PROCES-VERBAL

Conseil communautaire du jeudi 19 septembre 2019 19 heures - Salle des loisirs de

Page 1 sur 40

COMPOSITION

Le Président Monsieur Laurent SOMON Bernaville

1er Vice-président Monsieur Claude DEFLESSELLE En charge de l’économie et des finances 2e Vice-président Monsieur Christian VLAEMINCK En charge des bâtiments 3e Vice-président Monsieur Jean-Michel MAGNIER En charge du scolaire 4e Vice-président Monsieur Jean-Michel BOUCHY En charge du tourisme 5e Vice-président Monsieur Francis PETIT Grouches-Luchuel En charge de la GEMAPI 6e Vice-président Monsieur Daniel POTRIQUIER Bonneville En charge de l’eau et l’assainissement 7e Vice-président Monsieur Laurent CRAMPON En charge de l’enfance et la jeunesse 8e Vice-président Monsieur François DURIEUX En charge de l’urbanisme et de la planification 9e Vice-président Monsieur Patrick BLOCKLET En charge de la voirie 10e Vice-présidente Madame Christelle HIVER Doullens En charge du personnel 11e Vice-président Monsieur Dominique HERSIN En charge du social 12e Vice-présidente Madame Anne-Sophie DOMONT Villers-Bocage En charge de la culture 13e Vice-présidente Madame Catherine PENET-CARON En charge de l’insertion

Membres du Bureau communautaire : 1. Monsieur Frédéric AVISSE Molliens-au-Bois 2. Monsieur Jean Pierre DOMONT Villers-Bocage 3. Madame Annie MARCHAND Beaucourt-sur-l’Hallue 4. Monsieur Philippe PLAISANT Béhencourt 5. Monsieur Jean-Marie ROUSSEAUX Rubempré 6. Monsieur Bernard THUILLIER Beauval 7. Monsieur François CREPIN 8. Monsieur Alain CHEVALIER Gézaincourt 9. Monsieur Pascal PIOT Doullens 10. Monsieur William NGASSAM Doullens 11. Monsieur Dany CHOQUET 12. Madame Marie- CARPENTIER Montigny-les-Jongleurs 13. Monsieur Alain ROUSSEL Page 2 sur 40

Le 19 septembre 2019 à 19 heures, se sont réunis dans la salle des loisirs de Bernaville, sous la présidence de Monsieur Laurent SOMON, Président, après avoir été légalement convoqués le vendredi 13 septembre 2019, les 90 membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie :

TITULAIRES PRÉSENTS 61/90 : Daniel BOUTELEUX : Michel HERBIN BEALCOURT : Didier SEPTIER BEAUCOURT-SUR- L’HALLUE : Annie MARCHAND BEAUMETZ : Jean-Michel MAGNIER BEAUQUESNE : François DURIEUX, Marie-Claire COLIGNON BEAUVAL : Martine MESROUA, Gilles OSSART, Bernard THUILLIER BEHENCOURT : Philippe PLAISANT BERNAVILLE : Laurent SOMON, Gérard DE SAINT RIQUIER BERNEUIL : Francis FLAHAUT : Daniel CARON CANDAS : Dominique HERSIN, Jean-Pierre MERCIER COISY : Claude DEFLESSELLE : Gérard BOIVIN : Joël BAZIN DOMLEGER-LONGVILLIERS : Jocelyne LOMBART DOULLENS : Christian VLAEMINCK, Christelle HIVER, Bernard THUILLIER, Danièle GROSSEMY, Laurent NAUWYNCK, William NGASSAM, Anne VAN DYCKE FIEFFES-MONTRELET : Xavier VARLET FIENVILLERS : Alain ROUSSEL FLESSELLES : Jocelyn LOUETTE, Claude FAURE FRECHENCOURT : Serge WILS FROHEN-SUR-AUTHIE : Jean-Pierre DEVILLERS GEZAINCOURT : Alain CHEVALIER GORGES : Guy DELATTRE GROUCHES-LUCHUEL : Francis PETIT HEM- HARDINVAL : Éric ROUSSEL HEUZECOURT : Dany CHOQUET HUMBERCOURT : Catherine PENET-CARON : Jean-Pierre CARDON LONGUEVILLETTE : François CREPIN : Michel DUHAUTOY MEZEROLLES : Jean-Pierre FERNET MOLLIENS-AU-BOIS : Frédéric AVISSE MONTIGNY-LES-JONGLEURS : Marie- France CARPENTIER MONTONVILLERS : Laurent CRAMPON NAOURS : Jean-Michel BOUCHY, : Edwige DINOUARD : Emmanuel MARECHAL : Bernard DUFETEL : Jacques MASSET : Catherine NIQUET SAINT-GRATIEN : Bruno MASSIAS SAINT-ACHEUL : Marc BETTEFORT TALMAS : Patrick BLOCKLET, : Jacques LECLERCQ VADENCOURT : Christian BOCQUET VILLERS-BOCAGE : Jean-Pierre DOMONT, Anne-Sophie DOMONT : Hubert DETURCK SUPPLÉANTS PRÉSENTS AUTHEUX : Régis DESPLANQUES BARLY : Martine DELATTRE CONTAY Maurice PETROWICK FIENVILLERS : Alain MICHEL GEZAINCOURT : Martine CARON HEUZECOURT : Corinne DANTEN LE MEILLARD : Thierry DUBREUIL OUTREBOIS : Jean-Pierre LEFEVRE PROUVILLE : Daniel TETART VADENCOURT : Yves MODESTE POUVOIRS AUX TITULAIRES OU AUX SUPPLÉANTS PRÉSENTS 11/90 BARLY : Luc PETIT est remplacé par Martine DELATTRE (suppléante) BERNATRE : Jacques EON donne pouvoir à Jean-Michel MAGNIER DOULLENS : Christian BATTEUX donne pouvoir à Christian VLAEMINCK, Claudette METTE donne pouvoir à Laurent NAUWYNCK, Jean-Louis DUMOULIN donne pouvoir à Christelle HIVER FLESSELLES : Bernard BINOIST donne pouvoir à Claude FAURE, MONTIGNY-SUR-L’HALLUE : Marlène MIRGUET donne pouvoir à Annie MARCHAND NAOURS : Isabelle GEBLEUX donne pouvoir à Jean-Michel BOUCHY NEUVILLETTE : Jean-Marie ANSELLIN donne pouvoir à Gilles OSSART TALMAS : Françoise MOREAU donne pouvoir à Patrick BLOCKLET, VILLERS-BOCAGE : Chantal GAUDOIN donne pouvoir à Jean-Pierre DOMONT. ABSENTS / EXCUSÉ(E)S 18/90 : Dany PETIT : Alain JUMELLE BEAUVAL : Christian BUFFET : Jean- Pierre OSSART BONNEVILLE : Daniel POTRIQUIER BREVILLERS : Elie CABUZEL CONTEVILLE : Arnaud THOREL DOULLENS : Chantal LAVERDURE, Pascal PIOT, Nicole LEGRANGER, EPECAMPS : Jean DERAMECOURT FLESSELLES : Claude MARTINVAL : Frédéric DUVAL : David GALLET : Emmanuel LARDE : Camille CORSYN : Loïc DUPONT RUBEMPRE : Jean-Marie ROUSSEAUX SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Hubert DETURCK (WARGNIES) NOMBRE DE VOIX EXPRIMÉES 72/90

14.

Le Président, Monsieur Laurent SOMON ouvre la séance à 19 heures et 15 minutes. Suite aux visites inaugurales de la salle des sports de MEZEROLLES et de l’Hôtel d’entreprises de BERNAVILLE, survenues plus tôt dans l’après-midi, le Président s’excuse de débuter la séance avec quelques minutes de retard.

Le Président remercie les Conseillers communautaires présents et annonce les excusés et les pouvoirs. Le quorum est atteint : 61 présents et 11 pouvoirs, soit 72 votants. Le Conseil communautaire est à même de délibérer sur les sujets proposés ce soir.

Page 3 sur 40

➢ ORDRE DU JOUR

Le Président présente l’ordre du jour et les projets de délibérations proposés à l’assemblée ce soir :

ORDRE DU JOUR Réunion de Conseil communautaire du 19 septembre 2019

PROCEDURE ADMINISTRATIVE ...... 6 1. Nomination d’un secrétaire de séance ...... 6 2. Approbation du relevé de décisions du Conseil communautaire du 4 juillet 2019 ...... 6

PRESENTATION A L’ASSEMBLÉE ...... 6 3. Information : Présentation de la programmation culturelle 2019/2020 de la CCTNP ...... 6

AFFAIRES GÉNÉRALES ...... 15 4. Information : Courrier préfectoral du 1er août 2019 relatif à la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la CCTNP ...... 15 5. Information : Présentation du rapport d’activités 2018 par le Président ...... 15

FINANCES ...... 16 6. Délibération 2019-094 : Attribution de subventions aux associations culturelles ...... 16 7. Délibération 2019-095 : Facturation pour la location du gymnase de Villers-Bocage. Réponse aux associations...... 17 8. Délibération 2019-096 : Participation aux travaux de voirie à Beaumetz ...... 18 9. Délibération 2019-097 : Admission en non-valeur ...... 19 10. Délibération 2019-098 : Exonération des pénalités de retard de la société EGBM ...... 19 11. Délibération 2019-099 : Décision modificative du budget annexe assainissement...... 20 12. Information : Calendrier du marché pour la revitalisation des centres-bourgs ...... 21 13. Information : Sortie des communes ...... 21

MARCHES PUBLICS ...... 22 14. Délibération 2019-100 : Révision des membres suppléants de la CAO ...... 22 15. Délibération 2019-101 : Choix des candidats admis pour le concours de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un centre aquatique à Doullens ...... 23 16. Délibération 2019-102 : Réalisation d’ouvrages structurants destinés à la lutte contre le ruissellement ...... 25

ECONOMIE ...... 26

Page 4 sur 40

17. Décision du Président 2019-7 : Location d’une cellule artisanale de l’Hôtel d’entreprises à Bernaville ...... 26 18. Information : Nom de la zone d’activités de BERNAVILLE ...... 26

SCOLAIRE ...... 27 19. Décision du Président 2019-9 : Convention restauration scolaire entre l’école de Bernaville et le collège du Bois l’Eau ...... 27

ASSAINISSEMENT ...... 28 20. Délibération 2019-103 : Règlement de service SPANC et nouveaux tarifs ...... 28 21. Délibération 2019-104 : Protocole d’accord avec Métropole ...... 29 22. Information : Prise de compétence assainissement ...... 30

ENFANCE - JEUNESSE ...... 31 23. Délibération 2019-105 : Construction d’un Relais d’Assistants maternels à DOULLENS ...... 31 24. Information : Choix des modalités de gestion du service des ALSH et CAJ suite au départ de Grégoire DUMONT ...... 32

ORDURES MENAGERES ...... 33 25. Information : Courrier du syndicat TRINOVAL en date du 26 juillet 2019 ...... 33

VOIRIE ...... 34 26. Information : Modalités de prise en charge de l’ingénierie travaux pour les voies non communautaires des communes ...... 34

RESSOURCES HUMAINES ...... 35 27. Délibération 2019-106 : Diminution de temps de travail d’un professeur de musique ...... 35

SOCIAL ...... 36 28. Délibération 2019-107 : Achat de la parcelle de l’ancien captage à la ville de DOULLENS...... 36 29. Information : Réorganisation du service d’aide à domicile...... 37

INSERTION ...... 39 30. Information : Ouverture du chantier d’insertion sur la commune de BERNAVILLE ...... 39

INFORMATIONS DIVERSES ...... 39 31. Information : Projet de territoire, lancement de la démarche ...... 39 32. Information : Route Européenne Dartagnan ...... 39

QUESTIONS DIVERSES ...... 40

Page 5 sur 40

PROCEDURE ADMINISTRATIVE

1. Nomination d’un secrétaire de séance

L’assemblée proclame à l’unanimité Monsieur Hubert DETURCK, secrétaire de séance.

2. Approbation du relevé de décisions du Conseil communautaire du 4 juillet 2019

Le Président propose aux Conseillers communautaires d’approuver le relevé de décisions du Conseil communautaire du 4 juillet 2019. Sans remarque de la part de l’assemblée présente, le document est approuvé en l’état à unanimité.

