ORIGINALE

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO Provincia di Codice Fiscale n° 82000070670 Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 26/03/2019 ______

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI R.S.U., SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI. COSTRUZIONE ECOCENTRO COMUNALE. CIG 4790929FAA CUP G29D12000420004 AMMISSIBILITÀ CERTIFICATO DI COLLAUDO.- ______

L’Anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 14:00, presso la Sala della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello Risultano: Presenti Assenti

1 GALIFFI GIULIANO Sindaco X 2 LATTANZI LUCA Vice Sindaco X 3 NOBILE BENEDETTO Assessore X 4 FERRANTE DANIELA Assessore X 5 RICCI FEDERICA Assessore X

Totali: 3 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio. Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pag. 1 LA GIUNTA COMUNALE Premesso: - che con deliberazione di G.C. n. 153 del 10.12.2012 venne approvato il progetto esecutivo del servizio in oggetto, redatto dal Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Angelo DI GENNARO [nell’ambito del “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori” sono comprese, a carico dell’Appaltatore (risultato poi essere la DIODORO ECOLOGIA S.r.l.) la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di un Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro)]; - che nella Relazione Tecnico Illustrativa del progetto esecutivo posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, al punto 11) del paragrafo CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, era stabilito il termine di 90 giorni per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’Ecocentro Comunale; - che all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto erano stabilite le penalità in caso di ritardato adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore; - che con determinazione a contrattare n. 893 R.G. del 12.12.2012 venne disposto di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestazione del servizio in oggetto al fine di ottenerne le relative prestazioni; - che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 27.05.2013, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 78 del 21.08.2013, venne approvato l’Aggiornamento Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale per il periodo 2013-2015 [tale piano individuava Cirsu S.p.A. (Società di patrimonio di proprietà in quote paritetiche dei Comuni di , , Morro D’oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco e ) quale beneficiario del finanziamento di € 105.000,00 (70%) sulla spesa di € 150.000,00 per la realizzazione di una stazione ecologica o centro di raccolta intercomunale nel Comune di Mosciano Sant’Angelo]; - che con determinazione n. 709 R.G. del 08.10.2013 venne aggiudicata, in via definitiva, la gara per lo svolgimento dei servizi in oggetto alla DIODORO ECOLOGIA S.r.l., C.F. e P. IVA 00720370675, per il canone annuo di € 1.280.583,12, al netto del ribasso del 12,800% sull’importo a base di gara di € 1.468.558,62, oltre ad € 1.491,60 per oneri afferenti la sicurezza ed IVA di legge; - che con Verbale in via d’urgenza del 23.10.2013, ai sensi degli artt. 302 commi 2 e 3, 303 comma 2 e 304 DPR 207/2010 e s.m.i. venne dato avvio all’esecuzione del contratto del servizio in oggetto; - che il contratto di appalto venne stipulato in data 24.03.2014 ed annotato al N. 836 di Repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE) il 10.04.2014 al n. 73 serie 1; - che con deliberazione di G.C. n. 85 del 30.06.2015 venne approvata la Perizia di Variante relativa al “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori”, comportante una spesa annua netta (base 1° anno di gestione del servizio) di € 1.194.188,50, oltre IVA di legge; - che con deliberazione di G.C. n. 87 del 09.07.2015 venne approvato lo Schema di convenzione tra Cirsu S.p.A. e il Comune di Mosciano Sant’Angelo per la realizzazione del Centro di raccolta dei rifiuti nel Comune di Mosciano Sant’Angelo, a valere sull’aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Titela e Risanamento Ambientale [la tempistica da rispettare, stabilita nelle Schede SAD (Strumento di Attuazione Diretta di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 13.01.2014), era inizio lavori entro 01.07.2016, fine lavori entro il 30.09.2016 e rendicontazione entro il 31.12.2016]; - che con determinazione n. 525 R.G. del 04.08.2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara per la D.L., Misura e Contabilità e il Coordinamento per l’esecuzione al costituendo RTP tra l’Arch. Alessandro VIDONI – C.F. VDNLSN81L09L483T e P. IVA 02529570307 – Pag. 2 e l’Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA – C.F. DGNGPP75D20L103D e P. IVA 01520750678; - che, a seguito di mandato collettivo di rappresentanza del 27.08.2018, la relativa convenzione di incarico è stata sottoscritta dall’Arch. Alessandro VIDONI in data 27.08.2018; - che con determinazione n. 526 R.G. del 04.08.2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara per il Collaudo in Corso d’Opera all’Ing. Nicola DI MARCO – C.F. DMRNCL69B16L103K e P. IVA 145400677; - che la relativa convenzione di incarico è stata sottoscritta dall’ Ing. Nicola DI MARCO in data 20.07.2018; - che con nota prot. 11671 del 07.06.2017 il RuP ha indetto e convocato, sulla base del progetto pervenuto al protocollo del