VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL du 23 FEVRIER 2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 de la COMMUNE : APPROBATION ET AFFECTATION du RESULTAT Le compte administratif 2015 de la COMMUNE est approuvé à l’unanimité des membres présents. Mr le Maire ne prend pas part au vote.

Résultat de l’exercice 2015 : Section de fonctionnement : excédent de 154 293.17 € Section d’investissement : déficit de 101 325.47 €

Résultat de clôture : Section de fonctionnement : excédent de 806 896.07 € Section d’investissement : déficit de 485 817.24 €

Solde des restes à réaliser en dépenses d’investissement : 90 136.61 € Besoin de financement : 575 953.85 €

Le résultat excédentaire de 806 896.07 € est affecté de la façon suivante : Recette d’investissement : c/1068 : 575 953.85 € Recette de fonctionnement : c/002 : 230 942.22 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 du LOTISSEMENT : APPROBATION ET AFFECTATION du RESULTAT Le compte administratif 2015 du LOTISSEMENT est approuvé à l’unanimité des membres présents. Mr le Maire ne prend pas part au vote.

Résultat de l’exercice 2015 : Section de fonctionnement : excédent de 30 091.68 € Section d’investissement : excédent de 1 573.25 €

Résultat de clôture : Section de fonctionnement : excédent de 30 091.68 € Section d’investissement : excédent de 103 000 €

Le résultat excédentaire de 133 091.68 € est affecté de la façon suivante : Recette de fonctionnement : c/002 : 30 091.68 € Recette investissement : c/001 : 103 000.00 €

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2015 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 2015 concernant le budget de la commune et celui du lotissement, le conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2015 sur les budgets de la commune et du lotissement par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part .

ECOLE Réclamations des entreprises suite aux pénalités : 2 entreprises ont réclamé, l’une par courrier, l’autre par téléphone (couverture et plâtre). Nous avons interrogé l’architecte pour savoir si ces réclamations méritaient d’être examinées. En l’absence de réponse, aucune suite n’est donnée pour l’instant.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 5

VIE MUNICIPALE

Avenant chauffage : le chauffagiste a envoyé un devis (1 927.20 €) qui avait été fait en mars 2015. Faute de l’avoir reçu, nous ne l’avions pas reçu. D’après l’entreprise, les travaux ont été réalisés. Nous avons demandé à l’architecte de les justifier. En l’absence de réponse, le conseil ne prend pas de décision pour l’instant.

Honoraires supplémentaires de l’architecte : suite à la réunion du conseil municipal du 15 décembre 2015, Mr le Maire a rencontré Mr Goisbeau pour discuter de ses honoraires supplémentaires dus au fait : Ù de l’augmentation de la masse des travaux par rapport au prévisionnel Ù de la prolongation de ses missions DET et OPC du fait du retard dans la réalisation des travaux.

Mr Goisbeau a envoyé un avenant négocié d’un montant de 14 801,51 € HT, portant ainsi le montant total du marché de maîtrise d’œuvre à 41 762.51 € HT. Après examen et discussion, le conseil décide de valider l’avenant n°2 d’un montant de 14 801,51 € HT.

Projet artistique : dans le cadre de l’accord de subvention par le pays de et le Conseil Régional, la commune devait répondre à un critère artistique. Le choix du nom de l’école et la réalisation d’un travail de lettrage sur la façade correspondait au critère. Nous avons sollicité Mme LE GARGASSON de St Judoce qui réalise des projets de ce type pour les écoles. Elle a fait une proposition de création d’une « volière extraordinaire ». Ce sont des oiseaux imaginaires réalisés par les enfants de cycle 2 et 3. Les enfants de cycle 1 feront des petits oiseaux sur tiges, plantés dans le parterre situé près de l’entrée. Un abécédaire sur le mur du préau est également prévu. Le conseil valide le devis présenté par Mme LE GARGASSON d’un montant de 2 374.24 €. La commission « école » se réunira prochainement avec les enseignants et les membres du conseil d’école pour faire des propositions de nom. Les élèves de CM 2 sont à Préfailles (Loire Atlantique) du 22 au 26 février dans le cadre de la classe transplantée.

SITE INTERNET de la COMMUNE Le conseil valide le devis de « MaCommune.Com » pour la création du site internet de la commune. Le devis est de 550 € TTC pour la 1 ère année et 480 € TTC les années suivantes. Le conseil autorise le Maire à signer le contrat d’hébergement avec la société LOGIPRO.COM

AMENAGEMENT ESPACES VERTS du BOURG – ETUDE Le conseil municipal décide de confier à la société INERMIS de Plouër-sur- l’élaboration d’un plan de végétalisation des parterres du bourg. Le coût de l’étude est de 1 368 € TTC.

® Terrain de Mme Gourdel près de la maison communale : la famille a demandé à la commune une estimation de la valeur du bien. La demande a été faite auprès du service des Domaines.

