30 21 de marzo de 2009 B.O.P. Nº 66

Cabezón de Pisuerga, 11 de marzo de 2009.-El Alcalde, Antonio c) Lugar de presentación: Torres González. Ayuntamiento de La Cistérniga. 2302/2009 Pz. Mayor, n° 14-15 47193 La Cistérniga (Valladolid) Por acuerdo de la Asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 9. Apertura de las solicitudes de participación. 13 de marzo de 2009, se aprobó el Proyecto de “Urbanización de la Plaza del Castillo”, con un presupuesto de 45.300 euros, redactado a) Lugar: Ayuntamiento de La Cistérniga. por el arquitecto Raúl Villamor Andino, incluido en Planes Provin- Pz. Mayor, n° 14-15 La Cistérniga (Valladolid). ciales ejercicio 2009, se expone al público por plazo de veinte días hábiles, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y pre- b) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de sentar cuantas alegaciones estimen oportunas. presentación de proposiciones. Cabreros del Monte, 13 de marzo de 2009.-El Alcalde, Aureliano 10. Gastos de anuncios: A cargo del contratista adjudicatario. Cazurro Delgado. 11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones re- 2303/2009 lativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.contrataciondelestado.es. LA CISTÉRNIGA La Cistérniga, 11 de marzo de 2009.-El Alcalde, Dionisio García De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 11 de mar- Arranz. zo de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente, 2305/2009 para la adjudicación del contrato de obras de “Urbanización de la CUBILLAS DE SANTA MARTA Calle Laguna” de La Cistérniga, conforme a los siguientes datos: Anuncio de Adjudicación Provisional del Contrato de Obras 1. Entidad adjudicadora. A los efectos de lo previsto en el art. 135.3 de la Ley 30/2007 de a) Organismo: Ayuntamiento de La Cistérniga. 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. adjudicación provisional del contrato siguiente: c) Número de expediente: 2009/02. 1.- Entidad adjudicadora: 2. Objeto del contrato. a) Organismo: Ayuntamiento de Cubillas de Santa Marta. a) Descripción del objeto: Urbanización de la Calle Laguna. b) Número de expediente: 1/09. b) Lugar: La Cistérniga (Valladolid). 2.- Objeto del contrato: c) Plazo: 4 meses desde la firma del acta de replanteo de la obra. a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 3. Tramitación y procedimiento: b) Descripción del objeto: Reforma de Urbanización de C/ de las Fuentes y otras. a) Tramitación: Urgente. 3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: b) Procedimiento: Negociado con publicidad. a) Tramitación: Urgente. 4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 302.665,85 euros, de los cuales 41.747,01 euros corresponden al Impuesto so- b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad. bre el Valor Añadido. 4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.105 Euros, 5. Garantía provisional: 3% del presupuesto base de licitación IVA incluido. excluido el IVA: 7.827,57 euros. 5.- Adjudicación Provisional: 6. Obtención de documentación e información: a) Fecha: 10 de marzo de 2009. a) Entidad: Ayuntamiento de La Cistérniga. b) Contratista: Construcciones Dionisio Pérez, S.L. b) Domicilio: Pz. Mayor, 14-15. c) Nacionalidad: Española. c) Localidad y código postal: La Cistérniga (Valladolid) 47193. d) Importe de adjudicación: 56.105 euros IVA incluido. d) Teléfono: 983 401227. e) Plazo de ejecución: 3 meses desde el inicio de la obra. e) Telefax: 983 401244. Cubillas de Santa Marta, 13 de marzo de 2009.-El Alcalde, Javier f) Página web: www.lacisterniga.es. González Duque. 7. Criterios de valoración de las solicitudes a participar: 2299/2009 • Valoración económica: ...... 60 puntos. Propuesta económica:...... Hasta 60 puntos. El Pleno del Ayuntamiento de Gallegos de Hornija aprobó en se- sión celebrada el día 5 de marzo de 2009 el Proyecto denominado • Valoración técnica: ...... 40 puntos. “Renovación de Redes en Gallegos de Hornija” incluido en el Plan Cronograma de ejecución: ...... Hasta 20 puntos. Diputación-Ayuntamientos 2008, redactado por Arquitecto D. Jorge Jesús Abin López, y con un presupuesto de ejecución material de Previsión de personas a ocupar en la ejecución de las obras: 43.696,86 euros; por lo que el mismo queda expuesto al público por Hasta 20 puntos. espacio de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la pu- - De 1 a 5 personas de nueva contratación ...... 5 puntos. blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, a los efectos de que cualquiera que se considere intere- - Más de 6 personas de nueva contratación ...... 20 puntos sado pueda examinarlo, y presentar, en su caso, las alegaciones que 8. Presentación de las solicitudes de participación. estime pertinentes. a) Fecha límite de presentación: Cinco días contados desde el Gallegos de Hornija, 12 de marzo de 2009.-El Alcalde, Jesús siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial María Martínez Sarmentero. de la Provincia de Valladolid. 2323/2009 b) Documentación a presentar: - Proposición económica. Anuncio de adjudicación provisional del contrato de obras - Cronograma detallado de los trabajos por actividades y zonas. A los efectos de lo previsto en el art. 135.3 de la Ley 30/2007 de - Declaración donde se especifique el número total de personas 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la a ocupar en la obra. adjudicación provisional del contrato siguiente: