ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • • Moimenta da Beira • • Resende • S. João da Pesqueira •Tabuaço •

CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA A SEDE DA AMVDS

A Associação de Municípios do Vale do Douro-Sul , pessoa colectiva n.º 503 821 632, sita na Avenida das Acácias, 5100-070 LAMEGO, representada pelo senhor Engº. António Manuel Leitão Borges, Presidente do Conselho Diretivo, a seguir designado como “AMVDS” , no uso de competência própria, nos termos dos Estatutos, e,

A EDIBEIRAS – Edifícios e Obras Públicas das Beiras , pessoa colectiva n.º 508 005 833, titular do alvará de construção n.º 59137, emitido pelo Instituto de Construção e do Imobiliário, válido até 2014/01/31 com sede na Rua Cidade de Gouveia, Lote 9 RC, 6300-535 – GUARDA, a seguir designada como “Empreiteiro ”, representada pelo senhor Fernando Manuel Delgado Varelas, portador do Bilhete de Identidade n.º 7892398, emitido em 2007/01/30 , na qualidade de representante legal, cuja identidade foi legalmente reconhecida e com poderes para o ato,

Considerando que: a) ) A AMVDS promoveu o ajuste direto nos termos do disposto do art.º 38.º do D.L 18/2008 de 29 de Janeiro e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP para a empreitada da “ Trabalhos complementares para a nova sede da AMVDS”; b) O Sr. Presidente do Conselho Diretivo, no seguimento da proposta de adjudicação datada de 2013/09/25, considerou a mesma subscrita e apresentada pelo Empreiteiro, e, consequentemente, deliberou adjudicar a esta a empreitada; c) O Empreiteiro fica subordinado às exigências de interesse público de conclusão atempada das obras e fornecimentos, objecto do contrato.

É celebrado a presente minuta do contrato de empreitada, que se regerá pelos termos e condições constantes dos artigos seguintes, que os contraentes livremente estipulam e reciprocamente aceitam, qual se rege pelas cláusulas seguintes :

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

Cláusula 1.ª

Objeto do Contrato O objeto do presente contrato é a empreitada de trabalhos complementares para a sede da AMVDS de acordo com o mapa de quantidades em anexo.

Cláusula 2.ª

Prazo

O contrato tem a duração de 10 dias, a contar da data da notificação da decisão de adjudicação.

Cláusula 3.ª

Obrigações Principais do Adjudicatário As obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada.

Cláusula 4.ª

Preço e condições de pagamento 1 - O preço da empreitada é de 10.114,28 € (dez mil cento e catorze euros e vinte e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 2 - Esta empreitada está dotada e têm cabimento orçamental: - na unidade orgânica 01, económica 07010301 e Plano Ação n.º 2011/I/1 com compromisso nº 68/2013 efetuado com base no cabimento nº64/2013; 3 – Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respectiva fatura. 4 - A fatura e o respectivo auto de medição são elaborados de acordo com o modelo e respectivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

Cláusula 5.ª

Conformidade e Operacionalidade do Fornecimento 1 - O adjudicatário obriga-se a fornecer ao contraente público o produto objeto do contrato. 2 - O adjudicatário é responsável perante a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, por qualquer má qualidade do objeto do contrato.

Cláusula 6.ª

Da Fornecimento do Objeto do Contrato 1 – O serviço far-se-á de acordo com a proposta adjudicada. 2 -Todas as despesas e custos inerentes são da responsabilidade do adjudicatário.

Cláusula 7.ª

Penalidades Contratuais 1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, pode exigir ao adjudicatário, o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: a) Pelo incumprimento do objecto do contrato, até 10% do preço contratual.

2 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 50% do preço contratual. 3 - Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário, ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente ao objecto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respectiva resolução. 4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, terá em conta, nomeadamente, a duração da infracção, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário, e as consequências do incumprimento. 5 – A Associação de Municípios do Vale do Douro Sul pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 6 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul exija uma indemnização pelo dano excedente.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

Cláusula 8.ª

Despesas e encargos

As despesas e encargos inerentes ao procedimento, são da responsabilidade do adjudicatário

Cláusula 9.ª

Valor da Retenção

O valor da retenção será de 5% do preço contratual, nos termos do n.º 3 do art.º 88.º do CCP.

Cláusula 10.ª

Foro Competente Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal do Foro de Lamego, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 14.ª Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 15.ª

Legislação Aplicável

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

MAPA DE QUANTIDADES

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIDADES QUANTIDADE 1 BETONILHA DE REGULARIZAÇÃO 1.1 Fornecimento e aplicação de betonilha de enchimento e regularização de cimento e areia, ao traço 1:4 em volume,espessura média de 50mm, de modo a que as superfícies fiquem prontas a receber o acabamento sem mais trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de arquitectura, pormenores, especificações do caderno de encargos e boas práticas correntes de construção.