Comune in data 28.04.2017 al n. 8616, la conferenza di servizi decisoria per l’ottenimento di più autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., relativa alla costruzione del Centro di Raccolta Comunale; - che con determinazione n. 647 R.G. del 14.09.2017 è stata conclusa positivamente la suddetta conferenza di servizi; - che con deliberazione di C.C. n. 45 del 26.10.2017 è stato, tra l’altro, approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro), pervenuto al protocollo di questo Comune in data 28.04.2017 al n. 8616 ed in data 03.10.2017 al n. 20489 [nuovo Allegato B (alla TAV. 2.1)], e adottata la variante al vigente P.R.G., approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 27.04.2005, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 e s.m.i.; - che con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.03.2018 è stata disposta l’efficacia della variante allo strumento urbanistico adottata con deliberazione di C.C. n. 45 del 26.10.2017; - che è stata ottenuta l’Autorizzazione Sismica ID Pratica 372/2018-MUD per la realizzazione di una tettoia in acciaio, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.04.2018 al n. 7580; - che con propria nota Prot. n. 0120094/18 del 26.04.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 02.05.2018 al n. 8764, il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione ha invito il Comune a richiedere il differimento dei termini di realizzazione delle iniziative finanziate dal Programma PAR FSC Abruzzo 2007/2013; - che con modulo di richiesta/accettazione di proroga datato 02.05.2018 e trasmesso al Servizio Gestione dei Rifiuti via e-mail in pari data inerente il PAR FSC Abruzzo 2007/2013 – Linea di azione IV.1.2b il Comune ha provveduto in merito (30.06.2018 termine per la conclusione dei progetti, da intendersi quale data ultima per l’effettuazione dei pagamenti con quietanza non successiva a tale data; 90 giorni da tale data per la presentazione del rendiconto finale); - che con deliberazione di G.C. n. 62 del 23.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione dell’Ecocentro Comunale, redatto dal RTP costituito dall’Ing. Luigino NEPA, l’Ing. Paolo NEPA e il Dott. Geol. Mirco ANGELINI (indicato dall’Appaltatore in sede di gara), comportante la spesa complessiva di € 230.924,91, di cui € 222.410,68 per lavori, soggetti al ribasso d’asta del 12,800%, ed € 8.514,23 per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; - che con propria Disposizione di Servizio N. 1 prot. N. 18504 del 30.08.2018 il RuP, Ing. Angelo DI GENNARO, ha fornito disposizioni al D.L., Arch. Alessandro VIDONI, affinché, tra l’altro, procedesse alla consegna dei lavori di costruzione dell’Ecocentro comunale (in essa sono presenti i link per rendere disponibili sia il progetto esecutivo che la documentazione inerente l’Autorizzazione Sismica); - che l’Appaltatore, DIODORO ECOLOGIA S.r.l., ha emesso la fattura N. 2018/01/0209 del 31.08.2018 relativa al servizio svolto nel mese di agosto 2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.09.2018 al n. 18592; - che con Verbale del 17.09.2018 è avvenuta la consegna dei lavori per la costruzione dell’Ecocentro Comunale (non sono state apposte riserve da parte dell’Appaltatore sul suddetto verbale), pervenuto al protocollo di questo Comune in data 27.10.2018 al n. 23210; Pag. 3 - che l’Appaltatore, DIODORO ECOLOGIA S.r.l., ha emesso la fattura N. 2018/01/0240 del 28.09.2018 relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29.09.2018 al n. 20928; - che con propria nota prot. N. 21269 del 03.10.2018 il RuP ha autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni alla D.I.S. Project srl; - che l’Appaltatore, DIODORO ECOLOGIA S.r.l., ha emesso la fattura N. 2018/01/0276 del 31.10.2018 relativa al servizio svolto nel mese di ottobre 2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 02.11.2018 al n. 23665; - che con determinazione n. 837 R.G. del 17.11.2018 è stata liquidata la fattura N. 2018/01/0209 del 31.08.2018 della DIODORO ECOLOGIA S.r.l., relativa al servizio svolto nel mese di agosto 2018 ed a valere in conto Costruzione Ecocentro comunale dell’importo di € 76.229,46; - che con determinazione n. 838 R.G. del 17.11.2018 è stata liquidata la fattura N. 2018/01/0240 del 28.09.2018 della DIODORO ECOLOGIA S.r.l., relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2018 ed a valere in conto Costruzione Ecocentro comunale dell’importo di € 76.229,46; - che con determinazione n. 839 R.G. del 17.11.2018 è stata liquidata la fattura N. 2018/01/0276 del 31.10.2018 della DIODORO ECOLOGIA S.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di ottobre 2018 ed a valere in conto Costruzione Ecocentro comunale dell’importo di € 76.229,46; - che con propria nota e-mail del 11.12.