® Recours partiel gracieux contre un permis de construire : une personne titulaire d’un permis de construire délivré en octobre 2015 avec des réserves, porte un recours contre les réserves aux motifs suivants : justification de la qualité et de la compétence des signataires des avis du SDISS et de la sous-commission départementale d’accessibilité.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 6

VIE MUNICIPALE

contestation de l’obligation de respecter l’ensemble des réserves prévues par le SDISS et la sous-commission départementale d’accessibilité contestation de la prise en charge par le titulaire du permis des frais d’extension du réseau électrique. Après rencontre, un courrier lui a été envoyé en réponse.

® DIA : le titulaire du droit de préemption est le Président de Dinan Communauté, suivant l’avis de la commune. Dinan Communauté a renoncé au droit de préemption sur les dossiers suivants : Parcelles F 75, 76, 78, 79 81 (Couaqueux) C 1629 (Résidence des Tilleuls)

® Entretien de la voirie en 2016 : les services partagés n’existant plus, nous allons consulter quelques entreprises pour les travaux d’entretien (tractopelle, débroussaillage …). La commission voirie se réunira prochainement pour faire le point sur les besoins.

® Le point sur le recensement de la population : il s’est déroulé dans de bonnes conditions. Le recensement par internet a été choisi par un bon nombre de personnes. La population municipale n’a beaucoup varié mais nous n’avons pas tous les chiffres qui déterminent la population totale. Le résultat officiel sera connu dans quelques mois.

CONSEIL MUNICIPAL du 29 MARS 2016

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION VOIRIE DU 18/03/2016 Plusieurs routes ou chemins ont des trous à boucher et des endroits à empierrer. Relever des grilles d’égout (La Pesnais), placer des grilles d’évacuation des eaux pluviales (La Hérissonnais). A la Boulaie, la route est dégradée suite à des travaux d’électricité, au Bas Déluge : prévoir un busage.

D’autre part, les travaux de voirie suivants seront réalisés cette année : Voirie communautaire : C 108 (La Pesnais) de la RD 2 à la plate-forme du tri sélectif C 110 entre La Daviais et L’Euchel Voirie communale : voie intérieure du lotissement la Châtaigneraie. La somme de 45 000 € sera inscrite au budget primitif 2016. Ces travaux seront réalisés dans le cadre du marché communautaire.

Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises pour les travaux d’entretien et de débroussaillage des talus et des accotements. Toutes les réponses ne sont pas parvenues.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT-FLEURISSEMENT du 18/03/2016 Mr le Maire présente au conseil l’étude faite par le cabinet INERMIS de Plouër/Rance. Mr Travert est venu la commenter en commission. Le but de la démarche est de changer le concept du fleurissement en privilégiant les plantations durables en diminuant l’arrosage et l’entretien.

Le conseil valide cette étude. La totalité ne pourra être réalisée cette année et le conseil mandate le Maire pour commander les plants (vivaces et arbustes) nécessaires à la réalisation 2016 (massifs devant la marie et devant le restaurant), après avis de la commission.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FINANCES du 24/03/2016 Sandrine Juhel présente le projet de budget de la section de fonctionnement et d’investissement. Les subventions sont reconduites aux mêmes montants que les années précédentes, à savoir :

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 7

VIE MUNICIPALE

Etoile Sportive : 1 100€, APE : 715, Société de Chasse : 540, Club du 3 ème Age : 275, FNACA : 170, Entente du Brice : 430, S TEAM : 275, Los Campos ii : 170 si activité, Dominique Savio : 275, Pétanque Gérausienne : 275, Au Fil des Champs : 170, Les Classes : 170, Au Cœur des Champs : 170, CCAS : 3 200, Cercle Culturel Rance Linon : 105, Amicale Laïque d’Evran : 75, Chambre des Métiers : 100, Croix d’Or Dinan : 22, Secouristes actifs de Dinan : 30, Centre anticancéreux de St Brieuc : 130, APAJH : 15, Paralysés de : 15, l’Hameçon : 30, Téléthon : 100, France Adot : 30, RASED : 118, Comice Agricole : 646, Saveurs du Poudouvre : 30. Les subventions pour le 4L Trophy étaient ponctuelles et n’ont plus lieu d’être cette année.

NOM DE L’ECOLE Une commission constituée des enseignants, des membres du conseil d’école et de la commission communale s’est réunie le 10 mars pour discuter du choix du nom de l’école. Les noms « Brice » et « champs/chants » sont revenus dans la majorité des propositions, en raison du nom du ruisseau qui passe derrière l’école « le Brice » et du chant ou champ qui rappelle phonétiquement le nom de la commune et le chant des oiseaux, du ruisseau, des enfants dans une école. Le choix final s’était porté sur « Les Chants du Brice »

Le conseil valide ce nom à l’unanimité. Il sera inscrit sur la façade de l’école dans le cadre du projet artistique conclu avec Mme Le Gargasson avec la participation des élèves, qui feront également chanson et /ou poésie sur le thème.

® Archivage : mission au Centre de Gestion : le conseil décide de confier la mission d’archivage au Centre de Gestion des Côtes d’Armor pour la somme de 7 920 €. La dépense sera répartie sur deux exercices budgétaires.

® Compte Epargne Temps : le Comité Technique Départemental réuni le 1 er mars 2016 a émis un avis favorable à la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour le personnel communal à compter du 1er janvier 2016. Le conseil municipal entérine les dispositions suivantes : Alimentation du CET : report des jours de RTT et des jours de congés annuels (sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année soit inférieur à 20) Date d’alimentation : 31 décembre de l’année N Date d’information : 15 janvier de l’année N+1 Indemnisation ou prise en compte au sein de la RAFPT

® Mise en place de l’entretien professionnel : le Maire explique à l’assemblée le nouveau dispositif d’évaluation du personnel : il s’agit d’apprécier la valeur professionnelle des agents lors d’entretiens annuels suivis d’un compte-rendu à la place de la notation chiffrée telle qu’elle existe actuellement. Le compte-rendu portera sur les thèmes suivants : résultats professionnels au regard des objectifs fixés, la détermination des objectifs pour l’année à venir, la manière de servir, les acquis de l’expérience professionnelle, les capacités d’encadrement, les besoins de formation, les perspectives d’évolution. La valeur professionnelle de l’agent sera appréciée à partir de critères fixés par le conseil municipal après avis du Comité Technique Départemental. Le conseil décidé que les grands axes d’évaluation seront précisés par des critères appliqués en fonction des types d’emploi.

® Contrat de territoire : convention avec le Conseil Départemental : le Contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, est la reconduction de sa politique contractuelle déjà effective depuis 2010, avec un développement notable concernant la nature des projets éligibles au dispositif, la démarche d'élaboration du contrat et les attentes du Département vis à vis des territoires avec qui il contractualise.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 8

VIE MUNICIPALE

La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les Maires, le Président de l'Intercommunalité, le Conseiller Départemental référent et les conseillers départementaux du territoire. C'est ce Comité de Pilotage, par ses travaux, qui détermine les thématiques prioritaires et arrête la liste des projets à financer pour le territoire. Dans le cadre du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes d'Armor et le territoire de Dinan Communauté, une enveloppe financière d'un montant de 3 429 163 € est attribuée au territoire. Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil Départemental, le projet de contrat a été approuvé mutuellement.

M. le Maire invite l'Assemblée à prendre connaissance du document qui présente notamment : - les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ; - le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat. En ce qui nous concerne sont inscrits : la sécurisation des villages (74 000 € subventionné à hauteur de 36 895 €) et le terrain multisports et aire de jeux (60 000 € subvention à hauteur de 30 000 €) ; - le détail des contreparties attendues par le territoire.

A l'issue de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : - d'approuver les opérations inscrites au contrat ; - de valider l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 présenté par M. le Maire ; - d'autoriser, sur ces bases, le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 avec le Conseil départemental.

® Achat d’un photocopieur : le conseil décide d’acheter un photocopieur neuf pour la mairie aux Ets POTIER de Dinan : Marque : RICOH MP C3003 SP - Prix : 3 590 € HT, y compris : le meuble support bas, le module fax, la livraison, la connexion sur le poste informatique, la formation Maintenance : 3.90 € HT les 1 000 copies en noir et blanc - 35 € HT les 1 000 copies en couleur Les Ets POTIER s’engagent à reconditionner le photocopieur actuel pour mise à disposition de l’école.

CONSEIL MUNICIPAL du 15 AVRIL 2016

VOTE DES TAUX DES TAXES Le conseil décide de maintenir les taxes aux mêmes taux que l’an passé, à savoir : Taxe d’habitation : 12.37 Foncier Bâti : 13.35 Foncier Non bâti : 60.73 Produit fiscal attendu : 206 892 €

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT Le budget est voté à l’unanimité comme suit : Fonctionnement : 60 092.68 € Investissement : 103 000 €

BUDGET PRIMITIF COMMUNE Le budget est voté à l’unanimité comme suit : Fonctionnement : 931 077.06 € Investissement : 1 192 876.85 €

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 9

VIE MUNICIPALE

Entretien des accotements et talus et travaux de voirie Suite à la consultation que nous avons faite (8 entreprises), 6 ont répondu. Concernant les accotements et les talus, le conseil choisit l’entreprise ETAR ENVIRONNEMENT de Pleslin Trigvou.

Concernant les travaux ponctuels de voirie, nous solliciterons Mrs Poulard de St Juvat ou Robert de Trévron en fonction de leur disponibilité au moment des besoins.

DIA : le titulaire du droit de préemption est le Président de Dinan Communauté, suivant l’avis de la commune. Dinan Communauté a renoncé au droit de préemption sur les dossiers suivants : Parcelles E 1142, 240, 257 La Pesnais Parcelles F 75 et 81 Couaqueux

Terrain GOURDEL, Le bourg : la famille de Mme Aline GOURDEL a proposé à la commune de lui vendre le terrain qui jouxte la maison communale. La commune est intéressée. Le prix a été estimé par le service des Domaines à 20 € le m². Le terrain devra être borné.

Evaluation du personnel - délibération complémentaire : la délibération n° 2016-02-07 du 29 mars 2016 portant sur la mise en place de l’entretien professionnel est complétée par les critères retenus par le CT départemental et appliqués en fonction des types d’emploi .

Dégâts des eaux à la garderie Le Maire rappelle le dégât des eaux qui a eu lieu en juin 2015 à la garderie, dans le cadre des travaux d’optimisation des locaux scolaires (parquet existant déformé et sol neuf en PVC endommagé). L’entreprise responsable (PROSECO) ne nie pas sa responsabilité mais estime que si le plombier (JOSSELIN) avait bouché les arrivées d’eau des radiateurs démontés, l’eau n’aurait pas inondé la garderie. Les travaux de revêtement de sol (réalisés par l’entreprise MARIOTTE) n’étant pas réceptionnés au moment du sinistre, le chantier est toujours sous sa responsabilité.

Aucun accord n’a pu être trouvé et le dossier est toujours en cours. AXA, l’assureur de la commune, a fait une proposition d’indemnisation : ®2 677.72 € au titre de l’assurance dommage ouvrage ®2 500 € au titre d’une avance sur recours si la commune fait un recours contre les entreprises concernées.

Le conseil décide : ® de ne pas faire de recours contre les entreprises mais d’essayer de négocier une participation aux travaux de réfection du sol ® d’accepter la proposition de l’assurance AXA, à savoir la somme totale de 5 177.72 €

Voirie définitive du Domaine de la Gatinais Dans le cadre de notre adhésion à l’ADAC, nous allons demander l’assistance à la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de voirie définitive.

Aménagement des parterres du bourg : les plants nécessaires à la réalisation des ilôts près de la mairie et du Bistrot des Champs ont été commandés à la pépinière PRUNIER de Minac Morvan pour la somme de 1022 €. Les autres massifs seront réalisés l’année prochaine. Les plantes annuelles seront donc commandées prochainement.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 10

VIE MUNICIPALE

Inscription du nom de l’école : en façade, visible de l’extérieur, « ECOLE PUBLIQUE » en lettres majuscules sur le panneau orange et « Les chants du Brice » en écriture d’écolier, sur le panneau noir.

CONSEIL MUNICIPAL du 31 MAI 2016

PROJET DE PERIMETRE de la NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES au 01/01/2017 Le Maire fait part au conseil que le Préfet a pris un arrêté portant projet de périmètre de la communauté d’agglomération issu de la fusion de : ÙÙÙ Dinan Communauté, des communautés de communes du pays de Caulnes et de Plancoët- Plélan ÙÙÙ 7 communes du pays de Matignon, 3 communes de Rance Frémur, 3 communes du Pays de Duguesclin Soit 65 communes. Il remet aux conseillers les documents fournis pour la « journée fondatrice » à laquelle étaient invités les conseillers communautaires.

A l’issue de la présentation et de la discussion, le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité.

RESTITUTION du DIAGNOSTIC « ACCESSIBILITE des BATIMENTS COMMUNAUX » Les élus ont été destinataires du diagnostic fait par le cabinet ADU. L’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) doit être déposé avant le 27 septembre 2016. Les travaux à faire ont été listés par bâtiment et seront à réaliser entre 2016 et 2021. Le montant total des travaux est estimé à 121 840 € HT. La programmation proposée par le cabinet sera étudiée par le conseil à la prochaine réunion.

TRAVAUX DE VOIRIE 2016 – VOIRIE COMMUNALE Le conseil municipal modifie la délibération n° 2016-02-01 en date du 29 mars 2016 de la façon suivante : les travaux sur voirie communale (réfection de la voie intérieure du lotissement La Châtaigneraie) seront confiés à l’entreprise COLAS, hors convention avec Dinan Communauté. Montant : 39 479.40 € TTC. Concernant le PATA (point-à-temps), le conseil choisit la proposition de l’entreprise COLAS à 582 € la tonne (5 T réalisées comme tous les ans).

ECOLE Réfection du sol de la garderie suite aux dégâts des eaux : le conseil accepte le devis de l’entreprise MARIOTTE pour la réfection du sol suite aux dégâts des eaux dans la garderie, d’un montant de 8 927.69 € TTC (chape, ragréage, revêtement de sol PVC). La dépose du sol plastifié et du parquet qui ont subi l’inondation sera faite par nos soins. Les travaux devront être commencés dès le début des vacances d’été et terminés le 26 août au plus tard.

Demandes de remises de pénalités de travaux : lors de la réunion du 15/12/2015, le conseil avait accordé une remise de 15 % sur les pénalités de retard de chantier et abandonner les pénalités d’absence aux réunions pour les entreprises qui n’avaient pas de retard de chantier. 3 entreprises (Villalon, SPO et Mariotte) ont demandé des remises supplémentaires sur les pénalités de retard. Le conseil ne souhaite pas se prononcer dans l’immédiat.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 11

VIE MUNICIPALE

Mise à disposition du personnel communal pour l’entretien et le suivi de la lagune : le Maire rappelle que la commune met Mr Pascal GAUDIN, agent communal, à disposition de Dinan Communauté pour le suivi et l’entretien de la lagune depuis le 1 er janvier 2014. Une convention de mise à disposition doit être signée. Le conseil autorise le Maire à signer la convention avec effet au 1 er janvier 2014.