PRESENTATION A L’ASSEMBLÉE

3. Information : Présentation de la programmation culturelle 2019/2020 de la CCTNP

La présentation par Madame Anne-Sophie DOMONT, Vice-présidente en charge de la culture et Monsieur Matthieu BEUVIN, responsable du service Culture et Tourisme.

Page 6 sur 40

Page 7 sur 40

Page 8 sur 40

Page 9 sur 40

Page 10 sur 40

Page 11 sur 40

Page 12 sur 40

Page 13 sur 40

Monsieur Matthieu BEUVIN remercie l’assemblée pour son attention et rappelle que des exemplaires de l’agenda culturel 2019-2020 sont mis à disposition à l’entrée de la salle, pour une diffusion dans toutes les boites aux lettres de la CCTNP.

Le Président remercie Monsieur Matthieu BEUVIN pour cette présentation et invite les Conseillers communautaires à promouvoir et diffuser autour d’eux ce catalogue de la saison culturelle 2019-2020.

Page 14 sur 40

AFFAIRES GÉNÉRALES

4. Information : Courrier préfectoral du 1er août 2019 relatif à la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la CCTNP

Le Président informe l’assemblée que le contrôle de légalité a rejeté à la délibération du 4 juillet 2019, proposant une recomposition de l’organe délibérant de la CCTNP à 106 conseillers communautaires. Pour rappel, il avait bien été indiqué le 4 juillet dernier que le logiciel de l’Association des Maires de France (AMF) ne permettait pas d’inscrire 106 conseillers. Toutefois, il était de la volonté de la CCTNP de faire savoir à l’Etat, que nous souhaitons donner plus d’importance aux communes situées en zone rurale.

Ainsi, par courrier Préfectoral en date du 1er août 2019, il est arrêté que le Conseil communautaire de la CCTNP se composera à compter des prochaines élections de 93 conseillers communautaires contre 90 actuellement.

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) précise que la commune de Rainneville devrait probablement profiter d’un siège supplémentaire.

Le Président propose à l’assemblée de ne pas redélibérer sur ce sujet et de laisser le droit commun s’appliquer. Avec l’accord de l’assemblée délibérante, le Président poursuit l’ordre du jour.

5. Information : Présentation du rapport d’activités 2018 par le Président

Le Président rappelle que la loi oblige la Communauté de communes à présenter tous les ans en Conseil communautaire, son rapport d’activités de l’année N-1.

Afin de faciliter la diffusion des informations aux administrés et dans un but de transparence, des axes de travail et de réflexions entrepris par les services communautaires, le Président insiste auprès des maires des communes membres pour qu’une présentation dans chaque Conseil municipal ait lieu.

Les délibérations communales, relatives à la présentation du rapport d’activités 2018 de la CCTNP, sont à transmettre avant le 30 septembre à [email protected].

Il est indiqué que le rapport d’activités 2018 de la CCTNP est disponible, en version dématérialisée, sur le site Internet www.cctnp.fr.

Page 15 sur 40

FINANCES

6. Délibération 2019-094 : Attribution de subventions aux associations culturelles

Le Président donne la parole à Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) qui présente les demandes de subventions sollicitées de la part des associations locales.

Entendu l’exposé du Vice-président en charge des finances et de l’économie, Considérant l’avis du Bureau communautaire en date du 10 septembre 2019, Sans question complémentaire sur le sujet, Le Conseil communautaire, Après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’autoriser le versement des subventions suivantes :

Subvention 2019 Association Date de la manifestions accordée Ecole de musique de 6 500 € Beauquesne

Ahuri Sound festival Association MELTIN’POTES samedi 7 septembre 2019 1 000 € au Moulin de Candas

Festival de musique 4 et 5 octobre 2019 Association Doull’en scène 500 € à l’espace culturel de Doullens TOTAL 8 000 €

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-094

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 16 sur 40

7. Délibération 2019-095 : Facturation pour la location du gymnase de Villers- Bocage. Réponse aux associations

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) poursuit en évoquant la régularisation de la facturation pour la location du gymnase de VILLERS-BOCAGE. Il indique qu’une réunion d’informations a été organisée au printemps, permettant d’expliquer aux associations la situation comptable actuelle et les factures, des saisons 2016/2017 et 2018/2019, qui seront mandatées prochainement pour un montant total de 18 986 €.

Le Vice-président indique que de nombreuses réclamations, sollicitant une exonération des périodes restant dues, ont été faites par les Présidents d’associations. Il est indiqué que le Bureau communautaire, réuni en séance le 10 septembre dernier, propose de soutenir les associations sportives en accordant l’exonération de la saison 2016/2017, soit 7 946.75 €.

➢ Monsieur Jacques MASSET (Rainneville) demande l’exonération de l’intégralité des deux saisons. Il regrette que la Communauté de commune soutienne uniquement les associations culturelles au détriment des associations sportives.

Le Président rappelle qu’aucune différence n’est faite sur ces deux types d’associations. Toutefois il rappelle que la CCTNP ne dispose que de la compétence culture. D’où un investissement certain auprès de la culture. Toutefois, si le Conseil communautaire émet le souhait de prendre en charge une compétence supplémentaire, cela doit être acté par délibération. Dans ce cas, une modification des statuts de la CCTNP sera nécessaire et une commission dédiée sera créée.

En l’état, le Président soutient la proposition du Bureau communautaire et soumet au vote du Conseil, l’approbation pour l’exonération de la saison 2016/2017.

Le Conseil communautaire, Après en avoir délibéré,

DECIDE

• D’autoriser l’exonération de la location du gymnase de VILLERS-BOCAGE pour la saison 2016 -2017 pour les associations suivantes :

Saison 2016-2017

Nom de l’association Montant exonéré ASSOCIATION ASTP – FOOT TALMAS 403,00 € ASSOCIATION BADMINTON VILLERS-BOCAGE 370,50 € ASSOCIATION BALLON AU POING VILLERS-BOCAGE 422,50 € ASSOCIATION FEDERATION BALLON AU POING 2 048,00 € ASSOCIATION FOYER POUR TOUS (BABY BASKET) 97,50 € ASSOCIATION FOYER POUR TOUS (BASKET) 302,25 € ASSOCIATION FOYER POUR TOUS (BABY GYM) 338,00 € ASSOCIATION FOYER POUR TOUS (FOOT) 273,00 € BALLON AU POING DE TALMAS 182,00 €

Page 17 sur 40

CLUB DE FOOTBALL DE VILLERS-BOCAGE 178,75 € JUDO CLUB VILLERS BOCAGE M. LUDOVIC COLASSE 1 625,00 € CLUB AIKIDO MME DOMINIQUE MASSIAS 263,25 € US VOLLEY BALL DE RAINNEVILLE 1 443,00 € TOTAL 7 946,75 €

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-095

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 71 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 1 La délibération est adoptée.

8. Délibération 2019-096 : Participation aux travaux de voirie à Beaumetz

Le Président propose la prise en charge d’une partie des travaux de voirie de la commune de BEAUMETZ, conformément à la délibération du 27 septembre 2018, portant sur la mise en place d’un fonds de concours. Considérant le plan de financement présenté et sans remarque de la part de l’assemblée, le Président propose de passer au vote.

PLAN DE FINANCEMENT : Montant de travaux HT : 47 968,20 € Amendes de Police 30 % : 14 390,46 € Fonds de concours 50 % : 16 788,87 € Fonds propres : 16 788,87 €

Ainsi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’autoriser la mise en place d’un fonds de concours à hauteur de 50 % du montant hors taxe des travaux d’aménagement de la voie communautaire de Mont Renault à BEAUMETZ, déduction faite des subventions perçues, soit un montant 16 788,87 €.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-096

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 18 sur 40

9. Délibération 2019-097 : Admission en non-valeur

Le Président informe l’assemblée qu’une créance non recouvrée a été transmise par la trésorerie concernant une facture de cantine et garderie. Il indique que toutes les procédures de recouvrement ont été réalisées et restées sans suite. Il propose d’admettre 69 € en non-valeur. L’assemblée n’ayant pas de remarque particulière, le Président passe au vote.

Ainsi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’autoriser d’admettre ces créances éteintes en non-valeur au compte 6542, pour un montant de 69,00 €.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-097

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

10. Délibération 2019-098 : Exonération des pénalités de retard de la société EGBM

Le Président informe l’assemblée que le chantier de la construction de l’hôtel d’entreprises de BERNAVILLE, a enregistré 96 jours de retard de livraison. Il relève que 36 de ces jours sont dus à l’arrêt du chantier du fait de la société EGBM, par les services de l’inspection du travail. Après une analyse des différentes causes, le Président propose de ne retenir qu’une seule partie de ces pénalités de retard. Il propose à l’assemblée d’exonérer la société EGBM de 6 480 € TTC et précise que la société reste redevable d’environ 12 000 € de pénalités.

L’assemblée n’ayant pas de question, il est proposé de passer au vote. Ainsi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’exonérer la société EGBM de ses pénalités de retard à hauteur de 6 480 € TTC, engendré par l’arrêt de chantier de construction de l’Hôtel d’entreprises prononcé par l’inspection du travail.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-098

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 69 Présents : 61 Votes contre : 2 Pouvoirs : 12 Abstention : 1 La délibération est adoptée.

Page 19 sur 40

11. Délibération 2019-099 : Décision modificative du budget annexe assainissement

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) présente la décision modificative nécessaire au budget annexe assainissement, afin de permettre la régularisation financière entre l’ancien syndicat de traitement des eaux usées CRAC (COISY-RAINNEVILLE--) transféré ensuite à la Communauté de communes du Bocage Hallue, et Amiens Métropole, soit une augmentation du crédit des recettes de 11 000 €.

➢ Monsieur Daniel CARON (Bouquemaison) propose que cette soit versée pour l’exonération de la saison 2018-2019 des associations sportives utilisant le gymnase de VILLERS- BOCAGE. Le Président lui indique qu’il ne s’agit pas ici des mêmes budgets et que cela n’est pas possible. La délibération est soumise au vote de l’assemblée.

Ainsi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE

• D’accepter la décision modificative n°1 au budget annexe « Assainissement » de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie telle que cela est présenté en annexe de cette délibération.

• D’autoriser le Président à inscrire les crédits considérés,

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-099

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 20 sur 40

12. Information : Calendrier du marché pour la revitalisation des centres-bourgs

Le Président rappelle l’importance de ce marché dédié à la revitalisation des centres bourgs des communes retenues (Bernaville, Beauval, Doullens et Villers-Bocage), notamment en termes de concertation. Il indique que le cabinet a un rôle d’animation et met en lien les différents acteurs de la commune : les habitants, les élus, les gens de passage ou qui travaillent dans la commune, les commerçants, les artisans, les professionnels de la santé, etc.

➢ Monsieur Gérard DE SAINT RIQUIER (Bernaville) indique que de premières réunions de travail ont déjà eu lieu au niveau de sa commune. Toutefois, il attend beaucoup de la réunion publique du 8 octobre, associant les habitants et les commerçants.

➢ Messieurs Bernard THUILLIER (Beauval) et Jean-Pierre DOMONT (Villers-Bocage) font un constat similaire pour leurs communes respectives. Ils indiquent que le cabinet a réalisé un tour de ville dans le but de repérer les sites intéressants et engager des axes de réflexions.

➢ Madame Anne VAN DYCKE (Doullens) regrette que l’association CADO et la commission « Cœur de Ville » de la ville de Doullens travaillent sur cette même thématique. S’agissant pour elle d’une compétence communautaire, ces démarches ne devraient pas être entreprises en parallèles.

Sans autre intervention de la part de l’assemblée, le Président poursuit l’ordre du jour.

13. Information : Sortie des communes

Le Président informe l’assemblée que la réunion avec les services de la Préfecture, dédiée à l’arbitrage sur la régularisation financière de la sortie des communes, a été annulée. Toutefois, il tient à préciser à l’assemblée, que la Préfecture a bien pris en compte notre position et qu’elle a missionné les services de la DGFIP sur l’étude de nos données. Une décision finale est attendue pour la fin d’année.

Le Président précise qu’à notre connaissance, les communes sortantes n’ont à ce jour transmises aucune proposition ou contestation auprès des services de la Préfecture.

L’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, le Président poursuit l’ordre du jour.