1.1.1 Corredor Piso 1 (2,75*22) m2 60,50 1.1.2 hall de entrada m2 37,00 1.1.3 Corredor Piso 0 (2,70*22) m2 59,40 2 VIGAS LINTEL 2.1 Execução de VIGAS LINTEL para suporte de paredes ou limitação de pavimentos térreos em betão armado normal "cinzento", incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto. 2.1.1 Estrutura perimetral Rampa Acesso m3 1,60 2.1.2 Laje apoio ao Lageado acesso a rampa (espess. 8cm) m3 1,50 2.1.3 Lintel da Parede Bloco Ext. (14*0,30*0,30) m3 1,26 3 PAVIMENTO TÉRREO

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

3.1 Fornecimento e execução de PAVIMENTO TÉRREO composto por caixa de brita 30/50 com 0,15 m de espessura assente sobre geotextil aplicado sobre terreno natural devidamente compactado e laje em betão armado normal “cinzento” com 0.15 m de espessura incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo, filme de polietileno simples; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem em bordos quando existentes; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de rede electrossoldada AQ50 em aço A500EL, e todos os trabalhos, nomeadamente juntas de construção e retração, selagem de juntas, elementos de transferência de carga, materiais e execução de acordo com os desenhos de arquitetura, pormenores, especificações do caderno de encargos e boas práticas correntes de construção. 3.1.1 Corredor Piso 0 (2,70*22) m2 59,40 3.1.2 hall de entrada m2 37,00 4 ELETRICIDADE 4.1 Alteração da localização do quadro de electricidade, vg 1,00 abertura e execução de parede em tijolo de 11, incluindo todo o trabalho e material necessário. 4.2 Levantamento de calçada, abertura de vala e reposição vg 1,00 da calçada, incluindo todo o trabalho e material necessário. 4.3 Colocação de negativos diversos para a edp, pt, rede vg 1,00 terra e alimentação para portão, incluindo todo o trabalho e material necessário. 4.4 Construção de câmaras de visita em alvenaria de tijolo un 4,00 maciço de 0,10 m de espessura e soleira em betão simples de 250 Kg de cimento por m3 e aro e tampa (0,60 x 0,60) em ferro fundido devidamente protegida contra a corrosão, ajustado ao pavimento e material igual ao revestimento adjacente, com oclusão hidraúlica rebocada interiormente com argamassa de cimento afagado à colher ao traço (1:3) (cimento e areia)no interior dos edificios. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários em conformidade com o caderno de encargos e os desenhos de pormenor. 5 PAVIMENTOS Reparação do pavimento atraves de Decapagem com máquina apropriada de aproximadamente 5.1 5mm pavimento piso 0 e 1. vg 1,00 Fornecimento e aplicação de Sarlibase de acordo 5.2 com as especificações do fabricante; m2 182,59 6 TRAVALHOS DIVERSOS Fornecimento e aplicação de vidros simples nos 6.1 Vãos exteriores em madeira. un 10,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

6.2 Fornecimento e colocação de revestimento m2 7,00 exterior/interior em fachada ventilada com painéis de cimento e madeira, tipo “Viroc” branco (cimento branco), incluindo estrutura de suporte em madeira de pinho pré imunizado e fixação oculta e todos os acessórios necessários à sua correta fixação de modo a que as superfícies fiquem prontas diretamente sem mais trabalhos complementares, tudo de acordo com os desenhos de arquitetura, pormenores, especificações do caderno de encargos e boas práticas correntes de construção.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO DOURO -S UL

Armamar • Cinfães • Lamego • Moimenta da Beira • Penedono • Resende • Sernancelhe S. João da Pesqueira •Tabuaço •Tarouca

Fazem parte do processo os seguintes documentos que se encontram arquivados na Plataforma de Concursos Electrónicos – www.compraspublicas.com (Gatewit) Proposta do Empreiteiro datada de 2013/09/24; Programa de Concurso e Caderno de Encargos; Declarações passadas pelo Instituto de Segurança Social, I. P., em 2013/08/22; Certificado de Classificação de Empreiteiro e de Obras Públicas válido até 2014/01/31; Certidão em como não existem dívidas à Fazenda Nacional de quaisquer impostos ou prestações tributárias emitida em 2013/07/08 pelos Serviços de Finanças de Guarda [1228] e Registo Criminal emitido em 2013/09/09.

As partes declaram que têm conhecimento do conteúdo pelo que prescindem de os assinar.

Pelo Primeiro Outorgante,

Pelo Segundo Outorgante,