BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN Edita: Imprenta Provincial

Diputación de León BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN Edita: Imprenta Provincial. complejo San ca yetano. Administración: Excma. Diputación (Intervención). Edición oficial y auténtica en formato elec - Teléfono 987 225 263. Teléfono 987 292 169. trónico o digital del BoLETíN oFIcIaL DE La Fax 987 225 264. Fax Registro 987 240 500. PRovINcIa DE LEóN , de acceso universal, libre Página web www.dipuleon.es/bop Depósito legal: LE-1 –1958. y gratuito en la página web de la Diputación E-mail [email protected] No se publica sábados, domingos y festivos. . Miércoles, 16 de septiembre de 2015 . Número 177

SUMARIO

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Anuncios Primera urgencia y traslado en la Estación Invernal Valle de Laciana-Leitariegos ...... 2 Reparación de firme en la carretera LE-5204, de Ponferrada a Campo de Las Danzas ...... 5 Reparación de firme en la carretera LE-2703 de N-621 (Portilla de la Reina) a Posada de Valdeón ...... 7 ADMINISTRACIÓN LOCAL Ayuntamientos Alija del Infantado Pavimentación (calles Tejedores y Alcubilla en Alija del Infantado y calle Las Eras en Navianos de la Vega) .9 Suplemento de crédito 1/2015 ...... 10 Ordenanza fiscal reguladora del IBI ...... 11 Subasta de madera ...... 12 Ardón Baja de oficio en el Padrón de habitantes ...... 13 Cimanes de la Vega Suplemento de crédito número 2 del Presupuesto ...... 14 Gordaliza del Pino Pavimentación de calles en el municipio ...... 15 León Nombramiento de personal eventual ...... 16 Sahagún Urbanización calles en el municipio ...... 18 Toral de los Vados Licencia ambiental ...... 19 Villadangos del Páramo Modificación de créditos número 03/2015 ...... 20 Villamartín de Don Sancho Pavimentación de calles ...... 22 Mancomunidades de Municipios Agua del Bierzo Nombramiento de Vicepresidentes y delegación de funciones ...... 23 Regimen de retribuciones y asistencias de los miembros corporativos ...... 24 Bierzo Central Nombramiento de Vicepresidentes y delegación de funciones ...... 25 Régimen asistencias de los miembros corporativos ...... 26 Juntas Vecinales Valporquero de Rueda Adjudicación mediante precio del “Terreno El Pastizal” ...... 27 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgados de lo Social Número dos de León SSS seguridad social: 0001026/2013 ...... 29 Número uno de Ponferrada DSP despido/ceses en general 0000248/2015 ...... 31 Número 177 • Página 2 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Excma. Diputación Provincial de León acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 4 de septiembre de 2015, por el que se convoca la licitación de los servicios de “ Primera urgencia y traslado en la Estación Invernal valle de Laciana-Leitariegos ”, mediante procedimiento abierto, atendiendo a un criterio de adjudicación de valoración automática, el precio, y tramitación ordinaria. 1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información: a) organismo: Diputación de León. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y Patrimonio. c) obtención de la documentación e información: 1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio. 2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6. 3. Localidad y código postal: León – 24071. 4. Teléfono: 987 29 22 81/85 – 987 29 21 83. 5. Telefax: 987 23 27 56 – 987 87 58 92. 6. correo electrónico: contratació[email protected]. 7. Dirección de Internet de perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del contratante. 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días antes de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 377/15. 2. objeto del contrato: a) Tipo: servicios. b) Descripción: servicios de primera urgencia y traslado en la Estación Invernal valle de Laciana- Leitariegos. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede. d) Lugar de ejecución: Estación Invernal valle de Laciana-Leitariegos. e) Plazo de ejecución/entrega: dos años desde la formalización del contrato. f) admisión de prórroga: sí, dos años más, de año en año. g) Establecimiento de acuerdo marco: no procede. h) Sistema dinámico de adquisición: no procede. i) cPv: 85100000-0 Servicios de salud. 85143000-3 Servicios de ambulancia. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c) Subasta electrónica: no procede. d) criterios de adjudicación: atendiendo a un criterio de adjudicación automático, el precio. 4. valor estimado: 133.210 € para las dos temporadas de contrato y dos temporadas de prórroga. 5. Presupuesto base de licitación: 66.605 €, exento de Iva, para las dos temporadas (anual 33.302,50 € exento de Iva). Los licitadores deberán realizar la oferta económica a la baja, a la vista de los siguientes tres precios de licitación: - Precio efectivo/día: 199,52 € Iva exento. Precio por el día de la temporada de esquí que la Estación se encuentre abierta al público y se preste este servicio. Existe la posibilidad de que el adjudicatario acceda a la Estación y se preste el servicio, sin que la Estación se pueda abrir al público por motivos meteorológicos o de averías, etc. Este caso se considerará como día efectivo. - Precio transporte/día: 22,50 € Iva exento. coste derivado del kilometraje realizado diariamente para subir y bajar a la Estación Invernal. Este precio se abona por día de la temporada de esquí que se preste este servicio.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 3

- Precio disponibilidad/día: 95,33 € Iva exento. Precio por día de disponibilidad de la temporada de esquí que la Estación Invernal se encuentre cerrada al público y no sea precisa la prestación del servicio de traslado de heridos. El adjudicatario quedará entonces en espera del llamamiento para la prestación, desde la Estación Invernal. ver cláusula 7 del pliego de prescripciones técnicas (anexo v). Desglosado:

Temporadas Precio fijo - € Precio km - € Presupuesto de licitación €

2015-2016 29.927,50 3.375 33.302,50 2016-2017 26.573,75 3.375 33.302,50

Total 2 temporadas 66.605 €

Exento de Iva según el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 27 de diciembre, del Iva. 6. Garantías exigidas: Garantía provisional: no procede. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de licitación del contrato, excluidos impuestos. 7. Requisitos específicos del contratista: a) clasificación: no procede. b) Solvencia: Solvencia económica. Declaración apropiada de entidad financiera referida expresamente al contrato a que se licita (dictamen Jcca 78/09, de 23 de julio de 2010). Solvencia técnica. Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años, análogos al objeto del contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos, por valor total mínimo de 90.000 €. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad compe - tente. c) otros requisitos específicos: ver pliego. d) contratos reservados: no procede. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde la publicación del anuncio del contrato en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa . b) Modalidad de presentación: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares. c) Lugar de presentación: 1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio. 2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6. 3. Localidad y código postal: León - 24071. 4. Dirección electrónica: [email protected]. d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede. e) admisión de variantes: no procede. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 9. apertura de las ofertas. a) Descripción: sobre 2: oferta económica. b) Dirección: plaza de San Marcelo, 6. c) Localidad y código postal: León - 24071.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 4 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

d) Fecha y hora: miércoles de la segunda semana siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas. Si este fuera festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Hora: 12.00 h. 10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario en los términos de la ordenanza fiscal número 3 reguladora de la inserción de anuncios en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa . 11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea : no procede. 12. otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas. León, 10 de septiembre de 2015.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente, resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.

8078 202,60 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 5

Excma. Diputación Provincial de León acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 4 de septiembre de 2015, por el que se convoca la licitación de las obras de “ Reparación de firme en la carretera LE-5204, de Ponferrada a campo de Las Danzas ”, mediante procedimiento abierto, atendiendo a un criterio de adjudicación, el precio, y tramitación urgente. 1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información: a) organismo: Diputación de León. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y Patrimonio. c) obtención de la documentación e información: 1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio. 2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6. 3. Localidad y código postal: León – 24071. 4. Teléfono: 987 29 22 81/85 – 987 29 21 83. 5. Telefax: 987 23 27 56 – 987 87 58 92. 6. correo electrónico: contratació[email protected]. 7. Dirección de Internet de perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del contratante. 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días antes de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 462/15. 2. objeto del contrato: a) Tipo: obras. b) Descripción: reparación de firme en la carretera LE-5204, de Ponferrada a campo de las Danzas. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede. d) Lugar de ejecución: Ponferrada. e) Plazo de ejecución/entrega: máximo 3 meses desde la comprobación del replanteo que tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la formalización del contrato. f) admisión de prórroga: sí, por eventualidades. g) Establecimiento de acuerdo marco: no procede. h) Sistema dinámico de adquisición: no procede. i) cPv-2008: 45233123-7: “Trabajos de construcción de carreteras secundarias”. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: urgente. b) Procedimiento: abierto. c) Subasta electrónica: no procede. d) criterios de adjudicación: un criterio de adjudicación, el precio. 4. valor estimado: 256.198,35 €. 5. Presupuesto base de licitación: 310.000,00 € (256.198,35 + 21% Iva). 6. Garantías exigidas: Garantía provisional: no procede. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el Iva. 7. Requisitos específicos del contratista: a) clasificación: potestativa: Grupo G. Subgrupo 4. categoría c. b) Solvencia: Solvencia económica. Declaración apropiada de entidad financiera referida expresamente al contrato a que se licita (dictamen Jcca 78/09, de 23 de julio de 2010).

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 6 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Solvencia técnica. El adjudicatario deberá haber ejecutado por lo menos dos obras de carreteras con firme de mezcla bituminosa en caliente de 100.000,00 € como mínimo cada una en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución emitidos por el Promotor o el Director de la obra; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. c) otros requisitos específicos: ver pliego. d) contratos reservados: no procede. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, contados desde la publicación del anuncio del contrato en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa . b) Modalidad de presentación: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares. c) Lugar de presentación: 1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio. 2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6. 3. Localidad y código postal: León - 24071. 4. Dirección electrónica: [email protected]. d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no procede. e) admisión de variantes: no procede. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 9. apertura de las ofertas. a) Descripción: sobre 2: criterios de adjudicación automática. oferta económica. b) Dirección: plaza de San Marcelo, 6. c) Localidad y código postal: León - 24071. d) Fecha y hora: miércoles de la primera semana siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas. Si este fuera festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Hora: 12.00 h. 10. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario en los términos de la ordenanza fiscal número 3 reguladora de la inserción de anuncios en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa . 11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea : no procede. 12. otras informaciones: ver pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

León, 9 de septiembre de 2015.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente, resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.

8081 157,60 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 7

Excma. Diputación Provincial de León acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León de fecha 4 de septiembre de 2015, por el que se convoca la licitación de las obras de “ Reparación de firme en la carretera LE-2703 de N-621 (Portilla de la Reina) a Posada de valdeón ”, mediante procedimiento abierto, atendiendo a un criterio de adjudicación, el precio, y tramitación urgente. 1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información: a) organismo: Diputación de León. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación y Patrimonio. c) obtención de la documentación e información: 1. Dependencia: Servicio de contratación y Patrimonio. 2. Domicilio: plaza de San Marcelo, 6. 3. Localidad y código postal: León – 24071. 4. Teléfono: 987 29 22 81/85 – 987 29 21 83. 5. Telefax: 987 23 27 56 – 987 87 58 92. 6. correo electrónico: contratació[email protected]. 7. Dirección de Internet de perfil del contratante: www.dipuleon.es – perfil del contratante. 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: dos días antes de la fecha de fin de plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 450/15. 2. objeto del contrato: a) Tipo: obras. b) Descripción: reparación de firme en la carretera LE-2703 de N-621 (Portilla de la Reina) a Posada de valdeón. c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede. d) Lugar de ejecución: Portilla de la Reina a Posada de valdeón. e) Plazo de ejecución/entrega: máximo 3 meses desde la comprobación del replanteo que tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la formalización del contrato. f) admisión de prórroga: sí, por eventualidades. g) Establecimiento de acuerdo marco: no procede. h) Sistema dinámico de adquisición: no procede. i) cPv-2008: 45233123-7: “Trabajos de construcción de carreteras secundarias”. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: urgente. b) Procedimiento: abierto. c) Subasta electrónica: no procede. d) criterios de adjudicación: un criterio de adjudicación, el precio. 4. valor estimado: 413.223,14 €. 5. Presupuesto base de licitación: 500.000,00 € (413.223,14 + 21% Iva). 6. Garantías exigidas: Garantía provisional: no procede. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el Iva. 7. Requisitos específicos del contratista: a) clasificación: potestativa: Grupo G. Subgrupo 4. categoría d. b) Solvencia: Solvencia económica. Declaración apropiada de entidad financiera referida expresamente al contrato a que se licita (dictamen Jcca 78/09, de 23 de julio de 2010).

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 8 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

León, 9 de septiembre de 2015.–El vicepresidente cuarto (por delegación de firma del Presidente, resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.

8082 159,40 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 9

Administración Local ayuntamientos

aLIJa DEL INFaNTaDo

PRoyEcTo TécNIco DE oBRaS

El Pleno de este ayuntamiento de alija del Infantado en sesión extraordinaria del día 3 de septiembre de 2015 aprobó el proyecto tecnico de la obra de “ Pavimentación (calles Tejedores y alcubilla en alija del Infantado y calle Las Eras en Navianos de la vega) ”, renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en el municipio de alija del Infantado, realizado por el arquitecto Técnico don Javier Álvarez García, por un presupuesto total de ejecución por contrata de 69.000,00 €. El documento de referencia se expone al público en las oficinas municipales por periodo de quince días, a contar desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa , al objeto de que durante el mencionado periodo los interesados puedan examinar el expediente y presentar ante el Pleno del ayuntamiento las reclamaciones que estimen pertinentes en derecho. alija del Infantado, 7 de septiembre de 2015.–El alcalde, abilio Panero Fernández.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 10 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

aLIJa DEL INFaNTaDo

SUPLEMENTo DE cRéDITo 1/2015

El Pleno de este ayuntamiento de alija del Infantado en sesión extraordinaria del día 3 de septiembre de 2015 aprobó el expediente de modificación de créditos 1/2015 del Presupuesto municipal ordinario. El documento de referencia se expone al público en las oficinas municipales por periodo de quince días, a contar desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa , al objeto de que durante el mencionado periodo los interesados puedan examinar el expediente y presentar ante el Pleno del ayuntamiento las reclamaciones que estimen pertinentes en derecho. alija del Infantado, 7 de septiembre de 2015.–El alcalde, abilio Panero Fernández.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 11

Administración Local ayuntamientos

aLIJa DEL INFaNTaDo

oRDENaNza FIScaL REGULaDoRa DEL IBI

El Pleno de este ayuntamiento de alija del Infantado en sesión extraordinaria del día 3 de septiembre de 2015 aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles del municipio de alija del Infantado. El documento de referencia se expone al público en las oficinas municipales por periodo de treinta días, a contar desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa , al objeto de que durante el mencionado periodo los interesados puedan examinar el expediente y presentar ante el Pleno del ayuntamiento las reclamaciones que estimen pertinentes en derecho. alija del Infantado, 7 de septiembre de 2015.–El alcalde, abilio Panero Fernández

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 12 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

aLIJa DEL INFaNTaDo

SUBaSTa DE MaDERa

El Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2015, aprobó el pliego de condiciones particulares que regirán la subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación de la enajenación del aprovechamiento forestal de madera de chopo que se indica a continuación. El expresado documento queda expuesto al público por espacio de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN , a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado para el supuesto de no presentarse reclamación en el citado término. De forma simultánea se anuncia subasta pública, si bien la licitación se aplazará lo necesario para el supuesto de presentarse reclamaciones contra el pliego de condiciones particulares. La subasta se regirá por las siguientes bases que se extracta: 1.–Entidad adjudicataria. ayuntamiento de alija del Infantado. 2.–objeto del contrato. Enajenación de aprovechamiento forestal de un lote de madera de chopo en pie. - Localización: parcela 502 del polígono 44, paraje de Los Quiñones, del término de alija del Infantado - Lote: 1.908 chopos maderables.–volumen estimable: 1.200 m 3.–Tasación unitaria: 70,00 €/m 3. 3.–Tasación total: 84.000,00 €. 4.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. - Tramitación: ordinaria. - Procedimiento: la adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto, sin opción de varian - tes. 5.–Tasación del lote. aprovechamiento de madera de chopo. - Pertenencia: ayuntamiento de alija del Infantado. - Lote: único. - Localización: parcela 502 del polígono 44, paraje de Los Quiñones, del término de alija del Infantado. - cosa cierta: 1.908 chopos maderables. - cuantía: 1.200 m 3.– Tasación unitaria: 70,00 €/m 3.–Tasación total: 84.000,00 €. Más el Iva aplicable. 6.–Garantías. - Provisional: 1.680,00 € (2% de 84.000,00 base licitación). - Definitiva: 5% del precio de adjudicación. 7.–obtención de documentación e información. ayuntamiento de alija del Infantado, plaza Mayor, n.º 13, 24761 alija del Infantado, teléfono 987 667201. 8.–Plazo y lugar de presentación de proposiciones. En la Secretaría del ayuntamiento de alija del Infantado, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el término de quince días naturales, de lunes a viernes, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN , finalizando el plazo a las catorce horas del último día hábil así de - finido. 9.–Documentación a presentar. La recogida en la condición número nueve del pliego de condiciones particulares que rigen el presente aprovechamiento. alija del Infantado, 3 de septiembre de 2015.–El alcalde, abilio Panero Fernández.

8068 49,60 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 13

Administración Local ayuntamientos

aRDóN Intentado trámite ordinario de notificación personal conforme al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, sin que haya sido posible, a las personas que a continuación se refiere:

- Doña Lucelly Socorro López Álvarez Domicilio: calle Los Ponjales, número 4, de ardón - Don vicente Miguel Fuertes González Domicilio: calle Los Ponjales, número 4, de ardón - Doña María del carmen cambero Pérez Domicilio: calle Los Ponjales, número 42, de ardón

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se procede a la práctica de la notificación por medio del presente anuncio. Baja de oficio en el Padrón de habitantes Que se incoe el correspondiente expediente administrativo regulado en el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, que obliga a los ayuntamientos a dar de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente en el que se dará audiencia a los interesados. En su virtud, les notifico que, contra esta presunción de no residencia en este municipio, podrán, en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN , manifestar si están o no conformes con la baja. En este último caso, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, al objeto de acreditar su residencia en este municipio. ardón, 7 de septiembre de 2015.–El alcalde, Jesús alonso castillo.

8074 24,40 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 14 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

cIMaNES DE La vEGa No habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de suplemento de crédito número 2 del Presupuesto municipal del año 2015. aprobado inicialmente por el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 17 de agosto de 2015, y sometido a información pública mediante anuncio publicado en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 159, correspondiente al día 21 de agosto del presente año. Dicha aprobación ha quedado elevada a definitiva. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158.2, en relación con el 150.3, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el resumen del mismo por capítulos:

I.- Suplemento

capítulo consignación aumento Total

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 154.799,01 € 12.500,00 € 167.299,01 € 6.- Inversiones reales 42.190,00 € 635,38 € 42.190,00 €

Resultado del presupuesto de gastos después de la modificación de los créditos mediante suplemento de crédito:

Presupuesto inicial aumentos Presupuesto definitivo

326.754,03 € 13.135,38 € 339.889,41 €

II.- Procedencia de los recursos para su financiación: con cargo al remanente de Tesorería: 13.135,38 € Total financiación: 13.135,38 euros

contra esta aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León con sede en valladolid, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic - ción. En cimanes de la vega, a 10 de septiembre de 2015- El alcalde, Dionisio zamora Ramos.

8064

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 15

Administración Local ayuntamientos

GoRDaLIza DEL PINo aprobado inicialmente el proyecto técnico de la obra incluída en el Plan Provincial 2015 “Pavimentación de calles en el municipio de Gordaliza del Pino”, obra n º 72, con un presupuesto de ejecución de por contrata de cuarenta mil euros, Iva incluido (40.000,00 euros), se expone por el plazo de quince días hábiles, a efecto de reclamaciones. En el supuesto de no presentarse reclamaciones frente al mismo se entenderá elevado a de - finitivo. En Gordaliza del Pino, a 10 de septiembre de 2015. –El alcalde, David aláez Pons.

8050 20,00 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 16 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

LEóN

Nombramiento de personal eventual del Excmo. ayuntamiento de León: Decreto de la alcaldía Presidencia de fecha 4 de septiembre de 2015.

El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2015, adoptó, entre otros, el acuerdo relativo a la “Propuesta de la alcaldía Presidencia en relación con el número, características y retribuciones del personal eventual”. Dicho acuerdo ha de complementarse con el adoptado por el órgano colegiado plenario en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2015. Mediante resolución de la alcaldía Presidencia de fecha 4 de septiembre de 2015, se ha procedido a la designación y nombramiento para el puesto de Secretaria del Grupo Municipal del P.P. a media jornada, como personal eventual, de la persona que figura en el mismo. Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trans - cribiéndose a continuación el tenor literal de la resolución de referencia: “Decreto de la alcaldía-Presidencia. En la ciudad de León y su casa consistorial, a 4 de septiembre de 2015. visto el expediente relativo a la designación de las personas que han de desempeñar las funciones de personal eventual, de conformidad con lo previsto en el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de junio del presente año, y Resultando.- Que en dicha sesión el Pleno municipal, a la vista de la propuesta de la alcaldía Presidencia de fecha 22 de junio de 2015, adopto acuerdo en virtud del cual figurarán en la la plantilla de personal eventual de esta corporación, las siguientes plazas: 1 Jefe de Gabinete de la alcaldía, 1 Jefe del Gabinete de Prensa de la alcaldía, 3 Secretarios/as alcaldía, 1 coordinador/a del Grupo Municipal del PP, 1 coordinador/a del Grupo Municipal del PSoE, 3 Secretarios/as del Grupo Municipal del PP, 2 Secretarios/as Grupo Municipal PSoE, 1 Secretario/a Grupo Municipal ciudadanos, 1 Secretario/a Grupo Municipal ciudadanos a media jornada, 2 Secretarios/as Grupo Municipal León en común a media jornada, 2 Secretarios/as Grupo Municipal UPL a media jornada y 2 Secretarios/as Grupo Municipal del PP a media jornada. Resultando.- Que dicho acuerdo ha de complementarse con el adoptado por el órgano colegiado plenario en sesión ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2015, en virtud del cual se subsanó la omisión por error de dos Secretarios/as de alcaldía a media jornada, inicialmente previstos en las negociaciones realizadas entre los diferentes grupos políticos municipales. Resultando.- Que obra en el expediente certificado de la Intervención Municipal de existencia de saldo de crédito disponible, por importe de 91.498,73 €, según documento contable Rc de fecha 3 de julio de 2015 número de operación 220150008465, para el incremento de gasto que conlleva el expediente. Resultando.- Que el día 3 de septiembre de 2015 tiene entrada en el Registro General de la corporación escrito de D. Fernando Salguero García, en su condición de Primer Teniente de alcalde del Excmo. ayuntamiento de León, número 2015/31834, relativo a la identidad de 1 Secretaria del Grupo Municipal del PP a media jornada. considerando.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada corporación al comienzo de su mandato y que estas determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales, todo ello sin perjuicio, según dispone el párrafo 2º del mismo artículo, de que, una vez creadas estas plazas, el nombramiento y cese de esta clase de funcionarios es libre y corresponde al alcalde o Presidente de la entidad local correspondiente, debiendo cesar automáticamente este personal, en todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 17

considerando.- Que el artículo 104-bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha venido a ampliar la regulación existente respecto al personal eventual y, así, ha establecido que este personal tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las entidades locales, aunque excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura propia de la entidad local, si así lo reflejase expresamente su reglamento orgánico. asimismo, la LRSaL ha establecido un número máximo de puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal eventual, fijándose el número máximo en función de la población del municipio. En el caso de León (municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes) el número máximo de eventuales es igual al de concejales, esto es 27. En uso de las atribuciones que son conferidas a la alcaldía por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.14 del del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de conformidad con la propuesta formulada por el Grupo Municipal PP el día 3 de septiembre de 2015, resuelvo: Único.- Designar, con efectos de 2 de septiembre del presente año, como Secretaria del Grupo Municipal del PP a media jornada, a doña Patricia González Martínez, provista del D.N.I. número 71.443.786-J, la cuál percibirá como retribución por dichos servicios la cantidad anual de 12.005 €, distribuida en catorce pagas mensuales. Se procederá a la afiliación de la interesada a la S.S. con dicha fecha, en el ccc 24/106440000. El citado nombramiento tiene el carácter de personal eventual, sujeto al régimen establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; cesarán automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expiración del mandato del actual titular de la alcaldía Presidencia. así lo acordó, mandó y firma el Ilmo. Sr. alcalde, ante mí, la Secretaria, que doy fe”. Lo que se hace público para general conocimiento. En León, a 9 de septiembre de 2015.– El alcalde, P.D., Fernando Salguero García.

8040

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 18 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

SaHaGÚN La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2015, aprobó el proyecto técnico de la obra denominada “ Urbanización calles en el municipio de Sahagún”, redactado por el Ingeniero de caminos, canales y Puertos, don Ángel Mancebo Güiles. La obra ha sido incluida con el número 127 en el Plan de cooperación municipal 2015 de la Excma. Diputación Provincial de León y con un presupuesto base de licitación de 151.049,02 €. Lo que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN , a efecto de que los interesados puedan examinar el expediente y formular aquellas alegaciones que estimen pertinentes ante la Secretaría de este ayuntamiento, sita en la plaza Mayor, nº 13, de la localidad de Sahagún, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Transcurrido el citado plazo sin presentarse alegaciones el citado proyecto se entenderá definitivamente apro - bado. En Sahagún, a 7 de septiembre de 2015. –El alcalde, Lisandro García de la viuda.

8062 16,30 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 19

Administración Local ayuntamientos

ToRaL DE LoS vaDoS

caMBIo DE TITULaRIDaD DE LIcENcIa aMBIENTaL E INIcIo DE acTIvIDaD

Por don Manuel Regueiro García en representación de Bodega Pasquin c.B., ha solicitado en este ayuntamiento licencia para cambio de titularidad de la actividad “Bodega para la elaboración de vino”, sita en la ctra. de Horta, número 24, de la localidad de Parandones del término municipal de Toral de los vados. Se somete a Información pública el expediente por el plazo de 10 días hábiles, mediante la publicación de anuncios en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa , tablón de edictos del ayuntamiento, con el fin de que durante dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de las publicaciones previstas, cualquier persona o entidad interesada pueda examinar el expediente de referencia 13/15 y presentar las alegaciones que estime conveniente, dándose a las que en su caso se presentaren el tratamiento oportuno en base a la normativa vigente. Lugar: Durante dicho plazo podrá ser examinada la documentación, en horario de 9.00 a 14.00 horas, todos los días laborables, en la Secretaría del ayuntamiento de Toral de los vados, calle campo de la Feria, número 7, de la Toral de los vados. Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27.1 y siguiente de la Ley 11/03 de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y León, modificado por la Ley 8/2014, de 14 de octubre. En Toral de los vados, a 9 de septiembre de 2015.–El alcalde-Presidente, Pedro Fernández Fernández.

8072 20,80 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 20 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

vILLaDaNGoS DEL PÁRaMo aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación en sesión de 10 de julio de 2015, el expediente de modificación de créditos número 03/2015 , en la modalidad de suplemento de créditos y crédito extraordinario por importe de 392.000,00 euros, y sometido a información pública mediante anuncios en el tablón de edictos del ayuntamiento y en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa número 144 de fecha 31 de julio de 2015, de conformidad con el artículo 177.3, en relación con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en los artículos 20 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, no habiéndose presentado reclamaciones, se considera elevada a definitiva la aprobación inicial. Por lo que se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica.

aLTaS EN aPLIcacIoNES DE GaSToS

Scto. Denominación Euros

135.21300 Mantenimiento vehículo protección civil 3.800,00 163.13100 Retribuciones personal laboral limpieza viaria 13.200,00 163.16000 Seguridad social personal laboral limpieza viaria 4.800,00 327.21500 Equipamiento centro cívico villadangos 35.000,00 334.22609 actividades culturales 8.000,00 4311.22699 Fiesta medieval 6.000,00 932.22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad 21.200,00