Page 21 sur 40

MARCHES PUBLICS

14. Délibération 2019-100 : Révision des membres suppléants de la CAO

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) informe l’assemblée que la règlementation prévoit dans le cadre de la désignation des membres d’une commission d’appel d’offres que soient nommés :

- 1 Président de séance - 5 membres titulaires - 5 membres suppléants.

Il informe donc l’assemblée de la nécessité de réviser la délibération du 4 juillet 2019. Présentant le projet des membres de la CAO modifiée, il remercie Monsieur Jean-Michel BOUCHY (Naours) d’avoir accepté de se retirer de son poste de suppléant.

Le Président constate que la CCTNP est toujours très contrôlée par les services de l’Etat, notamment sur des sujets sensibles tels que les marchés publics. Sans remarque de l’assemblée, il est donc proposé de passer au vote.

Ainsi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’arrêter la nouvelle composition de la CAO, comme suit :

Président de la CAO DEFLESSELLE Claude (COISY)

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 1 BLOCKLET Patrick TALMAS 1 VLAEMINCK Christian DOULLENS 2 AVISSE Frédéric MOLLIENS-AU-BOIS 2 DOMONT Anne-Sophie VILLERS-BOCAGE 3 CHEVALIER ALAIN GEZAINCOURT 3 HIVER Christelle DOULLENS 4 DURIEUX François BEAUQUESNE 4 PENET-CARON Catherine HUMBERCOURT 5 HERSIN Dominique CANDAS 5 THUILLIER Bernard BEAUVAL

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-100

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 22 sur 40

15. Délibération 2019-101 : Choix des candidats admis pour le concours de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un centre aquatique à Doullens

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) dresse un compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) qui s’est tenue le 12 septembre dernier pour la présentation d’une quinzaine de candidatures sur le projet de construction d’un centre aquatique à Doullens.

Il informe que le jury de concours, composé des membres de la CAO, de deux architectes proposés par l'ordre des architectes et d'un architecte proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) a finalement retenu 3 candidats :

N°1 : L'agence d'architecture DEPRICK ET MANIAQUE, située à AMIENS N°2 et 2 bis arrivés ex-aequo : L'atelier PO & PO, situé à ROUEN et COSTE ARCHITECTURES de PARIS

Il précise que ces agences, qui avaient par ailleurs déjà candidaté sur le premier projet engagé par la Communauté de communes du Doullennais, seront suppléées par deux cabinets en cas de désistement : EN ACT et QBM.

➢ Madame Anne VAN DYCKE (Doullens) souhaite connaître le calendrier prévisionnel du projet et l’estimation des honoraires prévus.

Le Président, sous contrôle de Monsieur Pierre-Fabien PELLETIER (acheteur public) rappelle les étapes du marché :

- 19/09/2019 : Délibération du Conseil communautaire portant sur le choix de 3 candidats, pour la réalisation d’un projet de construction d’un centre aquatique à Doullens.  30 000 € seront versés à chacun des deux finalistes non retenus.

- 25/09/2019 : CAO pour la validation du cahier des charges reprenant toute la description du projet. Le Président convie Madame Anne VAN DYCKE (Doullens) à participer à cette réunion, afin d’associer ses diverses observations à la construction du projet.

- 19/11/2019 : Analyse des offres par la CAO portant avis sur les esquisses proposées. Sélection d’un finaliste à soumettre à l’approbation du Conseil communautaire.

- 26/11/2019 : Délibération du Conseil communautaire portant sur l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du centre aquatique et arrêtant le montant de l’enveloppe budgétaire comportant les honoraires du cabinet d’architecture.

- Avril 2020 : Dépôt du permis de construire

Sans remarque complémentaire, le Président propose de passer au vote

Page 23 sur 40

Ainsi, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- - De déclarer admis les candidatures suivantes :

1 - L'agence d'architecture DEPRICK ET MANIAQUE,

Ex-aequo :

2 - L'atelier PO & PO

3 - COSTE ARCHITECTURES PARIS

- De déclarer les candidatures suivantes sélectionnées mais non admises (en cas de désistement des admises) :

4 – EN ACT

5 – QBM

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-101

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 24 sur 40

16. Délibération 2019-102 : Réalisation d’ouvrages structurants destinés à la lutte contre le ruissellement

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) indique que les membres de la CAO ont été consultés de manière dématérialisée pour la réalisation de ce marché. Cette rapidité de traitement permet de débuter les travaux de réalisation d’ouvrages structurants pour la lutte contre le ruissellement.

➢ Monsieur Francis PETIT (Grouches-Luchuel) confirme qu’une vigilance particulière doit être faite sur le calendrier, notamment lors de la contractualisation de subventions avec l’Agence de l’eau. Il rappelle que la réalisation des travaux ne peut se faire qu’en hiver.

L’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D'attribuer le marché relatif à la réalisation d'ouvrages structurants destinés à la lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur le territoire de la CCTNP à la Société REVET TP pour un montant de 176 648,37 € HT.

- D’autoriser le Président à solliciter et à lancer les démarches de demandes de subvention nécessaires auprès des organismes habilités,

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-102

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 25 sur 40

ECONOMIE

17. Décision du Président 2019-7 : Location d’une cellule artisanale de l’Hôtel d’entreprises à Bernaville

Le Président informe l’assemblée présente qu’il a acté par décision du Président, et conformément à la délibération du 9 janvier 2017, portant sur les délégations du Conseil communautaire au Président de la CCTNP :

• De louer une cellule artisanale, d’une surface d’environ 200 m², de l’hôtel d’entreprises situé au 16, Route de à BERNAVILLE (80370) à :

➢ La société SAS TKM Représentée par Madame Karine MARCHAND A compter du 1er septembre 2019 Pour un montant annuel de 25 € / m²

• D’autoriser Monsieur Claude DEFLESSELLE, 1er Vice-président de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie, à signer le contrat bail professionnel auprès du notaire Maître Claire DE AZEVEDO-CORREUR à DOULLENS (80600).

• De faire inscrire les sommes au budget principal de la Communauté de communes du Territoire Nord Picardie.

L’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, le Président poursuit l’ordre du jour.

