 290 005 Dotations aux amortissements 2430 immeubles 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 87 872 344 20 341 878 2 031 977 65 498 489 8 106 858 6 640 235 81,91% 1 466 623 45 562 051 39 802 454 87,36% 5 759 597 48 069 890 2500 ABONNEMENTS DIVERS, AUTRES CONTRATS & COTISATIONS 2510 Abonnements revues 460 766 0 0 460 766 38 397 29 448 76,69% 8 949 230 382 176 688 76,69% 53 694 284 078 2520 Autres contrats / abonnements 2 280 000 0 0 2 280 000 240 000 90 000 37,50% 150 000 840 000 540 000 64,29% 300 000 1 740 000

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

Prévision Prévision Prévision Période Fin de période Solde annuelle Prévision Taux Cumul Cumul Taux Cumul CODES LIBELLE annuelle annuelle Prévision Réalisation Ecart disponible Globale annuelle F.P réalisation prévision réalisation réalisation écart IDA BN (2) (3) (5)=(3)-(2) (10)=(1)-(7) (1) (4)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9)=(7)-(6) Contrat Auditeurs & Assist. 2530 Comptable 18 260 000 0 0 18 260 000 1 521 666 1 521 667 100,00% -1 9 129 996 9 130 002 100,00% -6 9 129 998 2540 Contrat Assistance Juridique 20 580 000 0 0 20 580 000 1 715 000 1 714 285 99,96% 715 10 290 000 10 285 710 99,96% 4 290 10 294 290 2550 Contrats d'entretien immeubles 4 400 000 0 0 4 400 000 375 000 275 000 73,33% 100 000 2 150 000 1 650 000 76,74% 500 000 2 750 000 Contrats d'entretien matériel et 2560 installations 2 622 500 0 0 2 622 500 0 178 542 0,00% -178 542 1 588 332 1 071 252 67,45% 517 080 1 551 248 2570 Contrat de gardiennage 1 988 000 0 0 1 988 000 174 000 149 000 85,63% 25 000 944 000 894 000 94,70% 50 000 1 094 000 2580 Contrat Conseil fiscal 1 440 000 0 0 1 440 000 120 000 120 000 100,00% 0 720 000 720 000 100,00% 0 720 000 Contrat de maintenance logiciels 2590 inf. 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 2591 Cotisations 2 500 000 0 0 2 500 000 208 333 208 333 100,00% 0 1 249 998 1 249 998 100,00% 0 1 250 002 TOTAL ABONNEMENTS DIVERS, AUTRES CONTRATS & COTISATIONS 54 531 266 0 0 54 531 266 4 392 396 4 286 275 97,58% 106 121 27 142 708 25 717 650 94,75% 1 425 058 28 813 616 TOTAL CHARGES FIXES (II.1) 473 417 495 20 341 878 2 031 977 451 043 640 36 762 859 35 050 305 95,34% 1 712 554 216 740 804 204 289 297 94,26% 12 451 507 269 128 198 CHARGES VARIABLES 5100 VEHICULES & AUTRES MATERIELS ROULANT 5110 Carburant courant 12 600 000 0 0 12 600 000 1 050 000 335 000 31,90% 715 000 6 300 000 1 770 000 28,10% 4 530 000 10 830 000 Entretiens, réparations & 5120 gardiennage matériel roulant 30 000 000 0 0 30 000 000 3 000 000 4 146 860 138,23% -1 146 860 13 500 000 31 134 023 230,62% -17 634 023 -1 134 023 TOTAL VEHICULES & AUTRES MATERIELS ROULANT 42 600 000 0 0 42 600 000 4 050 000 4 481 860 110,66% -431 860 19 800 000 32 904 023 166,18% -13 104 023 9 695 977 5200 FOURNITURES NON STOCKABLES 5210 Eau et électricité 5 800 000 0 0 5 800 000 500 000 858 172 171,63% -358 172 2 800 000 2 615 011 93,39% 184 989 3 184 989 5220 Télécommunications 14 800 000 0 0 14 800 000 1 250 000 686 328 54,91% 563 672 7 300 000 5 168 941 70,81% 2 131 059 9 631 059 TOTAL FOURNITURES NON STOCKABLES 20 600 000 0 0 20 600 000 1 750 000 1 544 500 88,26% 205 500 10 100 000 7 783 952 77,07% 2 316 048 12 816 048 5300 FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUE 5310 Fournitures de bureau 8 400 000 0 0 8 400 000 700 000 536 756 76,68% 163 244 4 200 000 4 233 490 100,80% -33 490 4 166 510 5320 Fournitures informatiques 4 500 000 0 0 4 500 000 375 000 625 000 166,67% -250 000 2 250 000 4 254 825 189,10% -2 004 825 245 175 TOTAL FOURNITURES DE BUREAU & INFORMATIQUE 12 900 000 0 0 12 900 000 1 075 000 1 161 756 108,07% -86 756 6 450 000 8 488 315 131,60% -2 038 315 4 411 685 5400 ENTRETIEN MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU, INSTALLATIONS 5410 Entretien photocopieurs 3 000 000 0 0 3 000 000 0 185 000 0,00% -185 000 1 800 000 1 225 000 68,06% 575 000 1 775 000 Entretien matériel & acc. 5420 informatiques 360 000 0 0 360 000 0 0 0,00% 0 170 000 0 0,00% 170 000 360 000 5430 Entretien installations 3 500 000 0 0 3 500 000 60 000 36 100 60,17% 23 900 3 140 000 3 213 650 102,35% -73 650 286 350 AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