Total 92.000,00

cRéDITo ExTRaoRDINaRIo

Scto. Denominación Euros

337.60900 Espacio cubierto de equipamiento 300.000,00

Total 300.000,00

aLTaS EN coNcEPToS DE INGRESoS

Scto. Denominación Euros

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 392.000,00

Total suplementos de gastos 392.000,00

conforme dispone el artículo 169.3 del citado texto legal, se insertan a continuación las modificaciones resumidas por capítulos:

capítulo consignación anterior aumentos Bajas consignación resultante

1 254.641,70 18.000,00 0,00 272.641,70 2 479.750,00 74.000,00 0,00 553.750,00 3 0,00 0,00 4 23.600,00 23.600,00 6 462.885,52 300.000,00 0,00 762.885,52 7 20.000,00 20.000,00

Total 1.240.877,22 392.000,00 0,00 1.632.877,20

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 21

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente. En villadangos del Páramo, a 27 de agosto de 2015.–El alcalde en funciones, alberto González Martínez.

7784

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 22 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local ayuntamientos

vILLaMaRTíN DE DoN SaNcHo aprobado por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 9 de septiembre de 2015, el proyecto técnico de la obra de “ Pavimentación calles en villamartín de Don Sancho”, redactado por el ingeniero de caminos, canales y Puertos don José antonio alonso Herreras, incluido en el Plan Provincial de cooperación municipal para 2015, con el número 195, se expone al público en la Secretaría municipal por espacio de quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones. villamartín de Don Sancho, a 9 de septiembre de 2015.–La alcaldesa, Leonisa de Lucas Gómez.

8070 10,00 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 23

Administración Local Mancomunidades de Municipios

aGUa DEL BIERzo Arganza - Cabañas Raras - Cacabelos - Camponaraya - Carracedelo - Cubillos del Sil - Sancedo

El Sr. Presidente de esta Mancomunidad con fecha 1 de septiembre de 2015, adoptó las siguientes resoluciones: Nombramiento de vicepresidentes y delegación de funciones

1º.- Nombrar vicepresidente Primero a D. Raúl valcarce Diez. 2º.- Nombrar vicepresidente segundo a D. Santiago Enríquez Fernández. 3º.- Efectuar las siguientes delegaciones: Inspección de obras y servicios en el municipio de cabañas Raras: D. Manuel García Marques. Inspección de obras y servicios en el municipio de cacabelos: D. Santiago Enríquez Fernández. Inspección de obras y servicios en el municipio de camponaraya y la Presidencia de la comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas: D.ª amparo valtuille carballo. Inspección de obras y servicios en el municipio de carracedelo: D. Raúl valcarce Diez. Inspección de obras y servicios en el municipio de cubillos del Sil: D. camilo Martínez Fernández. Inspección de obras y servicios en el municipio de Sancedo: D. Marcos Álvarez González.

Lo que hago público en cumplimiento de lo ordenado en el art. 44 y 46 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. Ponferrada, 7 de septiembre de 2015.–El Presidente, Luis M. González arias.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 24 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local Mancomunidades de Municipios

aGUa DEL BIERzo Arganza - Cabañas Raras - Cacabelos - Camponaraya - Carracedelo - Cubillos del Sil - Sancedo

La asamblea de concejales de esta Mancomunidad en sesión celebrada el dia 4 de septiembre de 2015 acordó, el siguiente regimen de retribuciones y asistencias para los miembros corporati - vos : 1) Régimen de asistencias. Los miembros de la Mancomunidad percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte en las siguientes cuan - tías:

1) Por asistencia a la asamblea de concejales: vocales: 136 euros por cada asistencia. Se computará un máximo de 12 asambleas de concejales.

2) Por asistencia a comisiones Informativas: vocales: 105 euros por cada asistencia.

3) Por asistencia a consejo Directivo: vocales: 105 euros por cada asistencia.

4) Por asistencia a la comisión de coordinación de las vocalías delegadas. vocales: 265 euros por cada asistencia.

Estas percepciones anuales se incrementarán en el mismo porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año para el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. En caso de no asistencia del vocal titular la asistencia puede realizarla el otro vocal de su municipio en la comisión correspondiente, consejo Directivo o comisión de Hacienda. Lo que se hace publico en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad y en el BoLETIN oFIcIaL DE La PRovINcIa , en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75.5 de las LBRL. Ponferrada, 7 de septiembre de 2015. –El Presidente, Luis M. González arias.

8045

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 25

Administración Local Mancomunidades de Municipios

BIERzo cENTRaL Arganza - Cabañas Raras - Cacabelos - Camponaraya - Carracedelo - Cubillos del Sil - Priaranza del Bierzo - Sancedo - Villadecanes

El Sr. Presidente de esta Mancomunidad con fecha 4 de septiembre de 2015, adoptó las siguientes resoluciones: Nombramiento de vicepresidentes y delegación de funciones

1º.- Nombrar vicepresidente Primero a D. Francisco Pérez Pérez. 2º.- Nombrar vicepresidente segundo a D.ª María Teresa asenjo Rodríguez. 3º.- Efectuar las siguientes delegaciones: Inspección de obras y servicios: D. Francisco Pérez Pérez. Presidencia de la comisión Informativa de Hacienda y Especial de cuentas: D.ª carmen Blanco Álvarez.

Lo que hago público en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 44 y 46 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. Ponferrada, 7 de septiembre de 2015.–El Presidente, Eduardo Morán Pacios.