18. Information : Nom de la zone d’activités de BERNAVILLE

Le Président remercie encore les personnes qui ont assisté à la visite inaugurale de l’hôtel d’entreprises de Bernaville, organisée cet après-midi. Suite à l’accueil favorable exprimé par la commission économie et les Vice-présidents de la CCTNP, le Président annonce que la zone d’activités de BERNAVILLE est dénommée :

ECO – PARC « LE COURTIL » Eco - Pôle d’Activités Rural Communautaire

Il précise que les courtils sont les pâturages existants autrefois en lisière de commune. Un nom adapté à la situation de ce site, situé en zone rurale.

Page 26 sur 40

SCOLAIRE

19. Décision du Président 2019-9 : Convention restauration scolaire entre l’école de Bernaville et le collège du Bois l’Eau

Le Président informe l’assemblée présente qu’il a acté par décision et conformément à la délibération du 9 janvier 2017, portant sur les délégations du Conseil communautaire au Président de la CCTNP : - De signer, ou faire signer par son représentant, la convention d’hébergement des élèves du 1er degré, permettant aux élèves de l’école primaire de Bernaville de déjeuner au réfectoire du collège de Bernaville.

L’assemblée n’ayant pas de question, le Président poursuit l’ordre du jour.

Page 27 sur 40

ASSAINISSEMENT

20. Délibération 2019-103 : Règlement de service SPANC et nouveaux tarifs

Le Président excuse l’absence de Monsieur Daniel POTRIQUIER (Bonneville), Vice-président en charge de l’assainissement. Il présente le projet de règlement SPANC et les nouveaux tarifs proposés.

➢ Monsieur Daniel CARON (Bouquemaison) demande s’il est possible de faire le point sur l’évolution des tarifs SPANC. Il se dit surpris par « l’harmonisation » réalisée. Il rappelle qu’un agent technique a été formé en interne, pour la réalisation des contrôles d’assainissement. Il ne comprend pas pourquoi la CCTNP souhaite aujourd’hui passer par un prestataire de services.

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) lui indique que ces nouveaux tarifs résultent d’un appel d’offres et qu’ils ne sont pas comparables avec ceux d’une délégation de service public (DSP).

Le Président indique qu’une réflexion complète sur le service a été menée, puisque qu’aucun mode de fonctionnement n’était le même au sein des trois anciennes collectivités. Il constate que la Communauté de communes n’a plus les moyens humains nécessaires pour s’affranchir de l’ensemble des contrôles assainissement à réaliser. Il évoque les problématiques rencontrées sur la gestion du personnel, notamment pour les périodes estivales. Cette décision résulte du calcul réalisé en tenant compte des charges du personnel et du coût généré par la contractualisation auprès d’un prestataire extérieur. Il est rappelé que l’offre soumise ici est la « mieux disante » sur l’appel d’offres réalisé.

Monsieur Daniel CARON (Bouquemaison) s’inquiète de ces régulières augmentations de prix, toujours compliquées à faire accepter aux administrés.

Page 28 sur 40

Ainsi, entendu cet exposé, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’approuver et d’appliquer à compter du 15 octobre 2019 :

- Le règlement du service SPANC,

ET

- Les tarifs SPANC modifiés,

tel que cela est présenté en annexe de cette délibération.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-103

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 68 Présents : 61 Votes contre : 3 Pouvoirs : 11 Abstention : 1 La délibération est adoptée.

21. Délibération 2019-104 : Protocole d’accord avec Amiens Métropole

Monsieur Claude DEFLESSELLE (Coisy) présente le protocole d’accord négocié avec Amiens Métropole, dans le cadre de la participation financière pour le traitement des eaux usées effectué de 2012 à 2017 pour les communes d’Allonville, Coisy, Cardonnette et Rainneville sur la station de refoulement située sur la commune de Cardonnette.

L’assemblée ne soulevant aucune question, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’approuver le protocole d’accord relatif à la participation financière d’Amiens Métropole pour le traitement des eaux usées des communes d’ALLONVILLE, COISY, CARDONNETTE et RAINNEVILLE, pour la période 2012-2017.

- D'autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention présentée en Conseil et tout document permettant l'exécution de cette décision.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-104

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 72 Présents : 61 Vote contre : 0 Pouvoirs : 11 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 29 sur 40

Mise à jour des votants : 71/90 MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 20h30 Nombre de présents : 59 Départ de deux conseillers communautaires Nombre de pouvoirs : 12

DOULLENS : Anne VAN DYCKE VILLERS-BOCAGE : Anne-Sophie DOMONT donne pouvoir à Laurent CRAMPON

22. Information : Prise de compétence assainissement

En l’absence de Monsieur Daniel POTRIQUIER, Vice-président en charge de l’assainissement, le Président indique qu’une conférence des maires sera organisée sur ce sujet dans le courant de la première quinzaine du mois de novembre. Il précise que les services de l’AMEVA y seront associés.

L’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, le Président poursuit l’ordre du jour.

Page 30 sur 40

ENFANCE - JEUNESSE

23. Délibération 2019-105 : Construction d’un Relais d’Assistants maternels à DOULLENS

La parole est donnée à Monsieur Laurent CRAMPON (Montonvillers) pour la présentation du projet de construction d’un relais d’assistants maternels (RAM) sur Doullens, subventionnable par la CAF à hauteur de 80 000 € sur l’ensemble du projet.

Il indique que :

- La ville de Doullens a émis un accord de principe sur la mise à disposition du local de l’école de musique, situé avenue Foch à Doullens. Madame Christelle HIVER précise que le Conseil municipal de Doullens se prononcera le 1er octobre 2019 sur ce sujet. - La CCTNP souhaite contractualiser cette mise à disposition par le biais d’un bail emphytéotique. - D’important travaux sont à prévoir, pour permettre l’implantation du projet dans ce local et l’adapter à l’accueil des tout-petits.

Présentation des possibilités de projets d’aménagements :

Page 31 sur 40

Le Président indique que le site retenu pour la création du RAM est judicieux de part sa situation géographique en centre-ville, à proximité de la Maison de la jeunesse et de l’école de musique. Il précise qu’une étude sera menée afin de définir l’aménagement le plus adapté aux besoins de la CCTNP. Il conclue son intervention en rappelant sa volonté d’offrir des conditions d’accueil équivalentes sur les trois antennes. Sans remarque de l’assemblée, le Président propose de passer au vote le dossier de faisabilité et précise que les travaux ne seront pas mis en place avant le prochain mandat.