DIA : le titulaire du droit de préemption est le Président de Dinan Communauté, suivant l’avis de la commune. Dinan Communauté a renoncé au droit de préemption sur les ventes suivantes : Parcelles C 1587 et 1589 Le Bourg Parcelles C 1648 Le Déluge Parcelles E 533, 1456 et 1457 La Ville Gromil

Achat du terrain GOURDEL : suite à la proposition des consorts GOURDEL, la commune se porte acquéreur du terrain référencé section C n° 1235 situé au Bourg. Le prix a été estimé par le service des Domaines à 20 € le m². Le terrain a été borné ; les frais de bornage ont été divisés en deux et s’élèvent à 474 € chacun. La surface concernée est de 1017 m². Le conseil autorise le Maire à signer tous les documents concernant l’acquisition du terrain.

CONSEIL MUNICIPAL du 19 JUILLET 2016

REPARTITION DU FPIC Le Maire informe le conseil municipal que Dinan Communauté a choisi d’adopter, lors du conseil communautaire du 11 juillet 2016, la répartition du FPIC de la façon suivante (1 360 947 € au total) : répartition libre entre Dinan Communauté et les communes, ce qui détermine une enveloppe de 1 020 710 € pour Dinan Communauté et de 340 237 € au profit des communes répartition de cette enveloppe entre les communes, basée sur le droit commun.

Le conseil valide cette décision ; la part de la commune s’élève à 29 365 €.

ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : PROGRAMMATION DES TRAVAUX Lors de la réunion du 31 mai, le conseil avait pris connaissance du diagnostic réalisé par le cabinet ADU. La phase suivante est la programmation des travaux sur 6 ans. L’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) doit être déposé en Préfecture avant le 27 septembre. Le conseil décide la programmation suivante :

1ère période de 3 ans : entre 2016 et 2018 Eglise (2016) Salle polyvalente (2016) Maison communale (2017) Boulodrome (2018) Sanitaires publics du bourg (2018)

2ème période de 3 ans : entre 2019 et 2021 Mairie (2019) Ecole (2019) Sanitaires publics des étangs (2019) Cimetière (2019 et 2020) Vestiaires sportifs (2020 et 2021)

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 12

VIE MUNICIPALE

ECOLE Participation à la classe de voile : Le conseil accepte de participer financièrement à la classe de voile 2016 qui a eu en juin dernier. 22 élèves de CM y ont participé pour la somme de 1 760 €. La dépense sera partagée en 3 : les familles, l’APE et la commune. Coût 586.67 € chacun. La somme sera versée à l’APE qui a fait l’avance des frais.

Acquisition de mobilier et équipements : le conseil donne un avis favorable à l’acquisition de mobilier et divers équipements et jeux pour la classe maternelle. Les fournisseurs seront NATHAN, MANUTAN et WESCO. Coût : 3 000 € TTC payé en investissement

Tarifs modulés de la garderie : la CAF contribue financièrement aux coûts de fonctionnement de la garderie suivant une convention qui stipule que au moins 2 tarifs différents doivent être mis en place pour tenir compte des revenus des familles. Le conseil municipal décide donc de créer 2 tarifs pour l’accueil périscolaire, avec effet au 1 er septembre 2016 :

Tarifs bas Tarifs hauts Accueil matin ou soir 1.05 € 1.15 € Accueil matin et soir 1.70 € 1.80 €

Le tarif bas sera appliqué sur justificatif soit de l’attribution de l’allocation rentrée scolaire, soit d’un quotient familial inférieur à 813 €. Dans le cas contraire, le tarif haut sera appliqué automatiquement .

Rentrée scolaire 2016/2017 : Sandrine JUHEL donne le compte rendu du conseil d’école du 21 juin dernier, notamment en ce qui concerne l’effectif du RPI qui sera de 146 élèves, répartis équitablement entre les 2 écoles. Aux Champs Géraux, seront scolarisés les petites et grandes sections de maternelle (23 élèves), les CE2 / CM1 (26 élèves) et les CM1 / CM2 (24 élèves) A Plesder : les petites et moyennes sections de maternelle (27 élèves), les CP (25 élèves) et les CE1 (21 élèves). Cette répartition permettra à la classe de CP et à celle de CE1 de n’avoir qu’un seul niveau, donc de bonnes conditions de travail. Elle permettra également aux élèves de petite section de maternelle de faire leur première année scolaire dans leur commune de résidence, ce à quoi les maires sont très attachés.

PLUi : le Maire fait un compte rendu de la réunion avec le chargé de mission de Dinan Communauté à ce sujet le 18 juillet. Le conseil va devoir rapidement prendre des orientations concernant l’urbanisation future de la commune, sachant que les éléments clés de la loi pour limiter les pressions urbaines sont : densifier avant de s’étendre réduire la consommation foncière Chaque commune aura un nombre limité d’hectares urbanisables. Il faudra donc les utiliser de sorte qu’ils soient le plus bénéfique possible au développement de la commune.

