Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°31-2020-141 Publié Le 19 Juin

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°31-2020-141

HAUTE-GARONNE PUBLIÉ LE 19 JUIN 2020

1 Sommaire

Préfecture Haute-Garonne 31-2020-06-15-001 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle-Mancioux (entre le support n°286 et le poste de Lestelle) (3 pages) Page 3 31-2020-06-19-001 - Arrêté fixant les zones protégées en matière d'implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne. (2 pages) Page 7 31-2020-06-18-001 - Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020. (3 pages) Page 10 31-2020-06-18-002 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe-Valentine-ZLaGentille et Labarthe-Lestelle (raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard). (3 pages) Page 14 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. (4 pages) Page 18

2 Préfecture Haute-Garonne

31-2020-06-15-001

Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle-Mancioux (entre le support n°286 et le poste de Lestelle)

Préfecture de la Haute-Garonne DREAL Occitanie / Direction Énergie Connaissance / Division Énergie Air Ouest

Arrêté n° 2020_06_01

Objet :Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle-Mancioux (entre le support n°286 et le poste de Lestelle) Communes de Lestelle-de-Saint-Martory, Montsaunès, Saint-Martory et Mancioux Maître d’ouvrage : Réseau de transport d’électricité (RTE)

Le préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L323-11 et suivants et R323-26 et suivants ; Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; Vu l’arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; Vu le 3e avenant, en date du 30 octobre 2008, à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE EDF transport SA du réseau public de transport d’électricité ; Vu le contrat de service public entre l’État et RTE signé en date du 5 mai 2017 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu l’arrêté n° 31-2019-11-28 du 28 novembre 2019 donnant délégation de signature au Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie pour le département de la Haute-Garonne ; Vu l’arrêté n° 31-2020-05-14 du 14 mai 2020 portant subdélégation du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie aux agents de la Dreal Occitanie pour le département de la Haute-Garonne ; Vu la demande formulée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 06 février 2020 en vue d'obtenir l‘approbation du projet d’ouvrage pour la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle - Mancioux ainsi que le mémo complémentaire concernant l’enjeu eau potable en date du 29 mai 2020 ;

Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-15-001 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle-Mancioux (entre le support n°286 et le poste de Lestelle) 4 Vu la consultation des maires, des gestionnaires des domaines publics et services intéressés ouverte le 06 mars 2020 ; Vu les rapports de M. Mondeilh, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, émis en janvier et juin 2020 et précisant les mesures de protection à mettre en œuvre au droit des captages d’eau potable ; Vu le mémoire produit le 08 juin 2020 par RTE en réponse aux avis formulés lors de la consultation et les engagements pris pour la protection des enjeux liés à la biodiversité et à la ressource en eau potable ; Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie en date du 12 juin 2020 ; Considérant que la ligne Lestelle-Mancioux fait partie du réseau structurant de transport d’électricité 63 000 volts pour la zone Vallée de la Garonne ; Considérant la nécessité de réaliser des travaux de remise à niveau d’une partie des ouvrages de cette ligne suite à leur vieillissement ; Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Occitanie ;

ARRETE

Article 1 : Approbation du projet d’ouvrage Le projet d'ouvrage relatif à la réhabilitation partielle de la ligne électrique aérienne 63 000 volts Lestelle - Mancioux entre le support n°286 et le poste de Lestelle est approuvé. Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables et notamment le code de l’environnement, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques et le code du travail.

Article 2 : Exécution des ouvrages Les travaux sont exécutés conformément au dossier de demande d’approbation du projet d’ouvrage et au mémo complémentaire relatif à l’enjeu eau potable, aux engagements pris par le maître d’ouvrage dans les réponses aux observations de la consultation administrative, et dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur. Ils ne débutent qu’à l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les travaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé. Un contrôle est effectué lors de la mise en service de l’ouvrage et renouvelé au moins une fois tous les vingt ans, aux frais du responsable de l’ouvrage. Un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués est transmis au Préfet (DREAL), à sa demande.

Article 3 : Enregistrement des ouvrages Conformément à l'article R.323-29 du code de l’énergie, le maître d’ouvrage enregistre les données relatives aux différents éléments de l’ouvrage dans un système d'information géographique. L’information enregistrée est tenue à disposition du préfet.

Article 5 : Délais et voies de recours Sous réserve des dispositions des ordonnances prises en applications de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Garonne, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la Transition Écologique et Solidaire, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse.

Article 6 : Publicité La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Garonne, et mise en ligne sur le site internet des services de l’État en Haute-Garonne ( http://www. haute-garonne .gouv.fr ). Elle est affichée pendant une durée minimale de deux mois, selon les usages locaux, dans les mairies de Lestelle-de-Saint-Martory, Montsaunès, Saint-Martory et Mancioux. L’accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat d’affichage établi par les maires.

Article 7 : Exécution - Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie ; - Les maires des communes de Lestelle-de-Saint-Martory, Montsaunès, Saint-Martory et Mancioux ; - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Toulouse le 15 juin 2020

Pour le préfet, et par délégation au directeur de la DREAL Pour le directeur de la DREAL et par subdélégation,

31-2020-06-19-001

Arrêté fixant les zones protégées en matière d'implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne.

Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-19-001 - Arrêté fixant les zones protégées en matière d'implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne. 7 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-19-001 - Arrêté fixant les zones protégées en matière d'implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne. 8 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-19-001 - Arrêté fixant les zones protégées en matière d'implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne. 9 Préfecture Haute-Garonne

31-2020-06-18-001

Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020.

Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-18-001 - Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020. 10 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-18-001 - Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020. 11 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-18-001 - Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020. 12 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-18-001 - Arrêté portant création de lieux de réception de procurations dans le cadre du deuxième tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020. 13 Préfecture Haute-Garonne

31-2020-06-18-002

Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe-Valentine-ZLaGentille et Labarthe-Lestelle (raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard).

Préfecture de la Haute-Garonne DREAL Occitanie / Direction Énergie Connaissance / Division Énergie Air Ouest

Arrêté n° 2020_06_02

Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe-Valentine- ZLaGentille et Labarthe-Lestelle (raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard) Commune de Labarthe-Inard Maître d’ouvrage : Réseau de transport d’électricité (RTE)

Le préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L323-11 et suivants et R323-26 et suivants ; Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; Vu l’arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; Vu le 3e avenant, en date du 30 octobre 2008, à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE EDF transport SA du réseau public de transport d’électricité ; Vu le contrat de service public entre l’État et RTE signé en date du 5 mai 2017 ; Vu le contrat de cession des ouvrages électriques à haute tension signé le 26 mai 2010 entre la SNCF et RTE ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu l’arrêté n° 31-2019-11-28 du 28 novembre 2019 donnant délégation de signature au Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie pour le département de la Haute-Garonne ; Vu l’arrêté n° 31-2020-05-14 du 14 mai 2020 portant subdélégation du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie aux agents de la Dreal Occitanie pour le département de la Haute-Garonne ; Vu le dossier de justification technico-économique du projet validé par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie en date du 17 août 2017 ;

Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-18-002 - Arrêté préfectoral portant approbation du projet d’ouvrage pour la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe-Valentine-ZLaGentille et Labarthe-Lestelle (raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard). 15 Vu le compte-rendu de la réunion de concertation qui s’est tenue le 29 novembre 2018 et au terme de laquelle a été retenu le fuseau de moindre impact pour les nouvelles lignes électriques ; Vu la demande formulée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 20 décembre 2019 en vue d'obtenir la déclaration d’utilité publique et l‘approbation du projet d’ouvrage pour la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe- Valentine-ZLaGentille et Labarthe-Lestelle pour le raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard ; Vu le courrier de RTE au préfet de Haute-Garonne du 19 mai 2020 sollicitant l’annulation de la demande de déclaration d’utilité publique du projet ; Vu la consultation des maires, des gestionnaires des domaines publics et services intéressés ouverte le 07 février 2020 ; Vu le mémoire produit le 04 juin 2020 par RTE en réponse aux avis formulés lors de la consultation et les engagements pris pour la protection des enjeux liés à la biodiversité et à la santé publique ; Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie en date du 15 juin 2020 ; Considérant la nécessité de maintenir l’alimentation du poste SNCF de Labarthe Inard après dépose des lignes électriques d’alimentation actuelle, sur support caténaires, dans le cadre du transfert des ouvrages de la SNCF à RTE ; Considérant la stratégie retenue par le maître d’ouvrage, au terme d’une analyse comparative intégrant des critères techniques et économiques, consistant à créer une double liaison aérienne de raccordement entre le poste SNCF de Labarthe-Inard et la ligne aérienne 63 000 volts Lestelle- Valentine ; Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Occitanie ;

ARRETE

Article 1 : Approbation du projet d’ouvrage Le projet d'ouvrage relatif à la construction des lignes électriques aériennes 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) Labarthe-Valentine-ZLaGentille et Labarthe-Lestelle pour le raccordement du poste SNCF de Labarthe-Inard est approuvé. Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables et notamment le code de l’environnement, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code forestier et le code du travail.

Article 2 : Exécution des ouvrages Les travaux sont exécutés conformément au dossier de demande d’approbation du projet d’ouvrage, aux engagements pris par le maître d’ouvrage dans les réponses aux observations de la consultation administrative, et dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur. Ils ne débutent qu’à l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les travaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité aux prescriptions fixées par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé. Un contrôle est effectué lors de la mise en service de l’ouvrage et renouvelé au moins une fois tous les vingt ans, aux frais du responsable de l’ouvrage. Un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués est transmis au Préfet (DREAL), à sa demande.

Article 4 : Exploitation des ouvrages Le gestionnaire de l’ouvrage informe sans délai le préfet de tout accident survenu sur l’ouvrage dont il assure l’exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation. Cette information porte notamment sur les circonstances de l’événement. Cette information est complétée, sous 2 mois, par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l’événement ainsi que les actions correctives qui ont été conduites.

Article 6 : Publicité La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute- Garonne, et mise en ligne sur le site internet des services de l’État en Haute-Garonne ( http://www. haute-garonne .gouv.fr ). Elle est affichée pendant une durée minimale de deux mois, selon les usages locaux, en mairie de Labarthe-Inard. L’accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat d’affichage établi par le maire.

Article 7 : Exécution  Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie ;  Le maire de la commune de Labarthe-Inard ;  Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Toulouse, le 18 juin 2020

Pour le préfet, et par délégation,

31-2020-06-05-009

Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière.

Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. 18 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. 19 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. 20 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. 21 Préfecture Haute-Garonne - 31-2020-06-05-009 - Décision portant interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité et pénalité financière. 22