Prévision Prévision Prévision Période Fin de période Solde annuelle Prévision Taux Cumul Cumul Taux Cumul CODES LIBELLE annuelle annuelle Prévision Réalisation Ecart disponible Globale annuelle F.P réalisation prévision réalisation réalisation écart IDA BN (2) (3) (5)=(3)-(2) (10)=(1)-(7) (1) (4)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9)=(7)-(6) Entretien & manut. autres mat. & 5440 mob. de bureau 200 000 0 0 200 000 12 500 4 500 36,00% 8 000 125 000 46 400 37,12% 78 600 153 600 5450 Entretien groupes électrogènes 150 000 0 0 150 000 0 0 0,00% 0 100 000 0 0,00% 100 000 150 000 TOTAL ENTRETIEN MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU, INSTALLATIONS 7 210 000 0 0 7 210 000 72 500 225 600 311,17% -153 100 5 335 000 4 485 050 84,07% 849 950 2 724 950 5500 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 5510 Frais d'annonces et d'insertions 10 000 000 0 0 10 000 000 900 000 241 500 26,83% 658 500 4 200 000 476 700 11,35% 3 723 300 9 523 300 Autres frais de publicité & relat° 5520 publique 24 000 000 0 0 24 000 000 2 000 000 200 000 10,00% 1 800 000 12 000 000 2 684 500 22,37% 9 315 500 21 315 500 TOTAL PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 34 000 000 0 0 34 000 000 2 900 000 441 500 15,22% 2 458 500 16 200 000 3 161 200 19,51% 13 038 800 30 838 800 5600 FRAIS DE MISSION & ACTIVITES 5610 Carburant missions 36 000 000 0 0 36 000 000 3 000 000 3 642 016 121,40% -642 016 18 000 000 20 977 625 116,54% -2 977 625 15 022 375 5620 Perdiems missions 39 600 000 0 0 39 600 000 3 300 000 2 599 500 78,77% 700 500 19 800 000 21 123 400 106,68% -1 323 400 18 476 600 5630 Location véhicules pour missions 2 325 000 0 0 2 325 000 225 000 0 0,00% 225 000 975 000 150 000 15,38% 825 000 2 175 000 Frais de déplacement liés aux 5640 missions 4 080 000 0 0 4 080 000 350 000 5 000 1,43% 345 000 2 100 000 1 251 400 59,59% 848 600 2 828 600 5650 Autres charges de missions 300 000 0 0 300 000 25 000 23 000 92,00% 2 000 150 000 196 250 130,83% -46 250 103 750 5660 Heures supplémentaires 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 5670 Primes de stage 3 000 000 0 0 3 000 000 250 000 360 000 144,00% -110 000 1 500 000 1 747 500 116,50% -247 500 1 252 500 TOTAL FRAIS DE MISSION & ACTIVITES 85 305 000 0 0 85 305 000 7 150 000 6 629 516 92,72% 520 484 42 525 000 45 446 175 106,87% -2 921 175 39 858 825 5690 DOTATIONS AUX PROVISIONS 5691 Provision pour contentieux 5 000 000 0 0 5 000 000 416 667 0 0,00% 416 667 2 500 002 0 0,00% 2 500 002 5 000 000 5692 Prov. Pénalités et amendes 3 000 000 0 0 3 000 000 250 000 0 0,00% 250 000 1 500 000 0 0,00% 1 500 000 3 000 000 5693 Prov. Indem. Licenciement 3 000 000 0 0 3 000 000 250 000 0 0,00% 250 000 1 500 000 0 0,00% 1 500 000 3 000 000 5694 Prov. Fonds social 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 TOTAL DOTATIONS 11 000 000 0 0 11 000 000 916 667 0 0,00% 916 667 5 500 002 0 0,00% 5 500 002 11 000 000 5700 FRAIS DIVERS DE GESTION 5710 Carburant groupe électrogène 900 000 0 0 900 000 75 000 0 0,00% 75 000 450 000 51 000 11,33% 399 000 849 000 5720 Frais de tirage et de reliure 4 500 000 0 0 4 500 000 375 000 10 760 2,87% 364 240 2 250 000 1 283 274 57,03% 966 726 3 216 726 5730 Frais de réception 1 500 000 0 0 1 500 000 125 000 139 100 111,28% -14 100 750 000 542 150 72,29% 207 850 957 850 5740 Frais d'expédition courrier 900 000 0 0 900 000 75 000 10 000 13,33% 65 000 450 000 48 500 10,78% 401 500 851 500 5750 Achats divers 1 500 000 0 0 1 500 000 125 000 218 500 174,80% -93 500 750 000 943 225 125,76% -193 225 556 775