Ainsi, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’approuver la création d’un Relais d’Assistants Maternels (RAM) sur la commune de DOULLENS (80600).

- D’autoriser le Président à solliciter et à lancer les démarches de demandes de subvention nécessaires auprès des organismes habilités,

- D’autoriser le Président ou son représentant, à signer le bail emphytéotique auprès de la Ville de DOULLENS et tout document permettant l'exécution de cette décision.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-105

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 71 Présents : 59 Vote contre : 0 Pouvoirs : 12 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

24. Information : Choix des modalités de gestion du service des ALSH et CAJ suite au départ de Grégoire DUMONT

Le Président informe l’assemblée que, suite à la demande de mutation d’un agent du service enfance- jeunesse, une réflexion est actuellement menée sur les différents modes de gestion existants pour l’organisation des CAJ et ALSH :

- Délégation de service public - Prestation de service (ex : PEP80) - Coordination externalisée - Poursuite en régie complète (nécessitant le recrutement d’un agent pour le remplacement)

Il rappelle que nous pouvons facilement réaliser une comparaison sur certains modes de gestion puisque les ALSH et CAJ du secteur Bernavillois sont gérés par un prestataire de services et que les secteurs du Doullennais et du Bocage Hallue sont en régie au sein de la CCTNP. Afin d’étayer ces réflexions, le Président indique que les services préparent actuellement une analyse financière qui sera communiquée aux élus dans les meilleurs délais.

Page 32 sur 40

ORDURES MENAGERES

25. Information : Courrier du syndicat TRINOVAL en date du 26 juillet 2019

Le Président indique aux membres du Conseil communautaire qu’il regrette la tournure des évènements et le rôle joué par la presse dans ce dossier. Avec l’approbation de l’assemblée, il est décidé qu’aucune réponse ne sera apporté au courrier adressé par le Syndicat mixte TRINOVAL.

Page 33 sur 40

VOIRIE

26. Information : Modalités de prise en charge de l’ingénierie travaux pour les voies non communautaires des communes

La parole est donnée à Monsieur Patrick BLOCKLET (Talmas) qui informe l’assemblée que la CCTNP a récemment reçu une facture, pour le règlement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de voirie communale, engagés par une de nos communes. Il rappelle qu’il avait bien été précisé lors d’une réunion dédiée, que les voiries définies comme communales, ne sont pas éligibles à la définition de l’intérêt communautaire et à la charte intercommunale associée. Il précise que ce sujet sera de nouveau abordé lors d’une commission prévue lundi 23 septembre 2019.

Le Président indique que :

- Ce fonctionnement n’est pas viable. Les travaux décidés et engagés par une commune, ne peuvent en aucun cas être facturés à la CCTNP. - La CCTNP met à disposition l’ingénierie de son personnel, du service achat et des marchés publics. La prise en charge de telles factures n’est pas envisageable.

➢ Monsieur Daniel CARON (Bouquemaison) indique avoir agi de cette manière car il regrette la procédure mise en place et le fait que sa commune ait perdu l’enveloppe voirie dont elle disposait avant la fusion. Il fait état de la variation des tarifs pratiqués par les entreprises, même après avoir été négociés au niveau intercommunal. Il précise que la commune de Bouquemaison prendra en charge ladite facture.

Le Président confirme qu’il semble raisonnable de penser que des commandes groupées puissent obtenir des tarifs plus attractifs. Or les pratiques sur le terrain démontrent le contraire.

Page 34 sur 40

RESSOURCES HUMAINES

27. Délibération 2019-106 : Diminution de temps de travail d’un professeur de musique

La parole est donnée à Madame Christelle HIVER (Doullens) qui présente la demande d’un enseignant de musique, titulaire du grade d'assistant d'enseignement artistique, souhaitant réduire son temps de travail et passer de 16.25 à 12.5/20e pour exercer des missions au sein d’une autre collectivité.

Sans remarque de la part de l’assemblée, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- D'autoriser la diminution du temps de travail du poste d'assistant d'enseignement artistique, et de passer de 16,25/20ème à 12,5/20ème à compter du 16 septembre 2019.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-106

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 71 Présents : 59 Vote contre : 0 Pouvoirs : 12 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 35 sur 40

SOCIAL

28. Délibération 2019-107 : Achat de la parcelle de l’ancien captage à la ville de DOULLENS

Monsieur Dominique HERSIN (Candas) indique que le service du portage repas utilise actuellement les locaux de l’ancien captage pour la réception et la préparation des commandes. Afin de répondre aux besoins de mises aux normes et d’aménagements, il est proposé d’acquérir ce site, actuellement propriété de la Ville de Doullens. Il rappelle l’estimation des Domaines, fixée à 50 000 € pour le bâti à usage d’entrepôt avec terrain d’assise intégré pour une surface d’environ 838 m², et la délibération de la Ville de Doullens du 12 décembre 2018, portant un accord pour la cession du bâtiment pour ce même montant.

L’assemblée n’ayant pas de question sur le sujet, le Conseil communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE

- D'autoriser l’acquisition auprès de la Ville de Doullens, du bâtiment situé sis rue des Fluxbas à DOULLENS (80600), cadastré section AM n°2 d’une superficie d’environ 838 m² pour un montant de 50 000,00 €.

- De procéder à la signature de l’acte de vente auprès du notaire Maître Claire DE AZEVEDO- CORREUR.

Mise au vote par le Président de la délibération 2019-107

Nombre de conseillers : 90 Votes pour : 71 Présents : 59 Vote contre : 0 Pouvoirs : 12 Abstention : 0 La délibération est adoptée.

Page 36 sur 40

29. Information : Réorganisation du service d’aide à domicile

Mise à jour des votants : 71/90 MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 20h50 Nombre de présents : 58 Départ d’un conseiller communautaire Nombre de pouvoirs : 13

COISY : CLAUDE DEFLESSELLE

Monsieur Dominique HERSIN (Candas) fait une rapide présentation des difficultés rencontrées sur le service d’aides à domicile en termes de gestion du personnel, de planification des interventions et de la qualité du service apportée aux personnes âgées.