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 26 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Administración Local Mancomunidades de Municipios

BIERzo cENTRaL Arganza - Cabañas Raras - Cacabelos - Camponaraya - Carracedelo - Cubillos del Sil - Priaranza del Bierzo - Sancedo - Villadecanes

La asamblea de concejales de esta Mancomunidad en sesión celebrada el dia 4 de septiembre de 2015 acordó, el siguiente régimen asistencias para los miembros corporativos :

c) Régimen de asistencias. Los miembros de la Mancomunidad percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte en las siguientes cuantías:

1) Por asistencia a la asamblea de concejales: vocales: 100,00 euros por cada asistencia. Se computará un máximo de 6 asambleas de concejales.

2) Por asistencia a comisiones Informativas: vocales: 70,00 euros por cada asistencia.

3) Por asistencia a consejo Directivo: vocales: 70,00 euros por cada asistencia.

4) Por asistencia a la comisión de coordinación de delegaciones: vocales: 300,00 euros por cada asistencia.

Estas percepciones anuales se incrementarán en el mismo porcentaje que establezca la Ley de presupuestos generales del Estado de cada año para el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. En caso de no asistencia del vocal titular la asistencia puede realizarla el otro vocal de su municipio en la comisión correspondiente, consejo Directivo o comisión de Hacienda. Lo que se hace publico en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad y en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa , en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75.5 de las LBRL. Ponferrada, 7 de septiembre de 2015.–El Presidente, Eduardo Morán Pacios.

8046

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 27

Administración Local Juntas vecinales

vaLPoRQUERo DE RUEDa adoptado acuerdo por esta Junta vecinal, de fecha de 6 de septiembre de 2015, de aprobación del pliego de condiciones para la adjudicación mediante precio del “Terreno El Pastizal” , finca sitas en el anejo territorial de valporquero de Rueda, en una superficie aproximada de 270 ha, de la titularidad de esta entidad local menor de valporquero de Rueda, se expone al público por plazo de 15 días al objeto de que los interesados puedan presentar, dentro del citado plazo, ante esta Presidencia las reclamaciones contra el mismo que estimen procedentes. Se anuncia subasta pública con arreglo a las siguientes prescripciones: 1.º.–Entidad adjudicadora: Junta vecinal de valporquero de Rueda. 2.º.–objeto del contrato: a) Descripción del objeto: “aprovechamiento agrícola del terreno El Pastizal”, con arreglo al presente pliego de condiciones y con una superficie de 270 ha, aproximadamente. b) Lugar de ejecución: las siguientes parcelas catastrales del ayuntamiento de La Ercina:

Polígono Parcela Recintos Ha

904 150 1 31,20 904 150 6 8,86 904 150 8 8,95 905 2 2 27,73 906 28 1 108,17 909 31 8 84.34

c) Plazo del contrato: cinco años, a contar desde la fecha de firma del contrato, finalizando el 1 de septiembre de 2020. 3.º.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c) Forma de adjudicación: subasta, único criterio el precio más alto. 4.º.–Precio de licitación: Se señala como precio base o tipo de licitación al alza el de veinticinco mil euros, anuales, (25.000,00 €/año) que serán abonados anualmente por adelantado. El primer año antes de la firma del contrato. Los años siguientes se abonará cada anualidad por adelantado, antes del 30 de septiembre de cada año. 5.º.–Garantías: a) Provisional: 5%, del precio de licitación, es decir 1.250,00 euros. b) Definitiva: 10%, del precio de adjudicación. 6.º obtención de copia de pliego: Junta vecinal de valporquero de Rueda. 7.º Requisitos específicos del contratista: Los señalados en el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público para contratar con la administración Local. 8.º.–Presentación de proposiciones: Fecha límite de presentación: finalizará el día y a la hora de celebración de la subasta. a) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de condiciones. b) Lugar de presentación: Junta vecinal de valporquero de Rueda. 10.º.–celebración de la subasta: a) Lugar: edificio de servicios múltiples b) Domicilio: valporquero de Rueda

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 28 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

c) Fecha: el primer domingo siguiente pasados veintiséis días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de subasta en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa . d) Hora: 12.00 horas 11.º.–Gastos del expediente y anuncios: a cargo del adjudicatario. 12.º.–Modelo de proposición: Don ……, mayor de edad, vecino de ……, provincia de …… y domicilio en …… titular del DNI número …… expedido con fecha …… en nombre propio (o en representación de …… vecino de …… con domicilio en ……, conforme tengo acreditado con poder bastanteado que se adjunta), participa en la subasta convocada y tramitada para adjudicar el “aprovechamiento agrícola de El Pastizal” y se compromete a realizarlo de acuerdo con el pliego de condiciones en el precio de … … euros (en cifra y en letra). a la presente oferta económica se acompaña justificante del depósito de la fianza provisional y fotocopia del DNI del licitador. ……, a …… de septiembre de 2015

valporquero de Rueda, 6 de septiembre de 2015. –El Presidente de la Junta vecinal, Dionisio García Diez.