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.12.2018 al n. 26697, il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo ha invito il Comune a richiedere il differimento dei termini di realizzazione delle iniziative finanziate dal Programma PAR FSC Abruzzo 2007/2013; - che con modulo di richiesta/accettazione di proroga datato 13.12.2018 e trasmesso al Servizio Gestione dei Rifiuti via e-mail in pari data inerente il PAR FSC Abruzzo 2007/2013 – Linea di azione IV.1.2b il Comune ha provveduto in merito (31.12.2018 termine per la conclusione dei progetti, da intendersi quale data ultima per l’effettuazione dei pagamenti con quietanza non successiva a tale data; 90 giorni da tale data per la presentazione del rendiconto finale); - che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.01.2019 al n. 1970, il D.L., Arch. Alessandro VIDONI, ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori, i documenti contabili relativi al Conto finale (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, Conto finale, Relazione sul conto finale e giornale dei lavori) nonché il Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori ed il Verbale di constatazione dello stato dei lavori al 15.12.2018; - che dal Certificato di ultimazione lavori del 28.12.2018 risulta che i lavori sono stati ultimati in data 28.12.2018 e, quindi con un ritardo, rispetto alle condizioni contrattuali, di 13 giorni, firmato senza riserve dall’Appaltatore; - che i documenti contabili relativi al Conto finale risultano i seguenti: - libretto delle misure; - registro di contabilità; - sommario del registro di contabilità; - Conto finale del 09.01.2019; - Relazione sul conto finale del 09.01.2019 [risultano realizzati lavori per l’importo netto contrattuale di € 202.456,34]; - giornale dei lavori; - che il D.L. ha redatto il Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori in data 09.01.2019; - che il D.L. ha redatto il Verbale di constatazione dello stato dei lavori al 15.12.2018; - che con propria nota pervenuta al protocollo di questo Comune in data 13.02.2019 al n. 3228, il D.L. ha trasmesso la ricevuta della presentazione della RSU ID Pratica 372/2018-MUD al Genio Civile di Teramo Prot. 29259 del 30.01.2019; - che con determinazione n. 191 R.G. del 16.03.2019 sono state disapplicate totalmente le penali per ritardo nella conclusione dei lavori; Pag. 4 - che in data 18.03.2019 il Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto il Certificato relativo alla libertà o cessione dei crediti; - che in data 18.03.2019 il Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo DI GENNARO, ha redatto la sua Relazione, ai sensi dell’art. 202 del DPR 207/2010 e s.m.i.; - che il Certificato di collaudo statico ID Pratica 372/2018-MUD e la relativa ricevuta telematica di trasmissione sono pervenuti al protocollo di questo Comune in data 19.03.2019 al n. 6138; - che in data 21.03.2019 è stata presentata la S.C.I.A. per l’agibilità dell’Ecocentro comunale - Prot. SUAP REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0004025 del 21.03.2019, giusta nota di trasmissione del D.L. pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.03.2019 al n. 6448; - che con propria nota prot. n. 6490 del 23.03.2019 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso gli atti dovuti al Collaudatore in Corso d’Opera, Ing. Nicola DI MARCO; Visto il Certificato di Collaudo del 25.03.2019, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 26.03.2019 al n. 6634, che ha confermato l’importo del Conto finale, pari ad € 202.456,34, ed ha dichiarato collaudabili i lavori in oggetto; Considerato: - che non sono state formulate riserve dall’Appaltatore sul Registro di contabilità e sul Conto finale, ai sensi degli artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e s.m.i.; - che non sono state formulate richieste dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo, ai sensi dell’art. 233 del DPR 207/2010 e s.m.i.; Visto il D.Lgs 163/06 e s.m.i.; Visto l’art 234 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i.; Visto il D.Lgs 267/2000; D E L I B E R A 1) che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.; 2) l’ammissibilità del Certificato di Collaudo di cui in premessa; 3) di dare atto che risultano realizzati lavori per l’importo netto contrattuale di € 202.456,34 ma che all’Appaltatore non dovrà essere fatta alcuna liquidazione in virtù di quelle già effettuate con le determinazioni nn. 837, 838 e 839 R.G. del 17.11.2018; 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla DIODORO ECOLOGIA S.r.l.; 5) di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio. Successivamente la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Pag. 5 ______

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Tecnica - Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.

Note:

Li, 26/03/2019 Il Responsabile del Settore (Angelo Di Gennaro)

______

Pag. 6

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede; Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione; Acquisito il solo parere tecnico di cui all’art. 49 del TUEL; Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza del provvedimento; Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del TUEL.

Pag. 7 Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario GeneraleComunale a scavalco (Galiffi Giuliano) (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A che la presente deliberazione:

- E’ stata trasmessa all’ albo on - line il 27/03/2019 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

- E’ stata trasmessa con elenco n. 6674, in data 27/03/2019 ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 27/03/2019 L'istruttore Amministrativo Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A che la presente deliberazione:

o E' divenuta esecutiva il giorno 26/03/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 27/03/2019 al ______.

Dalla Residenza Comunale, lì ______L'istruttore Amministrativo Antonio Del Vescovo

Pag. 8