Ainsi, en concertation avec les agents concernés, il indique qu’une réflexion est engagée depuis juin 2019 pour identifier les axes d’améliorations possibles et modifier la gestion du service d’aide à domicile.

La réorganisation envisagée s’oriente vers la mise en place de plusieurs éléments :

• Création d’un pôle facturation et planification, • Mise en place d’un suivi service qualité, • Regroupement de ces deux pôles au siège : facilitant la synergie des équipes et améliorant la méthodologie du travail. • Mise en place de permanences sur les antennes, afin d‘offrir aux usagers un service de proximité avec la présence des personnels compétents. • Achat d’un parc de téléphonie mobile à destination des auxiliaires de vie pour l’utilisation de l’application DOMATEL. Cet outil facilite la transmission des informations (plannings, remplacements, urgences…). Projet estimé à environ 50 000 €, subventionnable par la DETR et la Conférence des financeurs.

Le Président regrette le grand nombre de réclamations enregistrées auprès de ce service et rappelle qu’il est la vitrine de notre collectivité.

Aussi il exige la mise en place : • D’une meilleure organisation du travail et des équipes, sans abandonner la promesse de proximité (organisation de permanances sur les antennes et de liaisons vidéos), • Un service de qualité, effectué par des agents motivés, • Une mise en place effective à compter du 1er décembre 2019, • Une valorisation des personnels, notamment par le paiement des intervacations afin de prendre en compte la pénibilité du travail, des horaires et de l’indemnisation des déplacements.

Monsieur Dominique HERSIN (Candas) indique que ce projet a été présenté ce jour en Comité technique (CT) dans le courant de l’après-midi. Il informe l’assemblée que les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, contestant principalement une perte de proximité.

Page 37 sur 40

Il rappelle que cet avis du CT est consultatif.

➢ Monsieur William NGASSAM (Doullens) indique que l’avis des agents doit être pris en considération et qu’il serait intéressant qu’ils puissent soumettre leurs propositions sur cette réorganisation.

➢ Monsieur Frédéric AVISSE (Molliens-au-Bois) s’inquiète de l’utilisation du réseau mobile sur un secteur rural, où tous les opérateurs ne passent pas forcément. Le Président lui indique qu’en effet cela a été évoqué mais que des corrections manuelles peuvent être réalisées le cas échant.

L’assemblée n’ayant pas de question complémentaire, le Président poursuit l’ordre du jour.

Page 38 sur 40

INSERTION

30. Information : Ouverture du chantier d’insertion sur la commune de BERNAVILLE

Mise à jour des votants : 72/90 MISE A JOUR DES CONSEILLERS – 21h10 Nombre de présents : 59 Retour d’un conseiller communautaire Nombre de pouvoirs : 13

COISY : CLAUDE DEFLESSELLE

Le Président rappelle la mise en place du nouveau chantier d’insertion, dédié à la culture potagère et horticole, qui sera effective à compter du 1er novembre 2019 sur BERNAVILLE. Il est indiqué que la procédure de recrutement d’un encadrant arrive à son terme et que la convention d’Etat vient d’être accordée.

Sans remarque de la part de l’assemblée, le Président poursuit l’ordre du jour.

INFORMATIONS DIVERSES

31. Information : Projet de territoire, lancement de la démarche

Le Président propose que la CCTNP se lance dans une démarche de projet de territoire, permettant notamment la réalisation d’un diagnostic définissant des axes d’améliorations potentielles des services et la consultation d’un panel d’administrés. Ce qui permettra d’orienter les projets envisagés.

Il rappelle que cet engagement n’est qu’une première phase et que le Conseil communautaire, qui sera installé en avril 2020, décidera ou non de poursuivre ce diagnostic par une étude complète sur les sujets prédéfinis.

L’assemblée n’ayant pas de question, le Président poursuit l’ordre du jour.

32. Information : Route Européenne Dartagnan

Le Président indique que le Comité Régional du tourisme Equestre œuvre actuellement sur la mise en place d’un circuit de randonnée équestre traversant notre territoire par les communes de Bonneville, Beauval, Gézaincourt, Candas, Talmas, Naours, Doullens, Molliens-au-Bois, Montigny sur l’Hallue, Pierregot, Mirvaux, Rubempré, Fréchencourt et Saint Gratien. La CCTNP émet un avis favorable et le Président invite les communes concernées à retourner les délibérations nécessaires.

Page 39 sur 40

QUESTIONS DIVERSES

Le Président donne la parole à l’assemblée.

➢ Monsieur Francis PETIT (Grouches-Luchuel) intervient afin d’informer les conseillers communautaires sur le suivi de la mise en place du Syndicat mixte de la vallée de l’Authie.

Il évoque l’élaboration du plan inondations et la venue de Monsieur le Sous-préfet d’ et de Madame la Sous-préfète de Montreuil sur Mer à la réunion publique qui se tiendra le 24 septembre à 17h30 sur Doullens. Mise en place dans le cadre de la réalisation d’une étude d’opportunité sur le bassin de la vallée de l’Authie, cette réunion permettra la présentation aux habitants des deux bureaux d’études retenus et des objectifs attendus par cette étude.

Il indique également que, pour faire suite au courrier envoyé aux riverains concernant l’entretien des berges, un modèle pour l’entretien des fossés est à présent disponible auprès des services de la CCTNP.

Sans autre demande d’intervention, Le Président clôture cette réunion en informant l’assemblée que :

- Le Ministère de la culture vient d’annoncer le classement de l’Ecole de musique intercommunale de la CCTNP en Conservatoire à Rayonnement intercommunal (CRI). - Les résultats du concours photos « Regard sur le patrimoine bâti » seront annoncés lors de la cérémonie organisée ce samedi 21 septembre à Beauquesne. - Il invite les élus à profiter pleinement des journées du patrimoine, organisées sur la CCTNP et également dans toute la France, ce week-end.

L’assemblée n’ayant plus de question, le Président remercie l’ensemble des collaborateurs pour l’organisation de cette journée et clôt la séance à 21h25

Doullens, le 04/10/2019

Le Président Le secrétaire de séance,

Laurent SOMON Hubert DETURCK

Page 40 sur 40