7979 60,40 euros

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 29

Administración de Justicia Juzgados de lo Social

NÚMERo DoS DE LEóN SERvIcIo coMÚN oRDENacIóN DEL PRocEDIMIENTo

NIG: 24089 44 4 2013 0003115 N28150 SSS seguridad social: 0001026/2013 Sobre: seguridad social Demandante/s: asepeyo Demandado/s: María Águeda González Serrano, Hijos de Florencio Merino, INSS, TGSS

EDIcTo

Doña Raquel Martín andrés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de León, hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0001026/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de asepeyo contra la empresa María Águeda González Serrano, Hijos de Florencio Merino, INSS, TGSS, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente sentencia de 25 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva se adjunta: Fallo: Que estimando la demanda debo declarar y declaro que la responsabilidad en la pensión de viudedad, en cuantía de 49.212,66 euros, reconocidas en favor de doña M.ª Águeda González Serrano, corresponde al INSS y no a la mutua actora, por lo que por parte de la Tesorería como caja Única se debe reintegrar las anteriores cantidades a dicha mutua. Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber, que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, que deberá anunciarse, ante este Juzgado de lo Social, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito de las partes o de su abogado o representante, o por comparecencia, o mediante simple manifestación de la parte o de su abogado o representante, al notificarle la presente. En todo caso el recurrente deberá designar letrado o Graduado Social colegiado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo. cuando el recurrente sea un trabajador, beneficiario o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita, si no hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, salvo que tuviere efectuada previamente designación de oficio, se le nombrará letrado de dicho turno por el Juzgado en el día siguiente a aquel en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicación. Hágaseles saber también, que todo el que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, deberá consignar como depósito la cantidad de trescientos euros (300 €), en la cuenta de este Juzgado de lo Social abierta en el Banco Santander con numero 2131/0000/66/1026/13, titulada «cuenta de Depósitos y consignaciones». Los requisitos de depósito, y en su caso, consignación y aseguramiento de la condena deben acreditarse en el momento del anuncio del recurso de suplicación, acompañando con el escrito de anuncio del recurso, los justificantes correspondientes, y si el anuncio del recurso se hubiera efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el depósito y, en su caso, la consignación y aseguramiento de la condena, podrá efectuarse hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio, debiendo acreditar dicho extremo dentro del mismo plazo, ante la oficina Judicial mediante los justificantes correspondientes; con apercibimiento de que si se infringe el deber de consignar o asegurar la condena, se tendrá por no anunciado el recurso y se declarará firme la presente resolución, sin perjuicio de las posibilidades de subsana - ción. El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales estarán exentos de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 30 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley. Por esta mi sentencia que será publicada lo pronuncio, mando y firmo. y para que sirva de notificación en legal forma a Hijos de Florencio Merino, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN . Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En León, a 8 de junio de 2015.–La Secretaria Judicial, Raquel Martín andrés.

8101

www.dipuleon.es/bop [email protected] Miércoles, 16 de septiembre de 2015 Boletín Oficial de la Provincia de León Número 177 • Página 31

Administración de Justicia Juzgados de lo Social

NÚMERo UNo DE PoNFERRaDa UNIDaD PRocESaL DE aPoyo DIREcTo

NIG: 24115 44 4 2015 0000511 N28150 DSP despido/ceses en general 0000248/2015 Sobre: despido Demandante/s: Francisco Javier Martínez Pérez Demandado/s: administración concursal de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga Sa, Unión Financiera Industrial Sa, Servicios Sociales SL y cía, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga Sa, Fogasa, Tratamientos de Hormigones Sa, canteras del Noroeste SL, Inversiones del Noroeste Sa, Inversiones de Bienes y Servicios Insulares Sa, Estudio Financiero Serrano Sa, Grupo ceminosa Sa, astur Madrileña de Inversiones Sa

EDIcTo

Doña María Teresa Manga alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada, hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000248/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Francisco Javier Martínez Pérez contra la empresa Grupo ceminosa Sa, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Francisco Javier Martínez Pérez frente a las empresas Tratamientos de Hormigones Sa, canteras del Noroeste SL, Inversiones del Noroeste Sa, Inversiones de Bienes y Servicios, Insularres Sa, Estudio Financiero Serrano Sa, Grupo ceminosa Sa, astur Madrileña de Inversiones, Unión Finaciera Industrial Sa, Servicios Sociales SL y cía. Promociones Inmobiliarias Pisuerga, administración concursal de Promociones Inmobiliaria antonio carrillo Suárez, Juan vicente Santos Bonet, José Miguel Guzmán Renduelles, se declara el despido improcedente, condenando a la empresas Tratamientos de Hormigones, canteras del Noroeste, Inversiones del Noroeste Sa, astur Madrileña de Inversiones, Estudio Financiero Serrano Sa, Grupo ceminosa, Proinsa, Servicios Sociales a que en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opten entre la readmisión del trabajador, o el abono de forma solidaria de una indemnización de 7.753,9 euros, y al abono igualmente de forma solidaria de la cantidad de once mil seiscientos ochenta y un euro con veintiún céntimos (11.681,21 euros) en concepto de salarios no abonados y al abono del 10% de esta última cantidad. Se condena a la administración concursal de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga a estar y pasar por dicha declaración. En el caso de que se opte por la readmisión se deberán abonar al trabajador los salarios de tramitación a razón de 74,2 euros diarios desde la fecha del despido (16/3/2015) hasta la notificación de esta sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a esta sentencia y se probase por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios de tramitación. y debo absolver y absuelvo a Inversiones de Bienes y Servicios Insulares Sa y a Ufinsa Sa, de las pretensiones en su contra deducidas. En cuanto al Fogasa, este organismo estará a la responsabilidad que legalmente le corres - ponde. Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de esta

www.dipuleon.es/bop [email protected] Número 177 • Página 32 Boletín Oficial de la Provincia de León Miércoles, 16 de septiembre de 2015

oficina Judicial con el núm. 2146000065 774/11, debiendo indicar en el campo concepto “recurso”, seguido del código “34 Social Suplicación”, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso, al momento de anun - ciarlo. así por esta mi sentencia, juzgando en esta primera instancia, lo dispongo, mando y firmo. y para que sirva de notificación en legal forma a Grupo ceminosa Sa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN . Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. En Ponferrada, a 4 de septiembre de 2015.–La Secretaria Judicial, María Teresa Manga alonso.

8088