DIA : le titulaire du droit de préemption est le Président de Dinan Communauté, suivant l’avis de la commune. Dinan Communauté a renoncé au droit de préemption sur les dossiers suivants : Parcelles C 1608 et C 1604 Résidence des Grands Tilleuls, parcelle D 805 Lot. La Lande de la Croix

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 13

VIE MUNICIPALE

Le dévoilement du nom de l’école lors de la kermesse le 3 juillet

ECOLE – LE MOT DE LA DIRECTRICE L’année scolaire s’est terminée de manière festive grâce à la formidable organisation de la fête de l’école par l’Association des Parents d’Elèves ! Merci à tous les bénévoles qui soutiennent l’’école toute l’année. Le nouveau nom de l’école : Ecole publique « Les Chants du Brice » a été dévoilé par Mr le Maire ; il personnalise déjà notre petite école et les élèves de cycle 3 se le sont approprié en l’illustrant par des textes poétiques qui seront affichés dans le hall d’entrée. En parallèle, toute l’école s’est investie dans sa mise en valeur grâce à Mme Marie Le Gargasson qui nous a fait profiter de ses lumières et de ses dons d’artiste pour créer avec elle une volière d’oiseaux libres, dans la cour et sous le préau, sans oublier un magnifique abécédaire réalisé par les élèves de maternelle ! Ces derniers ont également fêté la fin d’année par une visite au zoo de Pleugueneuc afin d’y observer les animaux étudiés toute l’année au cours d’un projet « découverte du monde », construit par Mme Gayic. Les CE2, CM1 et CM2 de Mr Lacire et Mme Demay ont eux participé à une belle journée « toutes voiles dehors », profitant du plan d’eau de Bétineuc pour parfaire leurs connaissances en voile sur Topper et découvrant le kayak, le mini-golf et le flag-foot avec les écoles de Dinan et ! Après un été que nous espérons reposant pour chacun, nos 22 CM2 feront leur rentrée dans les collèges d’Evran, Tinténiac et Dinan : bonne continuation à eux sur le chemin des études ! Bonne continuation aussi à notre collège Jimmy Lacire qui reprend son poste de remplaçant sur la circonscription de Dinan et grand merci pour son engagement et ses excellentes idées pédagogiques. A la rentrée, les plus jeunes auront le plaisir de retrouver Mme Patricia Gayic qui accueillera donc en petite section les élèves des Champs Géraux nés en 2013 et les élèves de grande section des Champs Géraux et de Plesder. Les moyens découvriront eux les charmes de l’école de Plesder.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 14

VIE MUNICIPALE

Les élèves de cycle 3 des deux villages seront répartis : pour les CE2 dans la classe de notre nouvelle collègue Mme Aurélie Poli avec la moitié des CM1 et l’autre moitié sera dans la classe de Mme Catherine Demay avec les CM2. Nous retrouverons avec plaisir les agents de la commune à la fin août pour la pré-rentrée et les élèves et leurs parents pour un pot d’accueil le jeudi 1 er septembre dès 8 H 35. Bon été à tous ! Catherine DEMAY

« La volière extraordinaire »

BIBLIOTHEQUE Bonjour à tous, La bibliothèque fonctionne toujours le samedi matin de 10 H à 12 H. Les élèves et leurs enseignants sont aussi les bienvenus, ainsi que les séniors qui profitent de leurs rencontres au club le mardi pour échanger leurs livres. L’équipe de la bibliothèque fait de son mieux pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Les livres sont régulièrement renouvelés : le bibliobus des Côtes d’Armor passe deux fois par an pour échanger 600 livres que nous choisissons pour vous. La municipalité octroie également chaque année un budget qui permet d’acheter les derniers best-sellers et livres d’actualité. N’hésitez pas à nous soumettre vos souhaits de lecture ainsi que vos auteurs préférés, etc… Je rappelle que l’inscription est toujours de 5 € par an et par famille, avec autant de passages que vous souhaitez. Comme tous les ans, la bibliothèque sera fermée en août. Prochain rendez-vous le samedi 3 septembre. Bonne fin d’été. La responsable, Jacqueline MONNIER

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 15

VIE MUNICIPALE

ETAT CIVIL du 1er JANVIER au 23 JUILLET 2016 NAISSANCES Marie LE BOULER, Les Aubriais, le 26 janvier Louise FARGEON, L’Aunay Pinel, le 4 avril Maewenn GROSSI, Le Déluge, le 24 mai

MARIAGES Mireille GROUAZEL et Jean-Pierre PELHÂTRE, le 23 janvier Sylvie LAÎNÉ et Hubert SIMON, le 4 juin Adeline HENRY et Maxime DEFFEIN, le 25 juin Krystel TORRANO et Gaël ROBIDOU, le 23 juillet

DECES Eugène MALLET, La Ville Gromil, le 14 janvier Jean-François CUGUEN, La Ville Morin, le 28 janvier Louise ADAM épouse OGER, Pont Cadeuc, le 2 mars Léa PLIHON veuve NEVEU, Le Déluge, le 8 mai Jacqueline MARY épouse THUAL, Fautrel, le 30 juin Henri GUESSANT, L’Ecuhel, le 3 juillet