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

Prévision Prévision Prévision Période Fin de période Solde annuelle Prévision Taux Cumul Cumul Taux Cumul CODES LIBELLE annuelle annuelle Prévision Réalisation Ecart disponible Globale annuelle F.P réalisation prévision réalisation réalisation écart IDA BN (2) (3) (5)=(3)-(2) (10)=(1)-(7) (1) (4)=(3)/(2) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9)=(7)-(6) 5760 Frais exceptionnels 120 000 0 0 120 000 10 000 0 0,00% 10 000 60 000 10 000 16,67% 50 000 110 000 Frais d'assemblée & activités 5770 assoc. 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 4 000 000 TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION 13 420 000 0 0 13 420 000 785 000 378 360 48,20% 406 640 4 710 000 2 878 149 61,11% 1 831 851 10 541 851 5800 HONORAIRES & ASSIMILES Honoraires consultants et autres 5810 prestataires 20 000 000 15 000 000 0 5 000 000 400 000 450 000 112,50% -50 000 17 400 000 33 261 880 191,16% -15 861 880 -13 261 880 5820 Autres honoraires 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 TOTAL HONORAIRES 20 000 000 15 000 000 0 5 000 000 400 000 450 000 112,50% -50 000 17 400 000 33 261 880 191,16% -15 861 880 -13 261 880 5900 FORMATIONS, RECHERCHES & DOCUMENTATION 5910 Coût des formations 22 479 360 0 0 22 479 360 3 500 000 4 069 100 116,26% -569 100 10 500 000 7 516 200 71,58% 2 983 800 14 963 160 5920 Documentation 250 000 0 0 250 000 100 000 0 0,00% 100 000 100 000 22 800 22,80% 77 200 227 200 TOTAL FORMATIONS, RECHERCHES & DOCUMENTATION 22 729 360 0 0 22 729 360 3 600 000 4 069 100 113,03% -469 100 10 600 000 7 539 000 71,12% 3 061 000 15 190 360 6100 FRAIS FINANCIERS 6110 Agios & commissions 1 500 000 0 0 1 500 000 125 000 0 0,00% 125 000 750 000 70 000 9,33% 680 000 1 430 000 6120 Autres frais financiers 12 000 0 0 12 000 1 000 0 0,00% 1 000 6 000 0 0,00% 6 000 12 000 TOTAL FRAIS FINANCIERS 1 512 000 0 0 1 512 000 126 000 0 0,00% 126 000 756 000 70 000 9,26% 686 000 1 442 000 6200 CONCOURS DIVERS 6210 Concours divers 2 000 000 0 0 2 000 000 75 000 30 000 40,00% 45 000 475 000 1 130 000 237,89% -655 000 870 000 TOTAL CONCOURS DIVERS 2 000 000 0 0 2 000 000 75 000 30 000 40,00% 45 000 475 000 1 130 000 237,89% -655 000 870 000 TOTAL CHARGES VARIABLES (II.2) 273 276 360 15 000 000 0 258 276 360 22 900 167 19 412 192 84,77% 3 487 975 139 851 002 147 147 744 105,22% -7 296 742 126 128 616 TOTAL CHARGES (II = II.1 + II.2) 746 693 855 35 341 878 2 031 977 709 320 000 59 663 026 54 462 497 91,28% 5 200 529 356 591 806 351 437 041 98,55% 5 154 765 395 256 814

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXE 4 LISTE DES INVESTISSEMENTS REALISES DURANT LE 1ER SEMESTRE 2006

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

Désignation Prix unit. Qté Prix total Observations Matériel et accessoires informatique 21.149.322 1 21.149.322 En cours Mobilier de bureau 4.813.750 1 4.813.750 En cours Climatiseurs 350.000 2 700.000 Livrés Aménagement bureau du Conseiller juridique 460.500 1 460.500 Exécuté Installation liaison spécialisée pour accès Internet 1.625.000 1 1.625.000 En cours Véhicule Evaluation en cours

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected] Rapport d’activités 1er semestre 2006

ANNEXE 5 SITUATION DES CONTRATS

AGETIER – MALI B.P :428 Ségou , Tél :23 21 809 / 224, Fax : 23 21 808, e-mail : [email protected]