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 16

VIE ASSOCIATIVE

CLUB 3ème AGE Voici les manifestations qui se sont déroulées au cours du 1er semestre 12 janvier Assemblée générale – 61 adhérents 15 janvier Concours de belote – 92 équipes 21 février Thé dansant – 180 participants 08 mars Repas annuel – 56 convives 14 mars Concours de belote – 74 équipes 05 avril Repas potée – 52 convives et anniversaires du 1 er trimestre 17 avril Thé dansant – 170 participants 14 juin Grillades – 44 convives 6 juillet Pique-nique – 25 participants par un beau temps 12 juillet Anniversaires du 2ème trimestre 26 juillet Vacances

Reprise le 6 septembre. Au cours de ce semestre, nous avons eu à déplorer le décès de Mme NEVEU qui fut présidente pendant plusieurs années. Bonnes vacances à tous. Le Président Emile L'HERMITTE

S TEAM Bonjour à tous, Le succès croissant de notre rallye moto annoncé en 2014 se confirme. Avec 3 quads, 2 sides et 47 motos engagées, nous avons atteint notre objectif d’un maximum de 50 équipes. L’équipage féminin, composé de Christelle Hamm et Aurélie Viudez, équipage qui participe depuis plusieurs années à nos différents rallyes, a décroché la première place et emporte donc le trophée S TEAM. A eux de gagner une seconde fois en 2018 pour l’acquérir définitivement. L’association remercie les nombreux annonceurs de notre programme publicitaire. Grâce à eux, nous allons pouvoir remettre le 30 juillet un chèque de 800 € à l’association « un souffle pour Ewen ». Nous tournons pour cette année la page moto et nous nous consacrons dès à présent à la rando VTT et pédestre du 16 octobre Tous les membres se joignent à moi pour souhaiter de bonnes vacances à ceux qui vont les prendre, ainsi qu’une bonne fin d’année à tous. Le Président Eric HENRY

ENTENTE DU BRICE Le 27 février a eu lieu le repas traditionnel « la poule au riz » Le 13 mars : course pédestre avec 219 participants et 45 marcheurs nordiques (un peu moins qu’en 2015) Le 10 juin : le centre Eugène Marquis avait proposé aux associations qui font des dons de se réunir pour leur donner des renseignements sur la recherche sur différents cancers. Notre association était représentée par Jacqueline Monnier, Danièle Grison et Joël Lesage.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 17

VIE ASSOCIATIVE

Le 17 juillet : sous une forte chaleur ont eu lieu les courses cyclistes : le challenge « André Blanchard ». Ù Les minimes : 51 participants dont 9 féminines Ù Les cadets : 50 inscrits dont 5 féminines Ù Les séniors : 102 au départ, ce qui a formé un beau peloton, très coloré. Très belle journée. Notre coureur local, Wilfried NEBESNYJ, s’est illustré en terminant 1 er de sa catégorie. Félicitations !! Le 20 septembre aura lieu le repas « tête de veau ». Encore merci à tous les commissaires, bénévoles et sponsors pour leur participation à toutes ces manifestations qui donnent de l’animation dans notre commune. Bonnes vacances à tous. Le Président Joël RENAULT

Le départ de la course des séniors

SOCIETE DE CHASSE « La Gérausienne » Bonjour à toutes et à tous, Le mois de juillet nous fait déjà penser à la prochaine saison ! Le 12 mars, notre soirée chevreuil s’est déroulée dans la bonne humeur et nous remercions vivement toutes les personnes qui ont partagé notre soirée. Notre ball-trap a connu comme les années passées un grand succès, à la hauteur de l’organisation ; deux jours pendant lesquels les tireurs ont satisfait leur passion. Merci à tous ceux qui participent au bon déroulement de nos manifestations. Le Président Loïc BRANDILY

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 18

VIE ASSOCIATIVE

FNACA C’est toujours dans une bonne ambiance que se passent nos réunions. La cérémonie du 19 mars et le repas des adhérents ont été très appréciés. Notre traditionnel couscous aura lieu le 19 novembre prochain Si parmi les nouveaux habitants il y a des anciens combattants d’Algérie, ils peuvent s’inscrire à la FNACA auprès de moi-même ou de Georges Lucas. Bonnes vacances. Le secrétaire, Pierre SIMON

ASSOCIATION DOMINIQUE SAVIO Depuis un bon moment, nous voulions aménager un espace parking derrière la salle. En effet, le stationnement des voitures le long de la route était dangereux. C’est chose faite. Nous avons redressé le terrain après l’avoir nettoyé puis empierré sur environ 300 m². Il reste quelques finitions. Les activités de l’association permettent de financer les travaux. La facture avoisinera 7 500 €. Pour les locations, s’adresser à Mme Grison (02 96 27 40 54). Notre prochain couscous aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à la salle polyvalente. Venez nombreux Bonnes vacances. Le Président, Pierre SIMON

LA PETANQUE GERAUSIENNE Un très bon début de championnat, une équipe féminine a été, pour la 1 ère fois depuis la création du Club, qualifiée à la Ligué Départementale qui se déroulait à Lesneven. Bravo à elles. Nous nous sommes rendus en Belgique, à Longeau, pour un concours organisé par le champion du monde, Claudie WEIBEL. Nous avons fait une bonne prestation. Le 18 juin s’est déroulé le grand prix super U, 7 ème départemental Pétanque. 58 équipes doublettes séniors et 5 doublettes féminines se sont rencontrées dans une ambiance chaleureuse. Merci à Super U pour leur participation. Le 23 juin a eu lieu notre journée détente du Club. Très belle journée réussie, en famille malgré quelques absents, vacances obligent. Le 27 juin, nous avons reçu nos sponsors à un cocktail ; nombreux ont répondu à l’invitation. Le 24 septembre se déroulera un rassemblement triplette séniors en 5 parties dès 9 H 30, réservé aux licenciés. Le 22 octobre, nous organiserons notre soirée dansante avec l’humoriste Jacky et au menu rougail- saucisse. Carte à disposition au 02 96 82 25 71 - Adulte : 20 € - moins de 12 ans : 15 €.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 19

VIE ASSOCIATIVE

Vacances obligent, les entraînements, ouverts à tous, reprendront régulièrement à partir du 22 août : Lundi : 14 H - 20 H Mercredi : 17 H – 20 H Vendredi : 17 H – 20 H Contact : 02 96 82 25 71 ou 06 44 77 48 21 ou 06 35 41 67 2 – Mail : [email protected]

ETOILE SPORTIVE Miss Sports 2016

Amélie MOZET Maëva DUVAL Océane LERESTEUX

L’assemblée générale de l’Etoile Sportive s’est tenue le 10 juin dernier à la maison communale, en présence de nos Miss Sports, des joueurs et dirigeants. Le résultat financier est très satisfaisant grâce à la réussite des manifestations et surtout le réveillon. Sur le plan sportif, nos jeunes ont fait une très belle saison avec beaucoup d’enthousiasme. Ils ont participé aux plateaux du secteur et à la journée nationale « débutants » à Andel où ils ont reçu une médaille dont ils sont très fiers. Les enfants de 5 à 9 ans qui souhaitent faire du foot peuvent s’inscrire auprès des dirigeants du club. Les entraînements reprendront le 7 septembre. Ils auront lieu tous les mercredis après-midi. Les équipes séniors sont passées à côté de leur saison. Les nombreux blessés et le manque de motivation se sont traduits par de très mauvais résultats. Les responsables vont essayer de remotiver les joueurs qui ont envie de se faire plaisir pour une nouvelle saison. Tous ceux qui souhaitent jouer peuvent s’inscrire. Les entraînements recommenceront au mois d’août. Bonnes vacances à tous. Retrouvez toute l’actualité de l’Etoile Sportive sur son site internet et sa page Facebook : http://escg.footeo.com - Escg Champs Geraux. - Tél : 06 15 40 62 69 Georges LUCAS ou 06 23 09 31 96 Pascal GAUDIN Le Président, Georges LUCAS

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 20

INFORMATIONS PRATIQUES

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT – aide à la rénovation Dinan Communauté a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour aider les propriétaires modestes à réaliser des travaux de rénovation. Quels projets ? F Travaux d’amélioration incluant Ùla rénovation thermique, Ùou l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement Ùou la sécurité et la salubrité de l’habitat. F Travaux lourds visant à résoudre une situation d’habitat très dégradé Qui contacter ? CITEMETRIE au 02 99 28 46 50 ou [email protected] Permanences sans rendez-vous Dinan Communauté : 2 ème jeudi du mois de 14 H à 17 H et 4 ème jeudi du mois du 9 H à 12 H Mairie d’Evran : 3 ème jeudi du mois de 9 H à 12 H

DECLAREZ VOS RUCHES Entre le 1er septembre et 31 décembre 2016 Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1 ère colonie d’abeilles. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation Procédure : déclaration en ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

MÉMO –La Mairie - [email protected] Ouverture au public Permanences de Mr le Maire Lundi 9h – 12h30 Mardi 9h – 12h30 / 14h – 17h30 Mardi 14h – 17h30 Mercredi FERME Jeudi 9h – 12h30 Vendredi 9h – 12h30 Samedi 9h – 12h30 Samedi 10h – 12h30

DÉCHETTERIE d’ÉVRAN- Rappel des horaires d’ouverture Lundi fermé 14 H – 17 H 45 Mardi fermé fermé Mercredi 8 H 45 – 12 H 30 fermé Jeudi 8 H 45 – 12 H 30 14 H – 17 H 45 Vendredi 8 H 45 – 12 H 30 14 H – 17 H 45 Samedi 8 H 45 – 12 H 30 14 H – 17 h 45 Un badge est obligatoire, il donne droit à 16 passages par an dans toutes les déchetteries de Dinan Communauté. Les personnes qui ne l’ont pas encore peuvent s’adresser à la mairie avec un justificatif de domicile ou directement à Dinan Communauté.

Message de la BOULANGERIE de Plesder La boulangerie peut vous livrer à domicile tous les mardis et jeudis avant midi. Votre présence n’est pas obligatoire, il suffit de convenir d’un endroit où déposer le pain. Renseignements : le Fournil Plesderois ℡ 02 99 69 45 73.

Bulletin municipal – Juillet 2016 Page 21